工程项目管理选择题复习.doc

第一章 建设工程项目管理概论一.单选题1.在以下特征中，不属于建设项目基本特征的是（ C ）。 A、单件性B、具有一定的约束条件 C、重复性 D、具有生命周期2.建设项目的全过程管理是指（B）所进行的项目管理。 A 建设监理单位从设计到施工阶段 B业主从项目建议书到竣工投产 C设计单位从初步设计到施工图设计 D施工单位从投标报价到竣工验收3.若干单项工程是否同属于一个建设项目，取决于（ c）。 A建设投资 B施工地点 C总体设计 D建设工期4.每个项目有项目生命周期，建设项目也不例外，其生命周期包括自项目（ C）各个阶段。 A施工开始至建成后生产运营 B 设计开始至竣工保修 C决策评估开始至竣工保修 D施工开始至竣工保修5.在对建设工程三大目标对立统一关系进行分析时,同样需要将投资,进度,质量三大目标作为( A )统筹考虑,力求实现整个目标系统最优。 A.一个系统 B.目标规划和计划结合 C.客观规律及制约因素 D.统一的关系6.如果业主确定投资目标为优先目标时，下列做法中，哪一种不可取？（C ） A.首先保证工程安全，满足功能目标和施工质量合格， 在此基础上尽量降低工程造价 B.进行多方案比较，在保证工程质量与投资效益的前提下，确定工程投资的最优目标值 C.首先确定投资目标值，在不超过该值的前提下，确定工程质量标准和使用功能标准 D.如果业主提出的投资目标不能保证工程质量与使用功能，应向业主建议修改投资目标值7.由于工程项目系统本身的状态和外部环境是不断变化的，相应地就要求控制工作也随之变化，目标控制的能力和水平也要不断提高，这表明目标控制是一种( B )过程。A.循环控制 B.动态控制 C.主动控制 D.反馈控制8.目标控制有主动控制和被动控制之分。下列关于主动控制和被动控制的表述中，正确的是( D )。 A以主动控制为主，被动控制为 B被动控制比主动控制的效果好 C主动控制是不经济的 D仅仅采取主动控制是不现实的9.工程总承包企业指受(A)委托，按照合同约定，对工程项目的勘察、设计、采购、施工、试运行(竣工验收)等实行全过程或若干阶段承包的企业。 A业主 B施工方 C项目经理 D监理方 10.建设工程项目总承包是指业主方把建设工程项目的( D )进行综合委托的模式。A设计任务和采购任务 B施工任务和采购任务C勘察任务和施工任务 D设计任务和施工任务二、多选：1.在国际上，建设工程项目总承包的组织可能有的模式为（ABCD）。 A一个企业既有设计力量，又有施工力量，由其独立承担建设工程项目的总承包任务 B由设计和施工单位组成联合体，以承担特定建设工程项目的总承包任务 C由设计单位承接总承包任务，施工单位作为其分包承担其中的施工任务 D由施工单位承接总承包任务，设计单位受施工单位委托承担其中的设计任务 E由多个施工单位组成联合体共同承担建设工程项目的总承包任务 2.工程总承包的主要方式有（ ACD ）。A.设计施工总承包 B.施工采购总承包 C.EPC 总承包 D.交钥匙总包 E.平行承包 第二章 建设工程项目申请报告一、单选1. 可行性研究主要从( B )几个方面进行研究 A.技术可行性，经济可行性，操作可行性。 B.技术可行性，经济可行性，社会可行性。 C.经济可行性，系统可行性，操作可行性。 D.经济可行性，系统可行性，时间可行性。 2建设工程项目在投资决策阶段工作的核心和重点是（B）。A项目决策B.可行性研究工作 C.筹资D.厂址选择 3.建设项目基本程序是指项目建设全过程中各项（ D ）应遵循的先后顺序。A. 施工 B. 生产 C. 设计 D. 工作4.项目建设决策阶段可行性研究报告中确定了项目的（ C ）。 A. 设计概算 B. 竣工决算 C. 投资估算 D. 安装预算5.