2026年监理工程师之合同管理练习题库及答案详解（考点梳理）

2026年监理工程师之合同管理练习题库及答案详解（考点梳理）1.材料采购合同中，预付款一般为签约合同价的（）

A.10%

B.15%

C.20%

D.30%【答案】：A2.关于建设工程勘察合同履行中发包人指示的说法，正确的是（）。

A.发包人的指示应盖有发包人单位章，或者由发包人代表签字确认

B.发包人代表紧急情况下可以当场发出临时口头指示，但事后需及时书面确认

C.发包人代表应在临时指示发出后24小时内发出书面确认函

D.逾期未发出书面确认函的，则视为临时指示未得到发包人的书面确认【答案】：C3.为了建立能够独立承担民事责任的主体制度，在工程建设领域推行的管理制度是（）。（新教材删除该知识点，题目仅供参考）

A.项目法人责任制

B.招标投标制

C.工程监理制

D.合同管理制【答案】：A4.合同生效后，当事人发现合同价款约定不明确，又未能达成补充协议，也不能按照合同有关条款或交易习惯确定，则该合同价款应按()的市场价格履行。

A.订立合同时订立地

B.订立合同时履行地

C.履行合同时订立地

D.履行合同时履行地【答案】：B5.某施工企业拥有一处办公楼，评估价为5000万元。该施工企业从A银行贷款3000万元、从B银行贷款2000万元，并与B银行办理了抵押登记。后该施工企业无力还款，经诉讼后拍卖办公楼，取得售楼款3000万元用于清偿A、B银行债务。A、B银行债权的分配数额应为（）。

A.A银行1000万元，B银行2000万元

B.A银行1800万元，B银行1200万元

C.A.B银行各1500万元

D.A银行2000万元，B银行1000万元【答案】：A6.谷类中氨基酸的含量较低的是（）。

A.蛋氨酸

B.色氨酸

C.亮氨酸

D.赖氨酸【答案】：D7.因卖方未能按时支付合同约定的材料时，每延迟一天，应向买方支付（）违约金

A.0.08%

B.0.5%

C.0.8%

D.1.0%【答案】：A8.关于建设工程设计合同当事人的说法，正确的是（）。

A.发包人必须是建设单位

B.承包人必须是法人

C.总承包人必须具有工程设计甲级或乙级综合资质

D.发包人必须具有自行组织招标的能力【答案】：B9.在有限数量制的资格审查中，如通过详细审查的申请人为8个，而资格审查文件规定的数量为7个，则（）。

A.不需要进行评分，随机选取7个通过资格审查

B.需要进行评分，8家均通过资格审查

C.需要进行评分，前7家通过资格审查

D.不需要进行评分，提交资格申请文件时间排在前7位的通过资格审查【答案】：C10.关于材料采购合同分期交付买卖的表述中，不正确的是（）。

A.分期交付买卖是指购买的标的物要分批交付

B.由于工程建设的工期较长，这种交付方式很常见

C.买受人如果就其中一批标的物解除，该批标的物与其他各批标的物相互依存的。则不得就已经交付和未交付的各批标的物解除

D.出卖人分批交付标的物的，出卖人对其中一批标的物不交付或者交付不符合约定，致使该批标的物不能实现合同目的的，买受人可以就该批标的物解除【答案】：C11.按照《建设工程施工合同》规定，()在施工过程中负责管理施工控制网点。

A.承包人

B.发包人

C.监理人

D.勘察人【答案】：A12.设计施工总承包合同中，因承包人未按合同约定办理设计和工程保险、第三者责任保险，导致发包人受到保险范围内事件影响的损害而又不能得到保险人的赔偿时，原应从该项保险得到的保险赔偿金由（）承担。

A.承包人

B.发包人

C.承包人与发包人共同

D.监理人【答案】：A13.建设工程材料采购合同的履行中，采购方在站场提货地点应与运输部门共同验货，采购方接收后发现数量有误，若属于交运前出现的问题，应由（）负责。

A.采购方

B.供货方

C.运输部门

D.保管部门【答案】：B14.设计施工阶段总承包合同履行过程中，因发包人原因造成监理人未能在合同签订之日起（）d内发出开始工作通知，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

A.60

B.75

C.80

D.90【答案】：D15.设计施工总承包合同的（），指承包人按投标文件中规定的格式和要求填写，并标明价格的报价单。

A.合同协议书

B.专用条款

C.价格清单

D.通用合同条款【答案】：C16.评标委员会的成员应为（）人以上单数。

A.3

B.5

C.7

D.9【答案】：B17.承包人收到发包人解除合同通知后（）天内，监理人按约定确定承包人实际完成工作的价值。

A.14

B.7

C.28

D.56【答案】：C18.美国建筑师学会（AIA）合同文本中，关于风险型管理承包合同（CM）的说法，正确的是（）。

A.承包商不与分包商订立分包合同

B.不允许承包商将全部施工任务进行分包

C.采用成本加酬金的计价方式

D.采用单价合同的计价方式【答案】：C19.除专用合同条款另有约定外，因发包人原因造成合同签订之日起（）天内未能发出开始设计通知的，设计人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

A.15

B.30

C.60

D.90【答案】：D20.促进维生素A吸收的因素包括（）。

A.适当的钙磷比例

B.植酸

C.碱性药物

D.草酸

E.维生素C【答案】：A21.根据《标准施工合同》，监理人在施工准备阶段的职责是（）。

A.按专用条款约定的时间向承包人无条件发出开工通知

B.在开工日期15日前向承包人发出开工通知

C.批准或要求修改承包人报送的施工进度计划

D.组织编制施工“合同进度计划”【答案】：C22.某工程项目现场有甲、乙两个承包人同时施工。两个承包人均按工程师认可的施工进度计划施工。但甲承包人受到乙承包人的干扰被迫暂停施工。关于甲承包人停工损失处理方式的说法，正确的是()

A.自行负责

B.由发包人给予补偿，合同工期不予顺延

C.不予补偿，但应合理顺延合同工期

D.由发包人给予补偿，合同工期相应顺延【答案】：D23.下列关于工程进度款的支付，说法正确的是（）。

A.监理人应在收到承包人进度付款申请单以及相应的支持性证明文件后28天内完成核查

B.监理人出具的进度付款证书视为监理人已同意.批准或接受了承包人完成的该部分工作

C.发包人应在监理人出具进度付款证书后28天内向承包人支付进度应付款

D.监理人有权扣发承包人未能按照合同要求履行任何工作或义务的相应金额【答案】：D24.某采用FIDIC《施工合同条件》的合同，工程师审查承包商提交的施工组织设计和进度计划时，认为承包商使用的施工设备数量不够而不能保证工程进度，则工程师()

