2026年全国监理工程师之土木建筑目标控制考试突破瓶颈题（附答案）

姓名:_________________编号:_________________地区:_________________省市:_________________ 密封线 姓名:_________________编号:_________________地区:_________________省市:_________________ 密封线 密封线 2026年监理工程师考试重点试题精编注意事项:1.全卷采用机器阅卷，请考生注意书写规范；考试时间为120分钟。2.在作答前，考生请将自己的学校、姓名、班级、准考证号涂写在试卷和答题卡规定位置。

3.部分必须使用2B铅笔填涂;非选择题部分必须使用黑色签字笔书写，字体工整，笔迹清楚。

4.请按照题号在答题卡上与题目对应的答题区域内规范作答，超出答题区域书写的答案无效:在草稿纸、试卷上答题无效。(参考答案和详细解析均在试卷末尾)一、选择题

1、对某网络计划在某时刻进行检查，发现工作A尚需作业天数为8天，该工作到计划最迟完成时间尚需4天，则该工作（）。A.正常B.可提前4天完成C.影响总工期2天D.影响总工期4天

2、关于工程网络计划的说法，正确的是（）。A.关键线路上的工作均为关键工作B.总时差均为零的工作为关键工作C.一个网络计划中只有一条关键线路D.关键线路在网络计划执行过程中不会发生转移

3、某道路工程划分为4个施工过程，4个施工段进行施工，各施工过程的流水节拍分别为6、4、4、2天。如果组织成倍节拍流水施工，则专业工作队数和流水施工工期分别为（）天。A.7和20B.7和25C.8和24D.8和22

4、根据《建筑工程施工质量验收统一标准》，对于采用计数抽样的检验批一般项目的验收，合格点率应符合（）的规定。A.质量验收统一标准B.工程技术规程C.建设工程监理规范D.专业验收规范

5、价值工程的目标是以（）实现项目必须具备的功能。A.最少的项目投资B.最高的项目盈利C.最低的寿命周期成本D.最低的项目运行成本

6、单位工程观感质量检查记录表中的质量评价结果的填写原则，可由（）确定。A.建设单位B.监理单位C.评价机构D.各方协商

7、总监理工程师组织专业监理工程师审查施工单位报送的工程开工报审表及相关资料时，不属于审查内容的是。()A.设计交底和图纸会审是否已完成B.施工许可证是否已办理C.施工组织设计是否已由监理工程师签认D.进场道路及水、电、通信等是否已满足开工要求

8、已知某钢筋工程每周计划完成的工程量和第1～4周实际完成的工程量见下表，则截止第4周末工程实际进展点落在计划S曲线的（）。A.左侧，表明此时实际进度比计划进度拖后60tB.右侧，表明此时实际进度比计划进度超前60tC.左侧，表明此时实际进度比计划进度超前50tD.右侧，表明此时实际进度比计划进度拖后50t

9、工程施工中发生事故造成10人死亡，该事故属于（）事故。A.特别重大B.重大C.较大D.一般

10、房地产开发企业在领取营业执照后的多长时间内，应当到登记机关所茌地的县级以上地方人民政府规定的部门备案？()A.15天B.1个月C.2个月D.3个月

11、（）是施工进度控制的前提，也是设备和材料供应进度控制的前提。A.勘察进度控制B.设计进度控制C.施工准备进度控制D.监理进度控制

12、编制单位工程施工进度计划的工作包括：①计算劳动量和机械台班数；②计算工程量；③划分工作项目；④确定施工顺序；⑤确定工作项目的持续时间。上述工作的正确顺序是()。A.②①③④⑤B.③④②①⑤C.③⑤④②①D.②③④⑤①

13、以下关于电子数据的收集和运用的说法，哪一项是正确的？A.网盘内存有的证人证言属于电子数据B.未以封存状态移送的电子数据，不能作为定案根据C.电子数据有增加、删减等情形，影响电子数据真实性的，经补正后可以采用D.收集、提取电子数据，应当制作笔录并附电子数据清单，可以不对相关活动进行录像

14、监理工程师控制物资供应进度活动的是（）。A.决定物资供应分包方式及分包合同清单B.审核物资供应合同C.审查和签署物资供应情况分析报告D.办理物资运输及进出口许可证等有关事宜

15、对于某项目的投资控制，总监理工程师将项目投资按照单项工程1#、单项工程2#等形式分解，这种分解类型是（）。A.按投资构成分解B.按子项目分解C.按时间分解D.按工作流程分解

16、在组织流水施工过程中，流水步距的大小取决于相邻两个施工过程在各个施工段上的（）。A.技术间歇B.流水节拍及流水施工的组织方式C.搭接时间D.劳动强度

17、关于门窗工程施工说法，错误的是（）。A.在砌体上安装门窗严禁用射钉固定B.外墙金属门窗应做雨水渗透性能复检C.安装门窗所用的预埋件、锚固件应做隐蔽验收D.在砌体上安装金属门窗应采用边砌筑边安装的方法

18、在地质条件相近，桩型和施工条件相同情形下，采用单桩高应变动测法检测桩基础时，检测数量不宜少于总桩数的（），且不应少于5根。A.1%B.2%C.3%D.5%

19、工程施工过程中，造成直接经济损失900万元的工程质量事故属于（）事故。A.特别重大B.重大C.较大D.一般

20、按照费用构成要素划分的建筑安装工程费用项目组成中，材料费不包括（）。A.运杂费B.运输损耗费C.燃料动力费D.采购及保管费

21、当工程质量未达到规定的标准和要求，存在的严重质量缺陷，对结构的使用和安全构成重大影响，且又无法通过修补处理的情况下应（）。A.修补处理B.返工处理C.不做处理D.设计验算

22、城市轨道交通建设工程自项目工程验收合格之日起可投入不载客试运行，试运行时间不应少于（）。A.一个月B.三个月C.六个月D.一年

23、多级网络计划系统编制的原则不包括（）A.整体优化B.连续均衡C.简明适用D.自顶向下

24、质量管理人员为了及时掌握生产过程质量的变化情况并采取有效的控制措施，可采用（）进行跟踪分析。A.排列图法B.因果分析图法C.控制图法D.直方图法

25、编制土建工程预算时，场地平整与土方工程是以下列哪一种挖填厚度为分界线？()A.30cmB.40cmC.45cmD.50cm

26、（2019年真题）某工程施工过程中发生了一项未在合同中约定的零星工作，增加费用2万元，此费用应列入工程的（）中。A.暂列金额B.暂估价C.计日工D.总承包服务费