大中型建设工程项目立项批准后，在开工前，应当由(A )按照有关规定申请领取施工许可证。A、建设单位 B、施工单位 C、总承包单位 D、监理单位6.某市医院拟新建住院大楼，该医院于2007年3月20领到施工许可证，根据建筑法的规定，该工程正常应在(B)前开工。 A、2007年4月20日 B、2007年6月20日 C、2007年9月20日 D、2008年3月20日二、多选1.不确定性分析的主要方法有（ BCD ）。A.比较法 B.盈亏平衡分析 C.敏感性分析D.概率分析 E.回归分析 第三章 建设工程项目组织一、单项选择1.项目管理组织与企业组织的最大区别是（ C ） A系统性 B主动性 C一次性 D弹性2.在一定的条件下，管理层次越多，管理跨度（ B ） A越大 B越小 C不变 D开始越大，慢慢越小3.下列关于矩阵型组织结构的描述正确的是（ A ）。A.矩阵型组织结构结合了职能型和线性组织结构的优点。B.矩阵型组织结构中指令源是唯一的。C.在矩阵型组织结构成员只向项目经理负责。D.矩阵型组织结构只适合大型的项目管理。4.项目经理是一个( C )的名称。A技术岗位 B专业人士C工作岗位 D执业资格5.在我国，建造师是一种( A )的名称。A专业人士 B管理职位C技术职称 D工作岗位6取得建造师注册证书的人员( A )工程项目施工的项目经理。 A由企业自主决定能否担任 B一定能担任 C不能 D在过渡期满后一定能担任7.项目经理责任制是以项目经理为( A )的施工项目管理目标责任制度。A责任主体 B权力主体C利益主体 D指挥主体二、多项选择1.常见的只有一个部门对应一个指令源组织结构不包含（ BCD ）A.线性组织结构 B.职能型组织结构 C.矩阵型组织结构 D.混合型组织结构 2项目经理是( ACD )。A项目经理是其上级任命的一个项目管理班子的负责人(领导人)，是一个企业法定代表人在工程项目上的代表人B它的任务仅限于从事项目管理工作，其主要任务是项目目标的控制C. 项目经理不是一个技术岗位，而是一个管理岗位D它是一个组织系统中的管理者，它的人事权、财权和物资采购权等管理权限，由其上级确定E项目经理是法人3.下列关于项目经理责任制的叙述正确的是（ ABC ）。 A.项目经理责任制是施工项目管理的基本制度之一 B.项目经理责任制是成功进行项目管理的前提 C.项目经理责任制是成功进行项目管理的的基本保证 D.项目经理责任制确定了项目经理在建设单位中的地位 E.项目经理责任制确定了施工企业法人的基本责任、权限和利益 第五章 建设工程项目进度控制一、 单项选择题1.建设工程进度控制是监理工程师的主要任务之一，其最终目的是确保建设项目(B )。A在实施过程中应用动态控制原理B按预定的时间动用或提前交付使用 C进度控制计划免受风险因素的干扰 D各方参建单位的进度关系得到协调2.由于不可抗力引起的工期延期，应由( D )承担违约责任。 A工程承包人 B劳务分包人 C转包人 D以上都不对3.在建设工程施工阶段，由于承包商自身的原因造成工期延误时，监理工程师对承包商修改后的进度计划的批准意味着(C )。 A.同意延长施工合同工期 B.免除承包商的误期损失赔偿 C.确认承包商在合理的状态下施工 D.同意支付承包商赶工的全部额外开支 4.在建设工程施工阶段，承包单位需要将施工进度计划提交给监理工程师审查，其目的是为了( D )。A表明其履行施工合同的能力 B解除其对施工进度计划的责任和义务C请求监理工程师优化施工进度计划 D听取监理工程师的建设性意见5.因发包人的原因施工现场尚不具备施工的条件，影响了承包人不能按照协议书约定的日期开工时，( A )推迟开工日期。A.工程师应以书面形式通知承包人 B.应当经过承包人批准C.发包人与承包人协商 D.应当经过建设行政主管部门批准6.