2020年从资资格考试《建设工程法规及相关知识》模拟卷(第99套

1、2020年从资资格考试建设工程法规及相关知识模拟卷考试须知：1、考试时间：180分钟。2、请首先按要求在试卷的指定位置填写您的姓名、准考证号和所在单位的名称。3、请仔细阅读各种题目的回答要求，在规左的位置填写您的答案。4、不要在试卷上乱写乱画，不要在标封区填写无关的内容。5、答案与解析在最后。姓名:考号:得分评卷人一、单选题（共70题）1. 关于进一步做好建筑业工伤保险工作的意见对建筑施工企业参加工伤保险进行了规定。下列选项中符合该规定的是（）。A. 相对固左的职工应按用人单位参加工伤保险B. 相对固左的职工应按项目参加工伤保险C. 按用人单位参保的应以项目工程总造价的一泄比例缴纳工伤保险费D

2、. 按建设项目为单位参保的应以工资总额为基数缴纳工伤保险费2. 下列关于标的物毁损、灭失风险承担的表述中，符合买卖合同法律规定的是（）。A. 岀卖交由承运人运输的在途标的物，英毁损、火失的风险由出卖人承担B. 标的物毁损、火失的风险，自买卖合同成立时由买受人承担C. 岀卖人未按规定交付标的物单证和资料的，会影响标的物毁损、火失风险的转移D. 标的物毁损、火失的风险由买受人承担的，不影响买受人要求岀卖人承担违约责任的 权利3. 根据实施工程建设强制性标准监督规定，下列关于对工程建设强制性标准的实施进行监督的表述中，错误的是（）。A. 建设项目规划审查机关应当对工程建设规划阶段执行强制性标准的情况

3、实施监督B. 施工图设计文件审查单位应当对工程建设设计阶段执行强制性标准的情况实施监督C. 施工图设计文件审查单位应当对工程建设勘察阶段执行强制性标准的情况实施监督D. 建筑安全监督管理机构应当对工程建设勘察阶段执行施工安全强制性标准的情况实 施监督4. 根据安全生产许可证条例，施工企业变更名称、地址、法定代表人等，应当在变更后 （）日内，到原安全生产许可证颁发管理机关办理安全生产许可证变更手续。A. 7B. 10C. 15D. 30 5某工程施工合同中约定2012年11月20日竣工，并于1个月内交付给发包方使用，但是施工 过程中由于承包方管理不善的原因，造成工程拖期3个月，发包方在合同约定的

4、竣工日期后2个月时，未经验收宜接使用和占有了该工程，因此，该工程的竣工日期为（）oA. 2012年11月20日B. 2012年 12月 20 日C. 2013年1月20日D. 2013年2月20日6.某工程施工承包合同约定由建设单位采购钢材，某批钢材进场后施工单位检验发现其等 级不符合设计要求，则施工单位（A. 应当将这批钢材使用到工程上,因合同约立由建设单位釆购钢材B.可以将这批钢材使用到工程上,因建设单位承诺对由此引起的质量问题担责C.可以将这批钢材使用到工程上,因该工程的设讣过于保守D.不得将这批钢材使用到工程上，并应通知建设单位予以退换7根据劳动合同法，劳动者的下列情形中，用人单位不得

5、解除劳动合同的是（）A. 在试用期间被证明不符合录用条件的B. 严重违反用人单位规章制度C. 患病或非因工负伤，在规左的医疗期内的D. 被依法追究刑事责任的&某企业发现自己的安全生产许可证遗失，其正确做法是（）。A. 向原发证机关声明作废并申请补办B. 向原发证机关申请注销，待该许可证有效期满后补发C. 由原发证机关通报原件作废，按规泄罚款后补发D. 向原发证机关报告，并在媒体上声明作废后，申请补办9. 一方当事人的违约行为导致工程受到5万元的损失时，对方及时地采取了减损措施，支出的费用为1万元，但仍未能终止损害，工程实际损害费用为7万元。依据合同法的违约责 任规定，违约方应承担的赔偿额为（）