27、（2018年真题）在选择价值工程研究对象时，应遵循的原则是（）。A.在设计方面，应选择结构较简单的产品B.在生产方面，应选择废品率较低的产品C.在销售方面，应选择竞争力高于同类产品、寿命周期短的产品D.在成本方面，应选择成本高于同类产品、成本比重大的产品

28、建设工程组织非节奏流水施工时，计算流水步距的基本步骤是（）。A.取最大值→错位相减→累加数列B.错位相减→累加数列→取最大值C.累加数列→错位相减→取最大值D.累加数列→取最大值→错位相减

29、在工程网络计划执行过程中，如果某项非关键工作实际进度拖延的时间超过其总时差，则（）。A.网络计划的计算工期不会改变B.该工作的总时差不变C.该工作的自由时差不变D.网络计划中关键线路改变

30、涉及建筑主体变动或承重结构变动的装修工程，应由（）在施工前委托（）提出设计方案，没有设计方案的不得施工。A.建设单位，原设计单位B.施工单位，原设计单位C.建设单位，其他设计单位D.施工单位，其他设计单位

31、在工程施工质量控制中，满足施工条件后，（）应负责签发工程开工令。A.施工单位技术负责人B.专业监理工程师C.总监理工程师D.建设单位负责人

32、原材料、（半）成品、构配件进场时，（）应检查其尺寸、规格、型号、产品标志、包装等外观质量，并判定其是否符合相关要求。A.施工单位项目负责人B.专业监理工程师C.总监理工程师D.安装单位项目负责人

33、大成股份有限股份公司因制造伪劣产品被所在市工商局吊销企业营业执照，并罚款15万元，大成公司不服申请行政复议，行政复议机关认为大成公司确实构成制造伪劣产品，决定维持吊销营业执照的行政处罚，并对其处以罚款18万元。大成公司不服，拟提起行政诉讼。请回答下列99-100题下列说法中正确的是A.尽管该省政府规章规定对实行省以下垂直管理的机关的行为不服的只能向上一级主管部门申请行政复议，大成公司仍有权选择向上一级工商行政管理部门或者本级政府申请复议B.行政复议机关的决定是正确的，其有权撤销或者改变下级行政机关的行政处罚决定C.在行政复议决定作出前，大成公司不得提起行政诉讼D.人民法院应当撤销行政复议机关的决定

34、（2020年真题）某工程有A、B两项工作，分为3个施工段（A1A2A3，B1B2B3）进行流水施工，对应的双代号网络计划如下图所示，相邻两项工作属于工艺关系的是（）。A.A1A2B.A2B2C.B1B2D.B1A3

35、不属于幕墙工程隐蔽验收的内容是（）。A.防雷装置B.防火构造C.硅酮结构胶D.构件连接节点

36、工程质量统计分析方法中，将收集到的产品质量数据进行分组整理，通过绘制频数分布图形，用以分析判断产品质量波动情况和实际生产过程能力的方法称为（）。A.排列图法B.因果分析图法C.相关图法D.直方图法

37、某新建项目建设期2年，计划银行贷款3000万元。第一年贷款1800万元，第二年贷款1200万元，年利率5%。则该项目估算的建设期利息为（）。A.90.00B.167.25C.240.00D.244.50

38、全等节拍流水施工的特点是（）。A.各专业队在同一施工段流水节拍固定B.各专业队在施工段可间歇作业C.各专业队在各施工段的流水节拍均相等D.专业队数等于施工段数

39、采用起扣点计算法扣回预付款的正确做法是（）。A.从已完工程的累计合同额相当于工程预付款数额时起扣B.从未完工程所需的主要材料及构件的价值相当于工程预付款数额时起扣C.从已完工成所用的主要材料及构件的价值相当于工程预付款数额时起扣D.从未完工程的剩余合同额相当于工程预付款数额时起扣

40、工程网络计划工期优化的基本方法是：在不改变网络计划中各项工作逻辑关系的前提下，通过（）来达到优化目标。A.压缩关键工作的持续时间B.改变关键工作的开始时间C.压缩非关键工作的持续时间D.改变非关键工作的开始时间

41、根据《建设工程监理规范》，工程竣工预验收合格后，项目监理机构应编写（）报建设单位。A.工程质量确认报告B.工程质量评估报告C.工程质量验收方案D.工程质量验收证书

42、下列工作内容中，属于进度监测系统过程的是（）。A.分析进度偏差产生的原因B.提出调整进度计划的措施C.现场实地检查工程进度情况D.分析进度偏差对总工期的影响

43、某工程项目的招标控制价为400元，投标报价为320元，投标报价浮动率为5%。如果履行合同过程中，其工程量的偏差达到20%，则其综合单价应调整为（）元。A.320B.323C.400D.460

44、施工现场发生工程质量事故后，项目监理机构应及时（）并要求施工单位采取措施按相关程序进行处理。A.签发监理通知单B.签发工程暂停令C.通知设计单位D.报告政府主管部门

45、施工进度计划的调整的经济措施不包括（）。A.实行包干奖励B.尽可能降低成本C.提高奖金数额D.对所采取的技术措施给予相应的经济补偿

46、根据《标准施工招标文件》，发包人应给予承包人工期和费用、利润补偿的情形有（）。A.异常恶劣的气候条件B.发包人原因引起的暂停施工C.发包人要求承包人提前竣工D.承包人遇到不利物质条件

47、根据《建设工程工程量清单计价规范》GB50500－2013的规定，下列关于投标价格的编制原则说法正确的是（）。A.投标人应依据自身利润率自主确定投标报价B.投标人的投标报价可以低于工程成本C.投标人的投标报价等于招标控制价的应予废标D.投标价应由投标人或受其委托具有相应资质的工程造价咨询人编制

48、工作A有B、C两项紧后工作，A、B之间的时间间隔为3天，A、C之间的时间间隔为2天，则工作A的自由时差是（）天。A.1B.2C.3D.5

49、施工过程中见证取样的试验室应是（）。A.施工单位的试验室B.建设单位指定的试验室C.监理单位指定的试验室D.与承包单位没有行政隶属关系的第三方试验室

50、某工程原定2017年9月30日竣工，因承包人原因，致使工程延至2017年12月30日竣工。但在2017年10月因法律法规的变化导致工程造价增加100万元，则该工程合同价款的正确处理方式是（）。A.调增50万元B.调增75万元C.调增100万元D.不予调增