横道计划作为控制建设工程进度的方法之一，其局限性是不能(B )。 A.反映出建设工程实施过程中劳动力的需求量 B.明确反映出各项工作之间错综复杂的相互关系 C.反映出建设工程实施过程中材料的需求量 D.直观地反映出建设工程的施工期限 7.工程总费用由直接费和间接费两部分组成，随着工期的缩短，会引起（ B ）。A 、直接费和间接费同时增加 B 、直接费增加，间接费减少C 、直接费和间接费同时减少 D 、直接费减少，间接费增加8.由于项目实施过程中主观和客观条件的变化，进度控制必须是一个（ B ）的管理过程。A反复 B动态 C经常 D主动9.施工方进度控制的任务是依据（ B ）对施工进度的要求控制施工进度。A监理规划 B施工合同C施工任务单 D施工组织设计10.建设工程项目的总进度目标是在项目（ A ）阶段确定的。A决策阶段 B设计准备阶段C设计阶段 D施工阶段11.在建设工程常用网络计划表示方法中，（ B ）是以节点及其编号表示工作，以箭线表示工作之间逻辑关系的网络图。A双代号网络图 B单代号网络图C双代号时标网络图 D随机网络图12.在双代号时标网络计划中，以波形线表示工作的（ D ）。A逻辑关系 B关键线路C总时差 D自由时差二、多选1.与网络计划相比较，横道图进度计划法具有（ AD ）特点。A适用于手工编制计划 B工作之间的逻辑关系表达清楚C能够确定计划的关键工作和关键线路 D调整工作量大E适应大型项目的进度计划系统2.网络计划中工作之间的逻辑关系包括（ AB ）。 A.工艺关系 B.组织关系 C.生产关系 D.技术关系 E.协调关系3.在建设工程项目管理过程中（ ABD ）承担了进度控制的任务。A业主方 B设计方 C担保方 D总承包方 E营运方4.在项目的实施阶段，项目的总进度包括（BCDE）。A编制可行性研究报告的进度B设计工作进度C招标工作进度D施工前准备工作进度E工程施工和设备安装进度5建设工程项目进度控制的组织措施包括（DE ）。A承发包模式的选择 B工程进度的风险分析C资源需求分析 D编制项目进度控制的工作流程E进行有关进度控制会议的组织设计6.建设工程项目进度控制的技术措施包括（CE ）。A承发包模式的选择 B.资金需求分析C.选用对实现进度目标有利的设计技术D资金供应的条件E选用对实现进度目标有利的施工技术 第六章 建设工程项目成本控制1.投资项目周期中，决策、设计和施工阶段的产出分别是决策结果、设计文件和投资产品。若以产出对总投资影响从大到小进行排列，其次序为(A )。 A决策结果一设计文件一投资产品 B决策结果一投资产品一设计产品 C设计文件一投资产品一决策结果 D投资产品一决策结果一设计文件2.资金的时间价值是指( C ) A.现在所拥有的资金在将来投资时所能获得的收益 B.资金随有时间的推移本身能够增值 C.资金在生产和流通过程中随时间推移而产生的增值 D.可用于储蓄或贷款的资金在储蓄或贷款时所产生的利息 3.某项目计息周期为半年,名义年利率为8%,则项目的实际年利率为(C) A.4% B.8% C.8.16% D.16.64%4.表示资金时间价值的利息率是（C ） A.银行同期贷款利率 B.银行同期存款利率 C.社会资金平均利润率 D.加权资本成本率5.财务评价是从(B )角度，考察项目投资在财务上的潜在获利能力。 A个人 B企业 C行业 D国家6.下列说法不正确的是（B）。 A.财务评价是站在项目层次上，以投资者角度分析项目在财务上的得失；国民经济评价是站在国家和地区的层次上，从全社会的角度分析评价项目对国民经济的费用和效益 B.财务评价与国民经济评价只需计算项目的直接费用和效益 C.财务评价采用预测价格，国民经济评价采用影子价格 D.财务评价分析项目借款偿还能力，国民经济评价只有盈利性分析，没有清偿能力分析 7.