6、万元。A. 5B. 6C. 7D. 810. 依据劳动争议调解仲裁法，关于劳务仲裁的说法，正确的是（）A. 劳动争议申请仲裁的时效是两年，自当事人知道或应当知道苴权利受侵害之日起计算B. 当事人对劳动仲裁裁决不服的,可在收到仲裁裁决书15日内提起诉讼C. 劳动争议仲裁委员会是独立的民间机构D. 劳动关系存续期间因拖欠劳动报酬发生争议的，劳动关系终I匕的，应当自劳动关系终 止之日起2年内提岀11. 建筑工程在施工过程中，建设单位或者施工单位发生变更的，应当（）施工许可证。A. 更换B. 退还C. 注销D. 重新申请领取第1贞12. 甲施工企业违反行政法规规定，行政机关拟对其作出吊销资质证书的处罚

7、，下列说法正确的是（）A. 行政机关应当告知甲有要求举行听证的权利B. 即使甲不要求听证，为保证处罚决泄的公正性，行政机关也应该组织听证C. 因为处罚关系到甲切身利益，甲法龙代表人应该自己参加听证，而不能委托他人代理 参加听证D. 甲应当承担行政机关组织听证的费用13. 关于和解特点的说法，不正确的是（）oA. 能够较经济、较及时地解决纠纷B. 纠纷的解决有第三方介入，英身份没有限制，但最好为双方所信任C. 利于消除合同当事人的对立情绪，维护双方的长期合作关系D. 达成的协议不具有强制执行的效力，其执行依靠当事人的自觉履行14. 关于投标人违法行为应承担的法律责任下列说法正确的是（）A. 投标

8、人相互串通投标或者与招标人串通投标的，中标有效B. 投标人以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标的，中标无效C. 岀让或者岀租资格、资质证书供他人投标的，中标无效，但不需要负刑事责任D. 投标人或者其他利害关系人捏造事实、伪造材料或者以非法手段取得证明材料进行投 诉，应当承担刑事责任15. 建设工程合理使用年限是指工程的地基基础、主体结构能保证在正常情况下安全使用的 年限，从（ ）之日起算。A. 施工许可证办理B. 预验收介格C. 工程竣工验收合格D. 质保期结束16. 甲乙签订合同约定违约金1万元，乙同时交付甲定金2万元。甲没有履行合同，造成乙5万元损失。乙起诉后，法院最多支持乙向甲

9、索回（）元。A. 5万B. 6万C. 7万D. 9万17. 根据企业所得税法，下列企业中属于非居民企业的是（）A. 在北京市工商局登记注册的企业B. 在美国注册但实际管理机构在上海的外资独资企业C. 在美国注册的企业设在上海的办事处D. 在北京市工商局注册但在非洲开展工程承包的企业关于施工现场安全警示标志制作与设置要求的说法，正确的是（）0A. 可根据建筑行业特点自行制作B. 应依据设置的便利性选择设巻地点和位置C. 必须符合国家标准D. 必须以图形表示19. 依据消防法有关规定，下列选项中不属于机关、团体、企业、事业等单位应当履行的消防安全职责的是（）。A. 制立火火和应急疏散预案B. 设宜

10、消防安全标志C. 对建筑消防设施必须每两年全而检测一次D. 保障疏散通道畅通20. 某分包单位在进行装饰工程时未按规定搭设外围脚手架，被总承包单位安全生产管理人员及时发现予以制止，并要求整改，但分包单位一意孤行拒不改正，最终导致脚手架失稳坍 塌造成安全事故，则该安全事故应由（）。A. 总承包承担责任B. 分包单位承担主要责任C. 总承包单位不需要承担责任D.分包单位承担责任21. 可导致注册证书和执业印章失效的是（）。A. 聘用单位停产的B. 注册有效期满且未延续注册的C. 聘用单位资质证书被降级的D. 受聘于两个单位的22. 人民法院经过审理，査明被告依法负有给付义务的，应当（）A. 判决被

11、告在一泄期限内履行B. 判决撤销或者部分撤销行政行为C. 判决确认无效D. 判决被告履行给付义务23. 关于城镇土地使用税的说法，正确的有（）。A. 上地使用税以纳税人实际占用的土地而积为汁税依拯，依照规泄税额计算征收B. 经济发达地区上地使用税的适用税额标准可以适当提高，须报经国家税务总局批准C. 上地使用税按月计算、一次性缴纳D. 上地使用税的缴纳期限由县级人民政府确定24. 仲裁裁决书的生效时间是（）A. 合议之日B. 公示之日C. 作岀之日D. 收到之日25. 在投标时，投标者之间协商报价，内定中标人，然后再参加投标属于投标人（）。A. 相互串通投标B. 相互竞争投标C. 与招标人串通

