2026年一级造价师之建设工程计价全真模拟模拟题【各地真题】附答案详解

2026年一级造价师之建设工程计价全真模拟模拟题【各地真题】附答案详解1.按照世界银行有关规定进行的国际竞争性招标，在中标人确定后还应进行合同谈判。下列主题中属合同谈判内容的是（）。

A.合同价格的优惠

B.合同双方的权利和义务

C.合同标的物数量增减引起的价格变化

D.投标人承担技术规格书中没有规定的额外任务【答案】：C2.根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013），下列关于计日工的说法中正确的是（）。

A.招标工程量清单计日工数量为暂定，计日工费不计入投标总价

B.发包人通知承包人以计日工方式实施的零星工作，承包人可以视情况决定是否执行

C.计日工表的费用项目包括人工费、材料费、施工机械使用费、企业管理费和利润

D.计日工金额不列入期中支付，在竣工结算时一并支付【答案】：C3.完成某分部分项工程1m3需基本用工0.5工日，超运距用工0.05工日，辅助用工0.1工日，人工幅度差系数为10%，则该工程预算定额人工工日消耗量为（）工日/10m3。

A.5.85

B.6.05

C.7.00

D.7.15【答案】：D4.建筑安装工程预算定额按照定额反映的生产要素消耗内容划分为（）。

A.建筑工程定额和安装工程定额

B.全国统一定额、行业统一定额和地区统一定额

C.劳动消耗定额、机具消耗定额和材料消耗定额

D.企业定额和市场定额【答案】：C5.概算定额与预算定额的差异主要表现在（）的不同。

A.项目划分

B.主要工程内容

C.主要表达方式

D.基本使用方法【答案】：A6.某新建项目，建设期2年，第一年贷款600万元，第二年贷款400万元。贷款在年度内均衡发放。根据贷款协定：年利率为12%，按季度计息，贷款本息均在项目投产后偿还，则该项目建设期的贷款利息是（）万元。

A.105.13

B.130.22

C.142.78

D.167.88【答案】：C7.（2019年真题）用干混抹灰砂浆贴200mm×300mm瓷砖墙面，灰缝宽为5mm，假设瓷砖损耗率为8%，则100m2瓷砖墙面的瓷砖消耗量是（）m2。

A.103.6

B.104.3

C.108.0

D.108.7【答案】：A8.与一般计税方法相比，简易计税方法下计税基数的差异是()。

A.税前造价

B.人工费、材料费、施工机具使用费、企业管理费、利润和规费之和

C.执行营业税改征增值税试点实施办法

D.各费用项目均以包含增值税进项税额的含税价格计算【答案】：D9.（2013年真题）下列情形中，属于投标人相互串通投标的是（）。

A.不同投标人的投标报价呈现规律性差异

B.不同投标人的投标文件由同一单位或个人编制

C.不同投标人委托了同一单位或个人办理某项投标事宜

D.投标人之间约定中标人【答案】：D10.某项目合同约定采用调值公式法进行结算，合同价为500万元，并约定合同价的60%为可调部分。可调部分中，人工占40%，材料占40%，其余占20%。结算时，人工费价格指数增长了10%，材料费增长了15%，其他未发生变化。则该项工程项目应结算的工程价款为（）万元。

A.520

B.530

C.540

D.550【答案】：B11.（2020年真题）采用“一票制”、“二票制”支付方式采购材料，在进行增值税进项税抵扣时，正确的做法是（）。

A.“一票制”下，构成材料价格的所有费用均按货物销售适用的税率进行抵扣

B.“一票制”下，材料原价按货物销售适用税率进行抵扣，运杂费不再进行抵扣

C.“两票制”下，材料原价按货物销售适用税率、运杂费按交通运输适用税率进行

D.“两票制”下，材料原价按货物销售适用税率，运杂费、运输损耗和采购保管费按交通运输适用税率进行【答案】：C12.在投资估算的编制中，下列属于投资估算分析内容的是（）。

A.分析影响投资的主要因素

B.主要技术经济指标分析

C.资金筹措方式

D.工程建设其他费用估算【答案】：A13.按照国务院《建设工程质量管理条例》的规定，对于有防水要求的卫生间的防渗漏保修期限为()年。

A.2

B.3

C.5

D.10【答案】：C14.某项目发承包双方，根据《建设工程施工合同（示范文本）》GF-2013-0201的规定签订承包合同，双方约定承包人承担的材料价格风险系数为5%。则下列有关物价变化的表述，正确的是（）。

A.某材料基准单价为2000元/t，投标报价为2100元/t，合同履行期间，材料单价为2200元/t时，单价应予调整

B.某材料基准单价为2000元/t，投标报价为1800元/t，合同履行期间，材料单价为2050元/t时，单价应予调整

C.某材料基准单价为2000元/t，投标报价为2100元/t，合同履行期间，材料单价为1900元/t时，单价应予调整

D.某材料基准单价为2000元/t，投标报价为1800元/t，合同履行期间，材料单价为1700元/t时，单价应予调整【答案】：D15.有关概算指标的编制，下列说法中正确的是（）。

A.概算指标分为建筑工程概算指标和设备及安装工程概算指标

B.综合概算指标的准确性高于单项概算指标

C.单项形式的概算指标对工程结构形式可不作说明

D.构筑物的概算指标以预算书确定的价值为准，需进行建筑面积换算【答案】：A16.已知每㎡墙面所需的勾缝时间为10分钟，根据工时规范，辅助工作时间占工序作业时间的2%，准备与结束时间、不可避免中断时间、休息时间分别占工作日的3%、2%、15%，求1m3一砖半墙勾缝的时间定额为（）工日/m3。

A.0.111

B.0.073

C.0.027

D.0.058【答案】：B17.关于招标文件的澄清，下列说法中错误的是（）。

A.投标人应以信函、电报等可以有形地表现所载内容的形式向招标人提出疑问

B.招标文件的澄清应发给所有投标人并指明澄清问题的来源

C.澄清发出的时间距投标截止日不足15天的应推迟投标截止时间

D.投标人收到澄清的确认时间可以是相对时间，也可以是绝对时间【答案】：B18.某建设项目需购置甲、乙两种生产设备，设备甲基期购置数量3台，单价2万元；报告期购置数量2台，单位2.5万元。设备乙基期购置数量2台，单价4万元；报告期购置数量3台，单价4.5万元。该建设项目设备价格指数为()。

A.1.32

B.0.76

C.1.16

D.1.14【答案】：C19.（2018年真题）根据现行的建筑安装工程费用项目组成规定，下列关于施工企业管理费中工具用具使用费的说法正确的是（）。

A.指企业管理使用，而非施工生产使用的工具用具使用费

B.指企业施工生产使用，而非企业管理使用的工具用具使用费

C.采用一般计税方法时，工具用具使用费中的增值税进项税额可以抵扣

D.包括各类资产标准的工具用具的购置、维修和摊销费用【答案】：C20.按《招标投标法》规定，招标文件自发放之日起，至投标截止时间的期限，最短不得少于（）天。

A.15

B.20

C.30

D.45【答案】：B21.根据国家发改委关于《进一步放开建设项目专业服务价格的通知》（发改价格[2015]299号）文件的规定，下列各项费用中应采用市场调节价的是（）。

