2026年监理工程师之土木建筑目标控制考试黑钻押题附参考答案详解【夺分金卷】

2026年监理工程师之土木建筑目标控制考试黑钻押题附参考答案详解【夺分金卷】1.关于质量保证金的阐述中，错误的是（）。

A.承包人未按合同约定履行工程缺陷修复义务的，发包人有权从质量保证金中扣留修复支出

B.工程缺陷属于发包人原因造成的，承包人承担查验和缺陷修复的费用

C.缺陷责任期终止后，发包人将剩余的质量保证金返还承包人

D.返还剩余的质量保证金不能免除承包人的质量保修义务【答案】：B2.进行建设项目财务评价时，项目可行的判据是：()

A.财务净现值≤0，投资回收期≥基准投资回收期

B.财务净现值≤0，投资回收期≤基准投资回收期

C.财务净现值≥0，投资回收期≥基准投资回收期

D.财务净现值≥0，投资回收期≤基准投资回收期【答案】：D3.项目监理机构实施平行检验的项目、数量、频率和费用应按（）执行。

A.相关法规

B.质量检测管理办法

C.合同约定

D.施工方案【答案】：C4.在列表比较法中，如果工作尚有总时差大于原有总时差，则说明（）。

A.该工作实际进度超前，超前的时间为两者之差

B.该工作实际进度拖后，拖后的时间为两者之差

C.该工作实际进度超前，超前的时间为两者之和，且不影响总工期

D.该工作实际进度拖后，拖后的时间为两者之差，但不影响总工期【答案】：A5.建设单位负责采购的主要设备进场后，应由（）三方共同进行开箱检查。

A.建设单位、供货单位、施工单位

B.供货单位、施工单位、项目监理机构

C.建设单位、施工单位、项目监理机构

D.供货单位、设计单位、施工单位【答案】：C6.工程监理单位在工程勘察阶段控制质量，最重要的工作是审核与评定（）。

A.勘察方案

B.勘察任务书

C.勘察合同

D.勘察成果【答案】：D7.下列费用中，属于建设工程静态投资的是()

A.基本预备费

B.涨价预备费

C.建设期利息

D.运营期利息【答案】：A8.关于因果关系的认定，下列哪一选项是正确的？

A.甲在5楼阳台发现乙从10楼掉下来，遂伸手去抓乙却没抓住，但导致乙坠落轨迹发生偏离，乙摔死在2楼阳台上，甲的行为与乙的死亡有因果关系

B.甲超速驾驶机动车，撞上了逆向行驶的乙的机动车，致使乙重伤的，由于甲的违章行为与乙的重伤之间存在条件关系，故应将乙的重伤结果归责于甲的违章行为

C.甲、乙二人各开一枪致使丙死亡，查不清楚谁射出致命一枪，若甲、乙无共犯关系，则甲、乙的行为与死亡结果之间都没有因果关系；若甲、乙有共犯关系，则甲、乙行为与死亡结果之间都存在因果关系

D.甲为了抢劫乙的财物对乙追打，乙在逃跑过程中钱包不慎掉落，甲发现以后拾取该钱包而离去，甲的抢劫行为与取得财物之间存在因果关系【答案】：C9.关于工程项目质量控制系统的特性，下列说法正确的是()。

A.工程项目质量控制系统是以工程项目为对象

B.工程项目质量控制系统是独立的目标控制系统

C.工程项目质量控制系统是永久性的

D.工程项目质量控制系统是某个监理单位的管理活动【答案】：A10.某建筑工程不含税的人工费为800万元，含税的材料费是2500万元（可抵扣的进项税率是11%），含税的施工机具使用费是1700万元（可抵扣的进项税率是13%），管理费、利润和规费的总和是200万元，增值税税率是9%，则该工程的含税造价为（）万元。

A.4720.00

B.4677.48

C.5184.77

D.5279.90【答案】：C11.根据有关标准，对有抗震设防要求的主体结构，纵向受力钢筋在最大力下的总伸长率不应小于（）。

A.3%

B.5%

C.7%

D.9%【答案】：D12.技术设计阶段监理工程师在审核技术文件的同时，还应审核相应的()文件。

A.概算

B.修正概算

C.预算

D.修正预算【答案】：B13.根据《建设工程监理规范》，下列施工单位报审表中，需要总监理工程师签字并加盖执业印章的是（）。

A.监理通知回复单

B.施工组织设计报审表

C.分部工程报验表

D.工程复工报审表【答案】：B14.下列选项中属于BIM技术主管岗位职责的是()。

A.负责协同各BIM操作人员工作内容

B.负责BIM项目规划、管理和执行

C.负责将BIM项目经理的项目安排落实到BIM操作人员

D.负责对BIM项目在各个阶段实施过程中进行技术指导及监督E负责制定BIM工作计划负责设计环境的保障监督【答案】：A15.根据《建筑安装工程费用项目组成》（建标[2013]44号）规定，下列费用中，属于建筑安装工程费中措施项目费的是（）。

A.计日工

B.暂列金额

C.工程定位复测费

D.规费【答案】：C16.某分部工程有3个施工过程，各分为5个流水节拍相等的施工段组织加快的成倍节拍流水施工。已知各施工过程的流水节拍分别为8、6、4天，则流水步距和专业工作队数分别为（）。

A.4天和9个

B.4天和4个

C.2天和3个

D.2天和9个【答案】：D17.由于设计深度不够等原因，对一般附属、辅助和服务工程等项目，以及住宅和文化福利工程项目或投资比较小、比较简单的工程项目，可采用（）编制概算。

A.扩大单价法

B.类似工程换算法

C.生产能力指数法

D.概算指标法【答案】：D18.对用于工程的主要材料，在材料进场时（）应核查厂家生产许可证、出厂合格证、材质化验单及性能检测报告，审查不合格者一律不准用于工程。

A.监理员

B.专业监理工程师

C.总监理工程师

D.建设单位项目负责人【答案】：B19.在下面层中不得敷设管线的整体楼地面面层是（）。

A.硬化耐磨面层

B.防油渗混凝土面层

C.水泥混凝土面层

D.自流平面层【答案】：B20.在设备制造过程中，监造人员要定期及不定期地到制造现场检查了解设备制造过程的质量状况，发现问题应及时处理，称为质量监控方式中的（）。