12、投标D. 以他人鋼义投标26. 财产或者人身受保险合同保障，享有保险金请求权的人是（）A. 投保人B. 保险人C. 受益人D. 被保险人27. 关于勘察、设计单位质量责任和义务的说法，正确的是（）A. 设计文件应当符合国家规宦的设计深度要求，但不必注明工程合理使用年限B. 设计文件中选用的建筑材料、建筑构配件和设备，应当注明规格、型号、性能等技术 指标C. 向施工、工程监理等单位提供与建设工程有关的原始资料D. 将施工图设汁文件报县级以上人民政府建设行政主管部门或其他有关部门审查28. 根据建筑工程施工转包违法分包等违法行为认定査处管理办法（试行），属于转包的行 为是（?）.A. 施工总承包单

13、位不履行管理义务，只向实际施工单位收取费用，主要材料、构配件及 设备的采购由其他单位或个人实施的B. 施工总承包单位将房屋建筑的钢结构分包给其他单位施工的C. 劳务分包单位在劳务作业费外，还计取主要建筑材料款、周转材料款和大中型施工机 械设备费用的D. 工程款支付凭证上载明的单位与施工合同中载明的承包单位不一致的29. 某设备租赁公司将一台已经出租给某劳务公司的钢筋切割机转让给某施工企业，该切割机租赁还有3个月到期。转让合同约定当切割机租赁期限结束时劳务公司将其交付给该施工 企业。该买卖合同中切割机的交付方式为（）A. 简易交付B. 拟制交付C. 指示交付D. 占有改运30. 发包人收到竣工结

14、算报告及资料后，在约定期限内不予答复，视为认可竣工结算报告及资料。对此情形，下列说法中正确的是（）A. 此约泄写入合同，也属无效条款B. 合同中有此约上，才能作为结算依据C. 这是法左的视为认可竣工结算报告及资料的情形D. 合同中有此约泄，也不能作为结算依据31. 建设项目的环境影响报告书，必须对建设项目可能产生的大气污染和对生态环境的影响作出评价，规定防治措施，并按照规定的程序报（）审査批准。A. 地方政府主管领导B. 建设单位主管领导C. 环境保护行政主管部门D. 大气污染防治监管部门32. 某施工单位安全生产设施不符合国家规定，造成3人死亡多人重伤，应认定为（）。A. 工程重大安全事故罪

15、B. 重大劳动安全事故罪C. 重大责任事故罪D. 重大伤亡事故罪33. 关于民事诉讼质证的说法，正确的是（）A. 原件无需质证B. 质证是指人民法院对当事人提交的证据所作的判断C. 证据必须在法庭上出示D. 涉及国家秘密的证据不得质证34. 甲建设单位与乙设计单位签订设计合同，约定设计费为200万元，甲按约定向乙支付了定金50万元。如果乙在规定期限内不履行设计合同，应该返还给甲（）A. 50万元B. 80万元C. 90万元D. 100万元35. 根据建设工程质量管理条例，施工单位对建筑材料、建筑构配件、设备和商品混凝土 的检验，应依据工程设计要求、合同约定和（）A. 施工技术标准B. 建设单位

16、的要求C. 监理单位的要求D. 建设行政主管部门的要求3&生产经营单位发生事故时，应当第一时间启动应急响应，组织有关力量进行救援，并将 事故信息及应急响应启动情况向（）报告。A. 公安部门B. 安全生产监督管理有关部门C. 监察机关D. 人民政府37. 位于甲省的某项目产生大量建筑垃圾，经协商可转移至乙省某地填埋，但需要途经丙省辖区。关于该固体废物转移的说法，正确的是（）A. 应当向甲省环保部门报告并经丙省环保部门同意B. 应当向甲省环保部门报告并经乙省环保部门同意C. 应当向乙省环保部门报告并经丙省环保部门同意D. 应当向丙省环保部门报告并经甲省环保部门同意38. 根据建筑施工企业安全生产许