A.联合试运转费

B.专项评价费

C.场地准备及临时设施费

D.工程保险费【答案】：B22.世界银行贷款项目招标中，招标文件需要得到世界银行的()才能公开发售。

A.通知后

B.批准后

C.授权后

D.“无意见”表示后【答案】：D23.某合同约定，施工现场主导施工机械一台，为施工企业自有。台班单价为300元/台班，其中各项组成为折旧费100元/台班，检修费30元/台班，维护费20元/台班，进出场及安拆费20元/台班，人工费90元/台班，燃料动力费25元/台班。人工工资为100元/工日，窝工补贴按60%折算。以人工费为基数的现场管理费费率为25%，总部管理费费率为15%，在施工过程中，由于发包人应承担责任的事件造成停工2天，人员窝工25工日，则承包人可获得的索赔费用为（）元。

A.2255

B.2285

C.2480

D.2510【答案】：B24.在对城市规划区内国有土地上实施房屋拆迁时，下列各项中属于迁移补偿费的是（）。

A.拆迁补偿金

B.土地出让金

C.青苗补偿费

D.企业单位因搬迁造成的停工损失补贴费【答案】：D25.某安装企业高级工人的工资性补贴标准分别为：部分补贴按年发放，标准为3000元/年；另一部分按月发放，标准为760元/月：某项补贴按工作日发放，标准为18元/日。已知全年日历天数为365天，设法定假日为114天，则该企业高级工人工日单价中，工资性补贴(G2)为（）元。

A.51.2

B.62.6

C.66.3

D.75.5【答案】：C26.某类建筑材料本身的价格不高，但所需的运输费用却很高，该类建筑材料的价格信息一般具有较明显的（）。

A.专业性

B.季节性

C.区域性

D.动态性【答案】：C27.“投标保证金应当从投标人基本账户转出”的规定适合于下列何种情况（）。

A.境外投标单位以现金形式提交的投标保证金

B.境内投标单位以支票形式提交的投标保证金

C.境内投标单位以银行保函形式提交的投标保证金

D.境内投标单位以银行汇票形式提交的投标保证金【答案】：B28.在单位设备及安装工程概算编制方法中，综合吨位指标法通常适用于（）。

A.初步设计深度不够，设备清单不完备

B.初步设计较深，有详细的设备清单

C.价格波动不大的定型产品和通用设备产品

D.设备价格波动较大的非标准设备和引进设备【答案】：D29.对于不宜计量的措施项目，只能用来作为安全文明施工费的取费基数，而不能作为夜间施工增加费的取费基数的是（）。

A.定额分部分项工程费+定额中可以计量的措施项目费

B.定额人工费

C.定额人工费与机械费之和

D.定额人工费、材料费与机械费之和【答案】：A30.某施工合同中的工程内容由主体工程与附属工程两部分组成，两部分工程的合同额分别为800万元和200万元。合同中对误期赔偿费的约定是：每延误一个日历天应赔偿2万元，且总赔偿费不超过合同总价款的5％，该工程主体工程按期通过竣工验收，附属工程延误30日历天后通过竣工验收，则该工程的误期赔偿费为（）万元。

A.10

B.12

C.50

D.60【答案】：B31.在英、美等国，在项目的投资设想时期，对项目投资估算的精度要求是（）。

A.允许误差±30％以外

B.允许误差±30％以内

C.允许误差±20％以内

D.允许误差±10％以内【答案】：A32.在设计概算的三级概算中，单项工程综合概算通常采用（）形式进行编制。

A.建筑材料表

B.单位工程概算汇总表

C.综合概算表

D.总概算表【答案】：C33.某进口设备的到岸价为100万元，银行财务费0.5万元，外贸手续费费率为1.5%，关税税率为20%，增值税税率17%，该设备无消费税和海关监管手续费，则该进口设备的抵岸价为（）万元。

A.139.0

B.142.4

C.142.7

D.143.2【答案】：B34.关于分部分项工程量清单编制的说法，正确的是（）。

A.在编制分部分项工程量清单时，工作内容必须进行描述

B.施工工程量大于按计算规则计算出的工程量的部分，由投标人在综合单价中考虑

C.计价规范中就某一清单项目给出两个及以上计量单位时应选择最方便计算的单位

D.同一标段的工程量清单中含有多个项目特征相同的单位工程时，可采用相同的项目编码【答案】：B35.某项目建设期为2年，第一年贷款4000万元，第二年贷款2000万元，贷款年利率10%，贷款在年内均衡发放，建设期内只计息不付息。该项目第二年的建设期利息为（）万元。

A.200

B.500

C.520

D.600【答案】：C36.下列费用项目中，计入工程建设其他费中专利及专有技术使用费的是（）。

A.专利及专有技术在项目全寿命期的使用费

B.在生产期支付的商标权费

C.国内设计资料费

D.建设期内为取得专利，专有技术所支付的费用【答案】：D37.在正常的施工条件下，完成一定计量单位合格分项工程或结构构件所需消耗的人工、材料、施工机具台班数量及其费用标准的定额是（）。

A.预算定额

B.施工定额

C.概算定额

D.概算指标【答案】：A38.单位工程指标按规定应列入能独立设计、施工的工程项目的费用，即（）

A.建筑安装工程费用

B.分部分项工程费

C.措施项目费

D.其他项目费【答案】：A39.在工程计价中，完成单位工程基本构造单元的工程量所需要的基本费用称作（）。

A.直接工程费

B.综合单价

C.工程单价

D.定额基价【答案】：C40.下列人工费用中，不属于预算定额基价构成内容的是()。

A.施工作业的生产工人工资

B.施工机械操作人员工资

C.工人夜间施工的夜班补助

D.大型施工机械安装与拆卸所发生的人工费【答案】：C41.某市建筑公司承建某县城一商务楼，当年结算工程价款收入为5300万元，其中包括所安装设备的价款500万元及付给分包方的价款300万元，则此收入应缴纳的营业税为()万元。

A.150

B.161

C.170.7

D.174【答案】：A42.在建设地点选择进行费用分析时，下列各项中属于项目投产后生产经营费用的是（）。

A.运输设施费

B.污水处理费用

C.建材运输费

D.土石方工程费【答案】：B43.（2021年真题）发生下列工程事项时，发包人应予计量的是（）。

A.清单内但是质检资料不全

B.合同外工程量

C.监理再次检验质量合格的挖土方工程

D.恶劣气候导致的临时措施加固【答案】：C44.下列原因中，不能据以调整设计概算的是（）

A.超出原设计范围的重大变更

B.超出承包人预期的货币贬值和汇率变化

C.超出基本预备费规定范围的不可抗拒重大自然灾害引起的工程变动和费用增加

D.超出价差预备费的国家重大政策性调整【答案】：B45.根据《建设工程工程量清单计价规范》，某工程定额工期为25个月，合同工期为20个月。合同实施中，发包人要求该工程提前1个月竣工，征得承包人同意后，调整了合同工期。则关于该工程工期和赶工费用的说法，正确的是（）。

