安置房施工合同模板(2篇)

第1篇甲方（发包方）：名称：________________________住所地：________________________邮政编码：________________________法定代表人：________________________联系方式________________统一社会信用代码：________________________乙方（承包方）：名称：________________________住所地：________________________邮政编码：________________________法定代表人：________________________联系方式________________统一社会信用代码：________________________甲乙双方经充分协商，就安置房建设项目达成一致意见，现签订本合同。本工程位于甲方指定地块，乙方按约定标准施工，双方权利义务如下：二、合同标的1.工程范围包含主体结构施工、外墙保温、室内精装修等全部工程，具体详见附件《施工图纸》。2.建筑面积暂定为12800平方米，以最终验收测量数据为准。三、质量标准1.主体结构工程符合相关技术标准《混凝土结构工程施工质量验收规范》要求。2.外墙保温层厚度不低于50mm，甲方有权委托专业检测机构检测机构复验。四、合同价款1.总造价为人民币贰仟壹佰肆拾万元整（￥21440000），含税价。2.首期款于开工前支付至合同总额的30%，余款按进度节点支付。五、履行期限1.合同约定工期为600日历天，自2024年7月1日开工。2.若遇不可抗力导致工期延误，双方可协商顺延，但累计延误不得超过60日。六、履行地点1.施工现场位于甲方指定地块，乙方需承担场地周边围挡费用。2.材料进场须提前3日向甲方安全员报备，未经许可不得擅自堆放。七、检验验收1.隐蔽工程验收须双方代表签字确认，甲方应在隐蔽后24小时内完成。2.分部分项工程验收合格后，乙方须提交完整竣工资料，包括：（1）工程竣工报告（2）质量检测报告（3）安全文明施工评价表八、所有权转移1.工程竣工验收合格后，甲方向乙方签发《竣工验收备案表》，工程款结清后办理产权登记。2.施工过程中因乙方过错导致的质量问题，修复费用由乙方承担。九、合同变更与解除1.工程变更需经双方书面确认，设计变更费用由变更受益方承担。2.乙方连续60日未按进度施工，甲方有权单方解除合同。十、违约责任1.逾期付款超过15日，每日按未付金额的0.05%支付违约金。2.乙方未按约定标准施工，甲方有权委托相关方修复，费用由乙方承担。十一、不可抗力1.极端天气影响工期超过30日，双方可协商顺延或解除合同。2.乙方需在不可抗力发生48小时内向甲方提交书面说明。十二、争议解决向北京市朝阳区人民法院提起诉讼，诉讼期间乙方不得转移工程设备。十三、其他补充条款1.保密义务：双方对施工技术参数、成本核算等商业信息保密5年。2.知识产权：工程图纸所有权归甲方，乙方不得擅自复制使用。3.通知送达：甲方地址变更需书面通知乙方，否则视为已送达。另：注：本合同附件《施工进度计划表》与正文具有同等效力，未尽事宜以补充协议为准。第2篇甲方（发包方）：名称：________________________住所地：________________________邮政编码：________________________法定代表人：________________________联系方式________________统一社会信用代码：________________________乙方（承包方）：名称：________________________住所地：________________________邮政编码：________________________法定代表人：________________________联系方式________________统一社会信用代码：________________________经双方协商一致，就安置房建设项目达成如下协议：一、当事人信息1.甲方指定项目经理须于2024年8月1日前到乙方指定地点报到，否则视为默认乙方指定项目管理团队。2.乙方应于每月5日前向甲方报送工程进度简报，内容包含：（1）实际完成工程量（2）剩余工程量预测（3）材料设备进场计划二、合同标的1.工程包含地基处理、主体结构、二次装修等全过程施工，具体范围以《工程量清单》为准。2.建筑面积最终以测绘报告确定，误差超过3%时双方重新协商处理。三、质量标准1.主体结构混凝土强度等级不低于C30，钢筋保护层厚度不小于25mm。2.外墙保温工程须通过北京市建筑节能检测中心验收，否则限期返工。四、合同价款1.总造价人民币贰仟壹佰肆拾万元整（￥21440000），采用工程量清单计价模式。2.预付款比例为合同总额的25%，其余款项按每月完成量支付。五、履行期限1.合同约定工期为600日历天，自2024年9月15日开工。2.乙方须每月25日前向甲方提交进度款申请表，附完整验收单据。六、履行地点1.