A.驻厂监造

B.巡回监控

C.设置质量控制点监控

D.跟踪监控【答案】：B21.关于行政强制执行，下列哪一选项说法正确？

A.有强制执行权的行政机关只能自行执行，不得申请法院强制执行

B.当事人逾期不履行金钱给付义务的，行政机关可以加处罚款或滞纳金

C.行政机关强制执行之前，都要以书面形式催告相对人

D.行政机关对法院不予受理的裁定有异议的，可以在15日内向上一级法院申请复议，上一级法院自收到复议申请之日起30内作出是否受理的裁定【答案】：B22.某施工机械台班预算价格为50万元，折旧年限15年，耐用总台班数为150个台班，残值率为5%，一次大修理费为5万元，大修次数为15次，则台班折旧费和台班大修理费为（）万元。

A.0.32；0.50

B.0.32；0.03

C.0.02；0.50

D.0.02；0.03【答案】：A23.在（），要提供满足设计、施工所需的岩土技术参数，确定地基承载力，预测地基沉降及其均匀性，并且提出地基和基础设计方案建议。

A.可行性研究阶段

B.初步勘察阶段

C.详细勘察阶段

D.方案设计阶段【答案】：C24.关于BIM的价值及作用，下列说法错误的是()。

A.用于工程设计

B.实现集成项目交付IPO

C.实现三维设计

D.以上说法都不对【答案】：D25.选择一个合格的供货厂商，是向生产厂家订购设备质量控制工作的首要环节。为此，设备订购前应做好（）。

A.厂商的初选入围与实地考察

B.确定供货厂商与实地考察

C.厂商的初选入围与确定采购总价

D.确定供货厂商与确定采购总价【答案】：A26.在公路工程的检验试验中，对各种材料的物理性能测定和检验属于（）。

A.抽样试验

B.标准试验

C.工艺试验

D.验证试验【答案】：A27.某工程网络计划中，已知工作A的持续时间为10d,总时差和自由时差分别为4d和2d。检查中发现该工作实际持续时间为13d，则其对工程的影响是（）。

A.既不影响总工期，也不影响其紧后工作的正常进行

B.不影响总工期，但使其紧后工作的最早开始时间推迟1d

C.使其紧后工作的最迟开始时间推迟4d，并使总工期延长2d

D.使其紧后工作的最早开始时间推迟1d,并使总工期延长1d【答案】：B28.某进口设备，按人民币计算的离岸价位2000万元，国外运费160万元，国外运输保险费9万元，银行财务费8万元。则该设备进口关税的计算基数是()万元。

A.2000

B.2160

C.2169

D.2177【答案】：C29.《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2008）附录表中的“项目名称”是指()的项目名称。

A.建设工程

B.单项工程

C.分部工程

D.分项工程【答案】：D30.在设备运往现场前，项目监理机构应按设计要求检查设备制造单位对待运设备采取的防护和包装措施，并应检查是否符合运输、装卸、储存、安装的要求，以及相关的随机文件、装箱单和附件是否齐全，符合要求后由（）签认同意后方可出厂。

A.专业监理工程师

B.总监理工程师

C.政府质检部门

D.安装单位质检员【答案】：B31.质量检验时，将总体按某一特性分为若干组，从每组中随机抽取样品组成样本的抽样方法称为（）。

A.简单随机抽样

B.分层随机抽样

C.等距抽样

D.多阶段抽样【答案】：B32.确定建设工程施工进度控制目标的依据之一是（）。

A.设计进度计划

B.施工总进度计划

C.工程难易程度

D.监理合同中有关工期的要求【答案】：C33.某分项工程实物工程量为22000m3，该分项工程人工产量定额为55m3/工日，计划每天安排2班、每班10人完成该分项工程，则其持续时间为（）天。

A.10

B.20

C.40

D.55【答案】：B34.某项日期初投资额为500万元，此后自第1年年末开始每年年末的作业费用为40万元，方案的寿命期为10年。10年后的净残值为零。若基准收益率为10%，则该项目总费用的现值是()万元。

A.746.14

B.834.45

C.867.58

D.900.26【答案】：A35.在质量管理体系的系列文件中，属于质量手册的支持性文件的是()。

A.质量计划

B.质量方针

C.质量记录

D.程序文件【答案】：D36.编制（）时，应明确旁站的部位和要求。

A.施工组织设计

B.施工方案

C.监理规划

D.监理实施细则【答案】：C37.建筑工程主体结构质量验收应由（）组织。

A.建设单位项目负责人

B.总监理工程师

C.设计单位项目负责人

D.施工单位项目负责人【答案】：B38.某投资方案的净现金流量及累计净现金流量如下表所示，则该投资方案的静态投资回收期是()年。＜br>

A.5.25

B.5.33

C.5.50

D.5.66【答案】：B39.应用价值工程进行功能评价时，评价对象的功能现实成本与实现功能所必需的最低成本大致相当，说明()。

A.有不必要的功能，应该提高成本

B.评价对象功能比较重要，但分配的成本较少

C.实现功能的条件或方法不佳

D.评价对象的价值为最佳【答案】：D40.当承包单位在工程材料报审表中所附的质量证明文件、检验试验报告不足以说明产品质量符合要求时，监理工程师可再行组织复验或()

A.要求补充资料

B.见证取样试验

C.专家分析论证

D.退回重新报审【答案】：B41.项目监理机构审查施工单位报送的工程材料、构配件、设备报审表时，应重点审查（）。

A.采购合同

B.技术标准

C.质量证明文件

D.设计文件要求【答案】：C42.（2017年真题）某常规投资方案，当贷款利率为12%时，净现值为150万元；当贷款利率为14%时，净现值为-100万元，则该方案财务内部收益率的取值范围为（）。