计算财务净现值时所采用的利率是(C )。A银行存款利率 B银行贷款利率C基准收益率 D投资利润率 8.某建设项目的现金流量为常规现金流量，当基准收益率为8时，净现值为400万元。若基准收益率变为10，该项目的FNPV(B )。A大于400万元 B小于400万元 C等于400万元 D不确定9.通过静态投资回收期与(C )的比较，可以判断方案是否可行。A项目寿命期B项目建设期 C基准投资回收期 D动态投资回收期 10.与计算动态投资回收期无关的量是(C )。 A现金流入 B现金流出 C项目寿命期 D基准收益率 11.下列代号正确的是( C )A、投资回收期CO B、现金流出CI C、项目财务净现值FNPV D、财务内部收益率IRR12.对单一项目,同一净现金流量的净现值,折现率提高时,净现值应该( B ) A.提高 B.降低 C.不变 D.提高或降低13能使投资方案的净现值为零的折现率，叫（ C ） A.净现值率 B.资金成本率 C.内部收益率 D.投资利润率14.当某方案的净现值大于零时，其内部收益率（ C ） A.可能大于零 B.一定小于零 C.一定大于设定折现率 D.可能等于设定折现率15.某建设单位准备向银行贷款订购设备,有两银行可进行选择,甲行年利率12%,计息期一年,乙行年利率12%,计息期半年,按复利计息,因此,建设单位的结论是( B ) A.甲行年实际利率高于乙行年实际利率 B.乙行年实际利率高于甲行年实际利率 C.两家银行的年实际利率相等 D.两家银行的年实际利率相等,但偿还利息次数不同16.某建设项目，当折现率i=10%时，财务净现值FNPV=200万元，当i=15%时，财务净现值FNPV= -100万元，用内插法求得其财务内部收益率为（C ） A 15% B 20% C 13.3% D 11.67%17.某人拟在5年获得本利和10000元，投资报酬率为10，现应投入（ A ）元。 A.6209 B.5000 C.4600 D.486018对于常规投资方案，若投资项目的FNPV(18)0，则必有(B )。 AFNPV(20)0 BFIRR18C静态投资回收期等于方案的计算期DFNPVR(18)l19.已知两个寿命周期相同的投资方案，下面结论正确的有（ D ）。 A.当NPV1 NPV2，则IRR1 IRR2 B.当NPV1= NPV2，则IRR1= IRR2 C.当IRR1 IRR2 0，则方案1优于方案2 D.当NPV1 NPV2 0，则方案1优于方案220.在项目财务评价中，若某一方案可行，则(D )。 APfPc，FNPVO，FIRRic BPfPc，FNPVO，FIRRPc，FNPVO，FIRRic DPfO，FIRRic21.价值工程的目标是( D )。 A.以最低的生产成本实现最好的经济效益 B.以最低的生产成本实现使用者所需的功能 C.以最低的寿命周期成本实现使用者所需最高功能 D.以最低的寿命周期成本可靠地实现使用者所需的功能 22.价值工程中，确定产品价值高的标准是（ B ）。 A.成本低，价格高 B.成本低，功能大 C.成本高，功能大 D.成本高，价格高23.就顾客对产品而言价值工程中寿命周期成本是指（ D ）。A.设计成本 B.生产成本 C.生产成本+使用及维护成本 D.购置、维修、使用产品所花费用24.价值工程中寿命周期成本是指( D )。 A.生产及销售成本+使用及维修成本 B.试验、试制成本+生产及销售成本+使用及维修成本 C.科研、设计成本+生产及销售成本+使用及维修成本 D.科研、设计成本+试验、试制成本+生产及销售成本+使用及维修成本 25.在建设工程项目中，采用价值工程提高建设工程项目经济效果的关键环节为（ C ）。A.设计阶段、施工阶段 B.施工、竣工验收阶段 C.规划阶段与设计阶段 D.