建设工程施工合同_第1页
建设工程施工合同_第2页
建设工程施工合同_第3页
建设工程施工合同_第4页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

建设工程施工合同发包方（甲方）：承包方（乙方）：依照中华人民共和国合同法、建设部建筑法以及其他相关法律法规。本着遵守国家法律、公平、合理的原则，经甲、乙双方协商一致签订本合同。合同条款如下：一、工程名称：二、工程地点：三、开竣工时间：2010 年 月 日2010 年月日四、工程内容及方式：1、主要工程内容为：基础、框架、砌块、墙面、地面、场地。2、施工方式：包工不包料。五、结算及拨款方式：1、本合同工程款总额：工程俊工结算后，双方结算大表上的人工费（元每人每天）和管理费（人工费 x1.3）的总和。2、工人工资按月发放，在施工现场，由甲方监督之下，直接发放给工人。3、工程竣工验收后，工人工资全部结清，其余款项，等甲方结算完后 15 日内，按甲方结算大表上的人工费及管理费，一次性结算至工程款的 90%。4、余款在工程质保期满无质量问题时，十个工作日内一次性付5、承包方收到工程款后 5 日内应当向发包方开据符合税法规定的票据。六、质量与安全1、工程质量标准：现行的国家标准，达到合格要求。2、乙方必须严格按安全操作规程施工。如不按操作规程施工，发生安全事故，由乙方承担全部行政、刑事、民事责任。3、乙方须在进场前按相关规定为工人购买各种保险，如甲方发现乙方未按规定购买保险，甲方有权代乙方购买，保险费用从工程款中扣留。4、质保期为工程验收后的一年。七、甲方权利和义务1、甲方向乙方交付具备合同项下作业开工条件的施工场地。2、甲方向乙方提供满足作业所需的供应，通信及施工道路的畅通。3、甲方向乙方提供相应的工程资料及技术图纸。4、甲方向乙方提供图纸，及时向乙方交付材料。5、甲方按合同约定，向乙方支付工程进度款。6、因甲方原因，停工 24 小时以上的，甲方应按现场实际情况，支付乙方现场人员的人工费用，由甲方现场管理人员签字生效。人工费按 100 元/天计。7、因设计变更发生费用，由甲方按实际发生的工程量付给乙方八、乙方权利和义务1、乙方应严格按照图纸的工程量组织具有资格的工人投入工作，遵守法律法规。2、严格按照设计图纸及验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工，确保工程达到约定标准。3、科学管理，安排作业计划，投入足够的人力、务必确保工期。 承担由于自身造成的质量修改、返工、工期拖延等责任。4、自觉遵守有关部门的监督检查。九、违约责任：1、甲方如不能按时支付工程进度款，迟于约定时间 个工作日的，乙方有权停止施工，同时甲方支付乙方停工损失，其损失按工人工资 100 元/天计算。2、乙方如不能按时保质、保量、保工期完成施工项目，承担由此造成的经济损失，并向甲方支付违约金，违约金数额为所施工项目工程款总额的 10，甲方可直接从工程款中扣收违约金。十、双方发生争议时，可向甲方所在地人民法院提起诉讼。十一、本合同一式贰份双方各执壹份，自签字之日起生效
人人文库> 全部分类> 应用文书 > 合同范本

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论