51、根据《建筑工程施工质量验收统一标准》的规定，分项工程可以按照（）进行划分。A.主要工种、材料、施工工艺B.设计分区、使用功能的显著差异C.专业性质、建筑部位D.结构缝设置位置

52、下列选项中对关键线路法网络计划的描述错误的是（）。A.通路上所有工作持续时间总和最小的线路B.关键线路上各项工作持续时间总和即为网络计划的工期C.关键线路上的工作就是关键工作D.关键工作的进度将直接影响到网络计划的工期

53、质量管理人员为了及时掌握生产过程质量的变化情况并采取有效的控制措施，可采用()进行跟踪分析。A.排列图B.因果分析图C.控制图法D.直方图法

54、进口一套机械设备，离岸价(FOB价）为40万美元，国际运费为5万美元，国外运输保险费为1.2万美元，关税税率为22%，汇率为1美元=6.10元人民币。则该套机械设备应缴纳的进口关税为()万元。A.53.68B.55.29C.60.39D.62.00

55、在工程施工过程中，（）是指导施工单位进行施工的实施性文件。A.施工方案B.施工组织设计C.专项施工方案D.施工进度计划

56、下列（）属于有关质量管理方面的部门规章。A.《建筑法》B.《消防法》C.《民用建筑节能条例》D.《建筑工程施工许可管理办法》

57、（2017年真题）拟建工程与已完工程采用同一施工图，但基础部分和现场施工条件不同，则与已完工程相同的部分可采用（）审查施工图预算。A.标准预算审查法B.对比审查法C.“筛选”审查法D.重点审查法

58、施工单位编写的施工方案，（）应组织审查，符合要求后予以签认。A.施工单位项目技术负责人B.总监理工程师C.专业监理工程师D.建设单位代表

59、工程质量形成过程中，下列属于施工过程中使用的机具设备的是（）。A.电梯B.施工安全设施C.泵机D.通风设备

60、某实行招标的工程，招标文件与中标人投标文件中的合同价款不一致时，签订书面合同时确定合同价款应以（）为准。A.有利于招标人的约定B.招标人和投标人重新谈判的结果C.中标人投标文件D.招标文件

61、下列关于项目融资的有限追索描述错误的是（）。A.贷款人可以在贷款的某个特定阶段对项目借款人实行追索B.贷款人可以在贷款的一个规定的范围内对项目借款人实行追索C.无论项目出现任何问题，贷款人均不能追索到项目借款人D.有限追索的极端是"无追索"，即融资百分之百地依赖于项目的经济强度

62、某建设项目运用价值工程优选设计方案，分析计算结果见下表，则最佳方案为()＜br>A.甲方案B.乙方案C.丙方案D.丁方案

63、根据《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013，某分部分项工程的项目编码为01-02-03-004-005，其中“004”这一级编码的含义是（）。A.附录分类顺序码B.清单项目顺序码C.分部工程顺序码D.分项工程顺序码

64、达成垄断协议的行为是我国《反垄断法》规制的垄断行为之一。但是，对于下列哪些协议，如果经营者能够证明不会严重限制相关市场的竞争，并且能够使消费者分享由此产生的利益，则不属于垄断协议A.为应对生产明显过剩的问题，经营者之间达成限制商品的生产数量的协议B.在面对国外进行的稀土价格的谈判中，国内若干家大的钢铁企业为统一谈判价格而达成了协议C.为提高能源利用效率，若干家汽车生产商达成了共同开发新型燃料发动机的协议D.为了避免过度竞争，几家手机生产商签订协议，划定各自的销售区域，并承诺为消费者提供更为优质的售后服务

65、凡是具有独立的设计文件，竣工后可以独立发挥生产能力或工程效益的工程称为()A.分部工程B.单位工程C.单项工程D.分项工程

66、采用列表比较法进行实际进度与计划进度的比较，下列说法正确的是()。A.如果工作尚有总时差大于原有总时差，说明该工作实际进度拖后B.如果工作尚有总时差小于原有总时差，说明该工作实际进度超前C.如果工作尚有总时差小于原有总时差，且为负值，则实际进度影响总工期D.如果工作尚有总时差与原有时差相等，则说明实际进度超前

67、根据《建设工程监理规范》，工程竣工预验收合格后，项目监理机构应编写（）报建设单位。A.工程质量确认报告B.工程质量评估报告C.工程质量验收方案D.工程质量验收证书

68、根据《建设工程监理规范》(GB/T50319—2013)，项目监理机构应审查施工单位报审的专项施工方案，符合要求的，应由总监理工程师签认后报()。A.政府主管部门B.建设单位C.安全生产监督机构D.工程监理单位

69、现浇混凝土板厚度检测常用（）。A.非破损的雷达法B.电磁感应法C.凿开混凝土D.超声波对测法

70、卓越绩效模式强调以系统的观点来管理整个组织及关键过程，这种系统管理的基本方法是（）。A.反馈方法B.过程方法C.评价方法D.监督方法

71、《宪法》第二十五条规定：“国家推行计划生育，使人口的增长同经济和社会的发展计划相适应。”对此条文，下列说法不正确的是A.该条属于义务性规则B.该条属于确定性规则C.该条属于强行性规则D.该条属于第一性规则

72、下列单项工程综合概算中，属于单位建筑工程概算的是（）。A.机械设备及安装工程概算B.工具、用具购置费概算C.电气照明工程概算D.生产家具购置费概算

73、监理工程师编制的施工进度控制工作细则，可看作是开展工程监理工作的（）。A.施工图设计B.初步设计C.总体性设计D.方案设计

74、对需要返工处理的质量事故，项目监理机构应要求施工单位报送（）和经设计等相关单位认可的处理方案，并对质量事故的处理过程进行跟踪检查。A.质量事故调查报告B.监测单位的鉴定意见C.质量事故状况观测记录D.质量事故书面报告

75、工程建设阶段中，（）对质量的影响是保证最终产品的质量。A.竣工验收B.勘察、设计C.可行性研究D.施工

76、在有节奏流水施工中，各施工过程的流水节拍都相等的流水施工，也称为（）。A.异步距异节奏流水施工B.异节拍流水施工C.异节奏流水施工D.固定节拍流水施工

77、工程开工报审表及相关资料经总监理工程师签认并报送（）批准后，（）方可签发工程开工令。A.监理单位，总监理工程师B.建设单位，总监理工程师C.施工单位，专业监理工程师D.工程质量监督机构，专业监理工程师

