2025年浙江省杭州市余杭区招聘区属国有企业人员（工程管理类）复习题库及答案

2025年浙江省杭州市余杭区招聘区属国有企业人员（工程管理类）复习题库及答案一、单项选择题（每题1分，共30分。每题只有一个正确答案，请将正确选项填入括号内）1.根据《建设工程质量管理条例》，下列关于工程质量责任主体的说法正确的是（）。A.施工单位对工程质量负全责B.监理单位对工程质量负最终责任C.建设单位对工程质量负首要责任D.设计单位对工程质量负监督责任【答案】C【解析】建设单位作为项目法人，对工程质量负首要责任，其他单位按职责承担相应责任。2.某项目采用EPC总承包模式，下列关于EPC合同特点的描述，错误的是（）。A.总承包商对设计、采购、施工全面负责B.业主对设计变更拥有绝对控制权C.风险主要由总承包商承担D.合同价格通常为总价包干【答案】B【解析】EPC模式下，业主对设计变更的控制权受到限制，变更需通过合同约定的程序，非绝对控制。3.根据《招标投标法实施条例》，下列情形中，属于以不合理条件限制潜在投标人的是（）。A.要求投标人具备市政公用工程施工总承包一级资质B.要求项目经理具备一级建造师资格C.要求投标人近三年内具有杭州市范围内类似项目业绩D.要求投标人提供近五年无行贿犯罪记录证明【答案】C【解析】限定特定行政区域业绩属于地方保护主义，违反公平竞争原则。4.某工程因暴雨导致基坑坍塌，造成直接经济损失800万元，该事故等级为（）。A.一般事故B.较大事故C.重大事故D.特别重大事故【答案】B【解析】根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，直接经济损失1000万元以下为较大事故。5.在工程项目管理中，WBS的最小工作单元称为（）。A.任务包B.里程碑C.控制账户D.规划包【答案】A【解析】WBS分解至最底层为工作包（WorkPackage），即可交付的最小任务单元。6.某项目计划工期300天，第120天时进行挣值分析，已完成预算费用为1200万元，计划预算费用为1500万元，实际支出为1400万元，则该项目进度绩效指数（SPI）为（）。A.0.80B.0.86C.1.17D.1.25【答案】A【解析】SPI=EV/PV=1200/1500=0.80，表示进度滞后。7.根据《政府投资条例》，政府投资项目初步设计提出的投资概算超过可行性研究报告批准投资估算（）的，项目单位应重新报批可行性研究报告。A.5%B.10%C.15%D.20%【答案】B【解析】概算超估算10%需重新履行审批程序。8.下列关于BIM技术在施工阶段应用的说法，错误的是（）。A.可进行施工模拟优化进度B.可自动生成竣工图C.可完全替代监理工程师现场检查D.可进行碰撞检查减少返工【答案】C【解析】BIM无法替代人工检查，仍需监理现场履职。9.某混凝土结构实体检测强度推定值为28.5MPa，设计强度等级为C30，则该批次混凝土应判定为（）。A.合格B.不合格C.需二次检测D.需专家论证【答案】B【解析】按《混凝土结构工程施工质量验收规范》，推定值低于设计强度即不合格。10.根据《建设工程安全生产管理条例》，深基坑专项施工方案应由（）组织专家论证。A.建设单位B.施工单位C.监理单位D.设计单位【答案】B【解析】施工单位编制并组织专家论证，实行施工总承包的由总包单位组织。11.某项目采用公开招标，投标截止后有效投标不足3家，招标人应（）。A.直接确定中标人B.重新招标C.改用竞争性谈判D.报监管部门批准后继续评标【答案】B【解析】有效投标不足3家流标，应重新招标。12.根据《建设工程工程量清单计价规范》，下列费用中属于措施项目费的是（）。A.暂列金额B.安全文明施工费C.计日工D.总承包服务费【答案】B【解析】安全文明施工费为总价措施项目，其余为其他项目费。13.某工程合同约定采用价格指数调差法，基期人工指数为100，现行指数为110，人工费占合同价25%，则人工调差增幅为（）。A.2%B.2.5%C.10%D.25%【答案】B【解析】调差幅度=（110-100）/100×25%=2.5%。14.根据《建设工程监理规范》，监理月报应由（）组织编制。A.总监理工程师B.专业监理工程师C.监理员D.监理公司技术负责人【答案】A【解析】总监理工程师对监理月报负总责。15.某项目因文物发现导致停工，由此增加的费用和工期延误应由（）承担。A.承包人B.发包人C.监理人D.文物部门【答案】B【解析】文物属发包人应承担的风险，费用和工期由发包人承担。16.根据《建设工程质量保证金管理办法》，质量保证金总预留比例不得高于工程价款结算总额的（）。A.2%B.3%C.5%D.10%【答案】B【解析】自2017年起，质保金上限由5%降至3%。17.