A.有权要求增加施工设备，增加的费用由承包商承担

B.有权要求增加施工设备，增加的费用由业主承担

C.无权要求增加施工设备，但有权要求加快施工进度

D.无权要求增加施工设备，也无权要求加快施工进度【答案】：A25.建设工程勘察、设计的招标人根据评标委员会的书面评标报告和推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐的中标候选人应当限定在（）人，并表明排列顺序。

A.1-2

B.1-3

C.2-4

D.2-5【答案】：B26.取得工程设计（）资质的企业，可以承接本专业相应等级的专业工程设计业务及同级别的相应专项工程设计业务（设计施工一体化资质除外）。

A.综合

B.行业

C.专业

D.专项【答案】：C27.根据《担保法》，关于留置的说法，正确的是（）。

A.能够留置的财产仅限于动产

B.材料采购合同可以采用留置担保

C.施工合同可以采用留置担保

D.留置的财产不限于按照合同约定占有的财产【答案】：A28.无权代理的情况不包括（）。

A.没有代理权而为的代理行为

B.经过被代理人追认的行为

C.代理权终止后的代理行为

D.超越代理权限而为的代理行为【答案】：B29.某工程在缺陷责任期内，因施工质量问题出现重大缺陷，发包人通知承包人进行维修，承包人不能在合理时间内进行维修，发包人委托其他单位进行修复，修复费用由（）承担。

A.发包人

B.承包人

C.使用人

D.以上都不正确【答案】：B30.根据FIDIC《施工合同条件》，“不可预见”的风险分配方式正确的是（）。

A.“不可预见”指承包商在提交投标书日期前不能合理预见的风险

B.承包商在投标时将风险限制在“不可预见的”范围内

C.业主获得的标价和施工方案中承包商已考虑不可预见的风险

D.承包商因不可预见的物质条件遭受损失，有权提出工期和费用索赔，但不包括利润【答案】：D31.建设工程设计合同中关于定金和预付款说明错误的是（）。

A.定金或预付款应专用与本工程的设计

B.定额或预付款的额定、支付方式和抵扣方式在专用合同条款中约定

C.发包人在收到定金或预付款支付申请后21天内支付

D.设计服务完成之前，由于不可抗力解除合同时，定金不予退还【答案】：C32.(2015年真题)工程建设涉及的合同中，采用定金担保的合同是（）。

A.施工合同

B.监理合同

C.勘察合同

D.仓储合同【答案】：C33.建设工程项目招标采用资格后审方式的，资格后审时间应为（）。

A.提交投标书后，开标前

B.提交投标书后，评标前

C.开标后，定标前

D.提交投标书前【答案】：B34.下列关于工程实际竣工日期的确定，不正确的是（）。

A.工程竣工验收通过，承包人送交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期

B.工程竣工验收通过但要求整修和完善的，实际竣工日期为承包人整修和完善后送交竣工验收申请报告的日期

C.工程按发包人要求返工重作或补救后通过竣工验收的，实际竣工日期为承包人返工重作或补救后送交竣工验收申请报告的日期

D.发包人延误竣工验收，承包人送交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期【答案】：B35.施工合同履行期间，一方当事人因不可抗力导致不可能继续履行合同义务而通知对方解除合同，合同解除后的处理方法正确的是（）。

A.承包人应撤离施工场地

B.已经订货的材料.设备由发包人负责退货或解除订货合同

C.不能退还的货款和因退货.解除订货合同发生的费用，由责任方承担

D.因未及时退货造成的损失由发包人承担【答案】：A36.（）是NEC系列合同编制的重要基础，具有选项多样、使用灵活、条款用词简洁等特点，得到广泛应用。

A.工程施工合同

B.专业服务合同

C.评判人合同

D.定期合同【答案】：A37.下列资格审查委员会成员数量符合要求的是（）。

A.3人

B.4人

C.7人

D.8人【答案】：C38.最高额抵押权设立前已经存在的债权，（）。

A.可以直接转人最高额抵押担保的债权范围，事后通知当事人即可

B.经当事人同意，可以转入最高额抵押担保的债权范围

C.应当直接转入最高额抵押担保的债权范围

D.不得转入最高额抵押担保的债权范围【答案】：B39.具有让潜在投标人获得招标信息，以便进行项目筛选，确定是否参与竞争作用的是（）。

A.资格预审

B.现场考察

C.招标公告

D.解答投标人的质疑【答案】：C40.设计施工总承包合同订立合同时需要明确的内容，区段工程在通用条款中定义的是能单独接收并使用的（）。

A.永久工程

B.长期工程

C.短期工程

D.一般工程【答案】：A41.适用于大宗货物、重要建筑材料的采购方式是（）。

A.招标采购

B.直接采购

C.询价采购

D.指定采购【答案】：A42.（2018年真题）某工程施工项目招标，采用经评审的最低投标价法评标，工期10个月以内每提前1个月可给建设单位带来收益30万元。某投标人报价1800万元，工期9个月，仅考虑工期因素，该投标人的合同价格和评标价格分别是（）。

A.1800万元，1800万元

B.1800万元，1770万元

C.1830万元，1800万元

D.1830万元，1770万元【答案】：B43.依法必须招标项目，评标委员会成员人数组成应当至少为（）。

A.三人以上单数

B.四人以上

C.五人以上单数

D.七人以上单数【答案】：C44.设计工作的总包人和分包人，就分包的设计项目向招标人承担（）。

A.共同责任

B.按份责任

C.平均责任

D.连带责任【答案】：D45.根据FIDIC《施工合同条件》，对业主和承包商有约束力的合同的有效期终止日应为()

A.颁发工程接收证书日

B.颁发履约证书日

C.承包商提交结清单日

D.结清单生效日【答案】：D46.在最近()年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的单位，应拒绝其通过资格预审。