A.发包人要求合同工期比定额工期提前6个月竣工，应承担提前竣工6个月的赶工费用

B.发包人要求合同工程提前1个月竣工，应承担提前竣工1个月的赶工费用

C.发包人要求压缩的工期天数超过定额工期的20%，应承担提前竣工5个月的赶工费用

D.发包人要求压缩的工期天数未超过定额工期的30%，不支付赶工费用【答案】：B46.有关索赔的要求，下列表述中正确的是（）。

A.国家法律、法规是工程索赔中最关键和最主要的依据

B.根据索赔的目的和要求，可以将工程索赔分为工期索赔、费用索赔和利润索赔

C.对于非强制性标准，未在合同中明确规定，不可以作为索赔的依据

D.因客观原因导致的工程延期，承包人可以提出索赔保函手续费【答案】：C47.关于施工合同工程款的期中支付，下列说法中正确是的（）。

A.期中进度款的支付比例，一般不低于期中价款总额的60%

B.期中进度款的支付比例，一般不高于期中价款总额的80%

C.综合单价发生调整的项目，其增减在竣工结算时一并结算

D.发承包双方都对部分计量结果存在争议，直到争议解决后再支付全部进度款【答案】：A48.关于专利及专有技术使用费计算的说法正确的有（）。

A.专利使用费的计算应按专利使用许可协议的规定计列

B.专有技术的界定应以国家鉴定批准为依据

C.项目投资中需考虑生产期支付的专利及专有技术使用费

D.一次性支付的商标权及特许经营权费用应全部在生产成本中核算【答案】：A49.关于建设期利息的说法，正确的是（）。

A.建设期利息包括国际商业银行贷款在建设期间应计的借款利息

B.建设期利息包括在境内发行的债券在建设期后支付的借款利息

C.建设期利息不包括国外贷款银行收取的各种管理费

D.建设期利息不包括国内代理机构收取的转贷费和担保费【答案】：A50.按费用构成要素划分建筑安装工程费，下列费用不属于劳动保险和职工福利费范围的是（）。

A.职工退职金

B.冬季取暖补贴

C.夏季防暑降温费用

D.防暑降温饮料费用【答案】：D51.EPC总承包模式下，工程总承包人应承担的工作是（）。

A.设计、采购、施工、试运行

B.项决策、设计、施工

C.项目决策、采购、施工

D.可行性研究、采购、施工【答案】：A52.根据世界银行对建设工程造价构成的规定，只能作为一种储备可能不动用的费用是（）。

A.未明确项目准备金

B.基本预备费

C.不可预见准备金

D.建设成本上升费用【答案】：C53.关于工程建设其他费，下列说法正确的有（）。

A.工程监理费属于建设单位管理费

B.实行代建制管理的项目，同时计列代建管理费和建设单位管理费

C.技术保密费和软件费属于专利及专有技术使用费

D.税费包括印花税、增值税、耕地占用税等【答案】：C54.关于工程定额计价模式的说法，不正确的是（）。

A.编制建设工程造价的基本过程包括工程量计算和工程计价

B.定额具有相对稳定性的特点

C.定额计价中不考虑不可预见费

D.定额在计价中起指导性作用【答案】：C55.关于预付款担保的说法,正确的是（）。

A.预付款担保的形式必须为银行保函

B.预付款担保的担保金额必须高于预付款

C.在预付款的扣回进程中担保金额保持不变

D.预付款保函在预付款扣回之前必须保持有效【答案】：D56.某工作的自由时差为1天，总时差为4天。该工作施工期间，因发包人延迟提供工程设备而致施工暂停。以下关于该项工作工期索赔的说法正确的是（）。

A.若施工暂停2天，则承包人可获得工期补偿1天

B.若施工暂停3天，则承包人可获得工期补偿4天

C.若施工暂停4天，则承包人可获得工期补偿3天

D.若施工暂停5天，则承包人可获得工期补偿1天【答案】：D57.根据《招标投标法实施条例》，中标候选人的公示时间为()

A.发出中标通知书之日起3日内

B.评标结束之日起3日内

C.签署评标报告之日起3日内

D.收到评标报告之日起3日内【答案】：D58.静态投资估算方法中，总承包工程报价时，承包商大都采用的估算方法是（）。

A.指标估算法

B.生产能力指数法

C.系数估算法

D.比例估算法【答案】：B59.下列安装工程费估算公式中，适用于估算工业炉窑砌筑和工艺保温或绝热工程安装工程费的是（）

A.设备原价x设备安装费率（％）

B.重量（体积、面积）x单位重量（体积、面积）安装费率指标

C.设备原价x材料占设备费百分比x材料安装费率（％）

D.安装工程功能总量x功能单位安装工程费指标【答案】：B60.砌筑IOm3砖墙需基本用工20个工日，辅助用工为5个工日，超运距用工需2个工日，人工幅度差系数为10%，则预算定额人工工日消耗量为（）工日/10m3。

A.27.7

B.29.0

C.29.2

D.29.7【答案】：D61.根据世界银行对工程项目总建设成本的规定，下列费用应计入项目间接建设成本（）。

A.临时公共设施及场地的维持费

B.建筑保险和债券费

C.开工试车费

D.土地征购费【答案】：C62.费用索赔的计算方法中，（）是根据索赔事件所造成的损失或成本增加，按费用项目逐项进行分析、计算索赔金额的方法。

A.分项法

B.总费用法

C.总成本法

D.修正的总费用法【答案】：A63.下列关于我国现行建设项目投资构成的说法中，正确的是（）。

A.固定资产投资为建设投资和建设期利息之和

B.工程费用为直接费.间接费.利润和税金之和

C.生产性建设项目总投资为建设投资和建设期利息之和

D.工程造价为工程费用.工程建设其他费用和预备费之和【答案】：A64.在竣工决算审核中，下列关于主管部门批复项目的说法，正确的是（）。

A.批复不向财政部报送年度部门决算的中央单位项目决算

B.批复主管部门二级及以下单位的项目决算

C.批复主管部门本级投资额为5000万元的项目决算

D.由主管部门批复的项目决算，不需报财政部备案【答案】：B65.某地拟于2015年新建一年产60万吨产品的生产线，该地区2013年建成的年产50万吨相同产品的生产线的建设投资额为5000万元。假定2013年至2015年该地区工程造价年均递增5%。则该生产线的建设投资为（）万元。