某工程网络计划中，工作M的最早开始时间为第8天，持续5天，其3项紧后工作最早开始时间分别为第15、16、17天，则M的自由时差为（）。A.2天B.3天C.7天D.9天【答案】A【解析】自由时差=min{紧后工作ES}-本工作EF=15-13=2天。18.根据《杭州市工程建设项目审批制度改革试点方案》，带方案出让的工业项目，审批时限压缩至（）个工作日。A.5B.10C.15D.30【答案】A【解析】杭州最新改革要求带方案出让工业项目审批5个工作日办结。19.某项目采用装配式混凝土结构，预制率不得低于（）方可享受绿色建筑资金补助。A.30%B.40%C.50%D.60%【答案】C【解析】浙江省要求预制率≥50%方可申请装配式补贴。20.根据《建设工程消防设计审查验收管理暂行规定》，消防验收由（）负责。A.住建部门B.应急管理部门C.消防救援机构D.公安派出所【答案】A【解析】消防验收职责已划转住建部门。21.某工程因不可抗力导致在建工程毁损，已运至现场的材料损失由（）承担。A.承包人B.发包人C.保险公司D.双方各承担50%【答案】B【解析】不可抗力导致工程本身及在场材料损失由发包人承担。22.根据《建设工程价款结算暂行办法》，承包人提交竣工结算文件后，发包人应在（）天内完成审核。A.20B.28C.45D.60【答案】C【解析】发包人45天内完成审核，逾期视为认可。23.某项目采用PPP模式，政府方持股比例不得超过（）。A.30%B.40%C.49%D.51%【答案】C【解析】财政部规定政府方持股≤49%，避免政府控股。24.根据《杭州市建筑工地文明施工管理规定，围挡高度主干道不得低于（）米。A.1.8B.2.0C.2.5D.3.0【答案】C【解析】主干道围挡≥2.5米，次干道≥1.8米。25.某工程因设计变更导致工程量增加15%，且该工作为关键工作，则工期（）。A.不变B.相应增加15%C.由双方协商确定D.按原合同工期执行【答案】C【解析】关键工作工程量变化，工期调整需协商或按合同约定。26.根据《建设工程安全生产标准化考评暂行办法》，考评结果分为（）等级。A.优良、合格、不合格B.优秀、良好、合格、不合格C.AAA、AA、AD.示范、达标、不达标【答案】A【解析】标准化考评结果分优良、合格、不合格三档。27.某项目采用全过程工程咨询，下列服务内容中不属于必须项的是（）。A.招标代理B.造价咨询C.工程监理D.勘察设计【答案】D【解析】全过程咨询可不含勘察设计，其他为常规内容。28.根据《杭州市海绵城市规划建设管理办法》，新建小区年径流总量控制率不得低于（）。A.60%B.70%C.80%D.90%【答案】C【解析】杭州要求新建小区年径流总量控制率≥80%。29.某工程因承包人原因导致工期延误，每日违约金最高不得超过合同价款的（）。A.0.1‰B.0.5‰C.1‰D.2‰【答案】C【解析】工期违约金上限为合同价1‰/日，累计不超5%。30.根据《建设工程档案规范》，竣工图章应使用（）印泥。A.红色B.蓝色C.黑色D.不限颜色【答案】A【解析】竣工图章须用红色印泥，符合档案长期保存要求。二、多项选择题（每题2分，共20分。每题有两个或两个以上正确答案，多选、少选、错选均不得分）31.下列属于工程项目管理核心目标的有（）。A.质量B.进度C.成本D.安全E.环保【答案】ABCDE【解析】传统“三大目标”扩展为“五大目标”，含安全与环保。32.根据《必须招标的工程项目规定》，下列情形中必须招标的有（）。A.施工单项合同估算价400万元B.重要设备采购合同估算价300万元C.勘察合同估算价80万元D.监理合同估算价150万元E.设计合同估算价120万元【答案】ABD【解析】施工400万、设备材料200万、服务100万为必须招标限额。33.下列属于工程项目风险转移方式的有（）。A.保险B.担保C.合同条款D.风险回避E.风险自留【答案】ABC【解析】保险、担保、合同条款均为转移手段，回避与自留非转移。34.根据《建设工程质量检测管理办法》，检测报告应包含的内容有（）。A.检测项目B.检测依据C.检测数据D.检测结论E.检测人员签名【答案】ABCDE【解析】报告须完整覆盖上述要素，缺一项即无效。35.下列属于绿色施工“四节一环保”内容的有（）。A.节能B.节地C.节水D.节材E.节约人力【答案】ABCD【解析】“四节”为节能、节地、节水、节材，不含人力。36.某工程发生生产安全事故，施工单位应采取的应急处置措施包括（）。A.立即启动应急预案B.1小时内向监管部门报告C.保护事故现场D.及时发布信息回应社会关切E.隐瞒事故原因避免恐慌【答案】ABCD【解析】任何情况下不得隐瞒事故，E选项错误。37.下列属于工程变更范围的有（）。A.设计错误修改B.业主增加功能需求C.现场地质条件变化D.承包人优化施工方案E.国家规范更新【答案】ABCE【解析】承包人自身优化不涉及合同变更，除非业主采纳并签发变更。