17、可证管理规定，某施工企业被发现使用虚假材料申请安全生产许可证，则其可能受到最严厉的处罚是（）A. 给予警告B. 不予受理或不予颁发安全生产许可证C. 1年内不得申请安全生产许可证D. 3年内不得申请安全生产许可证39. 根据危险性较大的分部分项工程安全管理办法，下列方案、计划中，属于专项方案中的施工安全保证措施的是（）A. 检查验收方案B. 应急预案C. 材料与设备计划D. 施工进度计划40. 关于证据，以下说法正确的是（）。A. 所有证据都应该在法庭上岀示B. 书证必须提交原件C. 14岁以下的未成年人不得作为证人D. 当事人之间应在庭审中相互明示其持有的证据41. 行政机关根据公民、法人或

18、者其他组织的申请，经依法审查，准予其从事特定活动的行政管理行为是（）。A. 行政许可B. 行政处罚C. 行政强制D. 行政裁决42. 关于建设工程代理行为，下列说法正确的是（）A. 建设工程代理行为多为民事法律行为的委托代理B. 建设工程委托代理必须以用书而形式C. 委托书授权不明的，被代理人应当向第三人承担民事责任，代理人不承担责任D. 一般代理行为有法左的资格要求43. 根据劳务派遣暂行规定，被派遣劳动者在用工单位因工作遭受事故伤害，关于申请工 伤认定的说法，正确的是（ ）A. 用工单位申请，劳务派遣单位协助B. 被派遣劳动者申请，劳务派遣单位协助C. 劳务派遣单位申请，用工单位协助D.

19、被派遣劳动者申请，劳动行政部门协助44. 建筑工程开工前，建设单位应当按照国家有关规定向工程所在地（）以上人民政府建设行政主管部门申请领取施工许可证。A. 乡级B. 县级C. 市级D. 省级45. 生产经营单位为应对某一种或者多种类型生产安全事故而制定的工作方案属于（）A. 综合应急预案B. 施工单位的生产安全事故应急救援预案C. 现场处程方案D. 专项应急预案46. 人民法院制作的调解书，（）即具有法律效力。A. 调解书经双方当事人签收后B. 一经作出C. 上诉期满后D. 人民法院盖章后47. 下列各项中，关于执行的申请和移送，说法不正确的是（）A. 调解书和其他应当由人民法院执行的法律文书

20、，当事人必须履行一方当事人拒绝履行 的，对方当事人可以向人民法院申请执行B. 对依法设立的仲裁机构的裁决，一方当事人不履行的，对方当事人可以向有管辖权的 人民法院申请执行。受申请的人民法院应当执行C. 被申请人提岀证据表明仲裁裁决中有违反相关法律规泄的，经人民法院组成合议庭审 查核实，裁定不予执行D. 仲裁裁决被人民法院裁泄不予执行的，当事人可以向人民法院起诉，但不得再行仲裁 解决纠纷4&关于建设工程质量保修书，说法正确的是（ ）oA. 施工单位应当在竣工验收合格后向建设单位出具质量保修书B. 质量保修书中应当明确工程保修范II；、保修期限和保修责任C. 质量保修书规定的保修期限与法立期限不一

21、致的，按照法定期限保修D. 房屋建筑的地基基础和主体结构工程，其保修期为50年49. 根据建设工程安全生产管理条例，在施工现场负责安装和拆卸施工起重机械的单位是 ( )A. 施工单位B. 出租单位C. 具有相应资质的单位D. 检验机构50. 某工程施工合同约定，2004年1月1日业主应向承包商支付工程款但却没有支付，2004年 12月1日承包商确认权利被侵害并就此向法院起诉。由于承包商提起诉讼，诉讼时效将可至 ( ).A. 2006年1月1日B. 2007年2月1日C. 2007年8月1日D. 2007年12月1日51. 根据建筑施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产管理

22、规 定，若工程项目实行总承包，则总承包企业应当与分包企业为明确双方的安全生产责任签 订( )A. 分包合同B. 安全生产协议C. 安全生产责任书D. 安全生产合同52. 某工程计划工期为10个月，其中合同价款中安全防护、文明施工措施费用为60万元，合同中对该费用预付未作规定，则建设单位至少应预付该费用()万元。A. 9B. 12C. 18D. 3053. 根据生产安全事故报告和调査处理条例，单位负责人接到事故报告后，应当向事故发 生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报 告，其时间限于（ ）小时内。A. 1B. 2C. 7D. 1254. 有关建设工程财产