A.6000

B.6300

C.6600

D.6615【答案】：D66.（2021年真题）某种材料含税（适用增值税率13%）出厂价为500元/t，含税（通用增值税率9%）运杂费为30元/t，运输损耗率为1%，采购保管费率为3%，该材料的预算单价（不含税）为（）元/t。

A.480.93

B.488.94

C.551.36

D.632.17【答案】：B67.关于现场签证，下列说法中正确的是（）。

A.承包人在收到发包人要求完成合同以内的零星项目指令后，应及时向发包人提出现场签证要求

B.现场签证的工作如果已有相应的计日工单价，现场签证报告中仅列明完成该签证工作所需的人工的数量

C.若发现合同工程内容因场地条件、地质水文、发包人要求等不一致时，应提供所需的相关资料，提交发包人签证认可，作为合同价款调整的依据

D.承包人应按照现场签证内容计算价款，报送发包人确认后，作为增加合同价款，与结算款一同支付【答案】：C68.关于进口设备到岸价的构成及计算，下列公式中正确的是（）。

A.到岸价=离岸价+运输保险费

B.到岸价=离岸价+进口从属费

C.到岸价=运费在内价+运输保险费

D.到岸价=运费在内费+进口从属费【答案】：C69.根据我国现行工程造价构成，属于固定资产投资中积极部分的是（）。

A.建筑安装工程费

B.设备及工、器具购置费

C.建设用地费

D.可行性研究费【答案】：B70.某地2021年拟建一座年产30万吨某产品的化工厂。根据调查,该地区2018年已建年产20万吨相同产品项目的建筑工程费为6000万元,安装工程费为3000万元,设备购置费为10000万元。已知按2021年该地区价格计算的拟建项目设备购置费为12000万元,工程建设其他费5000万元,且该地2018年至2021年建筑安装工程费平均每年递增3%，则该拟建项目的静态投资估算为（）万元。（生产能力指数为1）

A.27800

B.28801.5

C.31752

D.36143【答案】：C71.（2017年真题）关于联合体投标需遵循的规定，下列说法中正确的是（）。

A.联合体各方签订共同投标协议后，可再以自己名义单独投标

B.资格预审后联合体增减、更换成员的，其投标有效性待定

C.由同一专业的单位组成的联合体，按其中较高资质确定联合体资质等级

D.联合体投标的，可以联合体牵头人的名义提交投标保证金【答案】：D72.在生产性工程建设中，设备及工器具购置费用占工程造价比重的增大，意味着（）。

A.工程造价增加

B.生产技术的进步

C.建设投资总额增加

D.建设项目总投资增加【答案】：B73.关于履行合同中争议的解决，下列做法正确的是()。

A.在争议提出诉讼后，双方不再通过友好协商解决争议

B.发生争议后，可提请争议评审组评审

C.协商不成或不接受争议评审的，可向任一方所在地的仲裁机构申请仲裁

D.对仲裁决议不服的可向有管辖权的人民法院提起诉讼【答案】：B74.下列费用中，属于安装工程费用的是()

A.供水设备及其油饰工程的费用

B.对单台设备进行单机试运转的调试费

C.金属结构工程的费用

D.环境绿化工作的费用【答案】：B75.根据《建设工程造价咨询规范》，清标的时间选择是（）。

A.开标后且评标前

B.与评标同时进行

C.开标前

D.选定中标候选人之后【答案】：A76.某企业全年的销售收入是3000万元，经营成本占全部销售收入的40%，年其他营业费用为600万元，应收账款年周转次数是6次，则应收账款估算额为（）万元。

A.100

B.200

C.400

D.500【答案】：B77.当出现计量规范附录中未包括的清单项目时，编制补充项目时应遵循的原则是（）。

A.补充项目的编码由分部工程的代码与B和三位阿拉伯数字组成

B.在工程量清单中应只补充项目的项目名称、项目特征、计量单位和工程量计算规则

C.补充项目的编码应按工程量计算规范的规定确定

D.将编制的补充项目报市级或行业工程造价管理机构备案【答案】：C78.根据世界银行对工程项目总建设成本的规定，下列费用应计入项目直接建设成本的是（）。

A.生产前费用

B.临时设备费

C.运费和保险费

D.未明确项目的准备金【答案】：B79.某小区住宅楼项目，建设期为3年，建设期内各年均衡获得的贷款额，每年的贷款额度均为2000万元，贷款年利率为6%，建设期内按照复利计算，则小区住宅楼项目的建设期应计利息为（）万元。

A.374.62

B.540.00

C.558.22

D.749.23【答案】：C80.根据计时观测资料得知，每m2标准砖墙勾缝时间为10min，辅助工作时间占工序作业时间的比例为5%，准备结束时间、不可避免中断时间、休息时间占工作班时间的比例分别为3%、2%、15%。则每m3砌体1砖厚砖墙勾缝的时间定额为（）工日/m3。

A.13.32

B.0.075

C.0.114

D.8.772【答案】：C81.某建设项目工程费用为7200万元，工程建设其他费用为1800万元，基本预备费为400万元，项目前期年限1年，建设期2年，各年度完成静态投资额的比例分别为60%与40%，年均投资价格上涨率为6%，则该项目建设期价差预备费为（）万元。

A.589.63

B.464.74

C.515.14

D.1104.77【答案】：D82.根据下列借款还本付息计划表中的数据，按照5年等额还本付息的方式，计算得到的2年应还本额是()万元。

A.256.09

B.263.29

C.376.09

D.383.29【答案】：C83.在国际竞争性招标中，评标的主要步骤是()。

A.审标、评标、资格定审

B.资格定审、开标、审标

C.开标、评标、资格定审

D.开标、审标、评标【答案】：A84.（2021年真题）某施工合同约定，当发生索赔事件时，人工工资、窝工补贴分别按300元/工日、100元/工日计，以人工费为基数的综合费率为40%。在施工过程中发生了如下事件：①因异常恶劣天气导致工程停工3天，人员窝工60个工日；②因该异常恶劣天气导致工程修复用工20个工日，发生材料费5000元；③复工后又因发包人原因导致停工2天，人员窝工40个工日。为此，承包人可向发包人索赔的费用为（）元。

A.17400

B.19000

C.19400

D.23400【答案】：A85.根据我国现行建筑安装工程费用的组成，下列属于规费的是（）。

A.环境保护费

B.生育保险费

C.财务保险费

D.文明施工费【答案】：B86.关于建筑安装工程费用中建筑业增值税的计算，下列说法中正确的是（）。

A.当事人可以自主选择一般计税法或简易计税法计税

B.一般计税法、简易计税法中的建筑业增值税税率均为11%

C.采用简易计税法时，税前造价不包含增值税的进项税额

D.采用一般计税法时，税前造价不包含增值税的进项税额【答案】：D87.关于缺陷责任期与保修期，下列说法中正确的是（）。

A.缺陷责任期就是保修期

B.屋面防水工程的保修期为5年

C.结构工程的保修期为10年

D.给排水管道的保修期为5年【答案】：B88.某建设项目，计划购置甲、乙两种设备，基期计划采购数量分别为3台和5台，单价为10万元/台和15万元/台；报告期实际采购数量均为4台，单价为12万元/台和16万元/台。则该建设项目设备、工器具价格指数为（）。