规划、施工阶段26.在建筑产品生产中应用价值工程原理时，应( C )。 A.在分析结构、材质等问题的同时，对产品的必要功能进行定义 B.首先确定建筑产品的设计方案，然后再进行功能分析和评价 C.在分析功能的基础上，再去研究结构、材质等问题 D.在分析结构、施工工艺的基础上，确定建筑产品的功能 27.某公司为了站稳市场，对占市场份额比较大的四种产品进行功能价值分析，得到相应的价值系数分别是：V甲=0.5，V乙=0.8，V丙=1.1， V丁=1.5，该公司应重点研究改进的产品是( A )。 A.产品甲 B.产品乙 C.产品丙 D.产品丁 28.在初步设计开始前，确定限额设计目标的根据是（C ）A、项目建议书 B、初步可行性研究报告C、经批准的可行性研究报告 D、设计任务书29.限额设计中，投资的分配顺序是（ B ）。 A、单项工程-专业工程-单位工程 B、单项工程-单位工程-专业工程 C、专业工程-单项工程-单位工程 D、初步设计-技术设计-施工图设计30.某钢门窗安装工程，5月份拟完工程计划施工成本10万元，已完成工程计划施工成本8万元，已完工程实际施工成本12万元，则施工成本偏差为（ B ）万元，进度偏差为（ C ）万元。 A. -2 B. 4 C. 2 D. -431.在偏差计算中，如果施工成本偏差大于零，进度偏差小于零，则结论为（ D ）。 A.施工成本节约，工期拖延 B.施工成本节约，工期提前 C.施工成本超支，工期拖延 D.施工成本超支，工期提前32.用曲线法进行施工成本偏差分析时，已完工程计划施工成本曲线和拟完工程计划施工成本曲线水平距离表示（ B ）。 A成本偏差 B进度偏差 C累计偏差 D局部偏差 33.工程合同的付款可分为( D )。A预付款、工程进度款、最终付款B预付款、最终付款C工程进度款、最终付款D预付款、工程进度款、最终付款和退还保留金34.某项目承包工程价款总额为4000万元，年度承包工程总值为1500万元，预付备料款额度为20%，主要材料比重为50%，则该工程预付备料款起扣点为（ D ）万元。A900 B1000 C2500 D3400 35.承包方在工程变更确认后（ B ）内，提出变更工程价款的报告，经工程师确认后调整合同价款。A7天 B14天 C15天 D28天 二、多选1.下列说法正确的是（ AD ）A.利率等于货币时间价值、通货膨胀附加率、风险报酬三者之和。B.用来代表资金时间价值的利息率中包含着风险因素。C.资金时间价值是指一定量的资金在不同时点上的价值量。D.资金的时间价值，是指在一定量资金在不同时点上的价值量的差额。2.如果( BD ),则项目可行.A.财务评价可行，国民经济评价不可行。B.财务评价可行，国民经济评价可行。C.财务评价不可行，国民经济评价不可行D.财务评价不可行，国民经济评价可行3.影子价格是进行国民经济评价的专用价格，反映（ BCD ）A.政府调控意愿 B.市场供求关系C.资源稀缺程度 D.资源合理配制要求4.国民经济评价与财务评价的区别在于（ABC）。 A.两种评价的角度和基本出发点不同 B.项目的费用和效益的含义和范围划分不同 C.使用的价格体系不同 D.财务评价只有盈利性分析，国民经济评价还包括清偿能力分析 E.使用的基本理论不同 5.下列说法正确的是（ABD）。 A.各种税金、补贴和国内银行利息这些国内不同社会成员之间的相互支付称为“转移支付” B.国民经济效益和费用不应包括“转移支付” C.工资也是社会内不同成员之间的相互支付，也是“转移支付”D.工资不能衡量劳动力费用 6.列说法正确的是（ABE ）。A 投资回收期指标只能作为反映项目投资盈利能力的辅助指标 B 投资回收期可以从投产开始年计算 C 投资回收期只能从建设开始年计算 D 投资回收期长，项目抗风险能力强 E 投资回收期的优点是计算简便 7.