A.＜12%

B.12%～13%

C.13%～14%

D.＞14%【答案】：C43.工程施工质量验收包括工程施工（）和竣工验收两个部分。

A.事前检验

B.过程质量验收

C.工序验收

D.单位工程验收【答案】：B44.某基础工程由于“献礼”要求而缩短了工期，未搞清地质情况就仓促开工，致使回填土工程质量不合格，其应为（）所致。

A.违背建设程序的原因

B.施工与管理不到位的原因

C.地质勘察失真的原因

D.片面追求进度的原因【答案】：A45.基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程的最低保修期限为（）。

A.3年

B.5年

C.10年

D.设计文件规定的该工程的合理使用年限【答案】：D46.施工企业进行投标报价时，暂列金额（）确定。

A.由施工企业自主确定

B.由政府监督机构

C.根据相关法律法规

D.按招标文件提供的金额计列【答案】：D47.不属于监理工程师全面、准确地掌握进度计划的执行情况，要做的工作的是（）。

A.定期收集进度报表资料

B.现场实地检查工程进展情况

C.实际进度数据的加工处理

D.定期召开现场会议【答案】：C48.随着BIM技术不断深化应用，越来越多的企业领导深刻认识到BIM所带来的巨大应用价值，为企业项目带来数以倍计的经济效益，其具体价值有()。

A.用BIM收益最大的是业主

B.用BIM动力最大的是业主

C.用BIM动力最大的是施工

D.用BIM收益最大的是施工

E.用BIM贡献最大的是设计【答案】：A49.某进口设备，装运港船上交货价（FOB）为50万美元，到岸价（CIF）为51万美元，关税税率为10%，增值税税率为13%，美元的银行外汇牌价为：1美元＝6.72元人民币，则该进口设备的增值税为人民币（）万元。

A.43.680

B.44.554

C.48.048

D.49.009【答案】：D50.对于承包单位提出的技术修改要求，经相关各方同意后还须经()批准才能实施。

A.设计代表

B.承包单位技术负责人

C.总监理工程师

D.专业监理工程师【答案】：C51.下列各项中不属于监理单位组织编制质量管理体系文件时应遵循原则的是（）。

A.可操作性

B.相容性

C.确定性

D.集团性【答案】：D52.关于工程量清单的说法，正确的是（）。

A.招标文件中工程量清单的准确性和完整性由工程量清单编制单位负责

B.招标文件中分项工程项目清单的项目名称一般以工程实体名称命名

C.招标文件中分部分项工程量清单的项目编码前10位按现行计量规范的规定设置

D.投标人不得对招标文件中的措施项目清单进行调整【答案】：B53.（2017年真题）计算索赔费用最常用的方法是（）。

A.总费用法

B.实际费用法

C.修正的总费用法

D.单价法【答案】：B54.（2021年真题）建设单位计划系统中，用来明确各种设计文件交付日期、主要设备交货日期、施工单位进场日期、水电及道路接通日期等的计划表是（）。

A.施工总进度计划表

B.投资计划年度平衡表

C.工程项目进度平衡表

D.工程建设总进度计划表【答案】：C55.2016年某工程施工中发生事故造成3人死亡，45人重伤，6000万的直接经济损失，则该事故属于（）事故。

A.特别重大

B.重大

C.较大

D.一般【答案】：B56.按工程量清单计价模式计价时，工程量清单的编制人应是()

A.工程设计单位

B.工程投标单位

C.工程招标单位

D.工程造价管理部门【答案】：C57.在施工方案的审查中，对施工单位的内部审批程序是否完善、签章是否齐全的审查，属于（）。

A.程序性审查

B.内容性审查

C.内部性审查

D.外部性审查【答案】：A58.某实行招标的工程，招标文件与中标人投标文件中的合同价款不一致时，签订书面合同时确定合同价款应以（）为准。

A.有利于招标人的约定

B.招标人和投标人重新谈判的结果

C.中标人投标文件

D.招标文件【答案】：C59.在工程网络计划中，关键工作的特点是（）。

A.关键工作一定在关键线路上

B.关键工作的持续时间最长

C.关键工作的总时差最小

D.关键工作的持续时间最短【答案】：C60.工程网络计划优化的目的是寻求（）。

A.最短工期条件下费用最少的计划安排

B.工程总成本最低时的工期安排

C.资源需用量最小时的工期安排

D.工期固定前提下资源需用量最少的计划安排【答案】：B61.工程勘察工作一般分为三个阶段，不包括下列（）。

A.可行性研究勘察

B.初步勘察

C.详细勘察

D.收尾勘察【答案】：D62.按造价形成划分的建筑安装工程费，特殊地区施工增加费应列入（）。

A.施工机械使用费

B.分部分项工程费

C.措施项目费

D.间接费【答案】：C63.所谓“缺陷”是指建设工程质量不符合工程建设强制性标准、设计文件，以及承包合同的约定，而缺陷责任期一般为（）年，最长不超过（）年，由发、承包双方在合同中约定。

A.1，2

B.2，3

C.3，4

D.4,5【答案】：A64.世界银行贷款期限一般较长，最长可达（）年。

A.10

B.20

C.30

D.40【答案】：C65.某工程的定额工期为900天，按照相关规定，招标人在确定合同工期时，压缩的工期天数不得超过（）天，超过者，招标人应在招标文件中明示增加赶工费用。

