2026年监理工程师之土木建筑目标控制基础试题库（巩固）附答案详解

2026年监理工程师之土木建筑目标控制基础试题库（巩固）附答案详解1.下列哪一符合商品房预售条件？()

A.已支付全部土地使用权出让金，取得土地使用权证书

B.持有建设工程规划许可证

C.按提供预售的商品房计算，投入开发建设的资金达到工程建设总投资的百分之二十以上

D.取得《商品房预售许可证》【答案】：C2.建设单位通过招标方式采购设备时，监理单位的质量控制工作内容是（）

A.协助建设单位向中标单位移交必要的技术文件

B.考察投标单位并作出考察结论

C.确定投标单位初选名单

D.确定设备采购合同条款【答案】：A3.下列招标文件所列的工程量清单中，不可调整的闭口清单是（）。

A.分部分项工程量清单

B.能计量的措施项目清单

C.不能计量的措施项目清单

D.其他项目清单【答案】：A4.在诉讼过程中，下列哪些主体可以提出量刑意见？

A.检察院

B.诉讼代理人

C.被害人

D.辩护人【答案】：B5.某土方工程，招标文件中估计工程量为1.5万m3，合同中约定土方工程单价为16元/m3；当实际工程量超过估计工程量10%时，超过部分单价调整为15元/m3。该工程实际完成土方工程量1.8万m3，则该土方工程实际结算工程款为（）万元。

A.27.00

B.28.50

C.28.65

D.28.80【答案】：C6.能够将缺乏流动性但能产生可预见的、稳定的现金流量的资产归集起来，通过一定的安排，对资产中的风险与收益要素进行分离与重组，进而转换为在金融市场上可以出售和流通的证券过程，这种融资方式是（）。

A.ABS融资方式

B.BOT融资方式

C.TOT融资方式

D.PPP融资方式【答案】：A7.工程施工质量验收基本规定中，对于主控项目，错判概率α和漏判概率β的取值范围是（）。

A.α≤5%，β≤5%

B.α≤5%，β≤10%

C.α≤10%，β≤5%

D.α≤10%，β≤10%【答案】：A8.在工程网络计划中，工作M的最迟完成时间为第21天，其持续时间为5天。该工作有三项紧前工作，它们的最早完成时间分别为第11天、第10天和第12天，则工作M的总时差为（）天。

A.6

B.4

C.12

D.15【答案】：B9.在建设工程施工阶段，由于承包商自身的原因造成工期延误时，监理工程师对承包商修改后的进度计划的批准意味着（）。

A.同意延长施工合同工期

B.免除承包商的误期损失赔偿

C.确认承包商在合理的状态下施工

D.同意支付承包商赶工的全部额外开支【答案】：C10.在建设工程施工阶段，承包单位需要将施工进度计划提交给监理工程师审查，其

A.听取监理工程师的建设性意见

B.解除其对施工进度计划的责任和义务

C.请求监理工程师优化施工进度计划

D.表明其履行施工合同的能力【答案】：A11.采用分项详细估算法进行流动资金估算时，应计入流动负债的是（）。

A.预收账款

B.存货

C.库存资金

D.应收账款【答案】：A12.建筑装饰装修工程的分项工程，一般按照（）划分检验批。

A.工程量

B.楼层

C.施工段

D.变形缝【答案】：B13.已签约合同价中的暂列金额由（）负责掌握使用。

A.承包人

B.监理人

C.贷款人

D.发包人【答案】：D14.采用PFI融资方式，政府与私营部门签署的合同类型是（）。

A.服务合同

B.特许经营合同

C.承包合同

D.融资租赁合同【答案】：A15.关于因果关系的认定，下列哪一选项是正确的？

A.甲在5楼阳台发现乙从10楼掉下来，遂伸手去抓乙却没抓住，但导致乙坠落轨迹发生偏离，乙摔死在2楼阳台上，甲的行为与乙的死亡有因果关系

B.甲超速驾驶机动车，撞上了逆向行驶的乙的机动车，致使乙重伤的，由于甲的违章行为与乙的重伤之间存在条件关系，故应将乙的重伤结果归责于甲的违章行为

C.甲、乙二人各开一枪致使丙死亡，查不清楚谁射出致命一枪，若甲、乙无共犯关系，则甲、乙的行为与死亡结果之间都没有因果关系；若甲、乙有共犯关系，则甲、乙行为与死亡结果之间都存在因果关系

D.甲为了抢劫乙的财物对乙追打，乙在逃跑过程中钱包不慎掉落，甲发现以后拾取该钱包而离去，甲的抢劫行为与取得财物之间存在因果关系【答案】：C16.根据《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》，施工单位应编制专项施工方案，并组织专家论证的是（）工程。

A.开挖深度为4.5m的基坑

B.45m高的脚手架

C.悬挂高度为100m的高处作业吊篮

D.20m高的悬挑脚手架【答案】：D17.抗震钢筋进场检验最大力下总伸长率，下列实验数据中符合要求的是（）。

A.6.9%

B.7.8%

C.8.2%

D.9.5%【答案】：D18.工程监理单位ISO质量管理体系的文件不包括（）。

A.程序文件

B.管理制度

C.质量手册

D.作业文件【答案】：B19.利用投资回收期指标评价投资方经济效果的不足是（）。

A.不能全面反映资本的周转速度

B.不能全面考虑投资方案整个计算期内的现金流量

C.不能反映投资回收之前的经济效果

D.不能反映回收全部投资所需要的时间【答案】：B20.（2021年真题）监理工程师控制工程进度应采取的技术措施是（）。

A.编制进度控制工作细则

B.建立工程进度报告制度

C.建立进度协调工作制度

D.加强工程进度风险管理【答案】：A21.一级注册建筑师证书和执业印章由谁负责保管？()