A.1

B.2

C.3

D.5【答案】：C47.公司甲以其自有办公楼作为抵押物为公司乙向银行申请贷款提供抵押担保，并在登记机关办理了抵押登记，该担保法律关系中，抵押人为（）。

A.公司甲

B.公司乙

C.银行

D.登记机关【答案】：A48.下列施工招标中投标人资格预审的内容，属于初步审查内容的是（）。

A.申请函的签字盖章

B.资质条件

C.财务状况

D.项目经理资格【答案】：A49.某施工合同对工程拖期竣工的日拖期赔偿额和最高赔偿金额均作出了约定。合同履行中，发生了承包商分阶段移交工程拖期竣工的情形。根据FIDIC《施工合同条件》，下列关于计算拖期违约赔偿金额的说法中，正确的是()。

A.日拖期赔偿额和最高赔偿金额均应折减

B.日拖期赔偿额和最高赔偿金额均不折减

C.日拖期赔偿额折减，最高赔偿限额不折减

D.最高赔偿限额折减，日拖期赔偿额不折减【答案】：C50.根据九部委发布的《标准勘察合同》，履约担保有效期（）。

A.自勘察人签订勘察合同至勘察工作质量保修期结束后的14或15天失效

B.自勘察人开始勘察工作至勘察工作完成失效

C.自勘察人签订勘察合同至发包人签收最后一批勘察成果文件之日起28日后失效

D.自勘察人开始勘察工作至发包人签收最后一批勘察成果文件之日起28日后失效【答案】：C51.下列FIDIC标准施工合同文本中，适用于承包商与专业工程施工分包商订立的施工合同的是()。

A.《设计采购施工(EPC)/交钥匙工程合同条件》

B.《简明合同格式》

C.《土木工程施工分包合同条件》

D.《施工合同条件》【答案】：C52.设计施工总承包合同的订立中，（）应明确约定由发包人提供的文件的内容、数量和期限。

A.通用条款

B.专用条款

C.合同协议书

D.中标通知书【答案】：B53.根据九部委发布的《标准设计合同》，设计费用的支付说法正确的是（）。

A.设计费用只能采用定金支付，不能采用预付款

B.由于不可抗力或设计人的原因解除合同时，定金不予退还

C.设计费应保留3%的质量保证金

D.发包人应在收到中期支付申请后的28天内支付中期款项【答案】：D54.设计施工总承包合同中，监理人获得发包人同意后应提前（）向承包人发出开始工作通知。因发包人原因造成监理人未能在合同签订之日起（）天内发出开始工作通知，承包人有权提出价格调整要求。

A.7天，90天

B.7天，30天

C.14天，90天

D.14天，30天【答案】：A55.FIDIC施工合同条件中的暂列金，是()的一项款额。

A.不计入合同价格之内

B.用于不可预见项目使用

C.由工程师或承包商代表控制使用

D.专门用于承包商施工范围内工程使用【答案】：B56.关于签发最终结清证书的表述中，不正确的是（）。

A.监理人未在约定时间内核查，又未提出具体意见，视为承包人提交的最终结清申请已经监理人核查同意

B.发包人未在约定时间内审核又未提出具体意见，监理人提出应支付给承包人的价款视为未经发包人同意

C.监理人收到承包人提交的最终结清申请单后的14d内，提出发包人应支付给承包人的价款送发包人审核并抄送承包人

D.发包人应在收到后14d内审核完毕，由监理人向承包人出具经发包人签认的最终结清证书【答案】：B57.材料采购招标中，投标保证金的上限是（）。

A.10万元

B.80万元

C.材料招标项目估算价的2%

D.材料招标项目估算价的10%【答案】：B58.FIDIC标准合同条件中，被称为“白皮书”的是（）。

A.《施工合同条件》

B.《生产设备和设计—施工合同条件》

C.《设计采购施工（EPC）/交钥匙工程合同条件》

D.《客户/咨询工程师（单位）服务协议书》【答案】：D59.（2019年真题）根据《标准施工招标文件》的施工合同文本通用合同条款，竣工验收管理程序中，监理人审查竣工验收申请报告的各项内容，认为工程尚不具备竣工验收条件时，应当在收到竣工申请报告后（）天内通知承包人。

A.28

B.30

C.56

D.60【答案】：A60.关于建设工程勘察任务发承包的说法，正确的是（）。（新教材删除该知识点，题目仅供参考）

A.工程勘察任务，不需要通过招标方式发包

B.使用特定专有技术的工程勘察任务可直接发包

C.工程勘察任务的承包人可以是自然人

D.工程勘察任务只能发包给一家勘察单位【答案】：B61.设备性能验收阶段，出现()情况时，监理工程师不应签发设备初步验收证书。

A.存在个别微小缺陷但不影响设备安全运行，供货方同意在限定时间内免费修理

B.第一次性能验收试验表明几项性能指标未达到保证值，但属于采购方的使用原因

C.第二次性能验收试验未达到保证值的几项缺陷，供货方采取相应措施后达到保证值

D.由于采购方生产运行的需要，在合同约定的期限内未能进行设备I生能验收试验【答案】：B62.对于设备采购合同的包装，下列说法正确的是（）。

A.买方应对合同设备进行妥善包装

B.设备包装应能保护合同设备能够经受多次搬运

C.除专用合同条款另有约定外，买方应将包装物退还

D.同一批设备的多个独立包装附带一套质量合格证【答案】：B63.(2017年真题)工程施工过程中，对于变更工作的单价在已标价工程量清单中无法适用或类似子目时，应由监理人按照（）的原则商定或确定。

A.成本加酬金

B.成本加利润

C.成本加规费

D.直接成本加间接成本【答案】：B64.（2020年真题）根据美国建筑师学会（AIA发布的IPD（集成项目交付）合同，关于争端和索赔的说法，正确的是（）。

A.争端应提交合同各方没有任何利害关系的争端裁决委员会裁决

B.争端应提交业主委托任命的代表业主进行合同管理的工程师哉决

C.合同各方应通过合同中约定的早期警告和补偿事件机制处理索赔

D.合同各方应放弃除故意违约等情形外的对合同任何一方的索赔【答案】：D65.标准资格预审文件的主要内容不包括（）。

A.资格预审公告

B.申请人须知

C.资格审查办法

D.评标办法【答案】：D66.根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，施工合同签订前，中标人应按招标文件规定向招标人提交的凭证是（）。

A.投标保证金凭证

B.预付款担保凭证

C.履约担保凭证

D.质量管理体系认证文件【答案】：C67.如果施工索赔事件的影响持续存在，承包商应在该项索赔事件影响结束后的28日内向工程师提交（）。

A.索赔意向通知

B.索赔通知

C.施工现场的记录

D.索赔依据【答案】：B68.FIDIC标准合同文本中的（），适用于由承包商按照雇主要求进行设计、生产设备制造和安装的电力、机械、房屋建筑等工程的合同。

A.《施工合同条件》(1999年版)

