2026年能源建设工程施工合同

2026年能源建设工程施工合同第一条合同标的委托方（以下简称“甲方”）委托服务方（以下简称“乙方”）在2026年进行能源建设工程施工，具体包括但不限于以下内容：工程名称：；工程地点：；工程规模：；工程内容：。第二条合同价款本合同价款总额为人民币元整（大写：元整）。甲方应按以下时间节点支付款项：,1.合同签订后日内，支付合同总价款的%；,2.主体结构验收合格后日内，支付合同总价款的%；,3.竣工验收合格后日内，支付合同总价款的%；4.工程保修期满后日内，支付合同总价款的%。第三条合同期限本合同自双方签字盖章之日起生效，合同期限为年，自合同生效之日起计算。第四条双方权利义务（一）甲方权利义务1.甲方有权要求乙方按照合同约定进行施工，并保证工程质量符合国家相关标准；,2.甲方应按合同约定的时间节点支付款项；3.甲方应配合乙方进行施工，如需调整施工方案，应提前与乙方协商一致；4.甲方应按照国家规定缴纳相关税费。（二）乙方权利义务,1.乙方应按照合同约定进行施工，确保工程质量符合国家相关标准；,2.乙方应按甲方要求的时间节点完成施工任务；,3.乙方应遵守国家相关法律法规，确保施工安全；4.乙方应按合同约定的时间节点提交施工进度报告，并及时与甲方沟通；5.乙方应承担因自身原因造成的工程损失，并承担相应的违约责任。第五条违约责任（一）甲方违约责任1.甲方未按合同约定支付款项的，应向乙方支付违约金，违约金按逾期付款金额的%计算，并支付逾期付款利息；2.甲方擅自变更施工方案，导致工程延期或质量下降的，应承担相应的违约责任。（二）乙方违约责任1.乙方未按合同约定进行施工，导致工程延期或质量下降的，应承担相应的违约责任；2.乙方擅自变更施工方案，导致工程延期或质量下降的，应承担相应的违约责任；3.乙方未按合同约定的时间节点提交施工进度报告，导致甲方损失的，应承担相应的违约责任。第六条质量标准本工程的质量标准应符合国家相关标准及设计要求，具体质量标准如下：1.主体结构工程：应达到国家标准《建筑结构工程质量验收统一标准》（GB50300-2013）合格等级；2.附属设施工程：应达到国家标准《建筑设备工程质量验收统一标准》（GB50242-2002）合格等级；3.防水工程：应达到国家标准《建筑防水工程质量验收规范》（GB50208-2011）合格等级。第七条验收方式,1.工程验收分为分部工程验收和竣工验收两个阶段；,2.分部工程验收由甲方组织，乙方参加；,3.竣工验收由甲方组织，乙方参加，并邀请相关部门参加；4.验收不合格的工程，乙方应按照验收意见进行整改，直至合格。第八条保密条款1.双方对本合同内容负有保密义务，未经对方同意，不得向任何第三方外泄；2.双方应采取必要措施，确保本合同内容的安全。第九条争议解决双方在履行本合同过程中发生争议，应友好协商解决；协商不成的，可向合同签订地人民法院提起诉讼。第十条合同解除,1.发生不可抗力，致使合同无法履行的，双方可协商解除合同；,2.一方违约，致使合同无法履行的，另一方有权解除合同；3.合同解除后，双方应按照约定进行结算。第十一条其他,1.本合同未尽事宜，双方可另行协商补充；2.本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：附件：,1.施工图纸2.设计变更文件,3.其他相关文件（以下无正文）第十二条付款方式,1.甲方按照合同约定，分阶段支付工程款；,2.首付款为合同总价的20%，在合同签订后5个工作日内支付；3.分阶段付款比例分别为：基础工程完成30%，主体工程完成50%，装修工程完成20%，竣工验收合格后支付尾款10%；4.甲方应在每个付款节点前5个工作日向乙方提供付款申请，乙方在收到付款申请后2个工作日内完成付款。第十三条保险1.乙方在施工过程中应为其施工人员投保意外伤害保险，保险金额不低于每人100万元；2.乙方应为其施工设备投保财产保险，保险金额不低于设备价值的100%；3.保险费用由乙方承担。第十四条不可抗力,1.