房屋建设的烟囱合同

房屋建设的烟囱合同一、合同主体甲方（发包方）：[公司/个人名称]，法定代表人/负责人[姓名]，统一社会信用代码/身份证号[具体号码]，联系地址[详细地址]。乙方（承包方）：[公司名称]，法定代表人[姓名]，统一社会信用代码[具体号码]，资质等级[如钢结构工程专业承包三级]，联系地址[详细地址]。丙方（监理方，如涉及）：[监理公司名称]，法定代表人[姓名]，资质等级[如房屋建筑工程监理甲级]，联系地址[详细地址]。主体资格说明甲方承诺对项目建设用地拥有合法使用权，已取得《建设工程规划许可证》《建筑工程施工许可证》等法定文件。乙方承诺具备烟囱建设相关施工资质，拥有安全生产许可证，拟派驻项目经理[姓名]（注册建造师证号[具体号码]）及技术负责人[姓名]（工程师职称证号[具体号码]）。丙方受甲方委托对工程实施监理，监理范围包括施工全过程的质量、进度及安全监督。二、工程范围1.工程概况项目名称：[房屋建设项目名称]附属烟囱工程建设地点：[具体地址]烟囱类型：[如钢筋混凝土自立式烟囱]，设计高度[XX米]，底部直径[XX米]，顶部直径[XX米]，内衬材质[如耐酸砖]，外装饰层[如涂料饰面]。2.具体施工内容基础工程：土方开挖（深度[XX米]）、地基处理（如灰土挤密桩）、钢筋混凝土承台浇筑（强度等级C30）、预埋件安装（材质Q235B）。主体结构：钢筋混凝土筒壁浇筑（分段施工，每次浇筑高度[XX米]）、钢结构内筒安装（材质Q355ND）、爬梯及平台制作（热镀锌处理）。内衬及隔热层：耐酸砖砌筑（采用呋喃胶泥勾缝）、硅酸铝纤维毡隔热层（厚度[XX毫米]）、伸缩缝设置（间距[XX米]）。附属系统：烟气出口管道接口（材质316L不锈钢）、避雷装置（接闪器采用Φ12镀锌圆钢，接地电阻≤10Ω）、航空障碍灯安装（符合民航标准）。3.材料供应责任乙方负责采购全部工程材料，主要材料品牌及规格需经甲方书面确认（如水泥选用[品牌]P.O42.5R，钢筋选用[品牌]HRB400E）。甲方提供的特殊材料（如进口耐火材料）需在开工前[XX日]交付乙方，逾期影响工期的，乙方有权顺延工期。三、技术标准1.设计依据执行甲方提供的施工图纸（编号[XX]）及设计变更文件，图纸未经甲方及设计单位签字确认不得擅自修改。参考规范：《烟囱设计规范》（GB50051-2013）、《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB50204-2015）、《工业炉砌筑工程施工及验收规范》（GB50211-2014）。2.质量技术要求混凝土工程：筒壁垂直度偏差≤H/10000（H为烟囱高度），表面平整度≤5mm/2m；抗渗等级P6，抗裂等级S8。钢结构工程：焊缝探伤检测合格率100%（执行GB/T3323-2005标准），涂层厚度≥120μm（干膜）。内衬工程：砖缝宽度≤3mm，灰浆饱满度≥95%，不得出现通缝、瞎缝。3.安全技术标准高空作业平台需符合《建筑施工高处作业安全技术规范》（JGJ80-2016），设置双绳防坠系统。施工现场临时用电执行《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46-2005），配电箱需具备防雨、防触电保护功能。四、工期1.工期总天数自甲方书面通知开工之日起[XX]日历天，具体节点控制如下：基础工程：[XX]天（含养护期）主体结构：[XX]天（含筒壁浇筑及钢结构安装）内衬及附属系统：[XX]天竣工清理及验收准备：[XX]天2.工期调整因甲方原因（如图纸变更、材料延迟供应）导致停工的，工期顺延，甲方需补偿乙方窝工损失（按人工[XX元/工日]、机械[XX元/台班]计算）。