已知某建设项目计算期为n，基准收益率为ic，内部收益率为IRR，则下列关系式正确的有（ ACE ）。 A.当ic=IRR时，NPV=0 B.当icIRR时，动态投资回收期小于n C.当ic0 D.当NPV0时，ic0时，动态投资回收期小于n8.某建设项目总投资为P，项目寿命期为n年，基准收益率为ic，当项目寿命期结束时恰好收回全部投资，则下列算式正确的有(ACD )。 ANPV0 BNPVO CPtn DIRRic EIRRic 9.某投资方案的基准收益率为10，内部收益率为15，则该方案( AD )。 A净现值大于零 B该方案不可行 C净现值小于零 D该方案可行 E无法判断是否可行10.工程预付款的额度，一般是根据( BCDE )等因素经测算来确定。 A质量要求 B施工工期 C建安工作量 D材料储备周期 E主要材料和构件比重11.可调整价格合同中价款调整的范围包括( ACDE )。A 国家法律、行政法规和国家政策变化影响合同价款B 承包商企业内部定额变化影响合同价款C 工程造价管理部门颁布的价格调整D 一周内非承包人原因的停水、停电、停气造成停工，累计超过8小时E 双方约定的其他调整或增减12.应选择（ ADE ）作为价值工程的对象。A.结构复杂的产品 B.生产数量少的产品C.用户意见少的产品 D.市场竞争激烈的产品E.技术性能差的产品13.价值工程涉及价值、功能和寿命周期成本三个基本要素，其特点包括( ABD )。A.价值工程的核心是对产品进行功能分析B.价值工程要求将功能定量化，即将功能转化为能够与成本直接相比的量化值C.价值工程的目标是以最低的生产成本使产品具备其所必需具备的功能D.价值工程是以集体的智慧开展的有计划、有组织的管理活动E.价值工程中的价值是指对象的使用价值，而不是交换价值14.工程预付款的额度，一般是根据( BCDE )等因素经测算来确定。 A质量要求 B施工工期 C建安工作量 D材料储备周期 E主要材料和构件比重15.工程师对承包商施工索赔的处理决定，承包商(CDE )。A.必须执行 B.可以不予理睬C.可以执行 D.可以要求工程师重新考虑E.可以依据合同提交仲裁16.施工合同文本规定，对于在施工中发生不可抗力，( CE )发生的费用由承包人承担。A.工程本身的损害B.发包人人员伤亡C.造成承包人设备、机械的损坏及停工D.所需清理修复工作E.承包人人员伤亡17.承包商向业主索赔成立的条件包括有( ABDE )。A.由于业主原因造成费用增加和工期损失B.由于工程师原因造成费用增加和工期损失 C.由于分包商原因造成费用增加和工期损失 D.按约定提交了索赔意向 E.提交了索赔报告 第七章 建设工程项目质量控制1.“戴明循环”的四个过程是（ D ）A.计划处理执行检查 B.计划执行处理检查 C.计划检查执行处理 D.计划执行检查处理2.影响工程质量的因素很多，可归纳为4M1E因素，其中的“E”是指对（ B）的控制。A.人 B.环境 C.机械 D.材料3.工程项目质量控制就是为了确保（ B）的质量标准，所采取的一系列监控措施、手段和方法。A、监理工程师规定 B、合同规定C、政府规定 D、业主规定4.施工质量控制就是对（ C ）的控制 A.施工工艺和操作规程 B.作业活动效果和质量 C.施工人员行为 D.质量控制点 5.建设工程质量的特性中，“在规定的时间和规定的条件下完成规定功能的能力”是指工程的(C )。 A耐久性 B安全性 C可靠性 D适用性 6.所谓“三全”控制管理，主要是指( C )。 A全面，全过程，全企业的质量管理 B全面，全员，全企业的质量管理 C全企业，全员，全过程的质量管理 D全面，全过程，全机构的质量管理7.为了便于过程控制和终端把关，按施工层次划分的质量控制系统过程，是指分别对(B )所进行的控制过程。 