A.注册建筑师本人

B.注册建筑师所在设计院的人力资源部

C.注册建筑师所在的设计所

D.注册建筑师管理委员会【答案】：A22.（）应督促承包单位精心地组织施工，挖掘各方面潜力，节约资源消耗，仍可以收到节约投资的明显效果。

A.监理单位

B.施工单位

C.设计单位

D.发包单位【答案】：A23.对总体中的全部个体进行编号，然后抽签、摇号确定中选号码，相应的个体即为样品。这种抽样方法称为（）。

A.完全随机抽样

B.分层抽样

C.机械随机抽样

D.多阶段抽样【答案】：A24.下列关于竣工结算的说法中，错误的是（）。

A.发包人应在收到承包人提交的竣工结算文件后的14天内核对

B.发包人应在收到承包人再次提交的竣工结算文件后的28天内予以复核，并将复核结果通知承包人

C.竣工结算审查的时候，所有隐蔽工程均需进行验收，2人以上签证

D.结算单价应按合同约定或招标规定的计价定额与计价原则执行【答案】：A25.（2021年真题）下列影响工程进度的因素中，属于组织管理因素的是（）。

A.资金不到位

B.计划安排不周密

C.外单位临近工程施工干扰

D.业主使用要求改变【答案】：B26.某新建项目建设期为3年，分年均衡进行贷款，第一年贷款600万元，第二年贷款400万元，第三年贷款200万元，年利率10%。建设期内利息当年支付，则建设期第三年贷款利息为（）万元。

A.110.0

B.120.0

C.121.3

D.234.3【答案】：A27.某投资方案的净现金流量及累计净现金流量如下表所示，则该投资方案的静态投资回收期是()年。＜br>

A.5.25

B.5.33

C.5.50

D.5.66【答案】：B28.施工前，应由（）制定分项工程和检验批的划分方案。

A.施工单位

B.监理单位

C.建设单位

D.质量监督机构【答案】：A29.某建设项目工程总承包方为了协助业主进行项目总进度目标的控制，对项目的总进度目标进行了分析和论证，编制了项目总进度纲要。在总进度目标论证时做了以下工作：

A.①一②一③一⑥一④一⑤

B.①一③一②一⑥一④一⑤

C.①一③一②一⑤一④一⑥

D.①一④一⑥一⑤一③一②【答案】：D30.某防洪堤坝填筑压实后，经核算不满足抗渗能力要求，只能挖除不合格土，重新填筑，进行（）。

A.修补处理

B.返工处理

C.调整处理

D.平行处理【答案】：B31.下列选项不属于BIM技术在结构分析的应用的是()。

A.开展抗震、抗风、抗火等结构性能设计

B.通过IFC或StructureModelCenter数据计算模型

C.基于BIM技术对建筑能耗进行计算、评估，进而开展能耗性能优化

D.结构计算结果存储在BIM模型或信息管理平台中，便于后续应用【答案】：C32.某产品质量检验采用计数型二次抽样检验方案，已知：N=1000，n1=40，n2=60，C1=1，C2=4；经二次抽样检得：d1=2，d2=3，则正常的结论是（）。

A.经第一次抽样检验即可判定该批产品质量合格

B.经第一次抽样检验即可判定该批产品质量不合格

C.经第二次抽样检验即可判定该批产品质量合格

D.经第二次抽样检验即可判定该批产品质量不合格【答案】：D33.建设项目投资费用主要包括（）。

A.建筑工程费、工程建设其他费用和基本预备费

B.工程费用、工程建设其他费用和预备费

C.建设工程费、设备及工器具购置费、安装工程费

D.建设工程费、设备及工器具购置费、安装建设其他费用【答案】：B34.（2017年真题）某企业年初从金融机构借款3000万元，月利率1%，按季复利计息，年末一次性还本付息，则该企业年末需要向金融机构支付的利息为（）万元。

A.360.00

B.363.61

C.376.53

D.380.48【答案】：C35.在施工进度控制目标体系中，用来明确各单位工程的开工和交工动用日期，以确保施工总进度目标实现的子目标是按（）分解的。

A.项目组成

B.计划期

C.承包单位

D.施工阶段【答案】：A36.专业监理工程师对施工控制测量成果及保护措施的检查、复核，不包括（）。

A.施工单位测量人员的资格证书

B.测量设备检定证书

C.施工平面控制网的测量成果及控制桩的保护措施

D.施工单位的测量依据【答案】：D37.（2018年真题）某公司申请银行贷款200万元，月利率1.5%，贷款期限为5个月，按复利计算，一次性还款，到期后应还款（）万元。

A.215.46

B.215.00

C.203.02

D.203.00【答案】：A38.下列质量数据特征值中，用来描述数据集中趋势的是()。

A.极差

B.标准偏差

C.均值

D.变异系数【答案】：C39.某写字楼的施工合同履行过程中，发包人为提前获得收益，要求承包人赶工，以使工期提前1个月。故承包人可因此向发包人提出补偿要求，可以索赔的内容是（）。

A.工期

B.费用

C.工期＋费用

D.费用＋利润【答案】：B40.施工现场发生工程质量事故后，项目监理机构应及时()并要求施。单位采取措施按相关程序进行处理。

A.签发监理通知单

B.签发工程暂停令

C.通知设计单位

D.报告政府主管部门【答案】：B41.检验批质量验收时，主控项目必须全部符合有关（）的规定。

A.工程监理规范

B.工程技术规程

C.专业验收规范

D.质量验收统一标准【答案】：C42.《卓越绩效评价准则》评分系统中将七方面分为三个层次，即基本要求、总体要求和多项要求。其中

A.基本要求

B.总体要求

C.多项要求

D.其他【答案】：A43.建筑工程施工质量验收时，安装工程的检验批一般按（）划分。

A.专业性质

B.施工特点

C.施工程序

D.设计系统【答案】：D44.根据《建设工程监理规范》（GB/T50319—2013），下列投资控制的相关工作中，属于监理在施工阶段工作的是（）。

A.根据勘察设计合同，协调处理勘察设计延期.费用索赔等事宜

B.处理施工单位提出的工程变更费用

C.协助建设单位组织专家对设计单位提出的新材料进行评审

D.对工程保修阶段的质量缺陷进行修复检查和费用核实【答案】：B45.（2022年真题）工程进度计划体系中，根据初步设计中确定的建设工期和工艺流程，具体安排单位（2022年真题）工程开工日期和竣工日期的计划是（）。

