2026年建设工程合同协议补充范本

2026年建设工程合同协议补充范本甲方（发包人）：[发包人全称]法定代表人：[法定代表人姓名]注册地址：[发包人注册地址]通讯地址：[发包人通讯地址]联系电话：[发包人联系电话]统一社会信用代码：[发包人统一社会信用代码]乙方（承包人）：[承包人全称]法定代表人：[法定代表人姓名]注册地址：[承包人注册地址]通讯地址：[承包人通讯地址]联系电话：[承包人联系电话]统一社会信用代码：[承包人统一社会信用代码]鉴于甲方拟建设[项目名称]工程（以下简称“本工程”），乙方具备承担本工程施工的能力，双方于[主合同签订日期]签订了编号为[主合同编号]的《建设工程施工合同》（以下简称“主合同”）。为明确主合同履行过程中双方权利义务的进一步补充，经友好协商，达成如下补充协议：第一条主合同引用本补充协议是基于主合同履行的需要而签订，主合同条款与本补充协议条款有冲突或不一致时，以本补充协议条款为准。本补充协议是主合同的组成部分，与主合同具有同等法律效力。第二条工程范围变更2.1甲方同意增加/减少以下工程内容（详细描述变更的具体工程量、项目、规格型号等）：[详细描述变更内容]。2.2因本条所述变更引起的工程量增减，按照以下方式确认和调整价款：（1）乙方应在工程变更实施后[]日内，向甲方提交变更估价报告，包括变更工程量、单价、合价及工期影响分析。（2）甲方应在收到报告后[]日内进行审核确认，并书面通知乙方。若甲方有异议，应在收到报告后[]日内提出，并说明理由；若甲方无异议或未在规定期限内提出异议，视为确认。（3）变更价格调整按主合同第[]条约定执行，即[简述价格调整原则，如：采用合同约定单价、按成本加一定管理费方式等]。2.3本条所述变更预计影响工期[]天。甲方应在变更确认后[]日内，根据主合同约定向乙方发出工期调整通知，或在本补充协议中明确新的工期。第三条工期调整3.1除双方另有约定外，因本协议第二条所述工程范围变更导致工期延误的，乙方应在变更实施前[]日内向甲方提交工期索赔申请，并提供相关证据。甲方应在收到申请后[]日内予以审核确认，并书面通知乙方。确认的工期延误将自动计入合同总工期。3.2因甲方原因（包括但不限于提供资料延迟、指令错误、未及时支付工程款、场地移交延误等）导致乙方无法正常施工，造成的工期延误，乙方有权提出工期索赔。甲方应在收到索赔通知后[]日内核实，并就工期顺延天数与乙方协商确定，或根据主合同约定处理。3.3因不可抗力（如战争、严重自然灾害等）导致本工程部分或全部停工，根据不可抗力事件影响程度，双方应协商确定是否顺延工期及顺延期限，并应互通知知。第四条价款调整4.1本协议第二条所述变更工程的价格调整，除采用固定总价合同情形外，均按本条约定执行。4.2材料价格波动：对于变更工程中使用的主要材料，其价格波动风险按主合同第[]条约定进行调整，即[简述调整方式，如：采用合同约定的调价公式或参考当期信息价等]。4.3税费调整：如国家或地方有关税收、费率发生调整，按实际发生时的规定执行，相关差额由[]承担。第五条付款与结算5.1甲方应按照主合同约定及本协议第二条、第四条的约定，向乙方支付变更及新增工程款项。乙方应在收到款项后[]日内向甲方开具等额发票。5.2本协议第二条所述变更工程的竣工结算，应作为主合同最终结算的一部分，与主合同工程一并办理。结算程序及争议解决方式按主合同第[]条约定执行。5.3甲方应按照主合同约定，按时支付合同价款，如发生付款延迟，应按主合同第[]条约定向乙方支付违约金。第六条质量与验收6.1乙方保证按主合同约定质量标准完成本协议第二条所述变更工程。变更工程应与原工程整体协调一致。6.2变更工程的验收，按主合同约定程序执行，甲方应在收到乙方验收申请后[]日内组织验收。验收合格后，方可进行后续工序或支付相应款项。第七条风险分担7.1双方同意，对于本协议第二条所述变更工程，除本协议另有约定外，风险承担方式与主合同约定一致。7.2因变更工程实施可能产生的特定风险（如新技术应用风险等），双方应根据实际情况协商确定风险承担方。第八条索赔与反索赔8.1双方同意，对于因履行本协议第二条、第三条、第四条、第五条、第六条所产生或与之相关的索赔事件，双方应按主合同第[]条约定进行索赔与反索赔处理。8.2任何一方提出索赔，应在索赔事件发生后[]日内向对方发出索赔通知，并随附相关证据材料。第九条通知与送达9.1双方在本协议首部列明的地址为正式通讯地址。任何一方变更通讯地址，应提前[]日书面通知对方。9.2所有根据本协议发出的通知、文件等，均应以书面形式（包括但不限于信函、传真、电子邮件）送达对方上述通讯地址或双方另行书面指定的地址。第十条保密双方应对本协议内容及在履行本协议过程中知悉的对方商业秘密、技术信息等承担保密义务，非经对方书面同意或法律规定，不得向任何第三方泄露。此保密义务不因本协议的终止而解除。第十一条争议解决因本协议引起的或与本协议有关的任何争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权按照主合同第[]条约定向[仲裁委员会名称]申请仲裁或向[有管辖权的人民法院名称]提起诉讼。第十二条其他12.1本协议未尽事宜，由双方另行协商签订补充协议。补充协议与本协议具有同等法律效力。12.2本协议项下的任何通知或文件，若采用电子邮件方式发送，发出时视为送达；若采用传真方式发送，发送成功时视为送达。12.3本协议自双方授权代表签字并加盖单位公章（或合同专用章）之日起生效。