A.1.133

B.1.067

C.1.105

D.1.120【答案】：D89.建设项目投资确定与计价、费用控制过程中使用相关技术经济标准使所发生的费用是指（）。

A.技术经济标准使用费

B.专有技术使用费

C.研究试验费

D.设计评审费【答案】：A90.根据我国现行合同条件，关于索赔计算的说法中，正确的是()。

A.人工费索赔包括新增加工作内容的人工费，不包括停工损失费

B.发包人要求承包人提前竣工时，可以补偿承包人利润

C.工程延期时，保函手续费不应增加

D.发包人未按约定时间进行付款的，应按银行同期贷款利率支付迟延付款的利息【答案】：D91.合同价款纠纷调解过程中，如果调解人已就争议事项向发承包双方提交了调解书，而任一方在收到调解书后（）天内，均未发出表示异议的通知，则调解书对发承包双方均具有约束力。

A.20

B.25

C.28

D.30【答案】：C92.关于联合体投标需遵循的规定，下列说法中正确的是（）。

A.联合体各方签订共同投标协议后，可再以自己名义单独投标

B.资格预审后联合体增减、更换成员的，其投标有效性待定

C.由同一专业的单位组成的联合体，按其中较高资质确定联合体资质等级

D.联合体投标的，可以联合体牵头人的名义提交投标保证金【答案】：D93.下列项目中应由主管部门负责竣工决算批复的是（）。

A.本级投资额在5000万元（不含）以下的项目决算

B.本级投资额在5000万元（含）以下的项目决算

C.本级投资额在3000万元（不含）以下的项目决算

D.本级投资额在3000万元（含）以下的项目决算【答案】：D94.建设项目施工公开招标资格预审阶段的步骤不包括（）

A.发布资格预审公告

B.发售资格预审文件

C.资格审查

D.发资审合格通知书【答案】：D95.下列不属于期中支付文件的内容的是（）。

A.累计已完成的合同价款

B.本周期已完成的计日工价款

C.累计已实际支付的合同价款

D.本周期计划完成的合同价款【答案】：D96.某大型施工机械预算价格为5万元，机械耐用总台班为1250台班，检修周期数为4，一次检修费为2000元，除税系数0.8，维护费系数为60%，机上人工费和燃料动力费为60元/台班。不考虑残值和其他有关费用，则该机械台班单价为（）元/台班。

A.106.14

B.109.60

C.110.24

D.112.80【答案】：A97.某预算定额项目的基本用工为2.8工日，辅助用工为0.7工日，超运距用工为0.2工日，人工幅度差系数为10%。该定额的人工工日消耗为()工日。

A.3.98

B.4.00

C.4.05

D.4.07【答案】：D98.下列不属于清标的工作主要包括（）。

A.对招标文件的实质性响应

B.错漏项分析

C.初步评审标准分析

D.不平衡报价分析【答案】：C99.下列关于合同价款纠纷的处理原则，描述正确的是（）。

A.建设工程施工合同无效，承包人对完成工作要求支付价款的，应予以支持

B.对垫资施工合同，当事人对垫资利息没有约定的，按照工程欠款处理

C.施工合同解除后，已完成的建设工程质量不合格的，承包人请求支付工程价款的，不予支持

D.当事人就同一建设工程另行订立的建设工程施工合同与备案的中标合同实质性内容不一致，应以最后签订的合同为依据【答案】：B100.（2018年真题）关于安全文明施工费的支付，下列说法正确的是（）。

A.按施工工期平均分摊安全文明施工费，与进度款同期支付

B.按合同建筑安装工程费分摊安全文明施工费，与进度款同期支付

C.在开工后28天内预付不低于当年施工进度计划的安全文明施工费总额的60%，其余部分与进度款同期支付

D.在正式开工前预付不低于当年施工进度计划的安全文明施工费总额的60%。其余部分与进度款同期支付【答案】：C101.（2019年真题）下列发承包双方在约定调整合同价款的事项中，属于工程变更类的是（）。

A.工程量清单缺项

B.不可抗力

C.物价变动

D.提前竣工【答案】：A102.在民用建筑设计评价中，建筑体积指标是用来衡量()技术经济合理性的指标。

A.功能分区

B.层数

C.层高

D.空间布置【答案】：C103.某挖掘机械挖二类土方的台班产量定额为100m3/台班，当机械幅度差系数为20%时，该机械挖二类土方1000m3预算定额的台班耗用量应为（）台班。

A.8.0

B.10.0

C.12.0

D.12.5【答案】：C104.建设工程造价数据样本数量达不到最少样本数量要求时，建设工程造价指标应采用（）测算。

A.典型工程法

B.数据统计法

C.比例分析法

D.汇总计算法【答案】：A105.关于施工机械台班单价的确定，下列表述式正确的是（）。

A.台班折旧费=机械原值×（1-残值率）/耐用总台班

B.耐用总台班=检修间隔台班×（检修次数+1）

C.台班检修费=一次检修费×检修次数/耐用总台班

D.台班维护费=Σ（各级维护一次费用×各级维护次数）/耐用总台班【答案】：B106.假设q

A.K

B.K

C.K

D.K【答案】：C107.下列费用中应属于建设单位管理费的是（）。

A.编制项目可行性研究报告的费用

B.新建项目所需办公设备的购置费用

C.竣工验收费

D.建设单位所需临时设施的搭设费用【答案】：C108.根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013），下列费用项目中需纳入分部分项工程项目综合单价的是（）。

A.工程设备估价

B.专业工程暂估价

C.暂列金额

D.计日工费【答案】：A109.民用建筑设计评价指标中的户型比是指()之比。

A.各类户型居住面积与建筑总面积

B.各类户型使用面积与建筑总面积

C.各类户型建筑面积与建筑总面积

D.不同居室数的户数与总户数【答案】：D110.关于施工合同履行期间的期中支付，下面说法中正确的是()。

A.双方对工程计量结果的争议，不影响发包人对已完工工程的期中支付

B.对已签发支付证书中的计算错误，发包人不得再予修正

C.进度款制度申请中应包括累计已完成的合同价款

D.本周期实际支付的合同额为本期完成的合同价款合计【答案】：C111.关于多层民用住宅工程造价与其影响因素的关系，下列说法中正确的是（）。

A.层数增加，单位造价降低

B.层高增加，单位造价降低

C.建筑物周长系数越低，造价越低

D.宽度增加，单位造价上升【答案】：C112.下列不属于建设项目竣工财务决算说明书内容的是（）。

A.基本建设项目概况

B.基建结余资金等分配情况

C.主要技术经济指标的分析、计算情况

D.主要实物工程量分析【答案】：D113.在编制招标控制价的规定中，当招标控制价复查结论与原公布的招标控制价误差大于()时，应责成招标人改正。

A.±2％

B.±3％

C.±4％

D.±5％【答案】：B114.某建设项目，经投资估算确定的工程费用与工程建设其他费用合计为2000万元，项目建设前期年限为半年，项目建设期为2年，每年各完成投资计划50%。在基本预备费费率为5%，年均投资价格上涨率为10%的情况下，该项目建设期的涨价预备费为（）万元；

