公司与项目部签订管理费协议.doc

建筑工程施工内部承包协议发包方： （以下简称甲方）承包方： 工程项目部 （以下简称乙方） 为进一步完善公司内部管理机制，明确甲、乙双方的责、权、利关系，加强对本工程项目的监督管理，确保本工程项目的施工质量、安全、进度，以及各项经济技术指标的实现。甲、乙双方根据国家相关建筑法规和甲方的项目工程管理规定，在乙方无条件认可并愿意全部履行甲方与建设方签订的建设工程施工承包合同（协议）条款，本着平等互利、互利双赢的原则，经双方共同协商一致，签订以下合同条款，供双方严格遵守执行。一、工程概况1、工程名称：2、工程地址：3、工程规模： 4、合同总造价：5、合同工期： 天二、承包方式及内容1、承包方式为全包。2、承包内容：以甲方与建设方签订的建设工程施工承包合同（协议）中所包含的全部工作范围和应实现的各项经济技术指标（包括设计变更通知书中增减工作范围和国家另有明文规定必须达到的各项指标）和应履行的各项义务和职责等全部内容。三、承包期限自本工程中标之日起至工程全部竣工交付、保修期满结算一切经济手续，无任何经济、民事以及刑事纠纷案件遗留问题之日止。（工程质量按国家规定的终生负责制执行）。四、工程款及税费收缴1、凡属建设方拨付的本工程的工程款，未经甲方特别书面授权都必须转至甲方指定的开户银行。2、凡属本工程建设中所需的工程款项，概由乙方自筹解决，甲方不承担为乙方融资或垫付工程款的任何义务。3、工程款拨付：根据甲方与建设方签订的建设工程施工承包合同（协议）中有关工程款拨付方式，待建设方将本项目工程款转至甲方帐户后，甲方依据本协议按比例扣足公司代交税费和公司管理费后，再将余额全额支付给乙方4、税金的交纳：建筑营业税由甲方按国家规定的相关税种和税率计算，乙方主动按时到所属税务机关履行纳税义务，并将合法有效的完税票据交甲方财务注账存档备案或者由甲方依据本协议在建设方拨付的工程款中代扣代缴。5、综合管理费的交纳：本工程乙方向甲方交纳的综合管理费本工程总造价的4%，综合管理费的交纳分三次交纳，即：施工合同签订后三日内乙方用现金交纳50%的管理费，主体完工后乙方用现金交纳40%的管理费，工程全部完工乙方用现金交纳10%的管理费。6、待工程竣工交付后，根据甲方与建设方签订的建设工程施工承包合同中有关退还履约（质量）保证金的条款，当建设方退还的履约（质量）保证金达到甲方指定的开户银行后，如乙方无任何遗留问题，并已与甲方结清全部税费并将竣工资料交甲方留档备案后，甲方全额退还乙方缴纳的本工程的履约（质量）保证金，否则甲方有权在建设方退还的履约（质量）保证金中扣除乙方应缴的全部税费。 五、甲、乙双方各自的权利和义务（一）甲方的权利和义务1、有权对乙方履行承包合同进行监督、检查，发现问题责令乙方及时纠正和整改。2、有权按本合同约定收取乙方应交纳的税金和相关费用。3、有权制止乙方的任何违约、违规、违纪、违法行为，乙方不服从的，甲方有权终止其承包合同，直至依法追究乙方当事人的法律责任和乙方责任人的连带责任。4、有权要求乙方对甲方造成的任何损失或损害进行公开道歉和经济赔偿。5、有义务为乙方提供履行合同所需的相关证照、文件、印章和技术资料。6、有义务协助乙方协调与有关部门的关系，为乙方提供业务技术方面的咨询服务，支持乙方维护自身和甲方公司的一切合法权益。7、有义务配合乙方共同处理好工程施工中遇到的重大疑难问题。（二）乙方的权利和义务1、有权合法使用甲方的证照、印章、技术资料，发生的费用由乙方承担。2、有权对承包项目工程中所需的人、财、物实行自主安排和调配。3、有权对承包项目实行分项核算、自负盈亏，确定剩余利润的内部分配和债务的分担。4、有义务和责任遵守国家的法律、法令及国家的各项方针政策，严格执行行业规范和各种规程，依法向国家和相关部门缴纳各种税费。5、全面履行以甲方名义与建设方签订的工程承包合同和本合同中所规定的各项应尽义务。7、有义务按本合同之约定，按时足额向甲方交纳管理费，保证不拖欠、各类人员工资，本合同有效期内，付清全部人工、材料、机械设备费用，并按工程形象进度，对工程款的使用情况等，分月、季向甲方提供准、快、细、全的报表。8、有义务接受相关部门、建设方和甲方对工程施工过程中的质量、安全、进度、各类资料、工程款的收付等情况进行监督检查，对一切违规、违纪违法行为的处罚。9、必须建立健全符合工程实际情况的岗位责任制，质量安全保证体系，严格执行职工养老保险、工伤、医疗、意外伤害保险等政策法规。在确保工程施工质量、安全的前提下，按合同约定工期，全面完成工程承包的各项经济技术指标。10、有义务维护甲方的信誉和利益，不得违法使用、转借、倒卖甲方提供的各种证照、文件、印章及技术资料，转包工程承包项目。11、因工程发生质量、安全事故或人员的伤、病、残、亡事故时，给国家、集体或他人造成伤害和损失的，概由乙方承担全部的经济、民事以及法律责任。与甲方无关。12、乙方有义务做好本承包工程现场的治安保卫工作和各种图纸、资料的收集、整理、签认、归档工作，在工程竣工交付时，完整送交一套给甲方存档备查，否则甲方拒绝对其他任何资料、票据监章。六、双方的共同责任1、乙方向甲方交纳的管理费为甲方的纯收费用。甲方不承担其他任何的税费开支，如有其它费用发生，全部由乙方承担。2、乙方依法向国家缴纳税费，向相关部门和甲方按规定交清费用后，承包工程中的剩余利润全部归乙方所有，发生亏损全部由乙方承担，甲方无权享有也无义务承担。3、如乙方需要或者乙方在施工过程出现重大违规时，由甲方指派专业人员为乙方服务，其派出人员的报酬和一切费用（含工资、食宿、车旅费、资料费等）全部由乙方承担，并对派出人员的安全负责。4、信守合同、严格履约、实现双盈。七、违约1、合同双方任何一方违约，违约方除赔偿给守约方造成的全部经济损失外，还将承担合同总价款5%的违约金交守约方。2、违约的认定和解决（1）合同双方协商认真对待定解决；（2）诉请人民法院依法审定裁决；（3）受理本案法院为甲方所在地法院。八、在实施过程中，如发生本合同中未涉及到的实际问题，由甲乙双方另行协商，签订补充协议。九、本合同一式两份，甲、乙双方各执