35.小型建设工程分包合同

第 1 页 共 8 页 小 型建设工程分包合同 承包人（甲方）： 单击此处输入文字。 分包方（乙方）： 单击此处输入文字。 本合同于 年 月 日 在 签订 第 2 页 共 8 页 小型建设工程分包合同 签订地点 ： 签订时间 ： 年 月 日 承包人（甲方）： 分包人（乙方） ： 鉴于 （以下简称为“发包人”）与承包人已经签订建设工程施工合同（以下称为“总合同”）， 根据 中华人民共和国合同法 、 中华人民共和国建筑法及 有关法律法规的规定，甲乙双方遵循平等自愿、协商一致和诚实信用的原则，现就 工程施工 等事宜 签订合同如下： 第一条 分包工程概况 分包工程名称： 分包工程地点： 分包工程方式： 分包工程承包范围： 第二条 分包合同价款 分包 费用为人民币： 单击此处输入文字。 元 ，大写 单击此处输入文字。 。 如在合同履行期间工程量变更，合同价款调整，以最终审计结果为准。 第三条 工期 开工日期： 年 月 日； 竣工 日期： 年 月 日 。 合同工期总日历天数为： 天。 第四条 工程质量标准 工程质量标准： 第五条 总合同与本分包合同 合同（除工程价款之外）规定的文件解释顺序，以及本合同履行过程中，承包人和分包人协商一致的其它书面文件。 第 3 页 共 8 页 照甲方与发包人签订的总合同相关条款执行； 经承包人允许，分包人不得以任何理由与发包人或工程师发生直接工作联系，分包人不得直接致函发包人或工程师，也不得直接接受发包人或工程师 的指令。如分包人与发包人或工程师发生直接工作联系，将被视为违约，并承担违约责任。 第 六 条 图纸 重新绘制 、 翻译 、 购买标准图纸的责任和费用承担： 第 七 条 工地代表 职位： 。 职位： 。 。 管理职责及授权范围： 。 第 八 条 甲方工作 。 电 地点和供应要求： 。 。 。 批件的名称和完成时间： 。 。 。 。 ）其他设施（如有时），及费用承担： 。 第 九 条 乙方工作 完成时间及要求： 。 第 4 页 共 8 页 。 。 。 。 保护要求： 。 。 。 。 。 第 十 条 进度计划 或施工方案 )和进度计划的时间： 。 。 第十 一 条 工程质量 双方对工程质量有争议，由中国石化集团公司建设工程质量监督总站鉴定，所需费用及因此造成的损失，由责任方承担。双方均有责任，由双方根据其责任分别承担。 第十 二 条 工期延误 除甲方原因或法定不可抗力因素外，乙方原因造成工期延误，应承担赔偿责任，发生或可能发生影响工期的情形，乙方应立即报告甲方，不得擅自延长工期。 第十 三 条 中间验收 乙方提出中间验收部位和时间： 。 第十 四 条 工程预付款 合同生效且开工报告得到批复后，甲方向乙方支付合同价款的 作为工程预付款。 第十 五 条 工程量的核实确认 工程开工后，乙方应每 天向监理和甲方派驻工地代表提交已完工程量的报告。 乙方应在工程竣工后及时向甲方提交经监理单位和甲方派驻代表审核后的竣工工程量报告进行人最终确认。 第十 六 条 工程款支付 行转帐，人民币结算。 据工程施工进度分次付款。工程量完成 时，支付合同金额的 ，同时扣除预付款；工程量完成 时，支付合同金额的 ，工程量全部完成时，付至合同金 第 5 页 共 8 页 额的 。 工结算完毕， 暂 留合同结算金额的 15%作为资料保证金 （ 10%） 和质 量 保 证 金（ 5%） ，其余款项一次结清。 竣工资料交发包人 验收合格 后，返还资料保证金；在质量保修期满后，如无质量问题， 28 天内返还质保金。 第十 七 条 材料设备供应 应的材料 视同甲方提供的材料设备。 方 采购的材料 。 设备外，甲方供应的材料 、 设备必须是符合工程设计要求的合格产品 ,并应按时供应到现场。凡由乙方采购的材料 、 设备，采购前乙方应将材料 、 设备的名称 、 数量 、质量 、 价格报甲方审核，经甲方同意后，方可采购。 第十 八 条 安全施工 乙方应与甲方 签订施工作业安全协议书。保证安全施工，文明施工，并设立专职 安全 部门和专职 安全管理 人员，做好安全管理工作。乙方在开工前应接受甲方 育培训，甲方派驻代表或派出的安全人员有权对乙方施工全过程进行 查和监督。 第十 九 条 竣工验收 工程竣工后 ,乙方应通知甲方验收 ,甲方自接到验收通知 日内组织验收。