A.工程项目进度平衡计划

B.年度竣工投产交付使用计划

C.年度建设资金平衡计划

D.工程项目总进度计划【答案】：D46.某建筑工程的主体结构中，模板分项工程质量应由（）组织项目专业技术负责人等进行验收。

A.专业监理工程师

B.总监理工程师

C.施工单位项目负责人

D.建设单位现场代表【答案】：A47.（2020年真题）根据《建设工程工程量清单计价规范》，编制招标控制价时，总承包服务费应按照（）计算。

A.省级或行业建设主管部门规定或参考相关规范

B.国家统一规定或参考相关规范

C.工程所在地同类项目总承包服务费平均水平

D.招标控制价编制单位咨询潜在投标人的报价【答案】：A48.某分项工程实物工程量为22000m3，该分项工程人工产量定额为55m3/工日，计划每天安排2班、每班10人完成该分项工程，则其持续时间为（）天。

A.10

B.20

C.40

D.55【答案】：B49.在装配式建筑PC构件施工质量控制中，预制构件生产前（）应审查生产方案。

A.项目监理机构

B.建设单位

C.承包单位

D.行政主管部门【答案】：A50.在施工过程中，为加快施工进度而采取的组织措施可能是()。

A.实行包干奖励

B.采用更先进的施工机械

C.增加劳动力和施工机械的数量

D.改善劳动条件【答案】：C51.根据现行规定，人工费是指用于支付（）的各项费用。

A.施工现场除了机械操作人员以外的所有工作人员

B.施工现场的所有工作人员

C.从事建筑安装工程施工的生产和管理人员

D.从事建筑安装工程施工的生产工人和附属生产单位工人【答案】：D52.下列费用中，属于规费的是（）。（新教材删除该知识点，题目仅供参考）

A.环境保护费

B.文明施工费

C.工程排污费

D.安全施工费【答案】：C53.在工程质量缺陷的处理程序中，项目监理机构签发监理通知单后的下一步程序是（）。

A.施工单位按审查合格的处理方案实施处理，项目监理机构对处理过程进行跟踪检查

B.项目监理机构审查施工单位报送的质量缺陷处理方案，并签署意见

C.处理记录整理归挡

D.施工单位进行质量缺陷调查，分析质量缺陷产生的原因，并提出经设计等相关单位认可的处理方案【答案】：D54.建设单位从银行贷款1000万元，贷款期为2年，年利率6%，每季度计息一次，则贷款的年实际利率为（）。

A.6%

B.6.12%

C.6.14%

D.12%【答案】：C55.某工程施工至2017年12月底，经统计分析：已完工作预算投资480万元，已完工作实际投资510万元，计划工作预算投资450万元，该工程此时的投资绩效指数为（）。

A.0.88

B.0.94

C.1.06

D.1.07【答案】：B56.第二审法院对上诉进行审理后，应当撤销原判，发回重审的情形有：

A.第一审法院对于张三（17岁）故意杀人案件进行了公开审理

B.第一审法院对于王某（16岁）故意杀人案，判处了死刑

C.第一审法院对于李四绑架后杀害人质一案审理中，李四没有辩护人为其辩护

D.马六抢劫案，第二审法院认为其事实不清，证据不足的【答案】：A57.关于项目资本金性质或特征的说法，正确的是（）。

A.项目资本金是由投资者实缴的出资额

B.负债后于项目资本金受偿

C.投资者可以转让其出资

D.各种经营性项目不实行资本金制度【答案】：C58.某新建项目，建设期为3年，共向银行贷款1200万元。其中：第1年400万元，

A.54.65

B.60.00

C.97.65

D.189.15【答案】：C59.根据ISO质量管理体系标准，将互相关联的过程作为系统加以识别、理解和管理的质量管理原则是（）。

A.过程方法

B.持续改进

C.过程评价

D.管理的系统方法【答案】：D60.下列关于建设工程固定总价合同的说法中，错误的是()

A.合同执行中承包方承担主要风险

B.适合于工期在1年内的工程

C.要求初步设计已完成并可以估算出工程量

D.合同总价在合同约定的风险范围内不可调整【答案】：C61.根据《建筑安装工程费用项目组成》（建标［2013］44号）的规定，企业为提供预付款担保、履约担保所发生的费用属于（）。

A.规费

B.财产保险费

C.财务费用

D.企业管理费中的其他【答案】：C62.某分项工程清单工程量为3000立方米，在施工过程中，实际工程量为3500立方米。发承包双方合同约定，当工程量出现超过15%的变化，综合单价调整系数为1.1（0.9）。投标报价的综合单价为200元/立方米，则调整后的分项工程价款是（）万元。

A.62.1

B.63.0

C.69.9

D.75.9【答案】：C63.在室外工程划分中，下列属于边坡所包含的分部工程的是（）。

A.道路工程

B.附属建筑工程

C.挡土墙工程

D.室外环境工程【答案】：C64.工程规划中，分析并确定安全设施设备的资金投入，属于建设工程质量特性中的（）。

A.适用性

B.安全性

C.经济性

D.可靠性【答案】：C65.卓越绩效模式强调以()的观点来管理整个组织及其关键过程。

A.系统

B.创新

C.改进

D.合作【答案】：A66.（2022年真题）调整施工进度计划可采取的组织措施是（）。

A.增加工作面

B.改善劳动条件

C.改进施工工艺

D.调整施工方法【答案】：A67.关于商业银行发放贷款，下列说法正确的是

A.借款人必须提供担保

B.必须订立书面借款合同

C.必须在中国人民银行规定的利率幅度内确定贷款利率

D.期限不能超过10年【答案】：B68.某工程网络计划中，工作D三项紧后工作的最早开始时间分别为16、18和19。工作D的最早开始时间为5，持续时间为9，则工作D的自由时差为（）。