A.45

B.90

C.135

D.180【答案】：D66.下列无柱雨棚建筑面积计算正确的是（）。

A.雨篷结构外边线至外墙结构外边线的宽度小于2.1m的，不计入建筑面积

B.雨篷结构外边线至外墙结构外边线的宽度超过2.1m的，超过部分的雨篷结构板水平投影面积计入建筑面积

C.雨篷结构外边线至外墙结构外边线的宽度超过2.1m的，超过部分的雨篷结构板水平投影面积的1/2计入建筑面积

D.雨篷结构外边线至外墙结构外边线的宽度超过2.1m的，按雨篷栏板的内净面积计算雨篷的建筑面积【答案】：A67.项目建设投资为2000万元，全部流动资金为400万元，建设期贷款利息200万元。建设投资中借贷资金为800万元，流动资金全部为自有资金。预计项目建成后年平均净利润为200万元，年平均贷款利息为15万元，年平均所得税为35万元。则该项目的总投资收益率为（）。

A.9.23%

B.9.62%

C.10.26%

D.10.34%【答案】：B68.混凝土结构或构件变形检测项目不包括（）。

A.构件的挠度

B.构件和结构的倾斜

C.构件强度

D.基础不均匀沉降【答案】：C69.某实行招标的工程，招标文件与中标人投标文件中的合同价款不一致时，签订书面合同时确定合同价款应以（）为准。

A.有利于招标人的约定

B.招标人和投标人重新谈判的结果

C.中标人投标文件

D.招标文件【答案】：C70.工程施工过程中，某组混凝土标准试件的立方体抗压强度测值分别为31.5MPa36.0MPa41.5MPa，则该组试件的试验结果为（）MPa。

A.41.5

B.36.3

C.36.0

D.31.5【答案】：C71.现行计量规范的项目编码由十二位数字构成，其中第三至第四位数字为（）。

A.专业工程码

B.附录分类顺序码

C.分部工程顺序码

D.分项工程项目名称顺序码【答案】：B72.下列设计进度控制工作中，属于监理单位进度监控工作的是（）。

A.认真实施设计进度计划

B.编制切实可行的设计总进度计划

C.编制阶段性设计进度计划

D.定期比较分析设计完成情况与计划进度【答案】：D73.在招标工程的合同价款约定中，若招标文件与中标人投标文件不一致，应以（）中的价格为准。

A.投标文件

B.招标文件

C.工程造价咨询机构确认书

D.审计报告【答案】：A74.工程施工过程中，质量事故处理方案的辅助决策方法不包括（）。

A.试验验证

B.定期观测

C.方案比较

D.检查验收【答案】：D75.中国甲公司作为卖方与西班牙乙公司订立了出售一批钢管的合同，两国均为《联合国国际货物销售合同公约》的缔约国，但交货地点在合同中未约定，根据《公约》，下列表述正确的是？

A.卖方有权自由选择在何处交货

B.如果该买卖合同涉及到货物的运输，卖方应把货物移交给第一承运人，以运交给买方

C.如果该买卖合同并未涉及货物的运输，且合同约定卖方应当交付买方在卖方某一特定仓库检查并认可过的一批钢管，则卖方应在该特定仓库地点把货物交给买方处置

D.只要没有约定交货地点，卖方就应当在其生产该批货物的工厂交货【答案】：B76.为了使单位工程动用目标具体化并以此作为形象进度的控制标志，施工进度应按（）分解。

A.项目组成

B.计划期

C.施工阶段

D.专业项目【答案】：C77.下列费用中，属于资金使用成本的有（）。

A.股票发行手续费

B.建设投资贷款利息

C.债券发行公证费

D.债券广告费【答案】：B78.大理石(或花岗石)块材面层施工时，下列哪条是不正确的？()

A.铺设前应将板材浸湿、晾干

B.控制块材面层的缝格平直，5m线内的偏差不大于2mm

C.板块间隙宽度不大于2mm

D.如发现块材有裂缝、掉角、翘曲要剔除【答案】：C79.按照《建筑工程施工质量验收统一标准》的规定，（）的划分是依专业性质、工程部位来确定的。

A.单位工程

B.分部工程

C.分项工程

D.子分部工程【答案】：B80.根据《建设工程监理规范》，下列施工单位报审表中，需由总监理工程师签字并加盖执业印章的是（）。

A.工程复工报审表

B.监理通知回复单

C.分部工程报验表

D.施工组织设计报审表【答案】：D81.清末修律标志着延续几千年的中华法系开始解体，下列关于清末修律的表述，错误的是？

A.清末修律始终贯穿着“仿效外国资本主义法律形式，固守中国法制传统”的方针

B.《大清民律草案》分为总则、债权、物权、亲属、继承五编，由日本法学家松冈正义等人仿照德日民法典体例编纂

C.《大清新刑律》是我国第一部近代意义的专门刑法典，仍保持着旧律维护专制制度和封建伦理的传统

D.清末修律，将刑部改为法部，掌管全国司法行政事务，改大理寺为大理院，为全国最高审判机关【答案】：B82.对于由质量事故调查组处理的质量事故，（）应积极配合，客观地提供相应证据。

A.建设单位

B.项目监理机构

C.质量监督机构

D.质量检测机构【答案】：B83.向生产厂家订购设备质量控制工作的首要环节是对（）进行评审。

A.采购方案

B.质量合格标准

C.工艺方案合理性

D.合格供货厂商【答案】：D84.下列可能导致工程质量缺陷的因素中，不属于施工与管理不到位的有（）。

A.采用不正确的结构方案

B.未经设计单位同意擅自修改设计

C.技术交底不清

D.施工方案考虑不周全【答案】：A85.根据建筑安装工程费用相关规定，规费中社会保险费的计算基础是（）。

A.定额人工费

B.定额机械费

C.定额人工费+定额机械费

D.分部分项工程费【答案】：A86.在室外工程划分中，下列属于边坡所包含的分部工程的是（）。

A.道路工程

B.附属建筑工程

C.挡土墙工程

D.室外环境工程【答案】：C87.某分项工程有8个施工过程，分为3个施工段组织固定节拍流水施工。各施工过程的流水节拍均为4天，第三与第四施工过程之间工艺间歇为5天，该工程工期是（）天。