78、某项目的施工网络计划（时间单位：月）如下图所示，其中工作A、E、J，共用一台施工机械且必须按顺序施工，则施工机械闲置的时间是（）个月。A.4B.9C.5D.13

79、项目监理机构收到施工单位报送的工程材料、构配件、设备报审表后，应重点审查工程材料、构配件、设备的()A.质量证明文件B.采购合同C.设计要求文件D.考察报告

80、加强隐蔽工程质量验收和资料管理，是基于工程质量具有()的特点而提出的要求。A.影响因素多B.波动大C.终检局限性D.评价方法特殊性二、多选题

81、如果拟采用的新工艺、新技术、新材料，不符合现行强制性标准规定的，应当由（）组织专题技术论证。A.拟采用单位B.施工单位C.建设单位D.监理单位

82、下列吊顶材料每平方米综合单价最高的是：()A.轻钢龙骨轴线内包面积小于或等于30㎡B.轻钢龙骨轴线内包面积大于30㎡C.铝合金龙骨轴线内包面积小于或等于30㎡D.铝合金龙骨轴线内包面积大于30㎡

83、根据《建筑工程施工质量验收统一标准》，单位工程质量竣工验收记录表中的综合验收结论由（）填写。A.建设单位B.监理单位C.施工单位D.设计单位

84、商业银行的中期贷款是指贷款期限（）的贷款。A.1~2年B.1~3年C.2~4年D.3~5年

85、网络计划中某项工作进度拖延的时间在该项工作的总时差以外表示的意思是（）。A.不会对总工期产生影响，而只对后续工期产生影响B.对后续工期和总工期都产生影响C.对总工期产生影响，而只对后续工期无影响D.对后续工期和总工期都无影响

86、下列关于现场签证的描述中，正确的是（）。A.招标工程量清单中已有，但施工中发现与其不符，承包人及时向发包人提出签证确认B.施工合同范围以内零星工程的确认属于现场签证的范围C.完成其他非承包人责任引起的事件可以按计日工计价D.合同工程发生现场签证事项，承包人可按计划组织施工

87、（2018年真题）工程施工质量验收时，经加固处理的分部工程，根据技术处理方案要求予以验收的前提是（）。A.不影响安全和使用功能B.不造成永久性影响C.不改变结构外形尺寸D.不影响基本使用功能

88、某混凝土工程计划累计完成工程量和实际累计完成工程量如下表所示，则第4天下班时刻该工程累计拖欠的工程量为（）m3。A.10B.15C.20D.25

89、（2020年真题）某产品质量检验采用计数型二次抽样检验方案，已知：N=1000，n1=40，n2=60，C1=1，C2=4；经二次抽样检得：d1=2，d2=3，则正常的结论是（）。A.经第一次抽样检验即可判定该批产品质量合格B.经第一次抽样检验即可判定该批产品质量不合格C.经第二次抽样检验即可判定该批产品质量合格D.经第二次抽样检验即可判定该批产品质量不合格

90、关于总监理工程师组织监理人员熟悉工程设计文件的目的的说法，错误的是（）。A.通过熟悉工程设计文件，了解设计意图和工程设计特点B.通过熟悉工程设计文件，了解工程关键部位的质量要求C.发现图纸差错D.改正图纸差错

91、（2017年真题）采用固定总价合同时，发包方承担的风险是（）。A.实物工程量变化B.工程单价变化C.工期延误D.工程范围变更

92、某工程单代号搭接网络计划如下图所示，其中B和D工作的最早开始时间是()。A.4和4B.6和7C.2和0D.2和2

93、（2020年真题）下列进度计划中，属于建设单位计划系统的是（）。A.工程项目年度计划B.设计总进度计划C.施工准备工作计划D.物资采购、加工计划

94、下列各项中不属于监理单位组织编制质量管理体系文件时应遵循原则的是（）。A.可操作性B.相容性C.确定性D.集团性

95、在影响工程质量的诸多因素中，环境条件对工程质量特性起到重要作用。下列因素属于工程技术环境条件的有（）。A.防护设施B.水文、气象C.施工作业面D.通风照明

96、在建设工程活动中，总监理工程师签发（），应事先征得建设单位同意。A.工程暂停令B.监理通知单C.工作联系单D.监理报告

97、工程施工过程中，分项工程验收应由专业监理工程师组织（）等共同进行。A.建设单位项目负责人B.施工单位项目专业技术负责人C.施工单位专业质量检查员D.施工单位专业工长

98、《卓越绩效评价准则》与ISO9000质量管理体系的相同点是（）。A.对组织的要求相同B.评价方式相同C.关注点相同D.使用方法相同

99、下述工作中，属于施工过程质量控制的是()A.设计交底和图纸会审B.施工生产要素配置审查C.作业技术交底D.工程质量评定

100、（2020年真题）工程建设的不同阶段，对工程项目质量的形成有不同的影响，其中直接影响项目决策质量和设计质量的是（）。A.初步设计B.项目可行性研究C.施工图设计D.方案设计

参考答案与解析

1、答案：D本题解析：2022/2021版教材P102本题考查的是列表比较法。如果某工作尚需作业天数超过其最迟完成时间尚需的天数，那么就会影响总工期，其值为二者之差。工作A尚需作业天数为8天，该工作到计划最迟完成时间尚需4天，说明该工作拖后超过了总时差4天，影响总工期4天。

2、答案：A本题解析：本题考查的是双代号网络计划时间参数的计算。关键线路上的工作均为关键工作。选项B，当网络计划的计划工期等于计算工期时，总时差为零的工作就是关键工作。选项C，网络计划中可能会有多条关键线路。选项D，关键线路在网络计划执行过程中可能会发生转移。

3、答案：D本题解析：根据K=2；n′=∑t/K得：n′=（6+4+4+2）/2=8；T=（m+n′-1）K=（4+8-1）×2=22天。

4、答案：D本题解析：教材控制P144。本题考查的是检验批质量验收。当采用计数抽样时，合格点率应符合有关专业验收规范的规定，且不得存在严重缺陷。

5、答案：C本题解析：本题考查的是价值工程方法。价值工程的含义：以提高产品或作业价值为目的，通过有组织的创造性工作，寻求用最低的寿命周期成本，可靠地实现使用者所需功能的一种管理技术。参见教材P54。

