安置建房筹资合同模板(2篇)

第1篇甲方（筹资方）：名称：________________________住所地：________________________邮政编码：________________________法定代表人：________________________联系方式________________统一社会信用代码：________________________乙方（施工方）：名称：________________________住所地：________________________邮政编码：________________________法定代表人：________________________联系方式________________统一社会信用代码：________________________甲乙双方经多次协商，就安置建房项目资金筹措及施工事宜达成一致，现签订本合同。本合同条款未尽事宜，双方可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。二、合同标的1.建设项目位于________________________，规划用途为安置住房，总建筑面积约________平方米，含____栋____单元____层住宅。2.建筑结构为框架剪力墙体系，抗震设防烈度为____度，消防设计符合《建筑设计防火规范》要求。乙方需提供经甲方确认的施工图纸（详见附件一）。三、质量标准1.工程质量须达到国家《住宅建筑规范》合格标准，主材采用甲方指定的品牌目录（详见附件二）。施工过程中甲方有权要求乙方更换不符合标准材料。2.装修工程由乙方统一实施，装修材料环保指标须符合《室内空气质量标准》相关技术标准。验收时发现质量问题的，乙方应在____日内无偿返工。四、合同价款1.总造价为人民币________万元（大写：________________________），含____%不可预见费。其中工程款占____%，设计费占____%，监理费占____%。2.付款方式：首期款____%于合同签订后____日内支付，主体结构封顶支付____%，竣工验收支付____%，质保期满支付____%。工程款按实际进度每月支付。五、履行期限1.工期自____年____月____日开工至____年____月____日竣工，每延误____日按合同总额____%支付违约金。2.开工前____日内，乙方须完成施工许可证办理及安全文明施工方案报批。若因政府行为导致工期顺延，需提供书面证明。六、履行地点1.建设地点：________________________。乙方须自备运输工具及吊装设备，运输费用由乙方承担。2.材料进场须提前____日申报，经甲方安全员验收合格后方可卸货。堆放区域由乙方指定，甲方有权监督使用。七、检验验收1.隐蔽工程验收需双方共同参与，乙方应提前____日书面通知验收时间。验收不合格的部位，乙方应在____日内整改。2.竣工验收应提交完整资料：竣工图（六套）、质量评定报告、消防验收合格证等。甲方应在收到资料后____日内组织验收。八、所有权转移1.工程款支付至合同总额____%时，乙方取得工程款支付凭证。甲方未按期支付超过____日的，乙方有权暂停施工。2.建设工程风险自____年____月____日验收合格之日起转移。如验收前发生质量事故，由乙方承担修复费用。九、合同变更与解除1.变更需经双方书面确认，涉及设计变更的须重新签订补充协议。乙方提出的变更方案，甲方应在____日内书面答复。2.因不可抗力导致合同无法履行，双方可协商解除。协商不成的，按约定比例分担损失。甲方单方解除合同，需赔偿乙方实际损失。十、违约责任1.逾期付款的，每日按未付金额____%支付违约金。逾期超过____日的，乙方有权暂停施工并收取停工损失费。2.乙方未按质量标准施工的，甲方有权要求赔偿直接损失。造成甲方人员伤亡的，乙方应承担全部医疗及事故处理费用。十一、不可抗力1.不可抗力包括自然灾害、战争、政府征用等不可预见事件。发生时，受影响方应在____日内书面通知对方。2.不可抗力持续超过____日的，双方可协商解除合同。损失计算以实际损失凭证为准，需经具有资质的审计机构确认。十二、争议解决1.本合同履行中发生争议，应先向________________________人民政府调解。调解不成，向工程所在地人民法院提起诉讼。2.诉讼期间，双方应继续履行合同主要义务。法院判决书送达后____日内未上诉的，视为终审判决。十三、其他补充条款1.保密义务：双方对施工方案、材料价格等商业信息保密，保密期限至合同终止后____年。2.知识产权：施工图纸所有权归甲方，乙方不得擅自使用。工程成果知识产权归甲方所有。3.通知送达：甲方地址变更需书面通知乙方，乙方书面文件以签收日期为准。电子邮件视为有效送达。4.合同生效：经双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章后生效，正本一式六份，双方各执三份。另：乙方承诺不将本工程转包，若发现转包行为，甲方有权解除合同并追究违约责任。注：本合同附件包括《施工图纸》《材料品牌目录》《付款计划表》，均与本合同具有同等效力。