如甲方在规定时间内未组织验收 ,需及时通知乙方 ,另定验收日期。但甲方应承认竣工日期 ,并承担乙方的保管费用。 。 。 第 二 十条 质量保修 乙方在工程开工前，应当与甲方签订质量保 证承诺 书，就工程质量向甲方做出承诺，质量保证承诺 书作为本合同组成部分。 本工程质保期为竣工验收合格之日起 年。质保期满后，质保金经双方确认后结算并返还。 第二十 一 条 合同的变更和解除 1甲乙双方协商一致可变更 本合同 ， 但 应采用书面形式。 2有下列情形之一的，可以解除合同： （ 1）因不可抗力致使不能实现合同目的。 （ 2）双方协商一致解除合同。 （ 3） 履行期限届满之前，一方明确表示或以实际行动表明不履行合同义务的，另一方 可以解除合同 。 第 6 页 共 8 页 （ 4） 因一方违约致使合同无法继续履行，另一方可以解除合同。 3其他： 。 第二十 二 条 工程 再 分包 1 分包人不得将其承包的分包工程转包给他人，也不得将其承包的分包工程的全部或部分再分包给他人。如分包人将其承包的分包工程转包或再分包，将 被视为违约，并承担违约责任。 2 分包人经承包人 书面 同意可以将劳务作业再分包给具有相应劳务分包资质的劳务企业。 3 分包人应对再分包的劳务作业的质量等相关事宜进行督促和检查，并承担相关连带责任。 第二十 三 条 不可抗力 在 小时内向对方通知，并应在 天内提供权威机关的书面证明。 2受不可抗力影响的一方或双方有义务采取措施，将因不可抗力造成的损失降低到最低限度。 第二十 四 条 廉政条款 双方应签订廉洁从业责任书，并履行廉洁从业义务。 第二十 五 条 违 约责任 1 甲方违约： （ 1）不按合同约定 支付 工程款，每逾期一日，向乙方支付 未支付部分银行同期利率的利息的违约金，并相应顺延工期； （ 2） 收到乙方分包工程竣工结算报告及结算资料后 28 天内无正当理由不支付工程竣工结算价款，从第 29 天起按分包人同期向银行贷款利率支付拖欠工程价款的利息，并承担违约责任。 （ 3） 双方约定的甲方其他违约责任： 。 2 乙方违约： （ 1）因乙方的原因未按合同约定的竣工日期或甲方同意顺延的工期竣工，每逾期一日，向甲方支付违约金 元； （ 2）因乙方原因工程质量未达到合同约定的质量标准，乙方按甲方要求的期限负责整改，并向甲方支付合同总价款 10的 违约金； （ 3）乙方不履行合同义务或不按合同约定履行义务，造成甲方损失的，乙方按支付合同总价款 10的 违约金， （ 4）乙方不及时提供结算资料，造成不能正常结算的后果由乙方负责，乙方如因此影响甲方工程竣工工作，应当向甲方支付合同总价款 5的违约金。 （ 5）双方约定的乙方其他违约责任： 。 第 7 页 共 8 页 3 一方违约后，另一方要求违约方继续履行合同时，违约方除承担 上述 违约责任外，仍 应继续履行合同。违约金不足弥补 守约 方经济损失的， 违约 方还应当给予经济赔偿 。 第二十 六 条 争议解决 本合同如发生争议或纠纷，甲、乙双方应协商解决，解决不了时，按以下第 项处理： 1 由 仲裁机构仲裁 。 2 向 人民法院起诉。 3 提交中国石化内部纠纷调解处理委员会调解 。 第二十 七 条 其他 1本合同未尽事宜，双方协商签订补充协议。 2 本合同的附件及补充协议是本合同组成部分，与本合同具有同等法律效力。 3保密：本合同的各项条款属于双方经营活动内容 , 任何一方未经对方当事人书面允许不得对外泄露。 4 如在乙方没有全面履行本合同义务之前，总包合同解除，则甲方应及时通知乙方解除本合同，乙方接到通知后应尽快撤离现场。 5 乙方必须按时结清员工工资，如乙方拖欠员工工资，造成或可能造成工程施工停滞或出现其他影响工程的情况，甲方有权向乙方提出忠告，如乙方仍不改正，甲方有权 预 留乙方相当于乙方拖欠员工工资总额的工程款，作为乙方员工工资储备。 6 甲方 因 乙方 的任何违约行为、管理不善、疏忽或其他过错导致工程质量出现缺陷，给发包人造成损失或导致竣工日期延误的， 乙方 就分包工程对发包人承担连带责任。 7 。 8本合同签订地点： 。 9本合同自双方签字并盖章之日起 生效。 本合同一式 份， 乙方 执 份，甲方执 份。 （签字盖章页，本页无正文） 甲方（盖章） 乙方（盖章） 单位地址： 单击此处输入文字。 单位地址 ： 第 8 页 共 8 页 法定代表人 （负责人）： 单击此