B.《生产设备和设计一施工合同条件》(1999年版)

C.《设计采购施工(EPC)／交钥匙工程合同条件》(1999年版)

D.《简明合同格式》(1999年版)【答案】：B69.下列关于建设工程设计合同当事人的说法，正确的是（）

A.发包人只能是建设单位

B.发包人不能是工程总承包单位

C.承包人应当是具有相应设计资质的企业法人

D.特殊情况下，承包人可以没有设计资质【答案】：C70.在职工意外伤害险保险期间内，被保险人从事建筑施工工作时遭受意外伤害，则下列关于保险人给付保险金的说法正确的是（）。

A.被保险人自意外伤害发生之日起180日内因该事故死亡的，保险人给付死亡保险金

B.被保险人自意外伤害事故发生日起下落不明的，保险人给付身故保险金

C.被保险人自意外伤害事故发生之日起360日内因该事故造成保险合同所列残疾程度之一的，保险人给付残疾保险金

D.至第180日治疗仍未结束的，保险人根据第180日次日的身体情况所作残疾鉴定给付残疾保险金【答案】：A71.根据《标准设计施工总承包合同》，设计施工总承包合同承包人完成的设计工作成果和建造完成的建筑物，如无特别约定，则除署名权以外的著作权归（）。

A.发包人

B.承包人

C.发包人或承包人

D.发包人和承包人共同【答案】：A72.根据《标准施工合同》，关于暂估价的说法，错误的是（）。

A.暂估价是签约合同价的组成部分

B.该笔款项在合同履行阶段一定发生

C.暂估价的内容在投标时难以确定准确价格

D.暂估价的内容包括计日工【答案】：D73.根据FIDIC《施工合同条件》，如果承包商未能按合同中竣工时间的规定如期完工，应当支付误期赔偿费，下列说法正确的是（）。

A.误期赔偿费以周为单位计算，不足一周的按一周计算

B.赔偿总额不得超过合同中规定的最高限额

C.除误期赔偿费以外，业主还可要求承包商为延误竣工支付违约金

D.支付误期赔偿费后，承包商可以不再承担完工义务【答案】：B74.设计合同履行过程中，属于设计人责任的是()

A.组织对设计文件的审查、鉴定和验收

B.办理设计文件的报批手续

C.选定设计文件依据的设计规范

D.为现场的设计人提供必要的工作条件【答案】：C75.ECC合同，项目经理应在早期警告会议上对所研究的建议和做出的决定记录在案，并将记录发给（）。

A.雇主

B.承包商

C.分包商

D.工程师【答案】：B76.某施工企业拥有一处办公楼，评估价为5000万元。该施工企业从A银行贷款3000万元，从B银行贷款2000万元，并与B银行办理了抵押登记。后该施工企业无力还款，经诉讼后拍卖办公楼，取得售楼款3000万元用于清偿A、B银行债务。A、B银行债权的分配数额应为()

A.A银行1000万元，B银行2000万元

B.A银行1800万元，B银行1200万元

C.A.B银行各项工作1500万元

D.A银行2000万元，B银行1000万元【答案】：A77.根据《标准施工招标文件》，“合同进度计划”是指（）。

A.承包人按监理人指示修改后经发包人批准的进度计划

B.承包人按监理人指示修改后经监理人批准的进度汁划

C.承包人投标书内提交的进度计划

D.承包人在施工准备阶段编制的进度计划【答案】：B78.某设备采购合同履行中，卖方交付合同设备已迟延10周，则第4周迟延交付违约金的计收正确的是（）。

A.迟交合同设备价格×0.5%

B.迟交合同设备价格×1%

C.合同价格×0.5%

D.合同价格×1%【答案】：A79.设计施工总承包合同模式下，关于“开始工作通知”说法正确的是（）。

A.表明从发出该通知时间开始工作

B.与“开工通知”的说法相同

C.表明自该通知中载明的开始工作日期计算合同工期

D.该通知是由发包人发出的【答案】：C80.单位工程验收合格后，由监理人向承包人出具经发包人签认的单位工程验收证书。单位工程的验收成果和结论作为全部工程竣工验收申请报告的附件，移交后的单位工程由（）负责照管。

A.承包人

B.发包人

C.监理单位

D.发包人与承包人共同【答案】：B81.建设工程招标程序中，投标保函在评标结束之后应退还给承包商的情形是（）。

A.根据规定接受对错误的修正

B.投标人采用不正当的手段骗取中标

C.中标的投标人在签订合同时，向业主提交履约担保

D.投标人在投标函中规定的投标有效期内撤销其投标【答案】：C82.在NEC合同文本中，目标合同（）。

A.适用于签订合同时价格已经确定的合同

B.适用于拟建工程范围在订立合同时还没有完全界定或预测风险较大的情况

C.适用于工程范围的界定尚不明确，甚至用目标合同为基础也不够充分，而且又要求尽早动工的情况

D.适用于施工管理承包，管理承包商与雇主签订管理承包合同【答案】：B83.根据FIDIC《施工合同条件》，履约保函担保承包商合同约定履行义务的期限为()

A.从签订合同日起，至颁发工程接收证书日止

B.从签订合同日起，至颁发履约证书日止

C.从工程开工日起，至颁发工程接收证书日止

D.从工程开工日起，至颁发履约证书日止【答案】：D84.下列设计施工总承包合同文件中，解释顺序最为优先的是（）。

A.中标通知书

B.投标函

C.专用合同条款

D.承包人建议书【答案】：A85.如果任一方对DAAB的决定不满，可以在收到该决定通知后（）天内，将其不满向另一方发出通知。

A.7

B.14

C.28

D.42【答案】：C86.按照建设工程施工合同示范文本的规定，承包人的施工期应为()。

A.监理人开工通知写明的开工日至实际竣工日

B.承包人实际开工日至实际竣工日

C.监理人开工通知写明的开工日至验收合格日

D.承包人实际开工日至验收合格日【答案】：A87.根据《标准设计施工总承包招标文件》，因发包人原因造成监理人未能在合同签订之日起（）天内发出开始工作通知，承包人有权提出价格调整或解除合同。