A.27

B.29

C.40

D.45【答案】：D88.在工程施工质量验收层次中，分部工程是（）的组成部分。

A.单位工程

B.单项工程

C.分项工程

D.检验批【答案】：A89.根据《建设工程施工合同（示范文本）》，监理人应在收到承包人提交的工程量报告后（）天内完成对承包人提交的工程量报表的审核并报送发包人。

A.7

B.14

C.21

D.28【答案】：A90.下列选项中，不计入与项目建设有关的其他费用是（）。

A.工程保险费

B.勘察设计费

C.建设单位经费

D.联合试运转费【答案】：D91.初步施工总进度计划编制完成后，检查总工期是否符合要求，其调整的主要方法包括（）。

A.改变各工程的施工顺序

B.改变某些工程的起止时间

C.调整辅助工程的工期

D.改变主导工程的施工方案【答案】：B92.在2015版ISO9000族标准的构成中，《质量管理体系基础和术语》，通过（）给出组织应用这一原则能够采取的措施。

A.简述

B.理论依据

C.获益之处

D.可开展的活动【答案】：D93.单位工程质量竣工验收记录中，综合验收结论经参加验收各方共同商定，由（）填写，应对工程质量是否符合设计文件和相关标准的规定要求及总体质量水平作出评价。

A.监理单位

B.建设单位

C.设计单位

D.施工单位【答案】：B94.在工程质量缺陷的成因分析中，下列不属于违反法律法规成因范畴的是（）。

A.边设计、边施工

B.越级设计

C.转包、挂靠

D.无证施工【答案】：A95.监理工程师按委托监理合同要求对设计工作进度进行监控时，其主要工作内容有（）。

A.编制阶段性设计进度计划

B.定期检查设计工作实际进展情况

C.协调设计各专业之间的配合关系

D.建立健全设计技术经济定额【答案】：B96.单代号网络计划，非终点节点的工作的自由时差等于（）。

A.本工作与紧前工作时间间隔的最大值

B.本工作与紧后工作时间间隔的最大值

C.本工作与紧前工作时间间隔的最小值

D.本工作与紧后工作时间间隔的最小值【答案】：D97.根据《标准施工招标文件》中通用条款规定，承包人通常只能获得工期补偿，但不能得到费用和利润补偿的事件是（）。

A.异常恶劣的气候条件

B.承包人遇到不利物质条件

C.法律变化引起的价格调整

D.发包人要求承包人提前竣工【答案】：A98.（2018年真题）建设工程流水施工中普遍采用的方式是（）。

A.一般的成倍节拍流水施工

B.非节奏流水施工

C.加快的成倍节拍流水施工

D.固定节拍流水施工【答案】：B99.在第67题所示双代号时标网络计划中，如果B、D、I三项工作因共用一台施工机械而必须依次施工，则该施工机械在现场的最小闲置时间为()周。

A.1

B.2

C.3

D.4【答案】：B100.建筑装饰装修工程当涉及主体和承重结构改动或增加荷载时，对既有建筑结构安全性进行核验、确认的单位是：()

A.原结构设计单位

B.原施工单位

C.原装饰装修单位

D.建设单位【答案】：A101.2022年3月实际完成的某土方工程，按2021年3月签约时的价格计算的工程价款为2000万元，该工程的定值权重为0.2，各调值因子除人工费的价格指数增长了10%外均未发生变化，人工费占调值部分的50%。按调值公式法计算，该土方工程需调整的价格差额为（）万元。

A.20

B.40

C.80

D.100【答案】：C102.某建设项目工程费用为7000万元，工程建设其他费用为2000万元，基本预备费为500万元。项目前期年限1年，建设期2年，各年度完成静态投资额的比例分别为60%与40%，年均投资价格上涨率为6%。则该项目建设期第二年价差预备费为（）万元。

A.444.96

B.451.63

C.564.54

D.595.90【答案】：D103.单位工程质量竣工验收表中的验收记录由（）填写。

A.施工单位

B.监理单位

C.质量监督机构

D.建设单位【答案】：A104.单位工程中的分部工程是按()划分的。

A.设计系统或类别

B.工种-材料

C.施工工艺、设备类别

D.业性质、建筑部位【答案】：D105.工程监理单位对勘察质量管理的工作是（）。

A.编制工程勘察任务书

B.签订勘察合同

C.审查勘察单位提交的勘察成果报告

D.选择工程勘察单位【答案】：C106.（）应参与建设单位组织的对施工单位负责采购的原材料、半成品、构配件的考察，并提出考察意见。

A.监理员

B.专业监理工程师

C.总监理工程师

D.建设单位项目负责人【答案】：B107.网络计划的费用优化压缩被压缩对象到（）为止。

A.直接费用率或组合大于工程间接费用率

B.直接费用率或组合小于工程间接费用率

C.直接费用率或组合等于工程间接费用率

D.直接费用率或组合最小【答案】：A108.（2018年真题）某公司申请银行贷款200万元，月利率1.5%，贷款期限为5个月，按复利计算，一次性还款，到期后应还款（）万元。

A.215.46

B.215.00

C.203.02

D.203.00【答案】：A109.关于物资需求计划的说法，正确的是（）。

A.编制依据：概算文件、项目总进度计划

B.组成内容：一次性需求计划和各计划期需求计划

C.主要内容：确定材料的合理储备

D.编制单位：各施工承包单位【答案】：B110.某施工企业承建某县城一住宅楼工程，工程造价为2000万，假设增值税可抵扣的进项税率均按15%计算，则按一般计税方法计算增值税，增值税是（）万元。

A.60

B.165

C.188

D.340【答案】：B111.关于人民陪审员，下列哪一说法是错误的？

A.甲曾因过失犯罪，受过刑事处罚，不得担任人民陪审员

B.乙作为人民陪审员，他的回避需由院长决定

C.丙作为人民陪审员不认同合议庭其他人意见，有权不在笔录上签字

D.丁作为人民陪审员，可以要求合议庭将案件提请院长决定是否提交审判委员会讨论决定【答案】：C112.在下列施工组织方式中，不能实现工作专业化施工的组织方式是（）。