甲方（盖章）：________________________法定代表人（签字）：__________签订日期：____年____月____日乙方（盖章）：________________________法定代表人（签字）：__________签订日期：____年____月____日第2篇甲方（筹资方）：名称：________________________住所地：________________________邮政编码：________________________法定代表人：________________________联系方式________________统一社会信用代码：________________________乙方（施工方）：名称：________________________住所地：________________________邮政编码：________________________法定代表人：________________________联系方式________________统一社会信用代码：________________________甲乙双方经友好协商，就________________________安置房建设项目达成一致，现签订本合同。本合同签订后，双方应严格遵守约定，共同推进项目建设。一、当事人信息2.乙方为________________________________________________，注册资本人民币__________万元，营业执照注册号：________________________。3.双方指定联络人：甲方财务部王某某（联系方式：________________________），乙方项目经理赵某某（联系方式________________二、合同标的1.建设项目位于________________________，规划用途为保障性住房，总用地面积________平方米，建筑面积________平方米。2.建筑结构为框架结构，层数____层，檐高____米，含____套住宅及____个公共设施。具体设计参数详见附件三。三、质量标准1.工程质量须达到国家《建筑工程施工质量验收统一标准》合格等级。主材采购须通过甲方组织的招标采购（详见附件四）。四、合同价款1.总造价为人民币________万元（大写：________________________），其中工程费占____%，监理费占____%，其他费用占____%。2.付款方式：首期款____%于____年____月____日前支付，主体结构完成支付____%，竣工验收支付____%，质保金____%于____年____月____日支付。3.工程款支付需附《工程进度确认单》，经甲方财务部及项目经理双签后生效。大额支付需进行三方对账。五、履行期限1.工期自____年____月____日至____年____月____日，每逾期一日按合同总额____%支付违约金。因不可抗力延误的，需提供气象局或政府证明。2.开工前____日内，乙方须完成施工许可证、安全文明施工方案及农民工工资专用账户备案。政府主管部门要求停工整改的，视为不可抗力。六、履行地点1.施工地点：________________________。乙方须自备混凝土搅拌设备，砂石等大宗材料运输费用由乙方承担。2.材料进场须提前____日申报，经甲方安全员验收合格后方可进入现场。堆放区域由乙方指定，甲方有权监督使用。七、检验验收1.分部分项工程验收需提交《质量验收记录表》，由甲方、乙方、监理单位三方签字。验收不合格的部位，乙方应在____日内整改。2.竣工验收需提交完整资料：竣工图（六套）、工程结算书、质量鉴定报告、消防验收合格证等。甲方应在收到资料后____日内组织验收。八、所有权转移1.工程款支付至合同总额____%时，乙方取得工程款支付凭证。甲方未按期支付超过____日的，乙方有权暂停施工。2.建设工程风险自____年____月____日竣工验收合格之日起转移。验收前发生质量事故的，由乙方承担修复费用。九、合同变更与解除1.变更需经双方书面确认，涉及设计变更的须重新签订补充协议。乙方提出的变更方案，甲方应在____日内书面答复。2.因不可抗力导致合同无法履行，双方可协商解除。协商不成的，按约定比例分担损失。甲方单方解除合同，需赔偿乙方实际损失。十、违约责任1.逾期付款的，每日按未付金额____%支付违约金。逾期超过____日的，乙方有权暂停施工并收取停工损失费。2.乙方未按质量标准施工的，甲方有权要求赔偿直接损失。造成甲方人员伤亡的，乙方应承担全部医疗及事故处理费用。十一、不可抗力1.不可抗力包括自然灾害、战争、政府征用等不可预见事件。发生时，受影响方应在____日内书面通知对方。2.不可抗力持续超过____日的，双方可协商解除合同。损失计算以实际损失凭证为准，需经具有资质的审计机构确认。十二、争议解决1.本合同履行中发生争议，应先向________________________人民政府调解。调解不成，向工程所在地人民法院提起诉讼。2.诉讼期间，双方应继续履行合同主要义务。法院判决书送达后____日内未上诉的，视为终审判决。十三、其他补充条款1.保密义务：双方对施工方案、材料价格等商业信息保密，保密期限至合同终止后____年。2.知识产权：施工图纸所有权归甲方，乙方不得擅自使用。工程成果知识产权归甲方所有。3.通知送达：甲方地址变更需书面通知乙方，乙方书面文件以签收日期为准。电子邮件视为有效送达。4.合同生效