6、答案：D本题解析：考点:建筑工程施工质量验收程序和合格规定。单位工程观感质量检查记录表中的质量评价结果的填写原则，可由各方协商确定。参见教材P169。

7、答案：B本题解析：总监理工程师点组织专业监理工程师审查施工单位报送的工程开工报审表及相关资料，同时具备下列条件时，应由总监理工程师签署审查意见。并应报建设单位批准后。总监理工程师签发工程开工令：①设计交底和图纸会审已完成；②施工组织设计已由总监理工程师签认；③施工单位现场质量、安全生产管理体系已建立，管理及施工人员已到位，施工机械具备使用条件，主要工程材料已落实；④进场道路及水、电、通信等已满足开工要求。

8、答案：D本题解析：2022/2021版教材P97本题考查的是S曲线比较法。在S曲线图中，如果工程实际进展点落在计划S曲线左侧，表明此时实际进度比计划进度超前；如果工程实际进度点落在S计划曲线右侧，表明实际进度拖后；工程项目实际超额或拖欠的任务量在S曲线比较法中也可直接读出实际进度比计划进度超额或拖欠的任务量。同一时刻实际进度与计划进度在纵轴方向的差距表示任务量的差距。

9、答案：B本题解析：重大事故，是指造成10人以上30人以下死亡，或者50人以上100人以下重伤，或者5000万元以上1亿元以下直接经济损失的事故。

10、答案：B本题解析：《城市房地产管理法》第三十条房地产开发企业在领取营业执照后的一个月内，应当到登记机关所在地的县级以上地方人民政府规定的部门备案。

11、答案：B本题解析：2022/2021版教材P110本题考查的是设计阶段进度控制的意义。设计阶段进度控制的意义包括：（1）设计进度控制是建设工程进度控制的重要内容；（2）设计进度控制是施工进度控制的前提；（3）设计进度控制是设备和材料供应进度的前提。

12、答案：B本题解析：本题考核的是单位工程施工进度计划的编制程序。

13、答案：D本题解析：A选项错误，《关于办理刑事案件收集提取和审查判断电子数据若干问题的规定》第一条规定“...以数字化形式记载的证人证言、被害人陈述以及犯罪嫌疑人、被告人供述和辩解等证据，不属于电子数据”；B选项错误，《关于办理刑事案件收集提取和审查判断电子数据若干问题的规定》第二十七条规定“电子数据的收集、提取程序有下列瑕疵，经补正或者作出合理解释的，可以采用；不能补正或者作出合理解释的，不得作为定案的根据：（一）未以封存状态移送的；（二）笔录或者清单上没有侦查人员、电子数据持有人（提供人）、见证人签名或者盖章的；（三）对电子数据的名称、类别、格式等注明不清的；（四）有其他瑕疵的。”因此，如果经补正或作出合理解释，依然可以作为定案根据；C选项错误，《关于办理刑事案件收集提取和审查判断电子数据若干问题的规定》第二十八条规定“电子数据具有下列情形之一的，不得作为定案的根据：（一）电子数据系篡改、伪造或者无法确定真伪的；（二）电子数据有增加、删除、修改等情形，影响电子数据真实性的；（三）其他无法保证电子数据真实性的情形。”因此此情况无法作为定案根据；D选项正确，《关于办理刑事案件收集提取和审查判断电子数据若干问题的规定》第十四条规定“收集、提取电子数据，应当制作笔录，记录案由、对象、内容、收集、提取电子数据的时间、地点、方法、过程，并附电子数据清单，注明类别、文件格式、完整性校验值等，由侦查人员、电子数据持有人（提供人）签名或者盖章；电子数据持有人（提供人）无法签名或者拒绝签名的，应当在笔录中注明，由见证人签名或者盖章。有条件的，应当对相关活动进行录像。”

14、答案：C本题解析：2022/2021版教材P144本题考查的是物资供应进度控制的工作内容。选项A，应该是提出物质供应分包方式及分包合同清单，并获得业主认可；选项B，应该是审核物资供应计划；选项D，应该是协助办理物资运输及进出口许可证等有关事宜。

15、答案：B本题解析：考核资金使用计划的编制。投资目标的分解可以分为按投资构成、按子项目、按时间分解三种类型。参见教材P157。

16、答案：B本题解析：本题考查的是流水施工参数。流水步距的大小取决于相邻两个施工过程在各个施工段上的流水节拍及流水施工的组织方式。参见教材P25。

17、答案：D本题解析：A项，《建筑装饰装修工程质量验收标准》（GB50210—2018）第6.1.11条规定，建筑外门窗安装必须牢固。在砌体上安装门窗严禁采用射钉固定。B项，第6.1.3条第2款规定，门窗工程应对建筑外窗的气密性能、水密性能和抗风压性能指标进行复验。C项，第6.1.4条的1款规定，门窗工程应对预埋件和锚固件隐蔽工程项目进行验收。D项，第6.1.8条规定，金属门窗和塑料门窗安装应采用预留洞口的方法施工。

18、答案：D本题解析：检测数量:在地质条件相近、桩型和施工条件相同时，不宜少于总桩数5%，且不应少于5根。

19、答案：D本题解析：2022/2021版教材P190本题考查的是工程质量事故等级划分。一般事故，是指造成3人以下死亡，或者10人以下重伤，或者100万元以上1000万元以下直接经济损失的事故。

20、答案：C本题解析：本题考查重点是“按费用构成要素划分的建筑安装工程费用项目组成”。按照费用构成要素划分，建筑安装工程费由人工费、材料（包含工程设备，下同）费、施工机具使用费、企业管理费、利润、规费和税金组成。其中人工费、材料费、施工机具使用费、企业管理费和利润包含在分部分项工程费、措施项目费、其他项目费中。材料费是指施工过程中耗费的原材料、辅助材料、构配件、零件、半成品或成品、工程设备的费用。内容包括：①材料原价：是指材料、工程设备的出厂价格或商家供应价格；②运杂费是指材料、工程设备自来源地运至工地仓库或指定堆放地点所发生的全部费用；③运输损耗费：是指材料在运输装卸过程中不可避免的损耗；④采购及保管费：是指为组织采购、供应和保管材料、工程设备的过程中所需要的各项费用。包括采购费、仓储费、工地保管费、仓储损耗。工程设备是指构成或计划构成永久工程一部分的机电设备、金属结构设备、仪器装置及其他类似的设备和装置。因此，本题的正确答案为C。

