停工安置协议书模板

停工安置协议书模板甲方（建设单位）：名称：法定代表人：地址：联系方式：乙方（施工单位）：名称：法定代表人：地址：联系方式：鉴于甲方建设项目因[具体原因]导致停工，为妥善解决停工期间乙方的相关问题，保障双方的合法权益，根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，甲乙双方经友好协商，就停工安置事宜达成如下协议：一、停工原因及停工时间1.停工原因：[详细说明导致停工的具体原因，如不可抗力、政策调整、资金短缺等]2.停工时间：自年月日起至年月日止（预计停工时间，实际停工时间以双方确认的书面通知为准）二、标的物或服务具体描述1.已完成工程情况乙方已完成的工程内容包括但不限于[列举已完成的具体工程项目、工程量及质量标准等]。已完成工程经甲方及相关部门验收合格的部分，甲方应按照合同约定支付相应工程款。2.停工期间乙方人员及设备安置乙方在停工期间应妥善安置施工人员，确保人员稳定。乙方应负责支付施工人员停工期间的基本工资、生活费等费用，具体标准为[明确费用标准及支付方式]。乙方的施工设备（包括但不限于[列举主要施工设备名称]）应妥善存放于[指定存放地点]，并做好设备的维护保养工作，确保设备完好。因乙方保管不善导致设备损坏或丢失的，由乙方自行承担责任。三、权利义务（一）甲方权利义务1.权利有权对乙方停工期间的人员安置及设备存放情况进行监督检查。有权要求乙方按照本协议约定履行相关义务。2.义务负责协调解决因停工可能涉及的外部关系问题，如与周边居民、相关部门等的沟通协调。在停工原因消除后，及时通知乙方复工，并按照合同约定提供必要的施工条件。按照本协议约定支付乙方停工期间的相关费用。（二）乙方权利义务1.权利有权要求甲方按照本协议约定支付停工期间的相关费用。在停工原因消除后，有权要求甲方及时通知复工，并按照合同约定提供必要的施工条件。2.义务按照本协议约定妥善安置施工人员及设备，确保人员稳定和设备安全。配合甲方做好停工期间的相关协调工作，如提供必要的资料、协助处理纠纷等。在停工期间，未经甲方书面同意，不得擅自撤离施工现场或转让、出租施工设备。四、费用支付1.停工期间人员费用甲方应在本协议签订后的[X]个工作日内，向乙方支付停工期间施工人员的基本工资、生活费等费用共计人民币[X]元。此后，甲方应按照每月[具体支付时间]向乙方支付当月施工人员的相关费用，直至复工。2.设备维护费用甲方应按照每月人民币[X]元的标准，向乙方支付施工设备的维护保养费用，用于乙方对设备进行定期维护、保养及检测等工作。该费用自停工次月起开始支付，至复工当月止。五、违约责任1.甲方违约责任若甲方未按照本协议约定支付乙方停工期间的相关费用，每逾期一日，应按照未支付金额的[X%]向乙方支付违约金。若因甲方原因导致乙方无法按时复工或复工条件不具备，给乙方造成损失的，甲方应承担相应的赔偿责任。2.乙方违约责任若乙方未按照本协议约定妥善安置施工人员或设备，导致人员不稳定或设备损坏、丢失的，乙方应承担由此给甲方造成的全部损失。若乙方未经甲方书面同意，擅自撤离施工现场或转让、出租施工设备的，乙方应按照合同总金额的[X%]向甲方支付违约金，并返还已领取的停工期间相关费用。六、争议解决1.本协议的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。2.甲乙双方在履行本协议过程中如发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。七、其他条款1.本协议自双方签字（盖章）之日起生效，一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。2.本协议未尽事宜，可由双方另行签订补充协议。补充协议与本协议具有同等法律效力。甲方（盖章）：法定代表人或授权代表（签字）：签订日期：年月日乙方（盖章）：法定代表人或授权代表（签字）：签订日期：年月日以上是一份停工安置协议书模板，在实际应