A.30

B.60

C.90

D.120【答案】：C88.（2020年真题）根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，监理人征得发包人同意后，应提前（）日向承包人发出开工通知。

A.7

B.10

C.14

D.15【答案】：A89.订立施工合同时通用条款规定的基准日期指投标截止时间前（）天，规定基准日期的作用是划分该日后由于政策法规的变化或市场物价浮动对合同价格影响的责任。

A.21

B.24

C.28

D.30【答案】：C90.根据《标准施工合同》，不利气候条件属于（）的风险。

A.承包商

B.发包商

C.监理方

D.发包商与承包商共同承担【答案】：A91.建设工程材料设备采购合同属于（）。

A.租赁合同

B.无偿合同

C.单务合同

D.诺成合同【答案】：D92.根据《标准勘察招标文件》和《标准设计招标文件》，招标人对符合招标文件规定的未中标人的技术成果进行补偿的将于（）向未中标人支付技术成果经济补偿费。

A.签订合同的5日内

B.签订合同的30日内

C.中标通知书发出后30日内

D.中标通知书送达30日内【答案】：C93.灭菌乳的质量检验项目包括（）。

A.硝酸盐

B.蛋白质和脂肪

C.酸度和杂质

D.非脂乳固体

E.微生物【答案】：A94.投标书中出现下列（）情形的，评标委员会按预定方法换算成相应价格值，在投标报价上进行扣减形成评标价。

A.交货期晚于招标文件规定的交货时间

B.可以减少招标文件说明的预付款金额

C.投标材料性能高于标准

D.交货期早于招标文件规定的交货时间【答案】：B95.当事人双方为了担保债务的履行，约定由当事人一方先行支付给对方一定数额的货币作为担保，属于担保方式中的（）担保。

A.定金

B.抵押

C.留置

D.质押【答案】：A96.公开招标在开标时，应当由（）。

A.招标监督机构主持，所有投标人均应参加

B.招标监督机构主持，投标人自愿参加

C.招标人主持，所有投标人均应参加

D.招标人主持，投标人自愿参加【答案】：C97.经发包人代表授权的人员在授权范围内发出的指示效力，表述正确的是（）。

A.应当经发包人代表确认后具有效力

B.应当经发包人确认后具有效力

C.与发包人代表发出的指示具有同等效力

D.其效力低于发包人代表发出的指示【答案】：C98.如果索赔事件的影响持续存在，承包商应在该项索赔事件()，提出最终索赔通知书，说明最终要求索赔的追加付款金额和延长的工期，并附必要的记录和证明材料。

A.发生后的28天内

B.全部消除后

C.影响结束后的14天内

D.影响结束后的28天内【答案】：D99.《简明标准施工招标文件》共分（）章。

A.六

B.七

C.八

D.九【答案】：C100.（）是指当事人根据法律规定或者双方约定，为促使债务人履行债务实现债权人权利的法律制度。

A.保证

B.担保

C.抵押

D.质押【答案】：B101.施工合同履行过程中，承包人因采用监理工程师的合理化建议而节约了施工成本并提高了项目经济效益，监理人按监理合同专用条款的约定获得经济奖励，奖金应当由()支付。

A.委托人

B.承包人

C.委托人和承包人共同

D.政府主管部门【答案】：A102.(2018年真题)《标准施工合同》通用条款规定的“基准日期”是指（）。

A.投标截止日

B.开标之日

C.中标通知书发出之日

D.投标截止日前28日【答案】：D103.根据《标准施工招标文件》，由评标委员会认定投标人以低于成本报价竞标，后果是（）。

A.否决其投标

B.优先中标

C.重新报价

D.直接中标【答案】：A104.关于投标保证金的递交说法错误的是（）。

A.不作为其投标文件的组成部分

B.按投标人须知前附表规定的投标保证金格式递交投标保证金

C.境内投标人可以以现金或者支票形式提交投标保证金

D.联合体投标的，其投标保证金可以由牵头人递交【答案】：A105.下列合同法律关系的客体属于智力成果的是（）。

A.建筑材料采购合同

B.工程承包合同

C.项目贷款合同

D.工程设计合同【答案】：D106.施工合同履行期间市场价格浮动对施工成本造成影响时，是否允许调整合同价格要视（）来决定

A.合同工期长短

B.材料价格浮动幅度

C.合同计价方式

D.劳动力价格浮动幅度【答案】：A107.根据《设计施工总承包合同》，对于“发包人要求”中的错误，正确的处理方法是（）。

A.将无条件补偿条款写入合同协议书

B.将有条件补偿条款写入合同附录

C.承包人复核时未发现的错误造成的损失由承包人承担

D.将无条件或有条件补偿条款写入合同专用条款【答案】：D108.工程勘察设计开标，投标人对开标有异议的，应当在（）提出，招标人应当场作出答复，并制作记录。

A.提交投标保证金

B.提交招标文件

C.开标现场

D.提交投标文件【答案】：C109.在建设工程勘察合同的履行中，属于勘察人责任的有（）。

A.提供勘察资料

B.对勘察资料准确性、可靠性负责

C.协调提供位于本工程区域内的临时占地

D.申请市政设施内的临时占地【答案】：D110.能够引起合同法律关系产生、变更与消灭的客观现象和事实就是法律事实，下列关于法律事实说法正确的是（）。

A.当事人订立合法有效的合同属于行为

B.行政部门罚款属于事件

C.没有及时支付报酬农民工罢工属于行为

D.禁运属于自然事件【答案】：A111.关于地下工程防水混凝土的下列表述中哪一条是错误的？()

A.抗渗等级不得小于P6

B.结构厚度不应小于250mm

C.裂缝宽度不得大于0.2mm且不得贯通

D.迎水面钢筋保护层厚度不应小于30mm【答案】：D112.AIA系列合同条件中，C系列是（）。

A.业主与建筑师之间的标准合同文件

B.合同和办公管理中使用的文件

C.建筑师与专业咨询人员之间的标准合同文件

D.建筑师行业内部使用的文件【答案】：C113.由于发包人的原因发生暂停施工的紧急情况，且监理人未及时下达暂停施工指示，承包人可先暂停施工并及时向监理人提出暂停施工的书面请求。监理人应在接到书面请求后的()h内予以答复，逾期未答复视为同意承包人的暂停施工请求。

A.12

B.24

C.36

D.48【答案】：B114.机电产品国际招标采购中，详细评审采用的评标方法是()