21、答案：B本题解析：工程质量事故处理方案类型

22、答案：B本题解析：2022/2021版教材P183本题考查的是项目工程验收。城市轨道交通建设工程自项目工程验收合格之日起可投入不载客试运行，试运行时间不应少于三个月。

23、答案：D本题解析：根据多级网络计划系统的特点，编制时应遵循以下原则：整体优化原则、连续均衡原则、简明适用原则。

24、答案：C本题解析：考点:控制图的用途。控制图是典型的动态分析法，只有动态分析法，才能随时了解生产过程中质量的变化情况，及时采取措施，使生产处于稳定状态，起到预防出现废品的作用。参见教材P75。

25、答案：A本题解析：《全国统一建筑工程预算工程量计算规则》第三章第一节第三条第一款人工平整场地是指建筑场地挖、填土方厚度在±30cm以内及找平。挖、填土方厚度超过±30cm以外时，按场地土方平衡竖向布置图另行计算。

26、答案：C本题解析：2022/2021版教材P133本题考查的是工程量清单编制。计日工是为了解决现场发生的零星工作的计价而设立的。

27、答案：D本题解析：2022/2021版教材P102本题考查的是价值工程的应用。选项A错误，从设计方面看，对产品结构复杂、性能和技术指标差距大、体积大、重量大的产品进行价值工程活动，可使产品结构、性能、技术水平得到优化，从而提高产品价值；选项B错误，从生产方面，对量多面广、关键部件、工艺复杂、原材料和能源消耗高、废品率高的产品或零部件，特别是对量多、产值比重大的产品，只要成本下降，所取得的经济效果就大；选项C错误，从市场销售方面看，选择用户意见多、系统配套差、维修能力低、竞争力差、利润率低、寿命周期较长、市场上畅销但竞争激烈的产品或零部件；选择新产品、新工艺等。

28、答案：C本题解析：本题考查的是流水步距的确定。在非节奏流水施工中，通常采用累加数列错位相减取大差法计算流水步距。由于这种方法是由潘特考夫斯基首先提出的，故又称为潘特考夫斯基法。这种方法简捷、准确，便于掌握。累加数列错位相减取大差法的基本步骤如下：（1）对每一个施工过程在各施工段上的流水节拍依次累加，求得各施工过程流水节拍的累加数列；（2）将相邻施工过程流水节拍累加数列中的后者错后一位，相减后求得一个差数列；（3）在差数列中取最大值，即为这两个相邻施工过程的流水步距。参见教材P31。

29、答案：D本题解析：2022/2021版教材P62本题考查的是线路、关键线路和关键工作。工作的总时差是指在不影响总工期的前提下，本工作可以利用的机动时间。超过总时差则总工期发生变化，关键线路也跟着变化。

30、答案：A本题解析：涉及建筑主体变动或承重结构变动的装修工程，建设单位应在施工前委托原设计单位或具备相应资质的设计单位提出设计方案，没有设计方案的不得施工。

31、答案：C本题解析：考点:施工质量控制的工作程序。总监理工程师报建设单位批准后，签发工程开工令。参见教材P105。

32、答案：B本题解析：考核现场施工准备质量控制。原材料、（半）成品、构配件进场时，专业监理工程师应检查其尺寸、规格、型号、产品标志、包装等外观质量，并判定其是否符合设计、规范、合同等要求。参见教材P117。

33、答案：D本题解析：《行政复议法实施条例》第24条规定：“申请人对经国务院批准实行省以下垂直领导的部门作出的具体行政行为不服的，可以选择向该部门的本级人民政府或者上一级主管部门申请行政复议；省、自治区、直辖市另有规定的，依照省、自治区、直辖市的规定办理。”A项错误；第51条规定：“行政复议机关在申请人的行政复议请求范围内，不得作出对申请人更为不利的行政复议决定。”B项错误；《刑诉法解释》第35条规定：“法律、法规未规定行政复议为提起行政诉讼必经程序，公民、法人或者其他组织向复议机关申请行政复议后，又经复议机关同意撤回复议申请，在法定起诉期限内对原具体行政行为提起诉讼的，人民法院应当依法受理。”据此可知，只要经复议机关同意撤回申请，并且是在法定起诉期限内，当事人依然可以提起行政诉讼。C项错误；《行政诉讼法》第70条规定：“行政行为有下列情形之一的，人民法院判决撤销或者部分撤销，并可以判决被告重新作出行政行为：(一)主要证据不足的；(二)适用法律、法规错误的；(三)违反法定程序的；(四)超越职权的；(五)滥用职权的；(六)明显不当的。”该案中，由于复议机关加重了对于申请人的行政处罚，违反了《行政复议法实施条例》的相关规定，属于适用法律、法规错误的情形，应当依法判决予以撤销。D项正确。

34、答案：B本题解析：P36生产性工作之间由工艺过程决定的、非生产性工作之间由工作程序决定的先后顺序关系称为工艺关系。选项A属于组织关系；选项C属于组织关系；选项D无逻辑关系。

35、答案：C本题解析：《建筑装饰装修工程质量验收标准》（GB50210—2018）第11.1.4条规定，幕墙工程应对下列隐蔽工程项目进行验收：①预埋件或后置埋件、锚栓及连接件；②构件的连接节点；③幕墙四周、幕墙内表面与主体结构之间的封堵；④伸缩缝、沉降缝、防震缝及墙面转角节点；⑤隐框玻璃板块的固定；⑥幕墙防雷连接节点；⑦幕墙防火、隔烟节点；⑧单元式幕墙的封口节点。

36、答案：D本题解析：直方图法即频数分布直方图法，它是将收集到的质量数据进行分组整理，绘制成频数分布直方图，用以描述质量分布状态的一种分析方法，所以又称质量分布图法。通过直方图的观察与分析，可了解产品质量的波动情况，掌握质量特性的分布规律，以便对质量状况进行分析判断。同时可通过质量数据特征值的计算，估算施工生产过程总体的不合格品率，评价过程能力等。

37、答案：B本题解析：第一年应计利息：1800/2*5%=45万元第二年应计利息：（1800+45+1200/2）*5%=122.25建设期利息总和为45+122.25=167.25万元。