A.300.0

B.310.0

C.315.0

D.325.5【答案】：D115.施工合同约定，承包人承担的钢筋价格风险幅度为±5%，超过部分依据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）造价信息法调差。已知承包人投标价格、基准期发布价格分别为2400元/t、2200元/t，2015年12月、2016年7月的造价信息发布价为2000元/t、2600元/t。则该两月钢筋的实际结算价格应分别为（）元/t。

A.2280，2520

B.2310，2690

C.2310，2480

D.2280，2480【答案】：C116.某砌筑工程，工程量为10m3，每立方砌体需要基本用工0.86工日，辅助用工和超运距用工分别是基本用工的28％和18％，人工幅度差系数为15％，则该砌筑工程的人工工日消耗量是（）工日。

A.11.75

B.12.56

C.14.44

D.15.78【答案】：C117.关于计日工的说法，下列错误的是（）。

A.发包人通知承包人以计日工方式实施的零星工作，承包人应予执行

B.承包人应按照确认的计日工现场签证报告核实该类项目的工程数量

C.承包人应按照确认的计日工现场签证报告核实该类项目的工程单价

D.列入进度款同期支付【答案】：C118.在机械工作时间消耗的分类中，由于工人装料数量不足引起的砂浆搅拌机不能满载工作的时间属于（）。

A.有根据地降低负荷下的工作时间

B.机械的多余工作时间

C.违反劳动纪律引起的机械时间损失

D.低负荷下的工作时间【答案】：D119.下列有关建设项目费用开支，应列入建设单位管理费的是（）。

A.监理费

B.竣工验收费

C.可行性研究费

D.工程造价咨询费【答案】：B120.根据《标准施工招标文件》（2007年版）通用合同条款，承包人最有可能同时获得工期、费用和利润补偿的索赔事件是（）。

A.基准曰后法律的变化

B.发包人更换其提供的不合格材料

C.发包人提前向承包人提供工程设备

D.发包人在工程竣工前占用工程【答案】：D121.在用起扣点计算公式T=P-M/N确定起扣时间和扣回比例时，计算公式中的M通常是指()。

A.起扣点

B.承包工程合同总额

C.工程预付款总额

D.主要材料及构件所占比重【答案】：C122.我国增值税条例规定，从国外进口的设备，其增值税按（）计算其应纳税额。

A.离岸价

B.到岸价

C.抵岸价

D.组成计税价格【答案】：D123.关于质量保证金的预留和管理，下列说法正确的是（）

A.无论竣工前是否缴纳履约保证金，均需预留质量保证金

B.实行国库集中支付的政府投资项目，质量保证金应预留在财政部门

C.社会投资项目的质量保证金，应预留在发包方

D.发包人被撤销的，质量保证金应随交付资产一并移交使用单位【答案】：D124.已知某项目设备及工、器具购置费为1000万元，建筑安装工程费1200万元，工程建设其他费用500万元，基本预备费200万元，涨价预备费300万元，建设期贷款利息150万元，项目正常生产年份流动资产平均占用额为350万元，流动负债平均占用额为280万元，则该建设项目静态投资（）万元。

A.3200

B.3000

C.3250

D.2900【答案】：D125.由建设投资引起的利息是（）。

A.长期利息

B.流动资金利息

C.短期借款利息

D.设备购置引起的利息【答案】：A126.在建设项目施工招标过程中，大型项目投标有效期为（）。

A.30～60天

B.60～90天

C.120天

D.一年【答案】：C127.在建设项目竣工决算报表中，用于考核和分析投资效果，落实结余资金，并作为报告上级核销基本建设支出依据的是（）。

A.基本建设项目概况表

B.基本建设项目竣工财务决算表

C.基本建设项目交付使用资产总表

D.基本建设项目交付使用资产明细表【答案】：B128.当用计时观察法记录时间消耗时，适合用写实记录法研究而不适合用测时法研究的是（）。

A.循环组成部分工作时间消耗

B.基本工作时间

C.不可避免中断时间

D.准备与结束时间【答案】：D129.在某建设项目投资构成中，设备及工器具购置费为1000万元，建筑安装工程费为1000万元，工程建设其他费为500万元，基本预备费为120万元，价差预备费为80万元，建设期贷款1800万元，应计利息为180万元，流动资金500万元，则该建设项目的建设投资为（）万元。

A.3500

B.2700

C.2780

D.3180【答案】：B130.下列施工机械，其安拆及场外运费不能计算到施工机械台班单价中的是（）。

A.工地间移动较为频繁的小型机械

B.移动有一定难度的大型机械

C.不需安拆且自身又能开行的机械

D.部分中型机械【答案】：B131.大中型和限额以上建设项目及技术改造项目，工程整体验收的组织单位可以是()。

A.监理单位

B.业主单位

C.使用单位

D.国家发改委【答案】：D132.新版FIDIC施工合同条件文本中，称为“银皮书”的是()。

A.施工合同条件

B.永久设备和设计一建造合同条件

C.EPC/交钥匙合同条件

D.合同的简短格式【答案】：C133.下列资料中应属单位工程造价资料积累的是（）。

A.建设标准

B.建设条件

C.建设工期

D.工程内容【答案】：D134.未达到固定资产标准的工器具购置费的计算基数一般为（）。

A.工程建设其他费

B.建筑安装工程费

C.设备购置费

D.设备及安装工程费【答案】：C135.在确定材料消耗量的基本方法中，（）不能作为确定材料净用量定额和材料损耗定额的依据，只能作为编制定额的辅助性方法使用。

A.现场技术测定法

B.实验室试验法

C.现场统计法

D.理论计算法【答案】：C136.下列对概算指标的理解，正确的是（）。

A.用概算指标比用概算定额编制工程概算的速度快，且准确性高

B.综合概算指标的概括性较大，其准确性、针对性也比单项指标高

C.概算指标分建筑工程概算指标和设备安装工程概算指标两大类

D.概算指标因其概括性较大，所以不能作为编制固定资产投资计划的主要依据【答案】：C137.下列与建设用地有关的费用中，归农村集体经济组织所有的是（）。

A.土地补偿费

B.育苗补偿费

C.拆迁补偿费

D.新菜地开发建设基金【答案】：A138.在进行招标工程量清单编制的准备工作时，初步研究阶段应完成的工作包括（）。

A.现场踏勘

B.确定需要设定的暂估价

C.拟定常规施工组织设计

D.拟定施工总方案【答案】：B139.下列评标时所遇情形中，评标委员会应当否决其投标的是（）。

A.投标文件中大写金额与小写金额不一致

B.投标文件中总价金额与依据单价计算出的结果不一致

C.投标文件未经投标单位盖章和单位负责人签字

D.对不同文字文本投标文件的解释有异议的【答案】：C140.某地拟建一办公楼，当地类似工程的单位工程概算指标为3600元/㎡。概算指标为瓷砖地面，拟建工程为复合木地板，每100㎡该类建筑中铺贴地面面积为50㎡。当地预算定额中瓷砖地面和复合木地板的预算单价分别为128元/㎡、190元/㎡。假定以人、材、机费用之和为基数取费，综合费率为25%。则用概算指标法计算的拟建工程造价指标为（）元/㎡。