A.2

B.3

C.4

D.5【答案】：A69.在设计概算文件的编制形式中，二级概算编制的组成，不应包括（）。

A.编制说明

B.总概算表

C.综合概算表

D.单位工程概算表【答案】：C70.建设工程质量保修书应由（）出具。

A.建设单位向建设行政主管部门

B.建设单位向用户

C.承包单位向建设单位

D.承包单位向监理单位【答案】：C71.在建筑工程施工质量验收时，对涉及结构安全和使用功能的分部工程应进行()检测。

A.抽样

B.全数

C.无损

D.见证取样【答案】：A72.关于正当防卫与紧急避险，下列哪一选项是正确的？

A.甲贩卖毒品，乙抢劫甲的毒品，甲在反抗中将乙打伤的，由于贩卖毒品属于违法行为，所以甲不成立正当防卫

B.甲发现乙正在偷越国（边）境，遂将乙打成重伤，阻止了乙偷越国（边）境的，甲的行为成立正当防卫

C.甲遭乙追杀，情急之下夺过丙的摩托车骑上就跑，丙被摔骨折，甲的行为成立紧急避险

D.鱼塘边工厂仓库着火，甲用水泵从乙的鱼塘抽水救火，致鱼塘中价值2万元的鱼苗死亡。仓库中价值2万元的商品因灭火及时未被烧毁。由于保护的利益等于牺牲的利益，故甲不成立紧急避险【答案】：C73.在工程质量验收中，（）是指在下道工序施工后将被覆盖或掩盖，难以进行质量检查的工程。

A.检验批

B.隐蔽工程

C.一般项目

D.主控项目【答案】：B74.招标投标阶段，工程范围无法界定，缺少工程的详细说明，无法准确估价时，宜采用（）合同形式。

A.固定总价合同

B.估算工程量单价合同

C.纯单价合同

D.成本加酬金合同【答案】：D75.根据住房和城乡建设部发布的《工程质量安全手册（试行）》，项目监理机构安全生产的监理行为不满足的要求是的（）。

A.按规定编制监理规划和安全监理大纲

B.按规定审查施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案

C.按规定审核各相关单位资质、安全生产许可证、“安管人员”安全生产考核合格证书和特种作业人员操作资格证书并做好记录

D.发现安全事故隐患严重且施工单位拒不整改或者不停止施工的，应及时向政府主管部门报告【答案】：A76.采用ABS融资方式进行项目融资的物质基础是（）。

A.债权发行机构的注册资金

B.项目原始权益人的全部资产

C.债权承销机构的担保资产

D.具有可靠未来现金流量的项目资产【答案】：D77.在工程勘察阶段，监理单位可进行的工作是（）。

A.协助建设单位编制勘察任务书

B.编写《勘察方案》

C.参与建设工程质量事故分析

D.编写《勘察细则》【答案】：A78.当初步设计达到一定深度、建筑结构比较明确时，宜采用()编制建筑工

A.预算单价法

B.概算指标法

C.类似工程预算法

D.扩大单价法【答案】：D79.下列事件中，需要进行现场签证的是（）。

A.合同范围以内零星工程的确认

B.修改施工方案引起工程量增减的确认

C.承包人原因导致设备窝工损失的确认

D.合同范围以外新增工程地确认【答案】：B80.单位工程验收时，对主要功能还须进行抽查，抽查项目是在检查资料文件的基础上由（）商定。

A.监理和建设单位

B.施工和设计单位

C.设计和建设单位

D.参加验收的各方人员【答案】：D81.施工方案程序性审查应重点审查()。

A.施工方案是否具有针对性、指导性、可操作性

B.现场施工管理机构是否建立了完善的质量保证体系

C.施工方案的编制人、审批人是否符合有关权限规定的要求

D.施工质量保证措施是否符合现行的规范、标准【答案】：C82.某工程在施工过程中，因不可抗力造成在建工程实体损失15万元。承包方受伤人员医药费5万元，施工机具损失10万元，施工人员窝工费3万元，工程清理修复费5万元。承包人及时向项目监理机构申请索赔，并附相关证明材料，则项目监理机构应批准的补偿金额为（）万元。

A.20

B.23

C.25

D.33【答案】：A83.建筑材料的采购费、仓储费、工地保管费和仓储损耗费属于建筑安装工程费用中的()

A.措施费

B.直接工程费

C.食业管理费

D.现场管理费【答案】：B84.水泥混凝土楼梯踏步面层宽度和高度，应符合设计要求，楼梯段相邻踏步高度差不大于()mm，每踏步两端宽度差不应大于()mm。

A.5，5

B.6，6

C.8，8

D.10，10【答案】：D85.按照建设项目总进度目标论证的工作步骤，项目结构分析后紧接着需要进行的工作是（）。

A.调查研究和收集资料

B.项目的工作编码

C.编制各层进度计划

D.进度计划系统的结构分析【答案】：D86.收到施工单位报送的单位工程竣工验收报审表及相关资料后，（）应组织监理人员进行工程质量竣工预验收。

A.建设单位法人代表

B.建设单位现场代表

C.总监理工程师

D.专业监理工程师【答案】：C87.关于生产、销售假药、劣药犯罪，下列哪些选项是错误的？

A.销售少量根据民间传统配方加工制作的药品，或者销售少量未经批准进口的国外药品，没有造成他人伤害后果或者延误诊治的，成立销售假药罪，应当从轻或者减轻处罚

B.以提供给他人生产、销售药品为目的，违反国家规定，生产、销售不符合药用要求的非药品原料、辅料，情节严重的，成立生产、销售假药罪

C.将生产、销售假药罪中的“销售”解释为包括“为出售而购买、储存的行为”，属于扩大解释

D.以生产、销售假药、劣药为目的，印制包装材料、标签、说明书的，成立非法经营罪【答案】：A88.工程质量事故发生后，事故调查组已展开工作的，监理工程师应（）。

A.积极参与事故调查

B.要求施工单位提供相应证据

C.回避参与事故调查

D.积极协助，客观提供相应证据【答案】：D89.关于合同价款及计价方式的说法，错误的有（）。

A.实行招标的工程合同价款应在中标通知书发出之日起28日内由发承包双方约定

B.招标文件与投标文件合同价款约定不一致的，应以投标文件为准

C.实行工程量清单计价的工程，应采用单价合同

D.实行招标的工程合同价款应由发承包双方根据招标文件和中标人的投标文件在书面合同中约定【答案】：A90.某项目建筑安装工程成本为4100万，措施费为100万，利润和税金为800万，设备及工器具购置费为2000万，工程建设其他费用为1000万，贷款利息为1000万，基本预备费率为5%，则该项目的基本预备费为（）。