38、答案：C本题解析：等节奏流水施工是指在有节奏流水施工中，各施工过程的流水节拍都相等的流水施工，也称为固定节拍流水施工或全等节拍流水施工。固定节拍流水施工是一种最理想的流水施工方式，其特点如下：（1）所有施工过程在各个施工段上的流水节拍均相等；（2）相邻施工过程的流水步距相等，且等于流水节拍；（3）专业工作队数等于施工过程数，即每一个施工过程成立一个专业工作队，由该队完成相应施工过程所有施工段上的任务；（4）各个专业工作队在各施工段上能够连续作业，施工段之间没有空闲时间。

39、答案：B本题解析：采用起扣点计算法扣回预付款的正确做法是从未完工程所需的主要材料及构件的价值相当于工程预付款数额时起扣。

40、答案：A本题解析：2022/2021版教材P66本题考查的是工期优化。网络计划工期优化的基本方法是在不改变网络计划中各项工作之间逻辑关系的前提下，通过压缩关键工作的持续时间来达到优化目标。

41、答案：B本题解析：2022/2021版教材P45本题考查的是项目质量控制系统的建立和实施。工程竣工预验收合格后，项目监理机构应编写工程质量评估报告，并应经总监理工程师和工程监理单位技术负责人审核签字后报建设单位。

42、答案：C本题解析：本题考查的是进度监测的系统过程。跟踪检查的主要工作是定期收集反映工程实际进度的有关数据。为了全面、准确地掌握进度计划的执行情况，监理工程师应认真做好以下三方面的工作：（1）定期收集进度报表资料；（2）现场实地检查工程进展情况；（3）定期召开现场会议。参见教材P90。

43、答案：B本题解析：2022/2021版教材P165本题考查的是工程量偏差。根据计价规范，由于工程量偏差致使投标报价与招标控制价的偏差超过15%，而且投标报价P0＝320＜P2×（1-L）×（1-0.15）＝400×95%×0.85＝323，于是调整后新的综合单价（式5-5）应为323（元）；P0＝320＜P2×（1＋0.15）＝400×1.15＝460，选项D不予采纳。

44、答案：B本题解析：2022/2021版教材P192本题考查的是工程质量事故处理。工程质量事故发生后，总监理工程师应签发工程暂停令，要求暂停质量事故部位和与其有关部位的施工，要求施工单位采取必要的措施，防止事故扩大并保护好现场。同时，要求质量事故发生单位迅速按类别和等级向相应的主管部门上报。

45、答案：B本题解析：本题考查的是施工进度计划的调整。施工进度计划的调整的经济措施包括以下内容：①实行包干奖励；②提高奖金数额；③对所采取的技术措施给予相应的经济补偿。

46、答案：B本题解析：发包人原因引起的暂停施工承包人可以索赔工期、费用和利润。

47、答案：D本题解析：本题考查的是投标价格的编制。投标价格的编制原则有：（1）投标价应由投标人或受其委托具有相应资质的工程造价咨询人编制；（2）投标人应依据行业部门的相关规定自主确定投标报价；（3）执行工程量清单招标的，投标人必须按招标工程量清单填报价格。项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量必须与招标工程量清单一致；（4）投标人的投标报价不得低于工程成本；（5）投标人的投标报价高于招标控制价的应予废标。参见教材P141。

48、答案：B本题解析：教材页码P55-59对于有紧后工作的工作，其自由时差等于本工作之紧后工作时间间隔的最小值。FF=Min{3，2}=2天。

49、答案：D本题解析：2022/2021版教材P125本题考查的是见证取样与平行检验。试验室一般是和承包单位没有行政隶属关系的第三方试验室。

50、答案：D本题解析：本题考查的是法律法规变化。因承包人原因导致工期延误的，在合同工程原定竣工时间之后，合同价款调增的不予调整，合同价款调减的予以调整。参见教材P118。

51、答案：A本题解析：2022/2021版教材P156本题考查的是建筑工程施工质量验收层次划分原则。分项工程的划分可按照主要工种、材料、施工工艺、设备类别等进行划分。

52、答案：A本题解析：2022/2021版教材P15本题考查的是建设工程进度计划的表示方法。在关键线路法中，关键线路是指在网络计划中从起点节点开始，沿箭线方向通过一系列箭线与节点，最后到达终点节点为止所形成的通路上所有工作持续时间总和最大的线路。

53、答案：C本题解析：本题考查重点是“控制图的用途”。控制图是用样本数据来分析判断生产过程是否处于稳定状态的有效工具。它的用途主要有两个：①过程分析，即分析生产过程是否稳定。为此，应随机连续收集数据，绘制控制图，观察数据点分布情况并判定生产过程状态；②过程控制，即控制生产过程质量状态。为此，要定时抽样取得数据，将其变为点子描在图上，发现并及时消除生产过程中的失调现象，预防不合格品的产生。因此，本题的正确答案为C。

54、答案：D本题解析：进口关税=到岸价*人民币外汇牌价*进口关税率，进口设备到岸价=离岸价+国外运费+国外运输保险费，故进口关税=(40+5+1.2)*6.1*22%=62（万元）。

55、答案：B本题解析：本题考查的是施工组织设计审查。施工组织设计是指导施工单位进行施工的实施性文件。参见教材P109。

56、答案：D本题解析：考点:施工质量控制的依据。选项AB属于法律；选项C属于行政法规。参见教材P103。

57、答案：B本题解析：2022/2021版教材P126本题考查的是施工图预算的审查内容与审查方法。拟建工程与已完或在建工程预算采用同一施工图，但基础部分和现场施工条件不同，则相同部分可采用对比审查法。

58、答案：B本题解析：考点:施工方案审查。总监理工程师应组织专业监理工程师审查施工单位报审的施工方案，符合要求后应予以签认。参见教材P112。

59、答案：B本题解析：考点:影响工程质量的因素。机械设备可分为两类：一类是指组成工程实体及配套的工艺设备和各类机具，如电梯、泵机、通风设备等，它们构成了建筑设备安装工程或工业设备安装工程，形成完整的使用功能。另一类是指施工过程中使用的各类机具设备，包括大型垂直与横向运输设备、各类操作工具、各种施工安全设施、各类测量仪器和计量器具等，简称施工机具设备，它们是施工生产的手段。选项A、C、D属于工程实体及配套的工艺设备及各类机具。参见教材P3

