公共充电设施施工合同

公共充电设施施工合同一、合同双方基本信息甲方（建设单位）：________________________法定代表人：________________________注册地址：________________________联系方式：________________________乙方（施工单位）：________________________法定代表人：________________________注册地址：________________________资质等级：（需具备电力工程施工总承包三级及以上资质或输变电工程专业承包三级及以上资质）联系方式：二、工程概况1.工程基本信息工程名称：公共充电设施建设项目工程地点：（具体至路段、停车场或公共场所）工程内容：包括但不限于充电桩设备采购、安装、调试，配套电力管线敷设，充电管理系统搭建，场地硬化及绿化恢复等。工程规模：计划建设充电桩共______台，其中直流快充桩______台（单桩功率≥60kW）、交流慢充桩______台（单桩功率≥7kW），配套建设______平方米充电车位及附属设施。2.技术标准与规范乙方施工需符合《电动汽车充电基础设施技术标准》（GB/T50966-2014）、《电动汽车传导充电系统第1部分：通用要求》（GB/T18487.1-2015）及地方电力部门相关规定，确保充电设施兼容主流车型，并具备智能计量、远程监控及支付结算功能。3.工程投资本工程总投资为人民币______万元，包含设备采购费、材料费、施工费、管理费、税费及不可预见费等。三、合同工期1.工期约定本工程总工期为______日历天，自甲方发出书面开工通知之日起计算。具体节点工期如下：施工图纸会审及技术交底：开工前______日内完成设备到场及验收：开工后______日内完成主体工程施工：开工后______日内完成系统调试及试运行：主体工程完工后______日内完成竣工验收：试运行合格后______日内完成2.工期调整因甲方未按时提供施工场地、图纸或支付工程款导致工期延误的，乙方有权顺延工期，顺延时间等同于甲方延误时间；因乙方管理不当或施工失误导致工期延误的，每逾期一日，乙方需按合同总金额的0.05%向甲方支付违约金，但累计违约金不超过合同总金额的5%。四、工程款支付1.支付方式本合同工程款分四阶段支付，具体如下：预付款：合同签订后______日内，甲方向乙方支付合同总金额的20%作为预付款，用于设备采购及前期准备。进度款：乙方完成充电桩基础施工及设备到场验收后，甲方向乙方支付合同总金额的40%。竣工结算款：工程竣工验收合格后______日内，甲方向乙方支付至结算总金额的97%（结算总金额以双方确认的竣工结算报告为准）。质保金：剩余3%作为质量保证金，待质保期满无质量问题后______日内一次性无息返还。2.支付凭证乙方申请付款时需提供以下资料：合法有效的发票工程进度确认单（由甲方及监理单位签字盖章）设备采购合同及到场验收证明（针对预付款及进度款）竣工验收报告及结算审计报告（针对竣工结算款）五、施工组织与管理1.施工准备乙方需在开工前______日内向甲方提交详细的施工组织设计，包括施工方案、进度计划、人员配置（项目经理、安全员、电工等需持证上岗）及应急预案。甲方应在收到方案后______日内审核完毕并书面回复。2.现场管理乙方需严格遵守《建设工程施工现场管理规定》，在施工区域设置围挡、警示标志及夜间照明设施，保持场地整洁。施工期间如需占用公共道路或影响周边通行，乙方需提前向交管、城管等部门办理审批手续，并承担相关费用。3.材料与设备管理乙方采购的充电桩设备需为符合国家标准的全新产品，且具备生产厂家出具的质量合格证及检测报告。主要设备品牌及型号需经甲方书面确认，未经同意不得擅自更换。六、质量要求1.质量标准工程质量需达到《电力建设工程施工质量验收及评价规程》（DL/T5210.1-2012）及国家现行相关规范的“合格”等级，确保充电桩及配套设施运行稳定，充电效率符合设计要求，且通过当地电力部门的接入验收。2.质量责任乙方需建立质量管理体系，对隐蔽工程（如地下管线敷设）实行“三检制”（自检、互检、交接检），并提前______日通知甲方及监理单位进行验收，验收合格后方可进入下一道工序。如因施工质量问题导致设备损坏或人身安全事故，乙方需承担全部修复费用及赔偿责任。3.质保期工程整体质保期为______年，自竣工验收合格之日起计算。质保期内，乙方需在接到甲方通知后______小时内响应故障维修，______小时内解决一般故障，______小时内解决重大故障。七、安全生产1.安全责任乙方需严格遵守《建设工程安全生产管理条例》，建立安全生产责任制，配备专职安全员，对施工人员进行岗前安全培训（培训记录需存档备查）。施工期间发生的安全事故，由乙方承担全部责任及费用。2.安全措施施工人员需佩戴安全帽、绝缘手套等防护用品，高空作业（≥2米）需系安全带并设置安全网临时用电需符合《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46-2005），配备漏电保护器及接地装置动火作业需办理动火许可证，配备灭火器材并设专人监护3.应急预案乙方需制定触电、火灾、设备故障等突发事件的应急预案，定期组织演练，并在施工现场留存应急联系方式（包括乙方负责人、电力抢修部门等）。八、违约责任1.甲方违约未按时支付工程款的，每逾期一日按应付未付金额的0.05%向乙方支付违约金未提供施工条件导致工期延误的，需赔偿乙方实际损失（包括设备闲置费、人员窝工费等）2.乙方违约工程质量未达标的，需无偿返修至合格标准，并承担由此导致的工期延误责任擅自转包或违法分包工程的，甲方有权解除合同，乙方需支付合同总金额10%的违约金施工过程中因管理不当造成第三方财产损失或人员伤亡的，乙方需承担全部赔偿责任九、争议解决双方在合同履行过程中发生争议的，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方可依法向工程所在地人民法院提起诉讼。诉讼期间，除争议事项外，双方应继续履行合同其他条款。十、其他条款1.合同变更本合同内容如需变更，双方需签订书面补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。2.保密义务双方应对合同内容及施工过程中获悉的对方商业秘密（如技术参数、财务数据等）承担保密责任，保密期限为合同终止后______年。3.合同份数本合同一式______份，甲乙双方各执______份，具有同等法律效力，自双方签字盖章之日起生效。（以下无正文）甲方（盖章）：________________________法定代表人或授权代表（签