A.450万

B.410万

C.400万

D.350万【答案】：C91.采用计数值标准型二次抽样检验方案，在第一次抽检n1后，检出不合格品数为d1满足()时，判定该批产品不合格。

A.d1≤c1

B.d1>c1

C.d1>c2

D.c1＜d1＜c2【答案】：C92.（2022年真题）总监理工程师组织专业监理工程师对施工方案内容进行审查时，应重点审查（）。

A.施工方案编制人资格是否符合要求

B.施工方案是否有针对性和可操作性

C.施工方案审批人资格是否符合要求

D.工程概况是否全面【答案】：B93.在正常使用条件下，工程应满足规定功能要求使用的年限，这是工程质量（）的表现。

A.适用性

B.耐久性

C.安全性

D.可靠性【答案】：B94.通常情况下，施工方案应由（）组织编制，并经（）审批签字后提交项目监理机构。

A.施工项目技术负责人，施工单位技术负责人

B.施工项目技术负责人，施工项目技术负责人

C.施工项目技术负责人，施工项目负责人

D.施工员，施工单位技术负责人【答案】：A95.室外工程可根据（）划分为子单位工程。

A.施工工序

B.建筑设计分区

C.专业类别和工程规模

D.使用功能的差异【答案】：C96.下列关于城市轨道交通工程项目工程验收的内容和程序表述不正确的是（）。

A.各验收小组实地查验工程质量，复查单位工程验收遗留问题的整改情况

B.验收组对工程勘察、设计、施工、监理、设备安装质量等方面进行评价，审查对试运行有影响的相关专项验收情况

C.城市轨道交通建设工程自竣工验收合格之日起可投入不载客试运行，试运行时间不应少于三个月

D.审查系统设备联合调试情况，签署项目工程验收意见【答案】：C97.建设单位负责采购设备时，控制质量的首要环节是（）。

A.编制设备监造方案

B.选择合格的供货厂商

C.确定主要技术参数

D.选择适宜的运输方式【答案】：B98.工程网络计划的工期优化是指通过()而使计算工期满足要求工期。

A.压缩关键工作的持续时间

B.改变关键工作之间的逻辑关系

C.压缩资源需求量小的工作的持续时间

D.减少非关键工作的自由时差【答案】：A99.按建设工程特点的不同，定额可分为()等。

A.行业定额和企业定额

B.人工消耗定额和材料消耗定额

C.建筑工程定额和安装工程定额

D.预算定额和概算定额【答案】：C100.某工程主体结构的钢筋分项已通过质量验收，共20个检验批。验收过程曾出现1个检验批的一般项目抽检不合格、2个检验批的质量记录不完整的情况，该分项工程所含的检验批合格率为()

A.85%

B.90%

C.95%

D.lOO%【答案】：A101.工程网络计划中，工作的最迟开始时间是指在不影响（）的前提下，必须开始的最迟时刻。

A.紧后工作最早开始

B.紧前工作最迟开始

C.整个任务按期完成

D.所有后续工作机动时间【答案】：C102.对于某些混凝土结构表面蜂窝、麻面，经调查分析可进行剔凿、抹灰等处理，此属于工程质量事故处理方案中的（）。

A.返工处理

B.不做处理

C.修补处理

D.结构处理【答案】：C103.适用于时标网络计划中实际进度与计划进度比较的方法是（）。

A.S曲线比较法

B.香蕉曲线比较法

C.前锋线比较法

D.列表比较法【答案】：C104.管理评审是由监理单位（）关于质量管理体系现状及其对质量方针和目标的适宜性、充分性和有效性所作的正式评价。

A.最高管理者

B.总监理工程师

C.专业监理工程师

D.委托专业单位【答案】：A105.单位工程验收时，对主要功能还须进行抽查，抽查项目是在检查资料文件的基础上由（）商定。

A.监理和建设单位

B.施工和设计单位

C.设计和建设单位

D.参加验收的各方人员【答案】：D106.下列选项属于BIM技术在结构分析的应用的有()。

A.通过IFC或StructureModelCenter数据计算模型

B.开展抗震、抗风、抗火等结构性能设计

C.结构计算结果存储在BIM模型或信息管理平台中，便于后续应用

D.基于BIM技术对建筑能耗进行计算、评估，进而开展能耗性能优化工作

E.基于BIM技术对其进行场地分析【答案】：A107.某工程项目计划工程量100m3，计划单价20元／m3，实际完成工程是150m3，实际单价18元／m3，该工程的进度偏差为（）元。

A.1000

B.-1000

C.300

D.-300【答案】：A108.对有特殊安全要求的施工设备，监理工程师应要求承包单位通过()鉴定。

A.当地劳动安全部门

B.质量监督机构

C.当地建设主管部门

D.项目监理机构【答案】：A109.下列费用属于企业管理费的是（）。

A.采购及保管费

B.业务招待费

C.燃料动力费

D.劳动竞赛奖【答案】：B110.质量事故技术处理方案一般由（）提出，经（）同意签认，并报（）批准。

A.施工单位、原设计单位、监理单位

B.施工单位、相应资质设计单位、建设单位

C.施工单位、原设计单位、建设单位

D.施工单位、相应资质设计单位、监理单位【答案】：C111.根据《建设工程工程量清单计价规范》GB50500—2013的规定，已完工程及设备保护费是指在（），对已完工程及设备进行保护所需的费用。

A.施工过程中

B.施工结束后

C.竣工验收前

D.竣工验收后【答案】：C112.根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）的规定，分部分项工程量清单中门窗工程的计量单位是（）。