A检验批、分项、分部、单位工程B资源投入、生产过程、产出品 C施工准备、施工过程、竣工验收D施工人员、检验人员、监理人员 8.施工质量控制按工程实体质量形成过程的时间阶段分为( C )控制。A分项工程、分部工程、单位工程B资源投入、生产过程、最终产品C施工准备、施工过程、竣工验收D设计单位、施工单位、监理单位9.ISO9000族标准与TQC的差别在于：ISO9000族标准是从（B ）立场上所规定的质量保证。 A、设计者 B、采购者 C、供应者 D、操作者10.国家对从事建筑活动的单位推行质量体系认证制度，建筑业企业根据（ A）原则可以向获得国家认可的认证机构申请质量体系认证。A.自愿的 B.强制的 C.经济性 D.是否有利11.总包单位依法将建设工程分包时，分包工程发生的质量问题，应（B ）。A.由总包单位负责B.由总包单位与分包单位承担连带责任C.由分包单位负责D.由总包单位、分包单位、监理单位共同负责12.监理工程师对施工质量的检查与验收，必须是在承包单位(C )的基础上进行。 A班组自检和互检 B组自检和专检 C自检并确认合格 D班组自检合格13在工程竣工验收时，施工单位的质量保修书中应明确规定保修期限。基础设施工程、房屋建筑工程的地基基础和主体结构工程的最低保修期限，在正常使用条件下为( D )。 A终身保修 B三十年 C五十年 D设计文件规定的年限14.某建设工程在保修范围和保修期限内发生了质量问题，经查是由于不可抗力造成的，应由( D )承担维修的经济责任。 A建设单位 B监理单位 C施工单位 D建设单位和施工单位共同15.建筑业企业对国家的建筑工程质量保修制度的执行是（ B ）。 A.自愿的 C.根据具体情况决定是否执行 B.强制的 D.企业可以自主决定是否执行16.施工质量验收层次的划分中，按主要工种、材料、施工工艺，设备类别等进行划分的是（ B ）A、单位工程B、分部工程C、子分部工程D、分项工程17.工程质量控制的目的，就是要查找并消除（A ）因素的影响，以免产生质量间题。A、系统性 B、偶然性C 、随机性D、无法控制18.在质量控制的统计分析中，若直方图呈正态分布，则( A )。 A.可判断产品质量全部合格 B.可判断产品质量基本合格 C.可判断产品质量部分合格 D.还须与标准规格比较才能确定产品是否满足质量要求 19.在质量控制中，寻找影响质量问题主次因素应采用( C )。 A直方图法 B因果分析图法C排列图法 D控制图法 二、多项选择题1.在建设工程施工阶段，承包商申报工程延期的条件有（ ABE ）。A.异常恶劣的气候条件B.设计单位延期交图C.施工方案失当 D.施工机具和人力不足E.工程业主造成的延误2.工程质量控制按实施主体不同分为自控主体和监控主体，( CE )属于监控主体。 A设计单位 B施工单位 C工程监理单位 D勘察单位 E. 政府3.分项工程应按( ABCD )等进行划分。 A.主要工种 B.材料 C.施工工艺 D.设备类别 E.施工顺序 4.建筑工程的检验批应按( CDE )等进行划分。 A.施工工序 B.设备类别 C.楼层 D.施工段 E.变形缝 5.质量控制的静态分析法有( ABCD )。 A.分层法B.排列图法C.因果分析图法D.直方图法E.控制图法 第八章 建设工程项目招投标与合同管理建设项目招标管理一、单项选择题1.公开招标是指招标人以公开发布招标公告的方式邀请( D )的，具备资格的投标人参加投标，并按中华人民共和国招标投标法和有关招标投标法规、规章的规定，择优选定中标人。A、特定 B、全国范围内 C、专业 D、不特定2、采用百分法对各投标单位的标书进行评分，( B )的投标单位为中标单位。A. 总得分最低 B.总得分最高C. 投标价最低 D.