A.依次施工和平行施工

B.平行施工和流水施工

C.搭接施工和平行施工

D.依次施工和流水施工【答案】：A113.企业增资扩股属于（）筹措方式。

A.新设项目法人资本金

B.信贷融资

C.既有项目法人资本金

D.债券融资【答案】：C114.在建筑工程施工验收统一标准的规范体系中，作为支持性标准的施工工艺操作规程属于()标准。

A.企业

B.行业

C.部门

D.国家【答案】：A115.根据《建筑工程施工质量验收统一标准》，下列不属于分项工程划分依据的是（）。

A.主要工种

B.施工工艺

C.施工特点

D.设备类别【答案】：C116.在进行施工段划分时，同一专业工作队在各个施工段上的劳动量应大致相等，相差幅度不宜超过（）。

A.5%～10%

B.10%～15%

C.10%～20%

D.5%～15%【答案】：B117.监理工程师最终确认工程质量事故的技术处理是否达到了预期的目的，应通过()

A.观察和必要的判断

B.检查和必要的鉴定

C.回访和必要的跟踪

D.分析和必要的验证【答案】：B118.根据数据统计规律，进行材料强度检测随机抽样的样本容量较大时，其工程质量特性数据均值服从的分布是（）。

A.二项分布

B.正态分布

C.泊松分布

D.非正态分布【答案】：B119.以工业产权、非专利技术作价出资的比例不得超过投资项目资本金总额的（）%，国家对采用高新技术成果有特别规定的除外。

A.10

B.20

C.30

D.40【答案】：B120.项目监理机构应审查施工单位报送的新材料、新工艺、新技术和新设备的质量认证材料，必要时应要求施工单位（）。

A.将质量认证材料报质检部门审批

B.将质量认证材料报建设单位确认

C.组织专题技术论证

D.组织设计人员复核【答案】：C121.质量事故发生后，（）有责任就所发生的质量事故进行周密的调查、研究，掌握情况，并在此基础上写出调查报告。

A.施工单位

B.政府部门

C.监理人员

D.事故调查小组【答案】：A122.在某项目资金使用计划的编制中，项目监理工程师按照建筑安装工程投资、设备及工器具购置投资及工程建设其他投资的方式进行投资分解，此分解类型是（）。

A.按投资构成分解类型

B.按子项目分解类型

C.按时间分解类型

D.按融资方式分解类型【答案】：A123.某企业从银行借款1000万元，年利息120万元，手续费等筹资费用30万元，企业所得税率25%，该项借款的资金成本率为（）。

A.9.00%

B.9.28%

C.11.25%

D.12%【答案】：B124.关于多级网络计划系统的特点，叙述不正确的是（）。

A.多级网络计划系统的编制过程是一个从底层到顶层、由细到粗的过程

B.多级网络计划系统中的层级与建设工程规模、复杂程度及进度控制的需要有关

C.在多级网络计划系统中，不同层级的网络计划，应该由不同层级的进度控制人员编制

D.多级网络计划系统可以随时进行分解和综合【答案】：A125.世界银行和国际咨询工程师联合会对项目的总建设成本做了统一规定，内容包括项目直接建设成本、间接建设成本及()。

A.未明确项目的准备金和建设成本上升费用

B.基本预备费和涨价预备费

C.应急费和建设成本上升费用

D.未明确项目的准备金和不可预见准备金【答案】：C126.实际抽样检验方案中将合格批判定为不合格而拒收的错误，称为（）风险。

A.第一类

B.第二类

C.抽样方法

D.检验方法【答案】：A127.城市轨道交通建设工程项目工程验收由建设单位组织的参加人员或单位不包括（）。

A.各参建单位项目负责人

B.运营单位

C.负责规划条件核实的有关人员

D.专项验收的城市政府有关部门代表【答案】：C128.（）是指建设单位用于建筑和安装工程方面的投资。

A.设备及工器具购置费

B.建筑安装工程费

C.工程建设其他费用

D.预备费【答案】：B129.需要组织专家进行安全专项施工方案论证的是（）。

A.开挖深度3.5m的基坑的土方开挖工程

B.施工高度60m的建筑幕墙安装工程

C.架体高度15m的悬挑脚手架工程

D.搭设高度30m的落地式钢管脚手架工程【答案】：B130.某施工项目，发包方与承包方按固定总价签订了工程承包合同，合同实施过程中可以对合同总价做相应变更的情况是（）。

A.机械费上涨

B.工资水平上涨

C.遇雨季导致工期延长

D.工程范围发生变更【答案】：D131.某扩建项目初步设计规定必须购置的不够固定资产标准的工卡模具费用属于（）。

A.设备工器具购置费

B.设备购置费

C.工具器具及生产家具购置费

D.设备运杂费【答案】：C132.总监理工程师应在约定的时间内组织（）审查施工单位提交的施工组织设计报审表，提出意见后，由（）审核签认。

A.监理员，专业监理工程师

B.专业监理工程师，总监理工程师

C.总监理工程师代表，总监理工程师

D.总监理工程师，建设单位【答案】：B133.下列费用属于企业管理费的是（）。

A.采购及保管费

B.业务招待费

C.燃料动力费

D.劳动竞赛奖【答案】：B134.对涉及工程设计文件修改的工程变更，应由()转交原设计单位修改工程设计文件。

A.施工单位

B.建设单位

C.监理单位

D.建设行政主管部门【答案】：B135.在网络计划的费用优化过程中，缩短持续时间的工作应是（）。

A.直接费用率最小的关键工作

B.直接费用率最大的关键工作

C.直接费用率最小的非关键工作

D.直接费用率最大的非关键工作【答案】：A136.项目监理机构应对承包单位申报的已完分项工程量进行核实，在（）后签发工程进度款支付凭证。

A.与建设单位代表协商

B.监理员现场计量

C.质量监理人员检查验收

D.与承包单位协商【答案】：C137.下列引起费用增加的事项中，属于现场签证范围的是（）。

A.施工合同范围以外的零星工程

B.承包人原因导致的人工、设备窝工

C.纠正施工方案错误引起的费用

D.质量问题返工的工程量【答案】：A138.下列选项中，可以确定建设工程实际执行状况与计划目标之间的差距的是（）。

A.进度计划执行中的跟踪检查

B.定期召开现场会议

C.实际进度数据的加工处理

D.实际进度与计划进度的对比分析【答案】：D139.某分部工程有4个施工过程，分为3个施工段组织加快的成倍节拍流水施工。已知各施工过程的流水节拍分别为4、6、4和2天，则拟采用的专业工作队应为()个。