A.m3/根

B.个/m

C.樘/m

D.m/根【答案】：C113.工程质量是指工程满足()需要，符合国家法律、法规、设计文件、技术规范标准等的特性综合。

A.建设单位

B.设计单位

C.施工单位

D.质量监督机构【答案】：A114.政府和社会资本合作（PPP）项目物有所值评价中采用PPP值和PSC值进行比较，其中PSC值是（）的全生命周期现值之和。

A.参照项目的建设和运营维护净成本、竞争性中立调整值、项目全部风险成本

B.参照项目的建设成本、竞争性中立调整值、项目全部风险成本

C.参照项目的建设和运营维护净成本、竞争性中立调整值、社会资本的风险成本

D.参照项目的建设成本、竞争性中立调整值、政府自留的风险成本【答案】：A115.在某项目资金使用计划的编制中，项目监理工程师按照建筑安装工程投资、设备及工器具购置投资及工程建设其他投资的方式进行投资分解，此分解类型是（）。

A.按投资构成分解类型

B.按子项目分解类型

C.按时间分解类型

D.按融资方式分解类型【答案】：A116.若将设计中的化工厂生产系统的生产能力在原基础上增加两倍，生产能力指数为0.63，投资额大约为原投资的()(n=0.63，f=1)。

A.200％

B.199.8％

C.63％

D.126％【答案】：B117.认证机构对获准认证的供方质量管理体系实施监督管理，认证有效期为()年。

A.2

B.3

C.4

D.5【答案】：B118.某工程原定2017年9月30日竣工，因承包人原因，致使工程延至2017年12月30日竣工。但在2017年10月因法律法规的变化导致工程造价增加100万元，则该工程合同价款的正确处理方式是（）。

A.调增50万元

B.调增75万元

C.调增100万元

D.不予调增【答案】：D119.施工进度控制工作细则是对建设工程（）中有关进度控制内容的进一步深化和补充。

A.施工组织设计

B.监理规划

C.总进度计划

D.施工方案【答案】：B120.某投资项目建设期为3年，在建设期第一年贷款100万元，第二年贷款300万元，第三年贷款100万元，贷款年利率为6%。用复利法计算，该项目的建设期贷款利息应为（）万元。

A.62.18

B.46.27

C.30.00

D.15.00【答案】：B121.在工程项目实施阶段，项目监理机构及时为承包商办理工程预付款，属于项目监理机构在进度目标控制过程中采取的（）。

A.组织措施

B.技术措施

C.经济措施

D.合同措施【答案】：C122.施工过程中，若出现质量缺陷，监理机构应及时（）。

A.签发监理通知

B.签发工程暂停令

C.通知建设单位

D.报告政府主管部门【答案】：A123.下列（）不属于超过一定规模的危险性较大的分部分项工程范围。

A.开挖深度3m的基坑土方开挖

B.混凝土模板支撑工程搭设高度8m

C.起重量300KN的起重吊装工程

D.搭设高度50m的脚手架工程【答案】：A124.某桥梁工程桩基施工过程中，由于操作平台整体倒塌导致2人死亡，30人重伤，直接经济损失118万元。按工程质量事故等级划分，该事故属于（）。

A.一般事故

B.重大事故

C.较大事故

D.特别重大事故【答案】：C125.关于工程延期审批原则的说法，正确的是()

A.导致工期拖延确实属于承包单位的原因

B.工程延期事件必须位于施工进度计划的关键线路上

C.承包单位应在合同规定的有效期内以书面形式提出索赔通知

D.批准的工程延期必须符合实际情况【答案】：D126.设置防水混凝土变形缝需要考虑的因素中不包括：()

A.结构沉降变形

B.结构伸缩变形

C.结构渗漏水

D.结构配筋率【答案】：D127.可作为建设工程施工进度控制目标确定依据的是（）。

A.各专业施工进度控制时间分界点

B.工程施工承发包模式及其合同结构

C.施工进度计划的工作分解结构

D.工期定额、类似工程项目的实际进度【答案】：D128.根据实测声速值和回弹值综合推定混凝土强度，是目前我国使用较广的一种结构中混凝土强度非破损的强度检验方法是（）。

A.回弹法

B.超声回弹综合法

C.钻心法

D.后装拔出法【答案】：B129.关于行政法基本原则，下列哪一选项说法正确？

A.按照诚实守信的原则，行政机关因为公共利益需要撤回行政决定的，应当对当事人因此受到的财产损失予以赔偿

B.山东某地公安局对几名以1元赌注炸金花的大学生作出行政拘留15天，罚款3000元的行政处罚，该行为明显不当，违反了合理行政原则

C.程序正当原则要求行政机关公布的信息应当全面、准确、真实

D.行政机关作出行政决定不得考虑不相关因素，这是比例原则的要求【答案】：B130.根据《标准施工招标文件》中通用条款规定，承包人通常只能获得工期补偿，但不能得到费用和利润补偿的事件是（）。

A.异常恶劣的气候条件

B.承包人遇到不利物质条件

C.法律变化引起的价格调整

D.发包人要求承包人提前竣工【答案】：A131.在工程网络计划的实施过程中，需要确定某项工作的进度偏差对紧后工作最早开始时间的影响程度，应根据（）的差值进行确定。

A.自由时差与进度偏差

B.自由时差与总时差

C.总时差与进度偏差

D.时间间隔与进度偏差【答案】：A132.在工程勘察现场作业的质量控制中，监理工程师应对()进行检查。

A.现场质量管理体系

B.勘查实施方案

C.重要岗位人员的上岗证

D.勘察成果报告【答案】：C133.关于建筑工程施工许可管理的说法，错误的是（）。

A.申请施工许可证是取得建设用地规划许可证的前置条件

B.保证工程质量和安全的施工措施须在申请施工许可证前编制完成

C.需要拆迁的，其拆迁进度符合施工要求

D.没有确定施工企业，不予颁发施工许可证【答案】：A134.工程内容和技术经济指标规定很明确的项目，且工期在1年以上的工程项目较适于采用（）合同。

A.可调总价

B.固定总价

C.可调单价

D.固定单价【答案】：A135.关于内部收益率指标的说法，错误的是（）。

A.内部收益率指标考虑了资金的时间价值以及项目在整个计算期内的经济状况

B.内部收益率指标不需要事先确定一个基准收益率

C.内部收益率指标不能直接衡量项目未回收投资的收益率

D.对于具有非常规现金流量的项目来讲，其内部收益率往往不是唯一的【答案】：C136.一般抹灰中的高级抹灰表面平整度的允许偏差，下列哪个是符合规范规定的？()