因不可抗力（如地震、台风）影响施工的，乙方需在事件发生后[XX小时]内提交书面报告，经甲方确认后工期可相应顺延。五、付款方式1.合同总价本工程含税总价为人民币[XX]元（大写：[金额大写]），其中不含税价[XX]元，增值税税率[XX%]。2.支付节点预付款：合同签订后[XX]日内支付总价的20%，即[XX]元，乙方需提交等额履约保函（银行保函格式由甲方提供）。进度款：按月支付已完成工程量的70%，乙方每月[XX]日前提交工程量报表，甲方在收到监理审核意见后[XX]日内支付。竣工结算：工程验收合格后[XX]日内，乙方提交结算报告，甲方在[XX]日内审核完毕，支付至结算总价的97%。质保金：剩余3%作为质量保证金，保修期满[XX年]后无质量问题一次性无息返还。3.支付方式所有款项通过银行转账支付至乙方指定账户（开户银行[具体银行]，账号[具体号码]），乙方需在收款后[XX]日内向甲方开具等额增值税专用发票。六、质量验收1.验收流程隐蔽工程验收：基础钢筋、预埋件等隐蔽部位施工前，乙方需提前[XX]小时通知甲方及监理，验收合格并签署记录后方可隐蔽。分项工程验收：每个分项工程完工后，由监理组织验收，验收标准参照《烟囱工程施工质量验收规范》（GB50571-2010）。竣工验收：工程完工后，乙方提交竣工资料（含竣工图、试验报告、隐蔽验收记录等），甲方组织设计、监理及乙方共同验收，验收合格签署《工程竣工验收证书》。2.验收标准混凝土强度：试块检测结果需达到设计强度的100%，回弹法检测合格率≥95%。垂直度：采用全站仪检测，全高偏差≤[XX毫米]。内衬密封性：进行24小时气密性试验，泄漏量≤[XX立方米/小时]。3.整改责任验收不合格项，乙方需在[XX]日内整改完毕并重新申请验收，整改费用由乙方承担，逾期未整改的按违约责任处理。七、双方责任甲方责任向乙方提供施工场地（平整至±0.000标高）及施工用水电接口（水费[XX元/立方米]、电费[XX元/度]由乙方承担）。协调周边关系，处理施工期间的扰民投诉及管线迁移（如地下电缆、燃气管道）。及时办理图纸变更审批手续，因设计变更导致工程量增减的，按实际发生量调整合同价。乙方责任编制施工组织设计（含专项施工方案），经甲方及监理批准后实施，严格执行安全生产规定，配备安全员[姓名]（安全考核证号[具体号码]）。对施工人员进行安全教育培训，为所有作业人员购买人身意外伤害保险（保额不低于[XX]万元/人）。负责施工现场环境保护，采取降尘、降噪措施，施工垃圾按甲方指定地点堆放并及时清运。八、违约责任甲方违约责任逾期付款：每逾期一日按应付款的0.05%支付违约金，逾期超过[XX]日，乙方有权暂停施工，由此造成的工期延误及损失由甲方承担。提供虚假文件导致工程停工的，赔偿乙方实际损失（包括但不限于材料费、人工费、机械租赁费）。乙方违约责任工程质量不合格：无偿返修至合格，工期不予顺延，若返修后仍未达标的，甲方有权解除合同并要求乙方支付合同总价10%的违约金。逾期完工：每逾期一日按合同总价的0.05%支付违约金，逾期超过[XX]日，甲方有权另行委托第三方施工，费用由乙方承担。擅自转包或违法分包：甲方有权解除合同，乙方支付合同总价20%的违约金，并赔偿甲方因此造成的损失。九、争议解决合同履行过程中发生争议，双方应首先通过协商解决；协商不成的，可提请工程所在地建设行政主管部门调解。调解不成的，任何一方可依法向工程所在地人民法院提起诉讼。争议解决期间，除争议事项外，双方应继续履行合同其他条款。十、其他约定本合同未尽事宜，可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。合同附件（施工图纸、工程量清单、技术规范等）为本合同不可分割的组成部分。本合同一式[XX]份，甲方执[XX]份，乙方执[X