不可抗力包括自然灾害、战争、管理部门行为等；2.发生不可抗力事件，双方应及时通知对方，并采取一切可能的措施减轻损失；3.因不可抗力导致合同无法履行的，合同自动解除，双方互不承担责任。第十五条违约责任1.乙方未按合同约定完成工程，每逾期一天，应向甲方支付合同总价1%的违约金；2.甲方未按合同约定支付工程款，每逾期一天，应向乙方支付逾期付款金额的1%的违约金；3.双方因违约造成对方损失的，应承担相应的赔偿责任。第十六条合同生效,1.本合同自双方签字盖章之日起生效；2.本合同一式两份，双方各执一份。第十七条附则,2.本合同如有变更，应以书面形式进行，并经双方签字盖章；3.本合同如有争议，应友好协商解决；协商不成的，可向合同签订地人民法院提起诉讼。甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：附件：,1.施工图纸2.设计变更文件,3.其他相关文件（以下无正文）第十八条工程验收1.工程完工后，乙方应向甲方提交完整的工程验收报告，包括工程质量、工程进度、工程量清单等；2.甲方应在收到验收报告后的15个工作日内组织验收，验收合格后，双方签署验收合格证书；3.验收不合格的，乙方应在接到通知后30日内进行整改，直至合格。第十九条工程保修1.乙方对完成的工程承担保修责任，保修期为自工程验收合格之日起计算，保修期限为一年；2.在保修期内，若因乙方施工质量问题导致工程损坏，乙方应无偿进行修复；3.保修期满后，乙方仍应负责对因乙方原因造成的工程质量问题进行修复，但修复费用由甲方承担。第二十条保密条款1.双方对本合同内容以及项目实施过程中涉及的商业秘密、技术秘密负有保密义务；2.未经对方同意，任何一方不得向任何第三方外泄合同内容或项目实施过程中的保密信息；3.保密期限自合同签订之日起至合同终止后三年。第二十一条争议解决,1.双方在履行合同过程中发生争议，应首先通过友好协商解决；2.协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。第二十二条合同解除1.在合同履行过程中，如出现以下情况之一，任何一方均有权解除合同：a.另一方严重违约，经协商无法达成解决方案；b.因不可抗力导致合同无法履行；c.双方协商一致解除合同。2.合同解除后，双方应按照合同约定处理已完成的工程、未完成的工程以及相关费用。第二十三条合同终止,1.合同履行完毕，双方无争议，合同终止；2.合同解除后，合同终止。第二十四条其他乙方（盖章）：XXX建筑工程有限公司签订日期：2026年X月X日附件：,1.施工图纸2.设计变更文件,3.其他相关文件（以下无正文）第二十五条质量保证甲方对乙方施工的能源建设工程质量负有监督责任，乙方应严格按照国家相关质量标准和设计要求施工。具体措施如下：1.乙方应在施工前对施工人员进行专业技术培训，确保其具备相应的施工技能和知识；2.乙方在施工过程中应定期进行质量自检，每月至少进行一次，并将自检报告报送甲方；3.甲方将对施工过程进行不定期抽查，如发现质量问题，乙方应立即整改，并承担相应的责任；4.工程验收合格后，甲方将委托第三方检测机构对工程进行质量检测，检测费用由乙方承担。第二十六条安全生产,1.乙方应建立健全安全生产责任制，明确各级人员的安全职责；,2.乙方应定期对施工现场进行安全检查，确保施工安全；3.乙方应配备必要的安全防护设施和应急救援设备，确保施工人员的人身安全；4.乙方应严格执行国家有关安全生产法律法规，确保工程安全施工。第二十七条环境保护1.乙方应遵守国家有关环境保护法律法规，采取有效措施减少施工过程中的环境污染；2.乙方应按照甲方要求，对施工过程中产生的固体废物、废水、废气等进行处理，确保达标排放；3.乙方应加强对施工现场的绿化工作，恢复施工前原状。第二十八条付款方式2.工程进度达到合同约定的节点，甲方支付乙方相应节点工程款的60%；,3.工程验收合格后，甲方支付乙方剩余工程款的20%；4.甲方在支付工程款时，应扣除乙方应承担的质量保证金