2024年深圳市共有产权住房买卖合同三篇

2024年深圳市共有产权住房买卖合同三篇篇一甲方（出卖人）：深圳市共有产权住房开发有限公司地址：深圳市福田区XX街道XX号法定代表人：张三联系电话：138XXXX1234乙方（买受人）：李四地址：深圳市南山区XX街道XX号法定代表人：李四联系电话：139XXXX5678鉴于：1.甲方为共有产权住房项目的开发商，拥有该项目的开发、建设、销售等相关权利；2.乙方有意购买甲方开发的共有产权住房；3.双方本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则，经友好协商，达成如下协议：第一条房屋基本情况1.1房屋坐落：深圳市罗湖区XX街道XX号1.2房屋建筑面积：100平方米1.3房屋户型：三室两厅1.4房屋结构：框架结构1.5房屋权属：共有产权住房1.6房屋规划用途：住宅第二条买卖价格及付款方式2.1买卖价格：人民币100万元（大写：壹佰万元整）2.2付款方式：（1）首付款：人民币30万元，于合同签订之日起5个工作日内支付；（2）剩余房款：人民币70万元，于房屋交付之日起10个工作日内支付；2.3乙方应按照付款方式按时支付房款，逾期支付的，应按照中国人民银行同期贷款利率支付逾期利息。第三条房屋交付3.1房屋交付时间：2024年6月30日3.2房屋交付条件：（1）房屋主体结构、防水、保温、隔音等质量符合国家标准；（2）房屋配套设施齐全，达到入住条件；（3）房屋权属证书齐全；3.3甲方应在房屋交付时间前通知乙方办理交付手续，乙方应在接到通知后3个工作日内办理交付手续。第四条产权转移及登记4.1甲方应在房屋交付后5个工作日内协助乙方办理房屋产权转移登记手续；4.2乙方应在甲方协助下办理房屋产权转移登记手续，并承担相关税费；4.3房屋产权转移登记手续办理完毕后，甲方应向乙方提供房屋所有权证书。第五条违约责任5.1甲方违约责任：（1）逾期交付房屋的，每逾期一日，应向乙方支付1000元违约金；（2）房屋存在质量问题，甲方应负责修复，并承担修复费用；（3）未按约定办理房屋产权转移登记手续的，甲方应承担相应法律责任。5.2乙方违约责任：（1）逾期付款的，每逾期一日，应向甲方支付1000元违约金；（2）未按约定办理房屋交付手续的，乙方应承担相应法律责任。第六条争议解决6.1双方在履行合同过程中发生的争议，应友好协商解决；6.2协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。第七条其他约定7.1本合同未尽事宜，双方可另行协商签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力；7.2本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字（或盖章）之日起生效。甲方（盖章）：深圳市共有产权住房开发有限公司乙方（盖章）：李四签订日期：2024年3月1日篇二甲方（出卖人）：深圳市共有产权住房开发有限公司地址：深圳市福田区XX街道XX号法定代表人：张三联系电话：138XXXX1234乙方（买受人）：李四地址：深圳市南山区XX街道XX号法定代表人：李四联系电话：139XXXX5678鉴于：1.甲方为共有产权住房项目的开发商，拥有该项目的开发、建设、销售等相关权利；2.乙方有意购买甲方开发的共有产权住房；3.双方本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则，经友好协商，达成如下协议：第一条房屋基本情况1.1房屋坐落：深圳市罗湖区XX街道XX号1.2房屋建筑面积：100平方米1.3房屋户型：三室两厅1.4房屋结构：框架结构1.5房屋权属：共有产权住房，甲方占[比例]%产权，乙方占[比例]%产权1.6房屋用途：住宅第二条买卖价格及支付方式2.1买卖总价款：人民币100万元（大写：壹佰万元整）2.2支付方式：（1）首付款：人民币30万元，于合同签订之日起5个工作日内支付；（2）余款支付：剩余款项在房屋交付前10个工作日内支付，具体支付日期及方式双方另行约定。第三条房屋交付3.1房屋交付时间：2024年6月30日3.2房屋交付条件：房屋应满足居住条件，相关设施齐全，并已取得必要的权属证书。第四条产权登记4.1甲方应于房屋交付后5个工作日内协助乙方办理房屋产权转移登记手续；4.2产权登记费用由乙方承担。第五条保修与维修5.1房屋自交付之日起，甲方提供2年的保修服务；5.2保修期内，房屋出现的质量问题，由甲方负责维修。第六条违约责任6.1甲方未能按时交付房屋，每逾期一日，应向乙方支付相当于已付款金额1%的违约金；6.2乙方未能按时支付房款，每逾期一日，应向甲方支付相当于应付款金额1%的违约金；6.3双方因其他违约行为所应承担的责任，按法律法规及合同约定执行。第七条争议解决7.1双方应友好协商解决合同履行过程中的争议；7.2协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。第八条合同生效与终止8.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效；8.2本合同履行完毕或双方约定的终止条件成就时，合同终止。第九条其他9.1本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议；9.2本合同一式两份，甲乙双方各执一份。甲方（签字/盖章）：_________乙方（签字/盖章）：_________签订日期：_________篇三甲方（出卖人）：名称：深圳市共有产权住房开发有限公司地址：深圳市福田区XX街道XX号法定代表人：张三联系电话：138XXXX1234乙方（买受人）：名称：李四地址：深圳市南山区XX街道XX号联系电话：139XXXX5678鉴于：1.甲方为共有产权住房项目的开发商，拥有该项目的开发、建设、销售等相关权利；2.乙方有意向购买甲方开发的共有产权住房；3.双方本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则，经友好协商，达成如下协议：第一条房屋基本情况1.1房屋坐落：深圳市罗湖区XX街道XX号1.2房屋建筑面积：100平方米1.3房屋户型：三室两厅1.4房屋结构：框架结构1.5房屋权属：共有产权住房，甲方占[比例]%产权，乙方占[比例]%产权1.6房屋用途：住宅第二条买卖价格及支付方式2.1买卖总价款：人民币100万元（大写：壹佰万元整）2.2付款方式：2.2.1首付款：人民币30万元，于合同签订之日起5个工作日内支付；2.2.2余款支付：剩余款项在房屋交付前10个工作日内支付，具体支付方式双方另行约定。第三条房屋交付3.1房屋交付时间：2024年6月30日3.2房屋交付条件：房屋应满足居住条件，相关设施齐全，并已取得必要的权属证书。第四条产权登记4.1甲方应于房屋交付后5个工作日内协助乙方办理房屋产权转移登记手续；4.2产权登记费用由乙方承担。第五条保修与服务5.1房屋自交付之日起，甲方提供2年的保修服务；5.2保修期内，房屋出现的质量问题，由甲方负责维修。第六条违约责任6.1甲方未按时交付房屋，每逾期一日，应向乙方支付相当于已付款金额1%的违约金；6.2乙方未按时支付房款，每逾期一日，应向甲方支付相当于应付款金额1%的违约金；6.3双方因其他违约行为所应承担的责任，按法律法规及合同约定执行。第七条争议解决7.1双方应友好协商解决合同履行过程中的争议；7.2协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。第八条合同生效8.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效；8.