A.2918.75

B.3413.75

C.3631.00

D.3638.75【答案】：D141.（2021年真题）下列工程定额中，能够反应建设总投资及其各项费用构成的是（）。

A.预算定额

B.施工定额

C.概算指标

D.投资估算指标【答案】：D142.在建设项目施工招标过程中，应包括在资格预审文件中的是()。

A.资格预审申请函

B.资格预审申请文件格式

C.投标保证金

D.投标邀请书【答案】：A143.下列关于承揽国际工程时投标报价计算的表述，错误的是（）。

A.人工工日单价应是考虑工效的综合人工工日单价

B.工期较长时，材料单价应考虑材料预涨费

C.施工机械台班单价不包含大修理费，但包括日常的修理费

D.分包费列入直接费中，应适当加入对分包商管理费【答案】：D144.已知国内制造厂生产某非标准设备所用材料费、加工费、辅助材料费、专用工具费、废品损失费共20万元，外购配套件费3万元，非标准设备设计费1万元，包装费率1%，利润率为8%，若其他费用不考虑，则该设备的原价为()。

A.25.82万元

B.25.85万元

C.26.09万元

D.29.09万元【答案】：B145.关于建设工程施工合同索赔，下列说法中正确的是（）。

A.发包人可以在索赔事件发生后暂不通知承包人，待工程结算时一并处理

B.发包人向承包人提出索赔，承包人无权要求发包人补充提供索赔理由和证据

C.承包人在收到发包人的索赔资料后，未在规定时间内作出答复，视为该索赔事件成立

D.承包人未在索赔事件发生后的规定时间内发出索赔通知的，应免除发包人的一切责任【答案】：C146.某项目施工合同约定，由承包人承担±10%范围内的碎石价格风险，超出部分采用造价信息法调差。已知承包人投标价格、基准期的价格分别为100/m3、96元/m3，2020年7月的造价信息发布价为130元/m3，则该月碎石的实结算价格为（）元/m3。

A.117.0

B.120.0

C.124.4

D.130.0【答案】：B147.关于我国现行建设项目投资构成的说法中，正确的是（）。

A.生产性建设项目总投资为建设投资和建设期利息之和

B.工程造价为工程费用、工程建设其他费用和预备费之和

C.固定资产投资为建设投资和建设期利息之和

D.工程费用为人工费、材料费、施工机具使用费、企业管理费、利润、规费和税金之和【答案】：C148.下列关于安拆费及场外运费的表述，错误的是（）。

A.一次安拆费应包括施工现场机械安装和拆卸一次所需的人工费.材料费.机械费及试运转费

B.一次场外运费应包括运输.装卸.辅助材料和回程等费用

C.移动需要起重机械的重型施工机械，其安拆费及场外运费应计入台班单价

D.不需相关机械辅助运输的自行移动机械，不计算场外运费【答案】：C149.下列属于基本预备费中工程变更及洽商内容的是（）。

A.局部地基处理增加的费用

B.一般自然灾害处理费用

C.不可预见的地下障碍物处理的费用

D.超规超限设备运输增加的费用【答案】：A150.某建设项目投资估算中，建设管理费2000万元，可行性研究费100万元，勘察设计费5000万元，引进技术和引进设备其他费400万元。市政公用设施建设及绿化费2000万元，专利权使用费200万元。非专利技术使用费100万元，生产准备及开办费500万元，则按形成资产法编制建设投资估算表，计入固定资产其他费、无形资产费用和其他资产费用的金额分别为（）。

A.10000万元、300万元、0万元

B.9600万元、700万元、0万元

C.9500万元、300万元、500万元

D.9100万元、700万元、500万元【答案】：C151.关于建设工程竣工结算审核，下列说法中正确的是（）。

A.非国有企业投资的建设工程，不应委托工程造价咨询机构审核

B.国有资金投资的建设工程，应当委托工程造价咨询机构审核

C.承包人不同意造价咨询机构的结算审核结论时，造价咨询机构不得出具审核报告

D.工程造价咨询机构的核对结论与承包人竣工结算文件不一致的，以造价咨询机构核对结论为准【答案】：B152.某分项工程招标工程量清单为1000m3，施工中由于涉及变更实际完成工程量调整为1200m3。该分项工程招标控制价单价为300元/m3，投标报价单价为360元/m3。则根据《计价规范》，该分项工程的结算款应为（）元。

A.420000

B.429000

C.431250

D.432000【答案】：C153.根据现行有关保修规定，承包人应向业主出具质量保修书。下列内容中，不属于保修书中约定的内容的是()。

A.保修范围

B.保修期限

C.保修责任

D.保修金额【答案】：D154.某施工现场有塔吊1台，由施工企业租得，台班单价5000元台班，租赁费为2000元/台班。人工工资为80元/工日，窝工补贴25元/工日，以人工费和机械费合计为计算基础的综合费率为30%，在施工过程中发生了如下事件：监理人对已经覆盖的隐蔽工程要求重新检查且检查结果合格，配合用工10工日，塔吊1台班，为此，施工企业可向业主索赔的费用为()元。

A.2250

B.2925

C.5800

D.7540【答案】：D155.下列预算项，属于设备安装工程预算的是（）。

A.电气照明工程预算

B.采暖通风工程预算

C.热力设备工程预算

D.弱电工程预算【答案】：C156.（2019年真题）关于工程索赔的相关论述，下列说法正确的是（）。

A.工程索赔是指承包人向发包人提出工期和（或）费用补偿要求的行为

B.由于发包人原因导致分包人承受经济损失，分包人可直接向发包人提出索赔

C.承包人提出的工期补偿索赔经发包人批准后，可免除承包人非自身原因拖期违约责任

D.由于不可抗力事件造成合同非正常终止，承包人不能向发包人提出索赔【答案】：C157.由发包人提供的工程材料、工程设备的金额，应在合同价款的期中支付和结算中予以扣出。具体的扣出标准是（）。