A.综合评价法

B.最低报价法

C.招标控制价法

D.最低评标价法【答案】：D115.根据FIDIC《施工合同条件》，关于工程师助手的说法，正确的是（）。【相关知识点新教材已删除】

A.工程师助手相当于我国的监理员

B.雇主可以直接向工程师助手指派任务

C.工程师可以向工程师助手付托部分权力

D.工程师助手发出的指示，效力低于工程师的指示【答案】：C116.下列合同中，属于可撤销合同的是()

A.当事人约定的质量标准低于国家强制性标准的合同

B.以虚假资质签订的合同

C.通过串通投标订立的合同

D.在订立时显失公平的合同【答案】：D117.某工程投标了安装工程一切险，在施工期间现场发生下列事件造成损失，应由保险人负责赔偿的事件是（）。

A.大气放电造成电气设备或电气用具本身的损失

B.闪电击毁现场施工用配电柜

C.设计错误导致部分设备拆除重装

D.盘点时发现的短缺【答案】：B118.某施工企业与材料供应商订立的钢材供应合同，执行的是政府指导价，价格力4000元/吨，合同约定2011年31日提货，但施工企业逾期至2011年4月1O日才提货，而此时政府指导价已调整为4500元/吨。该施工企业给供应商的钢材款应按()

A.4500元/吨计算并追加违约金

B.4000元/吨计算并追加违约金

C.4500元/吨计算

D.4000元/吨计算【答案】：C119.在设计施工总承包合同中，关于缺陷责任期管理，下列说法不正确的是()。

A.承包人承担修复工程缺陷的义务，费用和工期由责任方负责

B.由于承包人原因造成某项缺陷修复，相应延长缺陷责任期，但缺陷责任期最长不超过2年

C.大型工程缺陷责任期内的竣工后试验通常在工程稳定运行一段时间后进行

D.工程缺陷的责任属于发包人原因造成的，发包人应承担修复和查验的费用，但不包括合理利润【答案】：D120.《合同法》规定，缔约过失责任属于()责任。

A.违约

B.侵权

C.“先合同义务”

D.无过错【答案】：C121.根据《标准设备采购招标文件》，买卖双方可约定合同设备的所有权和风险转移的界面为（）。

A.装在设备制造厂”的运输工具上

B.施工场地设备安装部位

C.运至施工场地运输工具的车面上

D.施工场地的安装作业面【答案】：C122.大型成套设备招标项目采用综合评估法评标时，做法正确的是（）。

A.投标人的投标价格超出最髙投标限价，应增加其评标价格

B.投标人的投标超出最大偏离范围的，应增加其评标价格

C.投标人的第一级技术评价因素的评价值低于全体有效投标人的平均评价值的，其投标被否决

D.综合评价值相同的，依照第一级评价因素价格、商务、技术、服务的优先次序，根据其评价值高低进行排序【答案】：D123.某施工项目招标，评标排名前2位的投标人为甲、乙。甲的投标报价为3100万元，评标价为3090万元。乙的投标报价为2930万元，评标价为3100万元。采用最低投标价法评标，则中标单位和中标价格分别为（）。

A.甲，3100万元

B.甲，3090万元

C.乙，2930万元

D.乙，3100万元【答案】：A124.下列关于学校营养配餐原则的叙述，正确的是（）。

A.如果仅提供午餐，则供给的营养素和能量应达到一天推荐摄入量的60%

B.保证营养平衡，膳食既能满足就餐者的需要又要防止过量

C.食物搭配要合理

D.各营养素的比例要适宜

E.饮食习惯、经济条件和季节市场供应情况也要考虑【答案】：B125.根据《标准设计施工总承包招标文件》，当发包人要求，中标通知书，合同协议书和专用条款内容不一致时，如果专用条款没有另行约定，应以（）的内容为准。

A.合同协议书

B.中标通知书

C.专用条款

D.发包人要求【答案】：A126.根据九部委设备采购合同的规定，以下有关设备采购合同中违约责任承担的说法，不正确的是（）。

A.合同一方不履行合同义务，应向对方承担继续履行、采取修理、更换、退货等补救措施或者赔偿损失等违约责任

B.卖方支付迟延交货违约金，不能免除其继续交付合同设备的义务

C.延迟交付设备金额每周为0.08%

D.迟延付款违约金的最高限额为合同价格的10%【答案】：C127.标准施工合同，施工准备阶段，发包人的义务不包括（）。

A.提供施工场地

B.组织设计交底

C.约定开工时间

D.提出开工申请【答案】：D128.某工程施工需要中断主要公路交通2天，发包人通知该项目监理机构到交通管理部门办理相关的批准手续。按照监理合同示范文本的规定，监理单位完成的此项工作属于()的范围。

A.正常监理工作

B.额外监理工作

C.变更监理工作

D.附加监理工作【答案】：D129.招标项目开标时，检查投标文件密封情况的应当是()

A.投标人

B.招标人

C.招标代理机构人员

D.招标单位的纪检部门人员【答案】：A130.（2021年真题）某工程完成竣工验收后，建设单位发现有一处防火门的开启防线不符合设计要求，则整改该问题所产生的费用应由（）承担。

A.发包人

B.承包人

C.发包人和监理人共同

D.参与验收的各方共同【答案】：B131.下列关于建设工程项目招标的说法正确的是（）。

A.招标人既可以自行招标，也可以委托招标

B.招标人有编制招标文件的能力时可以自行招标

C.招标人如不具备自行组织招标的能力条件，应当委托招标

D.招标代理机构应当有符合规定条件的专家库【答案】：C132.下列关于施工企业职工意外伤害险的保险期间的说法中，正确的是（）。

A.按照被保险人人数计收保险费的，自保险人同意承保.收取保险费并签发保险单的当日零时起

B.按照工程总造价计收保险费的，自施工工程项目被批准正式开工，并且投保人已交付保险费的当日零时起

C.按照被保险人人数计收保险费的，至约定的终止日的24时止

D.按照工程总造价计收保险费的，至施工合同规定的工程竣工的次日止【答案】：C133.下列勘察合同价格和支付中说法错误的是（）。

A.勘察合同的价款确定方式.调整方式和风险范围划分在专用合同条款中约定

B.勘察费用实行发包人签证制度

C.发包人要求勘察人进行外出考察的费用由包括在合同价格之中

D.定金和预付款应专用于本工程的勘察【答案】：C134.九部委设计合同文本中，履约保证金如果采用银行保函，担保有效期自发包人与设计人签订的合同生效之日起至发包人签收最后一批设计成果文件之日起（）日后失效。