A.4

B.5

C.8

D.12【答案】：C140.城市轨道交通建设工程专项验收是指为保证城市轨道交通建设工程质量和运行安全，依据相关法律法规由（）负责的验收。

A.建设单位

B.监理单位

C.运营单位

D.政府有关部门【答案】：D141.根据《建设工程工程量清单计价规范》GB50500－2013，工程量清单应由（）编制。

A.受建设主管部门认可的质量监督机构

B.招标人委托的具有相应资质的工程造价咨询人

C.招标人委托的具有招标代理资质的中介机构

D.受造价协会认可的专家组【答案】：B142.工程网络计划的工期优化通过()来达到优化。

A.改变关键工作之间的逻辑关系

B.组织关键工作平行作业

C.组织关键工作搭接作业

D.压缩关键工作的持续时间【答案】：D143.项目监理机构在审批施工方案时，应检查施工单位内部审批是否完善、签章是否齐全，重点核对审批人是否为（）。

A.项目经理

B.施工单位质量负责人

C.施工方案编制人

D.施工单位技术负责人【答案】：D144.在工程勘察现场作业的质量控制中，监理工程师应对()进行检查。

A.现场质量管理体系

B.勘查实施方案

C.重要岗位人员的上岗证

D.勘察成果报告【答案】：C145.根据《房屋建筑和市政基础设施工程竣工验收备案管理办法》，工程竣工验收合格后，负责向工程所在地县级以上地方人民政府建设主管部门进行工程竣工验收备案的单位是（）。

A.建设单位

B.施工单位

C.监理单位

D.设计单位【答案】：A146.城市轨道交通工程竣工验收应具备的条件描述不正确的是（）。

A.已通过工程质量监督机构对建设工程质量的核实和全部专项验收

B.项目工程验收的遗留问题全部整改完毕

C.有完整的技术档案和施工管理资料

D.试运行过程中发现的问题已整改完毕，有试运行总结报告【答案】：A147.某工程主体结构的钢筋分项已通过质量验收，共20个检验批。验收过程曾出现1个检验批的一般项目抽检不合格、2个检验批的质量记录不完整的情况，该分项工程所含的检验批合格率为()

A.85%

B.90%

C.95%

D.lOO%【答案】：A148.（2020年真题）下列文件资料中，属于项目可行性研究依据的是（）。

A.经投资主管部门审批的投资概算

B.经投资各方审定的初步设计方案

C.建设项目环境影响评价报告书

D.合资项目各投资方签订的协议书或意向书【答案】：D149.当工程网络计划中某项工作的实际进度偏差影响到总工期而需要通过缩短某些工作的持续时间调整进度计划时，这些工作是指（）的可被压缩的工作。

A.关键线路和超过计划工期的非关键线路上

B.关键线路上资源消耗量比较少

C.关键线路上持续时间比较长

D.施工工艺及采用技术比较简单【答案】：A150.建筑工程虽面积和高度不同，但其各分部分项工程的单位建筑面积指标变化却不大。将这样的分部分项工程加以汇集、优选，找出其单位建筑面积工程量、单价、用工的基本数值，归纳为工程量、价格、用工3个单方基本指标，并注明基本指标的适用范围。这种审查方法称为（）。

A.标准预算审查法

B.筛选审查法

C.分组计算审查法

D.对比审查法【答案】：B151.下列属于BIM工程师发展方向的是()。

A.BIM与投标

B.BIM与设计

C.BIM与运维

D.BIM与造价

E.BIM与施工【答案】：A152.（2019年真题）非节奏流水施工具有的特点是（）。

A.各施工过程在各施工段的流水节拍相等

B.相邻施工过程的流水步距相等

C.专业工作队数等于施工过程数

D.各专业工作队在施工段之间没有空闲时间【答案】：C153.（）是项目负债融资的重要组成部分，是公司融资和项目融资中最基本和最简单，也是比重最大的债务融资形式。

A.信贷方式融资

B.债券方式融资

C.融资租赁方式融资

D.经营租赁方式融资【答案】：A154.下列各项中，属于设计差错导致工程质量缺陷的有（）。

A.边设计、边施工

B.无证设计

C.越级设计

D.荷载取值过小【答案】：D155.现浇混凝土板厚度检测常用（）。

A.超声回弹综合法

B.回弹法

C.钻芯法

D.超声波对测法【答案】：D156.由于建设工程的投资主要发生在（），在这一阶段需要投入大量的人力、物力、财力等，是工程项目建设费用消耗最多的时期，浪费投资的可能性比较大。

A.投资阶段

B.施工阶段

C.设计阶段

D.竣工阶段【答案】：B157.根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500－2013），若合同未约定，当工程量清单项目的工程量偏差在（）以内时，其综合单价不作调整，执行原有的综合单价。

A.15％

B.5％

C.10％

D.20％【答案】：A158.根据《建设工程质量管理条例》，（）级以上地方人民政府建设行政主管部门对本行政区域内的建设工程质量实施监督管理。

A.县

B.区

C.市

D.省【答案】：A159.备案机关发现建设单位在竣工验收过程中有违反国家有关建设工程质量管理规定行为的，应当在收到竣工验收备案文件（）内，责令停止使用，重新组织竣工验收。