A.按签约单价和签约数量

B.按实际采购单价和实际数量

C.按签约单价和实际数量

D.按实际采购单价和签约数量【答案】：A158.（2019年真题）发包人收到承包人提交的最终结清申请单，并在规定时间内予以核实后，向承包人签发（）。

A.工程接收证书

B.竣工结算支付证书

C.缺陷责任期终止证书

D.最终支付证书【答案】：D159.在计算总价措施费时考虑报价浮动率的是（）。

A.脚手架

B.模板

C.道路硬化

D.施工排水降水【答案】：C160.某地市政道路工程，已知与其类似已完工作造价指标为600元/m2，人、材、机占工程造价10%，50%，20%，拟建工程与类似工程人、材、机差异系数为1.1，1.05，1.05，假定以人、材、机为基数取费，综合费率为25%，则该工程综合单价为（）。

A.507

B.608.4

C.633.75

D.657【答案】：C161.关于联合体和串通投标，下列说法错误的是（）。

A.联合体各方签订共同投标协议后，不得再以自己名义单独投标

B.由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级

C.不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异，视为投标人相互串通投标

D.属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标，视为投标人相互串通投标【答案】：D162.当工程变更引起安全文明施工费发生变化的，其调整原则为（）。

A.按照实际发生变化的措施项目调整，但应考虑承包人的报价浮动因素

B.按照分部分项工程费的调整方法调整单价

C.安全文明施工费为包干使用，不得调整

D.按照实际发生变化的措施项目调整，不得浮动【答案】：D163.在出现“共同延误”的情况下，承担拖期责任的是（）。

A.造成拖期最长者

B.最先发生者

C.最后发生者

D.按划成拖期的长短，在各共同延误者之间分担【答案】：B164.编制大中型建设项目竣工财务决算报表时，下列属于资金占用的项目是()。

A.待冲基建支出

B.应付款

C.预付及应收款

D.未交款【答案】：C165.下列关于工程计价的说法，正确的是（）。

A.工程计价可分为工程计量和总价计算两个环节

B.工程实物量是计价的基础，不同的计价依据有不同的计算规则规定

C.工程总价包括工程单价的确定和工程组价的计算

D.工程计价中的工程单价仅指综合单价【答案】：B166.（2017年真题）关于招标工程量清单中其他项目清单的编制，下列说法中正确的是（）。

A.投标人情况、发包人对工程管理要求对其内容会有直接影响

B.暂列金额可以只列总额，但不同专业预留的暂列金额应分别列项

C.专业工程暂估价应包括利润、规费和税金

D.计日工的暂定数量可以由投标人填写【答案】：B167.依法必须进行招标的项目，招标人应当自收到评标报告之日起3日内公布中标候选人，公示期不得少于（）日。

A.2

B.3

C.4

D.5【答案】：B168.下列工程造价信息中，最能体现市场机制下信息动态性变化特征的是（）。

A.工程价格信息

B.政策性文件

C.计价标准和规范

D.工程定额【答案】：A169.A.109.9

B.110.3

C.111.0

D.111.4【答案】：A170.某公路工程合同价为500万元，其中人工费为50万元，水泥费为100万元，钢筋费为200万元，其他费用为150万元，结算时，人工费、水泥费、钢筋费价格指数分别增长了0.25、0.25、0.3，则该工程实际结算款额为（）万元。

A.620

B.597.5

C.530

D.470【答案】：B171.（2018年真题）根据FIDIC《施工合同条件》（2017年版）通用条款，因工程量变更可以调整合同规定费率的必要条件是（）。

A.实际分项工程量变化大于15%

B.该分项工程量的变更与相对应费率的乘积超过了中标金额的0.01%

C.工程量的变更直接导致了该部分工程每单位工程费用的变动超过了2%

D.该部分工程量变更导致直接费受到损失【答案】：B172.（2019年真题）若外币对人民币贬值，则关于该汇率变化对涉外项目投资额产生的影响，下列说法正确的是（）。

A.从国外市场购买材料，所支付的外币金额减少

B.从国外市场购买材料，换算成人民币所支付的金额减少

C.从国外借款，本息所支付的外币金额增加

D.从国外借款，换算成人民币所支付的本息金额增加【答案】：B173.某砌筑工程，工程量为10m3，每m3砌体需要基本用工0.86工日，辅助用工和超运距用工分别是基本用工的28%和10%，人工幅度差系数为15%，则该砌筑工程的预算定额人工工日消耗量是（）工日。

A.13.56

B.13.65

C.14.44

D.15.78【答案】：B174.利用概算指标法编制拟建工程概算，已知概算指标和拟建工程中每100m2建筑面积中外墙面的工程量均为60m2。两者相比仅外墙面做法不同，概算指标为贴磁砖，预算单价为100元/m2，拟建工程为干挂石材，预算单价为320元/m2。概算指标土建工程人、材、机单价为2500元/m2，措施费为180元/m2，则该拟建工程土建工程人、材、机单价为（）元/m2。

A.2632

B.2248

C.2428

D.2812【答案】：A175.某市政工程招标采用经评审的最低价法评标，招标文件规定对同时投多个标段的评标修正率为4%,现甲、乙同时投Ⅰ、Ⅱ标段，甲报8000w、7000w，乙报8500w、6800w。已知甲中标Ⅰ标段，在不考虑其他量化因素情况下，投标人甲、乙Ⅱ标段评标价为（）。

A.6720W；6528w

B.6720W；6800w

C.8834W；6028W

D.7280W；7072W【答案】：B176.按照形成资产法编制建设投资估算表，下列费用中可计入无形资产费用的是（）。

A.研究试验费

B.非专利技术使用费

C.引进技术和引进设备其他费

D.生产准备及开办费【答案】：B177.某大型施工机械预算价格为5万元，机械耐用总台班为1250台班，检修周期数为4，一次检修费为2000元（不含税），维护费系数为60%，机上人工费和燃料动力费为60元/台班。不考虑残值和其他有关费用，则该机械台班单价为（）元/台班。

A.107.68

B.110.24

C.112.80

D.52.80【答案】：A178.已知某项目各项财务基础数据中，总成本费用为1000万元（其中营业费用为200万元），其中折旧费200万元，摊销费50万元，修理费100万元，人工工资及福利费80万元，利息为20万元，若营业费用中折旧费、摊销费、修理费、人工工资及福利费均为各项费用总额的20%，产成品的年周转次数为10次，则该项目流动资金估算中的产成品为（）万元。

A.58

B.73

C.60

D.61.6【答案】：D179.在工程总承包的投标文件编制中，工程详细说明属于（）的内容。

A.资格审查资料

B.价格清单

C.承包人建议书

D.承包人实施计划【答案】：C180.（2014年真题）关于招标工程量清单缺项、漏项的处理，下列说法中正确的是（）。

A.工程量清单缺项、漏项及计算错误带来的风险由发承包双方共同承担

B.分部分项工程量清单漏项造成新增工程量的，应