投标价最高3、中标通知书发出( D )内，中标单位应与建设单位依据招标文件、投标书等签订工程施工合同。 A.15天 B.20天 C.25天 D.30天4、我国招标投标法规定，开标时间应为( A )。 A.提交投标文件截止时间 B.提交投标文件截止时间的次日 C.提交投标文件截止时间的7日后 D.其他约定时间5、关于评标报告，错误的说法是(B )。A.评标委员会完成评标后，应当向招标人提出书面评标报告B.评标委员会完成评标后，应当向投标人提出书面评标报告C.评标报告由评标委员会全体成员签字D.评标委员会成员拒绝在评标报告上签字且不陈述其不同意见和理由的，视为同意评标结论6.工程建设项目招标范围和规模标准规定中规定施工单项合同估算价在( A )万元人民币以上的，必须进行招标。 A.200 B.100 C.150 D.2507.评标委员会中，技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的(D )。 A.五分之三 B.五分之四 C.三分之一 D.三分之二二、多项选择题1.以下招投标过程中的行为被禁止的是( BCD )。 A采取低价策略 B投标人之间互相约定抬高投标价格 C投标人之间进行内部竞价，内定中标人 D投标人以低于成本的报价竞标 2.开标会议上应宣布投标书为废标的情况包括( ACDE )。A、未密封递送的标书B、投标工期长于招标文件中要求工期的标书C、关键内容字迹、无法辨认的标书D、没有委托代理人印章的标书E、投标截止时间以后送达的标书3.以下说法中错误的有（ CD ）。A、针对联合体和合作体，建设项目业主最好选择联合体模式。B、对建设项目业主而言，采用联合体或合作体的风险是不同的。C、由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较高的单位确定资质等级。D、在国际上，无论是施工联合体承包还是施工合作体承包，其正式协议应在中标后协商签署。E、建设项目业主在联合体或合作体的资格审查时，不仅要审查各个成员的资质、资格和能力等方面，还要审查其合作协议。建设项目合同管理一、 单项选择题1.合同的经济法律关系由（ C）三要素组成A法人、经济合同、经济责任B当事人、经济行为、经济利益C主体、客体、内容D经济管理、经济协作、经济责任2.合同当事人双方权利义务共同指向的对象是(A )。A.标的 B.数量C.质量 D.价款3.下列关于解决经济合同争议的表述中，( C )是正确的。A、对裁决结果不服，可向法院起诉B、争议双方均可单方面要求仲裁C、当事人不必经调解解决合同争议D、对法院一审判决不服，可申请仲裁4.我国对合同争议的处理实行（ B）A一裁两审制 B或裁或审制 C只许仲裁 D只许诉讼5.下列说法是正确的（ A ） 。A、中标通知书发出时，即发生承诺生效、合同成立的法律效力；B、中标通知书收到后，即发生承诺生效，合同成立的法律效力；C、收到中标通知书的回执后，即发生承诺生效，合同成立的法律效力；D、收到中标通知书，签订了施工承包合同后，即发生合同成立的法律效力。6.某项目设计合同的价格为500万元，设计单位已接受委托方支付的定金，无正当理由拒不履行合同义务，则委托方有权要求设计单位返还（C ）万元A.100 B.150 C.200 D.250 7.法律规定合同中同时定有违约金与定金条款的， 当事人既约定违约金，又约定定金的，一方违约时，对方（B ）。A.可以要求适用定金B.可以选择适用违约金或者定金条款C.只能适用违约金D.可以同时适用违约金和定金8.当事人在合同中约定的违约金低于造成的损失的，当事人可以请求（D ）予以增加。 A.对方当事人 B.法院 C.仲裁机构 D.人民法院或者仲裁机构9.根据我国施工合同文本规定，对于具体工程的一些特殊问题，可通过(