A.15

B.21

C.25

D.28【答案】：D135.FIDIC标准合同文本中的（），适用于承包商与专业工程施工分包商订立的施工合同。

A.《施工合同条件》(1999年版)

B.《土木工程施工分包合同条件》(1994年版)

C.《设计采购施工(EPC)／交钥匙工程合同条件》(1999年版)

D.《简明合同格式》(1999年版)【答案】：B136.合同的（）尽管在招标投标阶段已作为招标文件的组成部分，但在合同订立过程中有些问题还需要明确或细化，以保证合同的权利和义务界定清晰。

A.专用条款和普通条款

B.专用条款和基本条款

C.通用条款和基本条款

D.通用条款和专用条款【答案】：D137.根据FIDIC《施工合同条件》的规定，业主选择的指定分包商应当与()签订分包合同。

A.业主

B.工程师

C.承包商

D.承包商代表【答案】：C138.合同当事人之间出现合同纠纷，要求仲裁机构仲裁，仲裁机构受理仲裁的前提是当事人提交()。

A.合同公证书

B.仲裁协议书

C.履约保函

D.合同担保书【答案】：B139.代理人与第三人签订合同的法律特征表现为（）。

A.以代理人的名义与对方谈判

B.在代理权限范围内与对方谈判

C.代理人在合同谈判过程中不能在授权范围内自主地提出自己的要求

D.代理人在代理权限范围内与第三人所签合同导致的不利后果，被代理人可拒绝承担【答案】：B140.以下关于留置担保的说法中，正确的是（）

A.留置不以合法占有对方财产为前提

B.可以留置的财产仅限于动产

C.留置担保可适用于建设工程合同

D.留置以合法占有对方固定资产为前提【答案】：B141.建设工程项目施工采用公开招标的，招标人应在（）。

A.行业协会网站发布招标公告

B.行业协会网站发布投标邀请书

C.政府公布的招标采购等网站发布招标公告

D.政府公布的招标采购等网站发布投标邀请书【答案】：C142.不属于数据一致性和可维护性的范畴的是（）。

A.安全性控制

B.集中控制

C.并发控制

D.故障的发现和恢复【答案】：B143.保证合同内容没有缺项漏项，合同组成文件之间没有矛盾，体现合同评审工作中的（）。

A.合同严密性、完整性评审

B.与产品或过程有关要求的评审

C.合理性、可行性评审

D.合法性、合规性评审【答案】：B144.承包人在投标文件中已说明的施工分包工作内容，在分包工程施工前的正确说法是()

A.应获得业主批准

B.应获得工程师的批准

C.应获得质量监督机构的许可

D.不需再办理任何批准、许可手续【答案】：A145.根据《标准施工招标文件》，可以作为评标委员会专家的人员有（）。

A.招标人代表

B.招标工程项目主管部门代表

C.行政监督部门代表

D.投标人参股公司【答案】：A146.根据《招标投标法实施条例》，投标人提交的投标保证金不得超过招标项目估算价的（）。

A.2%

B.3%

C.5%

D.10%【答案】：A147.根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，价格调整公式中的定值权重为0.2时，可调因子的变值权重之和为（）。

A.0.8

B.1.0

C.1.2

D.1.8【答案】：A148.履约保证有效期（）。

A.从提交履约保证到工程竣工验收合格止

B.从提交履约保证到签发完工程接收证书止

C.从提交履约保证到保修期满并颁发保修责任终止证书止

D.从提交履约保证到保修期满并颁发保修责任终止证书后15天或14天止【答案】：D149.依据《合同法》关于违约责任的规定，下列说法中不正确的是()。

A.约定违约金低于造成的损失时，应当相应增加违约金

B.约定违约金高于造成的损失时，应当相应减少违约金（应该是过分高于）

C.处置违约行为后果时，违约金与定金不能同时使用

D.第三方违约行为造成对方的损失应由当事人赔偿【答案】：B150.承包人办理保险的情况下，如果承包人未按合同约定办理设计和工程保险、第三者责任保险，或未能使保险持续有效时，（）可代为办理，所需费用由（）承担。

A.发包人，发包人

B.发包人，承包人

C.监理人，发包人

D.监理人，承包人【答案】：B151.施工合同履行过程中，因工程所在地发生洪灾所造成的损失中，应由承包人承担的是()

A.工程本身的损害

B.因工程损害导致的第三方财产损失

C.承包人的施工机械损坏

D.工程所需清理费用【答案】：C152.根据《建设工程施工合同（示范文本）》规定，工程师对承包人递交的索赔报告超过28天未作任何表示，则应视为()

A.需等待发包人批准

B.工程师已拒绝索赔要求

C.承包人的索赔要求已成立

D.承包人需进一步提交补充索赔证据【答案】：C153.在建设工程材料采购招标时，关于合同包划分标段的说法，正确的是（）。（新教材删除该知识点，题目仅供参考）

A.不同类型的建筑材料应尽量分为一个合同包

B.允许供应商同时投标几个合同包

C.允许供应商投标一个合同包中的部分产品

D.划分的合同包较小，有利于供应商投标【答案】：B154.当事人以正在建造建筑物抵押的，抵押权自()时设立。

A.抵押合同生效

B.登记

C.获得贷款

D.债务人签字【答案】：B155.简明标准施工招标文件适用于工期不超过（）个月、技术相对简单、且设计和施工不是由同一承包人承担的小型项目。

A.6

B.12

C.18

D.24【答案】：B156.下列工程缺陷中承包人不承担修复义务的是（）。

A.施工期运行中发现的工程设计缺陷

B.缺陷责任期内出现的工程设计缺陷

C.保修期内出现的工程设计缺陷

D.保修期内出现的工程施工缺陷【答案】：C157.根据九部委设备采购合同的规定，由于买方原因在最后一批合同设备交货后（）内未能开始考核，则买卖双方应在上述期限届满后（）内或专用合同条款另行约定的时间内签署验收款支付函。