A.3日

B.5日

C.15日

D.30日【答案】：C160.流水步距的数目取决于（）

A.总的施工过程数

B.参加流水的施工过程数

C.流水节拍

D.施工段数【答案】：B161.用于工程的进口材料、构配件和设备，按合同约定需要进行联合检查验收的，应由（）提出联合检查验收申请。

A.施工单位

B.项目监理机构

C.供货单位

D.建设单位【答案】：A162.某工程因承包人原因致使原定竣工时间延误，延误期间内国家政策发生变化，由此引起的合同价款调整应遵循的原则是（）。

A.调增的不予调整，调减的予以调整

B.调增和调减均予以调整

C.调增和调减均不予调整

D.调增的予以调整，调减的不予调整【答案】：A163.（2022年真题）工程进度计划体系中，根据初步设计中确定的建设工期和工艺流程，具体安排单位（2022年真题）工程开工日期和竣工日期的计划是（）。

A.工程项目进度平衡计划

B.年度竣工投产交付使用计划

C.年度建设资金平衡计划

D.工程项目总进度计划【答案】：D164.因施工原因发生工程质量事故，涉及结构安全处理的重大技术处理方案，一般由()提出。

A.施工单位

B.项目监理机构

C.原设计单位

D.法定检测机构【答案】：C165.按费用构成要素划分的建筑安装工程费，对建筑以及材料、构件和建筑安装物进行一般鉴定、检查所发生的费用列入（）。

A.业主的研究试验费

B.承包商的其他直接费

C.承包商的企业管理费

D.承包商的措施费【答案】：C166.用来比较实际进度与计划进度的香蕉曲线法中，组成香蕉曲线的两条线分别是按各项工作的（）安排绘制的。

A.最早开始时间和最迟开始时间

B.最迟开始时间和最迟完成时间

C.最早开始时间和最早完成时间

D.最早开始时间和最迟完成时间【答案】：A167.对厂家设备制造的质量监控，可采用驻厂监造、巡回监控和()方式。

A.委托厂家监控

B.设置质量控制点监控

C.定期监控

D.日常监控【答案】：B168.关于毒品犯罪，下列哪些选项是正确的？

A.甲明知是面粉，对乙谎称是海洛因，交付乙贩卖的，甲构成诈骗罪（间接正犯），乙无罪

B.甲在一次走私活动中，既走私毒品又走私其他货物、物品的，应按走私毒品罪和构成的其他走私罪，实行数罪并罚

C.甲本想盗窃普通财物，但盗窃财物后才发现是毒品，进而非法持有毒品的，应以盗窃罪与非法持有毒品罪并罚

D.甲唆使乙为自己提供吸毒场所，乙为其提供了吸毒场所的，乙成立容留吸毒罪，但甲不成立容留吸毒罪的教唆犯【答案】：A169.如果在编制施工总进度计划时没有合同工期，则应保证计划工期不超过（）。

A.工期定额

B.计算工期

C.合同工期

D.总工期【答案】：A170.重点管理能改进组织关键活动的各种因素，是ISO质量管理体系的质量管理原则中（）的基本内容。

A.以顾客为关注焦点

B.领导作用

C.全员参与

D.过程方法【答案】：D171.对总体中的全部个体进行编号，然后抽签、摇号确定中选号码，相应的个体即为样品。这种抽样方法称为()

A.完全随机抽样

B.分层抽样

C.等距抽样

D.整群抽样【答案】：A172.工程网络计划中，某工作持续时间为5天，其3项紧后工作的最迟开始时间分别为第7、8和10天，则该工作的最迟开始时间是第（）天。

A.1

B.2

C.4

D.5【答案】：B173.工程网络计划中，关键工作是指()的工作。

A.最迟完成时间与最早完成时间的差值最小

B.双代号时标网络计划中无波形线

C.单代号网络计划中时间间隔为零

D.双代号网络计划中两端节点均为关键节点【答案】：A174.已知某进口设备到岸价为1200万元，银行财务费、外贸手续费合计为55万元。关税、增值税税率分别为22%、13%，无消费税则该进口设备抵岸价为（）万元。

A.1255

B.1519

C.1709

D.1716【答案】：C175.实施建设工程所需要的设备和材料是根据设计而来的。设计单位必须提出（），以便进行加工订货或购买。

A.采购清单

B.设备清单

C.设备资料

D.采购资料【答案】：B176.可行性研究阶段建设项目投资估算原则上应采用（）。

A.生产能力指数法

B.指标估算法

C.分项详细估算法

D.扩大指标估算法【答案】：B177.（2020年真题）监理工程师在审批工程延期时应遵循的原则不包括（）。

A.资金情况

B.合同条件

C.影响工期

D.实际情况【答案】：A178.关于设备采购质量控制的说法，正确的是（）。

A.市场采购设备，主要用于非标准设备的采购

B.向生产厂家订购设备，质量控制工作的首要环节是选择一个合格供货厂商

C.招标采购设备，一般用于标准设备的采购

D.建设单位直接采购设备的，设备采购方案由设备安装单位编制【答案】：B179.调整施工进度计划可采取的组织措施是（）。

A.增加工作面

B.改善劳动条件

C.改进施工工艺

D.调整施工方法【答案】：A180.某建筑安装工程，已知该工程分部分项工程费为8000万元，措施项目费为500万元，其他项目费100万元，管理费率3％，利润率为4％，规费8％，增值税税率9％，则该工程的含税造价为（）万元。

A.10123.92

B.10427.64

C.10528.88

D.10844.74【答案】：A181.设计单位的选定方式不包括（）。

A.直接指定

B.设计招标

C.设计方案竞赛

D.优化设计竞赛【答案】：D182.在施工测量的质量控制中，承包单位应对建设单位给定的原始基准点、基准线和标高等进行复核，并将复核结果报()审核。

A.建设单位

B.监理单位

C.质量监督机构

D.建设行政主管部门【答案】：B183.对同一厂家，同一类型且未超过30