A.1mm

B.2mm

C.3mm

D.4mm【答案】：C137.某建设项目运用价值工程优选设计方案，分析计算结果见下表，则最佳方案为()＜br>

A.甲方案

B.乙方案

C.丙方案

D.丁方案【答案】：C138.某工程的混凝土构件尺寸偏差不符合验收规范要求，经原设计单位验算，得出的结论是该构件能够满足结构安全和使用功能要求，则该混凝土构件的处理方式是（）。

A.返工处理

B.不做处理

C.试验检测

D.限制使用【答案】：B139.根据《建筑砂浆基本性能试验方法标准》，同一验收批砌筑砂浆试块强度平均值应不小于设计强度等级值的（）倍。

A.1.05

B.1.10

C.1.15

D.1.20【答案】：B140.某新建项目，建设期为3年，共向银行借款1300万元，其中第1年借款700万元，第2年借款600万元，年利率为6%。则第3年应计的借款利息为（）万元。

A.0

B.82.94

C.85.35

D.104.52【答案】：B141.建设工程采用依次施工组织方式的特点是（）。

A.能够均匀使用施工资源

B.有利于资源供应的组织

C.专业工作队能够连续施工

D.能够充分利用工作面进行施工【答案】：B142.下列工程进度动态控制工作中，属于进度监测系统过程的是（）。

A.分析进度偏差产生的原因

B.分析实际进度与计划进度的偏差

C.分析偏差对后续工作的影响

D.分析后续工作的限制条件【答案】：B143.监理工程师对施工质量的检查验收，必须在承包单位自检合格的基础之上进行，自检是指()

A.工序作业者的自检验

B.前后工序交接检验

C.专职质检员的检验

D.作业者自检、交接检和专检【答案】：D144.质量管理体系的认证后的整改工作中，现场审核结论就应该为“不通过”或“整改后重新申请”的是（）。

A.3项一般不符合

B.5项一般不符合

C.1项严重不符合

D.7项一般不符合【答案】：C145.根据《建筑工程施工质量验收统一标准》的规定，分项工程可以按照（）进行划分。

A.主要工种、材料、施工工艺

B.设计分区、使用功能的显著差异

C.专业性质、建筑部位

D.结构缝设置位置【答案】：A146.非节奏流水施工具有的特点是（）。

A.各施工过程在各施工段的流水节拍相等

B.相邻施工过程的流水步距相等

C.专业工作队数等于施工过程数

D.各专业工作队在施工段之间没有空闲时间【答案】：C147.关于勘察后期服务工作的说法错误的是（）。

A.组织相关勘察人员及时解决工程设计和施工中与勘察工作有关的问题

B.组织参与主体工程验收

C.组织勘察人员参与相关工程质量安全事故分析

D.组织勘察人员参加工程竣工验收【答案】：B148.下列有关BIM数据文件和数据库多种形式数据交互常用格式无错误的是()。

A.IFCCSV

B.DWGIF

C.SATPNG

D.EXESAT【答案】：B149.下列关于分包单位的质量验收的表述中，错误的是（）。

A.验收时，总包单位应派人参加

B.验收合格后，分包单位应将相关的质量控制资料移交给总包单位

C.建设单位组织单位工程质量验收时，分包单位负责人不必参加验收

D.分包单位应对所承包的工程项目进行自检【答案】：C150.某项目，建安工程费3000万元，设备及工器具购置费4000万元，工程建设其他费用600万元，基本预备费200万元，涨价预备费140万元，建设期利息200万元，铺底流动资金160万元，则该项目的静态投资为（）万元。

A.7000

B.7800

C.7940

D.8300【答案】：B151.下列关于检验批质量验收合格的规定中，说法错误的是（）。

A.主控项目的质量经全数检验均应合格

B.主控项目是对检验批的基本质量起决定性影响的检验项目

C.工程材料.构配件和设备的技术性能属于主控项目

D.一般项目的质量经抽样检验合格【答案】：A152.下列情形中，无需冲突规范指引，直接适用强制性规定的有：

A.公共卫生安全

B.反垄断

C.外汇管制

D.劳动者权益保护【答案】：A153.在项目BIM实施过程中软件资源配置不包括()。

A.根据应用内容及结合企业自身情况合理选择

B.IM软件B根据软件对运行环境的具体需求，对相应电脑配置进行重新匹配

C.根据甲方具体要求以及同项目各参与方进行协同，合理选择软件版本，对不符合要求的版本软件进行相应的升级

D.根据具体需求自主研发或委托软件开发公司进行相应的实用性软件开发【答案】：B154.新增固定资产价值的计算是以()为对象的。

A.分项工程

B.分部工程

C.单位工程

D.单项工程【答案】：D155.工程项目年度计划中不应包括的内容是（）。

A.投资计划年度分配表

B.年度计划项目表

C.年度建设资金平衡表

D.年度竣工投产交付使用计划表【答案】：A156.在施工总进度计划的编制过程中，确定各单位工程的开竣工时间和相互搭接关系时，应考虑的因素是()。

A.各承包单位的资质条件和技术力量

B.按照先易后难的原则安排施工顺序

C.尽量提前建设可供施工使用的永久性工程

D.各单位工程尽可能同时开工和完工【答案】：C157.对厂家设备制造的质量监控，可采用驻厂监造、巡回监控和()方式。

A.委托厂家监控

B.设置质量控制点监控

C.定期监控

D.日常监控【答案】：B158.（）是建筑工程质量验收划分中的最小验收单位。

A.单位工程

B.分部工程

C.分项工程

D.检验批【答案】：D159.根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500--2013），工程量清单应由（）编制。

