2028年学校安全栏杆改造合同三篇

2028年学校安全栏杆改造合同三篇篇一合同编号：________________________签订日期：________________________甲方（学校）：_______________________乙方（施工单位）：_______________________鉴于甲方需对学校安全栏杆进行改造，乙方愿意按照甲方要求，提供改造施工服务，双方经友好协商，达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：2028年学校安全栏杆改造工程2.工程地点：________________________3.工程内容：包括但不限于栏杆拆除、材料采购、安装施工等4.工程工期：________________________（自合同签订之日起计算）二、工程费用1.工程总价：人民币____________元整（大写：________________________）2.付款方式：（1）合同签订后，甲方支付合同总价款的30%作为预付款；（2）工程完工并经甲方验收合格后，甲方支付合同总价款的60%；（3）工程保修期满后，甲方支付剩余10%的尾款。3.付款时间：按上述付款方式约定的时间支付。三、工程质量及验收1.工程质量标准：符合国家及行业相关质量标准，确保工程安全、可靠、美观。2.验收标准：（1）工程完工后，乙方应向甲方提交工程验收报告；（2）甲方应在收到验收报告后5个工作日内组织验收；（3）验收合格后，甲方应在验收合格证明上签字确认。四、工程进度1.乙方应按照合同约定的时间节点完成工程进度，确保工程按期完工。2.如因乙方原因导致工程延期，每延期一日，乙方应向甲方支付合同总价款的1%作为违约金。五、施工安全及环保1.乙方在施工过程中，应遵守国家及地方有关施工安全、环保的规定，确保施工安全、环保。2.因乙方原因导致安全事故或环境污染，乙方应承担全部责任。六、保修期1.工程保修期：自工程验收合格之日起计算，保修期为________________________。2.保修期内，如因乙方施工质量问题导致工程损坏，乙方应负责免费维修。七、违约责任1.如甲方未按约定支付工程款，应向乙方支付逾期付款违约金，违约金为逾期付款金额的1%。2.如乙方未按约定完成工程，应向甲方支付违约金，违约金为合同总价款的1%。八、争议解决1.双方在履行合同过程中发生的争议，应友好协商解决。2.如协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。九、其他1.本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字盖章之日起生效。2.本合同未尽事宜，双方可另行协商解决。甲方（盖章）：_______________________乙方（盖章）：_______________________代表人（签字）：_______________________代表人（签字）：_______________________日期：________________________日期：________________________篇二合同编号：_______签订日期：2028年____月____日甲方（学校）：_______________________地址：_____________________________联系人：_________________________联系电话：_________________________乙方（施工单位）：_______________________地址：_____________________________联系人：_________________________联系电话：_________________________鉴于甲方学校安全栏杆存在安全隐患，需进行改造升级，乙方愿意承接该改造工程，双方经协商一致，达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：2028年学校安全栏杆改造工程2.工程地点：甲方学校指定区域3.工程内容：包括但不限于栏杆拆除、材料采购、设计、施工、验收等4.工程工期：自合同签订之日起____个工作日内完成二、工程费用1.工程总价：人民币______元整（大写：________________________）2.付款方式：（1）合同签订后____个工作日内，甲方支付合同总价款的30%作为预付款；（2）工程完工并经甲方验收合格后____个工作日内，甲方支付合同总价款的60%；（3）工程保修期满后____个工作日内，甲方支付剩余10%的尾款。3.付款时间：按上述付款方式约定的时间支付。三、工程质量及验收1.工程质量标准：符合国家及行业相关质量标准，确保工程安全、可靠、美观。2.验收标准：（1）工程完工后，乙方应向甲方提交工程验收报告；（2）甲方应在收到验收报告后____个工作日内组织验收；（3）验收合格后，甲方应在验收合格证明上签字确认。四、工程进度1.乙方应按照合同约定的时间节点完成工程进度，确保工程按期完工。2.如因乙方原因导致工程延期，每延期一日，乙方应向甲方支付合同总价款的____%作为违约金。五、施工安全及环保1.乙方在施工过程中，应遵守国家及地方有关施工安全、环保的规定，确保施工安全、环保。2.因乙方原因导致安全事故或环境污染，乙方应承担全部责任。六、保修期1.工程保修期：自工程验收合格之日起计算，保修期为____年。2.保修期内，如因乙方施工质量问题导致工程损坏，乙方应负责免费维修。七、违约责任1.如甲方未按约定支付工程款，应向乙方支付逾期付款违约金，违约金为逾期付款金额的____%。2.如乙方未按约定完成工程，应向甲方支付违约金，违约金为合同总价款的____%。八、争议解决1.双方在履行合同过程中发生的争议，应友好协商解决。2.如协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。九、其他1.本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字盖章之日起生效。2.本合同未尽事宜，双方可另行协商解决。甲方（盖章）：_______________________乙方（盖章）：_______________________代表人（签字）：_______________________代表人（签字）：_______________________篇三合同编号：2028-SBR-001签订日期：2028年4月1日甲方（学校）：___________学校地址：_________________联系人：___________联系电话：___________乙方（施工单位）：___________建筑有限公司地址：_________________联系人：___________联系电话：___________一、工程概况1.工程名称：2028年学校安全栏杆改造工程2.工程地点：甲方学校指定区域3.工程内容：包括但不限于栏杆拆除、材料采购、设计、施工、验收等4.工程工期：自合同签订之日起60个工作日内完成二、工程费用1.工程总价：人民币______万元整（大写：________________________）2.付款方式：（1）合同签订后5个工作日内，甲方支付合同总价款的30%作为预付款；（2）工程完工并经甲方验收合格后10个工作日内，甲方支付合同总价款的60%；（3）工程保修期满后10个工作日内，甲方支付剩余10%的尾款。3.付款时间：按上述付款方式约定的时间支付。三、工程质量及验收1.工程质量标准：符合国家及行业相关质量标准，确保工程安全、可靠、美观。2.验收标准：（1）工程完工后，乙方应向甲方提交工程验收报告；（2）甲方应在收到验收报告后5个工作日内组织验收；（3）验收合格后，甲方应在验收合格证明上签字确认。四、工程进度1.乙方应按照合同约定的时间节点完成工程进度，确保工程按期完工。2.如因乙方原因导致工程延期，每延期一日，乙方应向甲方支付合同总价款的0.5%作为违约金。五、施工安全及环保1.乙方在施工过程中，应遵守国家及地方有关施工安全、环保的规定，确保施工安全、环保。2.因乙方原因导致安全事故或环境污染，乙方应承担全部责任。六、保修期1.工程保修期：自工程验收合格之日起计算，保修期为2年。2.保修期内，如因乙方施工质量问题导致工程损坏，乙方应负责免费维修。七、违约责任1.如甲方未按约定支付工程款，应向乙方支付逾期付款违约金，违约金为逾期付款金额的0.5%。2.如乙方未按约定完成工程，应向甲方支付违约金，违约金为合同总价款的1%。八、争议解决1.双方在履行合同过程中发生的争议，应友好协商解决。2.如协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。九、其他1.本合同一式两