38.根据《建设工程监理合同（示范文本）》，监理人职责包括（）。A.审查施工组织设计B.签发工程款支付证书C.调解合同争议D.编制竣工决算E.主持工程竣工验收【答案】ABC【解析】竣工决算由承包人编制，竣工验收由业主组织。39.下列属于工程项目全过程造价管理阶段的有（）。A.投资估算B.设计概算C.施工图预算D.招标控制价E.竣工决算【答案】ABCDE【解析】全过程覆盖估算、概算、预算、控制价、结算、决算。40.根据《杭州市建筑施工企业信用评价办法》，信用评价结果可应用于（）。A.招投标加分B.保证金减免C.日常监管频次调整D.评优评先E.资质升级【答案】ABCD【解析】信用评价不直接作为资质升级条件，其余均可应用。三、判断题（每题1分，共10分。正确打“√”，错误打“×”）41.政府投资项目可由施工单位垫资建设，但需纳入预算管理。（×）【解析】政府投资项目严禁垫资施工。42.根据《杭州市工程建设项目“多测合一”改革实施方案》，竣工验收阶段测绘事项由一家机构一次性完成。（√）43.装配式建筑的装配率与预制率概念相同，可互换使用。（×）【解析】装配率包含预制、装配、装修等多指标，与预制率不同。44.工程总承包项目经理可不具备注册执业资格，但需具有高级职称。（×）【解析】EPC项目经理应具有一级注册建造师或相应执业资格。45.根据《建设工程质量保证金管理办法》，质保金可用银行保函替代。（√）46.施工企业安全生产许可证有效期为5年，需每年年检。（×）【解析】有效期3年，无需年检，但需动态监管。47.杭州市已取消建设工程合同备案，改为告知承诺制。（√）48.工程变更导致措施费变化时，承包人可无条件全额索赔。（×）【解析】需按合同约定方法计算，非无条件。49.BIM模型精度达到LOD400时，可用于施工阶段材料下单。（√）50.根据《杭州市建筑施工噪声管理条例》，夜间施工许可有效期最长不超过48小时。（×）【解析】夜间施工许可单次不超过24小时，特殊工艺可延长至48小时。四、案例分析题（共40分）（一）【背景资料】余杭区某国有公司投资建设的市政道路工程，全长5.2km，总投资4.8亿元，采用工程量清单招标，施工合同工期18个月。项目第8个月时，因地铁施工交叉作业，业主书面通知承包人暂停K1+200—K1+800段施工2个月，并要求对该段路基进行设计变更，由原水泥搅拌桩地基处理改为管桩+筏板基础。承包人按程序提交索赔报告，要求补偿停工损失320万元、变更增加费用850万元及工期顺延2个月。监理人审核后认为停工损失计算合理，但变更费用中管桩单价偏高，建议按信息价下调8%，工期顺延1.5个月。业主对监理意见基本认可，但提出停工损失应由地铁建设单位承担，要求承包人直接向地铁集团索赔。【问题】1.业主提出由承包人直接向地铁集团索赔是否成立？说明理由。（5分）2.监理人对变更费用下调8%的建议是否恰当？应如何确定变更单价？（5分）3.若承包人不同意监理审核意见，可采取哪些救济途径？（5分）4.请列出承包人应提交的停工索赔证据清单。（5分）【答案】1.不成立。根据合同相对性原则，承包人与业主签订施工合同，地铁集团非合同相对方；交叉施工影响属于业主应协调的外部条件，业主应先补偿承包人后再向地铁集团追偿。2.监理建议下调8%缺乏充分依据。变更单价确定顺序为：①合同有相同项目按相同单价；②合同有类似项目参照类似单价；③合同无相同或类似项目，按信息价、定额及投标下浮率重新组价，经双方确认。3.承包人可在收到监理审核意见后14天内向业主提交书面异议，协商不成可启动合同争议解决条款：①提请工程造价管理机构调解；②向仲裁协议约定的仲裁委员会申请仲裁；③向工程所在地人民法院提起诉讼。4.索赔证据清单：①暂停施工令；②人员窝工考勤表及工资发放记录；③设备停滞台班记录及租赁合同；④现场管理费用支出凭证；⑤材料二次倒运费用发票；⑥复工后赶工措施方案及费用；⑦监理签证记录；⑧地铁施工交叉作业现场影像资料。（二）【背景资料】余杭区某国企开发的科创园区项目，地下2层、地上12层，建筑高度58m，总建筑面积9.6万㎡，采用装配式框架—剪力墙结构，预制率55%，装配率76%。项目通过公开招标确定总承包单位，合同价6.5亿元，工期910天。合同约定质量目标为“西湖杯”，安全目标为“浙江省建筑安全文明施工标准化工地”。施工至主体结构6层时，监督机构抽检发现部分预制剪力墙套筒灌浆饱满度不足，原位复测仅达70%（规范要求≥85%）。经扩大检查，共发现32处类似缺陷，涉及构件56块，影响面积1200㎡。质监站签发停工整改通知书，要求制定专项整改方案并重新验收。承包人提出采用注浆补强方案，设计单位复核认为可满足安全要求，但业主担心后期评奖受影响，要求拆除重做。双方就整改方案及费用承担产生争议。【问题】1.该质量缺陷是否构成质量事故？属于