施工现场位于甲方指定地块，乙方需承担围挡、照明等临建费用。2.材料运输车辆进入工地须办理通行证，超载按实际载重量的3%罚款。七、检验验收1.分部分项工程验收须在隐蔽前3日申报，验收不合格须在7日内整改。2.竣工验收需在工程移交后30日内完成，逾期每天加收0.1%滞纳金。八、所有权转移1.工程验收合格后，甲方须在15个工作日内办理产权登记手续。2.施工过程中因甲方原因停工，修复费用由甲方承担。九、合同变更与解除1.设计变更需经监理单位确认，变更费用由责任方承担。2.乙方未按约定标准施工超过3次，甲方有权解除合同。十、违约责任1.甲方逾期付款超过30日，每日按未付金额的0.1%支付违约金。2.乙方未按约定工期完成，每逾期一日按合同总额的0.05%赔偿损失。十一、不可抗力1.严重自然灾害导致工期延误，双方可协商顺延或解除合同。2.乙方需在不可抗力发生24小时内向甲方提交证明文件。十二、争议解决向北京市海淀区人民法院提起诉讼，诉讼费用由违约方承担。十三、其他补充条款1.保密义务：双方对施工方案、成本核算等商业信息保密5年。2.知识产权：工程BIM模型所有权归甲方，乙方不得擅自使用。3.通知送达：甲方变更地址需书面通知乙方，否则视为已送达。补充说明：若因甲方原因导致工程停工超过60日，乙方有权按日计取窝工费，标准为合同总额的0.05%/日。未尽事宜，双方可签订补充协议。甲方（盖章）：________________________法定代表人（签字）：________________________签订日期：________________________年____月____日乙方（盖章）：________________________法定代表人（签字）：________________________签订日期：________________________年____月____日第2篇甲方（发包方）：名称：________________________住所地：________________________邮政编码：________________________法定代表人：________________________联系方式________________统一社会信用代码：________________________乙方（承包方）：名称：________________________住所地：________________________邮政编码：________________________法定代表人：________________________联系方式________________统一社会信用代码：________________________经双方协商一致，就安置房建设项目达成如下协议：一、当事人信息1.甲方指定项目经理须于2024年10月1日前到乙方指定地点报到，否则视为默认乙方指定项目管理团队。2.乙方应于每月5日前向甲方报送工程进度简报，内容包含：（1）实际完成工程量（2）剩余工程量预测（3）材料设备进场计划二、合同标的1.工程包含地基处理、主体结构、二次装修等全过程施工，具体范围以《工程量清单》为准。2.建筑面积最终以测绘报告确定，误差超过3%时双方重新协商处理。三、质量标准1.主体结构混凝土强度等级不低于C30，钢筋保护层厚度不小于25mm。2.外墙保温工程须通过北京市建筑节能检测中心验收，否则限期返工。四、合同价款1.总造价人民币贰仟壹佰肆拾万元整（￥21440000），采用工程量清单计价模式。2.预付款比例为合同总额的25%，其余款项按每月完成量支付。五、履行期限1.合同约定工期为600日历天，自2024年11月1日开工。2.乙方须每月25日前向甲方提交进度款申请表，附完整验收单据。六、履行地点1.施工现场位于甲方指定地块，乙方需承担围挡、照明等临建费用。2.材料运输车辆进入工地须办理通行证，超载按实际载重量的3%罚款。七、检验验收1.分部分项工程验收须在隐蔽前3日申报，验收不合格须在7日内整改。2.竣工验收需在工程移交后30日内完成，逾期每天加收0.1%滞纳金。八、所有权转移1.工程验收合格后，甲方须在15个工作日内办理产权登记手续。2.施工过程中因甲方原因停工，修复费用由甲方承担。九、合同变更与解除1.设计变更需经监理单位确认，变更费用由责任方承担。2.乙方未按约定标准施工超过3次，甲方有权解除合同。十、违约责任1.甲方逾期付款超过30日，每日按未付金额的0.1%支付违约金。2.乙方未按约定工期完成，每逾期一日按合同总额的0.05%赔偿损失。十一、不可抗力1.严重自然灾害导致工期延误，双方可协商顺延或解除合同。2.乙方需在不可抗力发生24小时内向甲方提交证明文件。十二、争议解决向北京市海淀区人民法院提起诉讼，诉讼费用由违约方承担。十三、其他补充条款1.保密义务：双方对施工方案、成本核算等商业信息保密5年。2.知识产权：工程BIM模型所有权归甲方，乙方不得擅自使用。3.通知送达：甲方变更地址需书面通知乙方，否则视为已送达。补充说明：若因甲方原因导致工程停工超过60日，乙方有权按日计取窝工费，标准为合同总额的0.05