60、答案：C本题解析：2022/2021版教材P151本题考查的是合同价款约定内容。招标文件与中标人投标文件不一致的地方应以投标文件为准。

61、答案：C本题解析：本题考查的是项目融资的特点和程序。作为有限追索的项目融资，贷款人可以在贷款的某个特定阶段（例如项目的建设期和试生产期）对项目借款人实行追索，或者在一个规定的范围内（这种范围包括金额和形式的限制）对项目借款人实行追索，除此之外，无论项目出现任何问题，贷款人均不能追索到项目借款人除该项目资产、现金流量以及所承担的义务之外的任何形式的财产。有限追索的极端是"无追索”即融资百分之百地依赖于项目的预期收益，在融资的任何阶段，贷款人均不能追索到项目借款人除项目之外的资产。然而，在实际工作中是很难获得这样的融资结构的。

62、答案：C本题解析：价值系数V＜sub>i＜/sub>=功能评价系数F＜sub>i＜/sub>/成本系数C＜sub>i＜/sub>，求解可知丙方案的价值系数=0.263/0.221=1.19，最高。

63、答案：D本题解析：本题考查的是工程量清单编制。现行计量规范项目编码由十二位数字构成。在十二位数字中，一至二位为专业工程码；三至四位为附录分类顺序码；五至六位为分部工程顺序码；七、八、九位为分项工程项目名称顺序码；十至十二位为清单项目名称顺序码。

64、答案：A、B、C本题解析：《反垄断法》第15条规定，经营者能够证明所达成的协议属于下列情形之一的，不适用本法第十三条、第十四条的规定：（一）为改进技术、研究开发新产品的；（二）为提高产品质量、降低成本、增进效率，统一产品规格、标准或者实行专业化分工的；（三）为提高中小经营者经营效率，增强中小经营者竞争力的；（四）为实现节约能源、保护环境、救灾救助等社会公共利益的；（五）因经济不景气，为缓解销售量严重下降或者生产明显过剩的；（六）为保障对外贸易和对外经济合作中的正当利益的；（七）法律和国务院规定的其他情形。属于前款第一项至第五项情形，不适用本法第十三条、第十四条规定的，经营者还应当证明所达成的协议不会严重限制相关市场的竞争，并且能够使消费者分享由此产生的利益。A项属于（五）所述情形；B项属于（二）所述情形；C项属于（二）所述情形。故本题选ABC。

65、答案：C本题解析：凡是按照一个总体设计进行建设的各个单项工程汇集的总体为一个建设项目。在建设项目中凡是具有独立的设计文件、竣工后可以独立发挥生产能力或工程效益的工程为单项工程。

66、答案：C本题解析：本题考核的是列表比较法进行实际进度与计划进度的比较。进行实际进度与计划进度的比较：(1)如果工作尚有总时差与原有总时差相等，说明该工作实际进度与计划进度一致；(2)如果工作尚有总时差大于原有总时差，说明该工作实际进度超前，超前的时间为二者之差；(3)如果工作尚有总时差小于原有总时差，且仍为非负值，说明该工作实际进度拖后，拖后的时间为二者之差，但不影响总工期；(4)如果工作尚有总时差小于原有总时差，且为负值，说明该工作实际进度拖后，拖后的时间为二者之差，此时工作实际进度偏差将影响总工期。

67、答案：B本题解析：教材页码P42-46工程竣工预验收合格后，项目监理机构应编写工程质量评估报告，并应经总监理工程师和工程监理单位技术负责人审核签字后报建设单位。

68、答案：B本题解析：项目监理机构应当审查施工单位报审的专项施工方案，符合要求的，应由总监理工程师签认后报建设单位。超过一定规模的危险性较大的分部分项工程的专项施工方案，应检查施工单位组织专家进行论证、审查的情况，以及是否附具安全验算结果。

69、答案：D本题解析：现浇混凝土板厚度检测常用超声波对测法。ABC用于钢筋位置、保护层厚度和钢筋数量的检测。

70、答案：B本题解析：2022/2021版教材P50本题考查的是卓越绩效模式的基本特征和核心价值观。卓越绩效模式强调以系统的观点来管理整个组织及其关键过程，过程方法（PDCA）是系统管理的基本方法。

71、答案：A、B、C、D本题解析：法律原则是为法律规则提供某种基础或本源的综合性的、指导性的价值准则或规范，有公理性原则和政策性原则之分。法律规则是采取一定的结构形式具体规则权利、义务及相应后果的行为规范。本题中，该条款乃是国家计划生育基本国策的法律表达，是国家在计划生育方面宏观性、一般性、总体性的法律规定；没有具体规定权利和义务，属于法律原则，而非法律规则。因此，也就谈不上法律规则的类型问题，自然也不会涉及授权性规则、义务性规则、确定性规则、强行性规则问题。因此，ABCD均不正确。

72、答案：C本题解析：选项ABD均属于设备及安装工程概算。

73、答案：A本题解析：2022/2021版教材P120本题考查的是建设工程施工进度控制工作内容。施工进度控制工作细则是对建设工程监理规划中有关进度控制内容的进一步深化和补充。如果将建设工程监理规划比作开展监理工作的“初步设计”，施工进度控制工作细则就可以看成是开展建设工程监理工作的“施工图设计”，它对监理工程师的进度控制实务工作起着具体的指导作用。

74、答案：A本题解析：考核监理通知单、工程暂停令、复工令的签发。对需要返工处理或加固补强的质量事故，项目监理机构应要求施工单位报送质量事故调查报告和经设计等相关单位认可的处理方案，并对质量事故的处理过程进行跟踪检查，对处理结果进行验收。项目监理机构应及时向建设单位提交质量事故书面报告，并应将完整的质量事故处理记录整理归档。参见教材P141。

75、答案：A本题解析：工程建设阶段对质量形成的作用与影响：

76、答案：D本题解析：本题考查的是流水施工的基本组织方式。在有节奏流水施工中，各施工过程的流水节拍都相等的流水施工，也称为固定节拍流水施工或全等节拍流水施工。参见教材P26

77、答案：B本题解析：工程开工报审表及相关资料经总监理工程师签认并报送建设单位批准后，总监理工程师方可签发工程开工令。

78、答案：A本题解析：本题考查的是双代号网络计划时间参数的计算。首先确定关键线路与计算工期，本题中，工作A、E为关键工作，它们用完机械后，J才能