A.招投标管理部门认可的代理机构

B.具有相应资质的工程造价咨询人

C.项目管理公司合同管理机构

D.具有招标代理资质的中介机构【答案】：B160.工期一定，质量事故处理完毕后，具备工程复工条件时，（）提出复工申请。

A.施工单位

B.监理单位

C.建设单位

D.建设行政主管部门【答案】：A161.政府监督部门，对工程报建的管理，属于对（）的管理。

A.建设程序

B.发承包

C.活动主体资格

D.工程质量管理法规【答案】：A162.在工程网络计划中，工作A的持续时间为4天，工作A的三项紧后工作的最迟开始时间分别为第22天、第19天和第17天，则工作A的最迟开始时间是第（）天。

A.11

B.13

C.15

D.17【答案】：B163.BIM实现了从传统()向()的转变，使建筑信息更加全面直观地表现出来。

A.建筑、模型

B.二维、三维

C.预制加工、概念设计

D.规划设计、理念升级【答案】：B164.发生下列工程事项时，发包人应予计量的是（）。

A.承包人自行增减的临时工程工程量

B.因监理人抽查不合格返工增加的工程量

C.承包人修复因不可抗力损坏工程增加的工程量

D.承包人自检不合格返工增加的工程量【答案】：C165.根据《建设工程施工合同（示范文本）》，除专用合同条款另有约定外，承包人向监理人报送上月20日至当月19日已完成工程量的时间为每月（）日。

A.20

B.21

C.25

D.28【答案】：C166.某项工作是由三个同类性质的分项工程合并而成的，各分项工程的工程量Qi和产量定额Si分别是：Q1=240m3，S1=30m3／工日；Q2=360m3，S2=60m3／工日；Q3=480m3，S3=80m3／工日。其综合时间定额为（）工日／m3。

A.0.013

B.0.015

C.0.019

D.0.020【答案】：C167.在FIDIC施工合同下，发包人未能提供现场，则承包商有权索赔（）。

A.费用，但不包括工期

B.工期.费用，但不包括利润

C.工期，但不包括费用

D.工期.费用和利润【答案】：D168.在工程网络计划中，关键线路是指()的线路。

A.单代号网络计划中由关键工作组成

B.双代号网络计划中无虚箭线

C.双代号时标网络计划中无波形线

D.单代号搭接网络计划中时距总和最小【答案】：C169.ISO质量管理体系运行中，体系要素管理到位的关键支柱是（）。

A.管理体系的适时管理

B.管理体系的行为到位

C.管理行为标准化和执行标准的水平

D.管理体系的识别能力【答案】：C170.将工程项目的施工进度控制目标按年度、季度、月（或旬）进行分解，并用实务工程量、货币工作量及形象进度表示，是按（）分解。

A.项目组成

B.计划期

C.施工阶段

D.专业项目【答案】：B171.（2022年真题）工程网络计划实施过程中，当某项工作实际进度拖后而影响（2022年真题）工程总工期时，在不改变工作逻辑关系的前提下，可通过（）的方法有效缩短工期。

A.缩短某些工作持续时间

B.组织搭接或平行作业

C.减少某些工作机动时间

D.分段组织流水施工【答案】：A172.下列关于质量管理体系文件的编制原则的说法，错误的是（）。

A.质量管理体系文件应符合监理单位的质量方针和目标

B.质量管理体系文件应符合质量管理体系的要求

C.从质量策划开始就应当考虑保持文件的一致性

D.在描述任何质量活动过程时，必须使其具有确定性【答案】：C173.（2019年真题）根据《建设工程监理规范》，项目监理机构应将已审核签认的施工组织设计报送（）。

A.工程质量监督机构

B.建设单位

C.监理单位

D.施工单位【答案】：B174.通过缩短某些工作的持续时间对施工进度计划进行调整的方法，其主要特点是（）。

A.增加网络计划中的关键线路

B.不改变工作之间的先后顺序关系

C.增加工作之间的时间间隔

D.不改变网络计划中的非关键线路【答案】：B175.除国务院建设行政主管部门确定的限额以下的小型工程外，工程施工许可证应在工程（）向工程所在地县级以上人民政府建设行政主管部门申请领取。

A.开工前，由施工单位

B.招标前，由建设单位

C.招标前，由施工单位

D.开工前，由建设单位【答案】：D176.建设单位从银行贷款1000万元。贷款期2年，年利率6%，每季度计息一次，则贷款的年实际利率为（）。

A.6%

B.6.12%

C.6.14%

D.12%【答案】：C177.根据《建设工程工程量清单计价规范》GB50500－2013，工程量清单应由（）编制。

A.受建设主管部门认可的质量监督机构

B.招标人委托的具有相应资质的工程造价咨询人

C.招标人委托的具有招标代理资质的中介机构

D.受造价协会认可的专家组【答案】：B178.危大工程实行分包并由分包单位编制专项施工方案的，专项施工方案应当由（）共同审核签字并加盖单位公章。

A.分包单位技术负责人及总包单位项目经理

B.总承包单位技术负责人及分包单位技术负责人

C.总承包单位技术负责人及总监理工程师

D.分包单位技术负责人及总监理工程师【答案】：B179.以下关于监理工程师对于建设工程进度控制，说法正确的是（）。

A.建设工程进度控制应根据唯一原则—进度总目标，编制计划并付诸实施

B.建设工程进度控制从设计准备开始，涉及整个设计、施工阶段

C.建设工程进度控制的最终目的是按预定的时间动用或提前交付使用

D.监理工程师通过对建设单位和施工单位的协调，从而保证建设工程进度目标的实现【答案】：C180.（2018年真题）某新建项目，建设期2年，申请银行贷款1080万元，预计第一年贷款480万元，第二年贷款600万元，年利率6%，则该项目估算的建设期利息为（）万元。

A.47.664

B.62.064

C.65.160

D.93.600【答案】：B181.流水施工中某施工过程（专业工作队）在单位时间内所完成的工程量称为（）。

A.流水段

B.流水强度

C.流水节