A.7日，3日

B.28日，3日

C.3个月，7日

D.6个月，7日【答案】：D158.FIDIC.《施工合同条件》中，对工程量增减变化较大需要调整合同约定单价不包括的条件是()。

A.该部分工程在合同内约定属于按单价计量支付的部分

B.该部分工作通过计量超过工程量清单中估计工程量的数量变化超过10%

C.计量的工作数量与工程量清单中该项单价的乘积，超过中标合同金额(我国标准合同中的“签约合同价”)的0.01%

D.数量的变化导致该项工作的施工单位成本变化超过2%【答案】：D159.“变更管理”的程序包括：监理人发出变更意向书、发包人同意实施方案、监理人签发变更指令、承包人提交实施方案。正确的顺序是（）。

A.④-①-②-③

B.③-④-②-①

C.①-③-②-④

D.①-④-②-③【答案】：D160.依据《合同法》的规定，合同形式中不属于书面合同形式的是()。

A.传真

B.电子邮件

C.登记

D.信件【答案】：C161.根据九部委设备采购合同，合同设备的所有风险自（）起由卖方转移至买方。合同设备交付给买方之前的运输过程中所有的风险均由（）承担。

A.签订合同买方

B.签订合同卖方

C.交付买方

D.交付卖方【答案】：D162.材料采购合同供货周期超过12个月且合同材料交付时材料价格变化超过专用合同条款约定的幅度的，双方应（）。

A.采用固定价格合同

B.采用可变价格合同

C.通过补充协议确定合同价格

D.照专用合同条款中约定的调整方法对合同价格进行调整【答案】：D163.关于《标准施工招标文件》中“评标办法前附表”的说法，正确的是（）。

A.行业标准施工招标文件应不加修改地引用《标准施工招标文件》中的“评标办法前附表”

B.“评标办法前附表”应写明经评审最低评标价法的评审因素与评审标准

C.“评标办法前附表”可以与“评标办法”的内容相抵触

D.“评标办法前附表”无需写明施工组织设计评分因素和评分标准【答案】：B164.某工程设计招标项目，项目估算价为200万元，则投标保证金额不得超过（）万元。

A.2

B.4

C.10

D.20【答案】：B165.承包人按暂停工作的约定暂停施工（）天后，发包人仍不纠正违约行为的，承包人可向发包人发出解除合同通知。

A.14

B.28

C.30

D.56【答案】：B166.材料采购合同履行管理中，除专用合同条款另有约定外，买方如果发现技术资料存在短缺和(或)损坏，卖方应在收到买方的通知后（）日内免费补齐短缺和(或)损坏的部分。

A.7

B.14

C.24

D.28【答案】：A167.依据施工合同示范文本规定，索赔事件发生后的28天内，承包人应向监理人递交（）。

A.现场同期记录

B.索赔意向通知书

C.索赔报告

D.索赔证据【答案】：B168.业主从国外采购建设工程所需设备时，招标文件中要求报装运港船上交货价的，国外供货方在投标时应报（）价。

A.FO

B.CIF

C.FCA

D.CIP【答案】：A169.根据FIDIC《施工合同条件》，关于争端避免/裁决委员会（DAAB）做出的决定，说法不正确的是（）。

A.如争端双方均未发出表示不满的通知，则该决定为最终的对双方有约束力的决定

B.如任一争端方对决定不满，可以申请仲裁

C.在着手仲裁前，争端双方应争取以友好协商的方式解决争端

D.在仲裁结束前，争端双方暂按工程师的确定执行【答案】：D170.施工过程中发生变更，而合同中没有适用或类似工程的单价，应()。

A.由发包人提出适当的变更工作单价并执行

B.由承包人提出适当的变更工作单价，经监理人确认后执行

C.由监理人商定或确定变更工作单价并执行

D.由工程造价管理机构提出变更工作单价并执行【答案】：C171.设计施工总承包合同中，下列事件发生后不能索赔利润的是（）。

A.提供的基准资料错误

B.异常恶劣的气候条件

C.发包人原因造成质量不合格

D.发包人违约解除合同【答案】：B172.勘察合同履行中，为了保证勘察工作顺利开展，下列工作中不属于发包人义务是()。

A.发出开始勘察通知

B.勘察现场设备机具的布置和架设

C.支付合同价款

D.提供勘察资料【答案】：B173.除专用合同条款另有约定外，发包人应在开始勘察前（）日内，向勘察人提供测量基准点、水准点和书面资料等

A.3

B.7

C.14

D.28【答案】：B174.对工程项目招标人而言，与邀请招标相比，公开招标的优点是（）。

A.评标的工作量大

B.选择中标人的范围广

C.评标时间长

D.招标费用高【答案】：B175.建筑工程勘察合同中的勘察人是具有相应勘察资质的（）。

A.特别法人

B.企业法人

C.非法人组织

D.非营利法人【答案】：B176.根据《标准施工合同》，施工准备阶段设计交底应由()组织。

A.设计人

B.监理人

C.发包人

D.总承包人【答案】：C177.根据美国AIA标准合同文本，关于CM合同的说法错误的是()。

A.CM合同属于管理承包合同

B.代理型CM合同需要承担项目的实施风险

C.依据雇主委托项目实施阶段管理的范围和管理责任不同，分为代理型CM合同和风险型CM合同两类

D.风险型CM合同，其承包商应非常熟悉施工工艺和方法【答案】：B178.根据勘察设计招标的规定，关于资格审查的描述正确的是（）。

A.邀请招标的项目，应当发布资格预审公告

B.给潜在投标人准备资格预审文件的时间应不少于5日

C.招标人可以对已发出的资格预审文件进行必要的澄清或者修改，应当在提交资格预审申请文件截止时间至少5日前

D.资格审查委员会有招标人（招标代理机构）熟悉相关业务的代表和不少于成员总数2/3的技术、经济等专家组成，专家人数为5人以上单数【答案】：B179.工程设计招标与工程施工招标相比较，具有的特点是（）。（新教材删除该知识点，题目仅供参考）

A.开标形式相同，评标原则不同

B.招标文件内容相同，评标原则相同

C.投标书的编制要求不同，开标形式相同

D.评标原则不同，招标文件内容不同【答案】：D180.根据《招标投标法》，招标代理机构的性质是（）。

A.依法成立的企业

B.地方政府成立的事业单位

C.依法成立的行业协会

D.行业主管部门设立的服务机构【答案】：A181.设计施工阶段总承包合同的承包人应提前（）d将申请竣工试验的通知送达监理人。并按照专用条款约定的份数，向监理人提交竣工记录、暂行操作和维修手册。

A.14

B.21

C.35

D.42【答案】：B182.在设备采购招标中，如综合评价值相同的，将依照第一级评价因素（）的优先次序，根据其评