23、保险的说法，正确的是（）。A. 建设工程保险标的危险程度显著增加的，保险人只可以要求增加保费，不可以解除保 险合同B. 保险人对财产保险的保费，不得用诉讼方式要求投保人支付C. 财产虽然没有全部损毁或者灭失，但修理费用将超过赔偿金额的，也应当按照全损进 行索赔D. 如果一个工程项目同时由多个保险公司联合承保，被保险人可以向其中任意一家索赔55. 建设工程安全生产管理条例规定，实行施工总承包的，总承包单位应负责（ ）oA. 统一组织编制建设工程生产安全事故应急救援预案B. 统一建立应急救援组织C. 统一配备应急救援人员D. 统一配备救援器材和设备56. 根据商标法，注册商标有效期限为10年，自（

24、）之日起计算。A. 注册商标申请人寄出申请书B. 商标局收到申请书C. 公告发布D. 核准注册57. 根据劳动合同法，在劳务派遣用工方式中，订立劳务派遣协议的主体是（）。A. 派遣单位与用工单位B. 用工单位与劳动者C. 用工单位与当地人民政府D. 派遣单位与劳动者58. 发包人甲向承包商乙提起诉讼，但乙因为本案欺诈而被劳动教养，这时应由（ ）A. 原告住所地法院管辖B. 被告住所地法院管辖C. 劳动教养地法院管辖D. 被告财产所在地法院管辖59. 从事建筑工程活动的人员，要通过国家任职资格考试、考核，由（）注册并办理资 格证书。A. 工商行政管理部门B. 劳动人事部门C. 建设行政主管部门D

25、. 县级以上人民政府60. 动产物权的设立和转让，除法律另有规定的以外，自（）时发生效力。A. 占有B. 交付C. 登记D. 合同成立61. 建设单位取得施工许可证后，若不能按期开工，应当向发证机关申请延期，每次延期不超过（）个月。A. 1B. 2C. 3D. 462. 两个以上不同资质等级的单位实行联合共同承包的，应当按照（）的单位的业务许可范围承揽工程。A. 资质等级低B. 资质等级髙C. 任一资质等级D. 中间等级63. 根据建设工程勘察设计管理条例，未经县级以上建设行政主管部门或者交通水利等有关部门审査批准，不得使用的文件是（）A. 勘察文件B. 设计方案C. 施工图设计文件D. 施工

26、组织设计文件64. 关于一级注册建造师执业区域范围说法正确的是（）。A. 执业区域范用限于苴工程所在地B. 各地可根据实际情况设置执业准入条件C. 一级注册建造师可在经济特区执业D. 一级注册建造师未向地方建设主管部门备案，不得在该地方以注册建造师的名义执业65. 关于施工作业人员权利的说法，正确的是（）A. 生产经营单位与从业人员订立免除该单位对从业人员因生产安全事故伤亡依法应承 担责任的协议B. 降低拒绝违章指挥的从业人员的工资C. 在安全生产事故中受到损害的从业人员，除依法享有工伤保险外，也有权向单位提出 赔偿要求D. 建筑施工企业应当依法为职工办理意外伤害保险66. 甲是担任总承包项目

27、经理的注册建造师，乙是该项目负责设备安装分包工程的注册建造师。对于该工程施工文件的签署，下列说法错误的是（）。A. 甲对该工程施工管理文件签章B. 设备安装部分的施工管理文件由乙签章C. 设备安装部分的质量合格的文件上甲必须签章D. 修改签章后的施工管理文件，只需签章人同意67. 关于总承包单位将所承包的工程再分包给他人，取得建设单位认可的方式，下列说法正 确的是（）A. 必须在总承包合同中规泄分包的内容B. 应当事先征得建设单位的同意C. 建设单位可以直接指泄分包人D. 不得在总承包合同中规泄分包的内容6&甲、乙、丙三家公司组成联合体投标中标了一栋写字楼工程，施工过程中因甲施工的工 程质量问

28、题而出现赔偿责任，则建设单位（）。A. 可向甲、乙、丙任何一方要求赔偿B. 只能要求甲负责赔偿C. 只能与甲、乙、丙协商由谁赔偿D. 如向乙要求赔偿，乙有权拒绝69. 关于施工企业分包工程的说法，正确的是（）oA. 专业承包企业可以将所承揽的专业工程再次分包给其他号业承包企业B. 专业承包企业可以将所承接的劳务作业依法分包给劳务分包企业C. 劳务分包企业只能承接施工总承包企业分包的劳务作业D. 劳务分包企业可以承接施工总承包、专业承包或其他劳务分包企业分包的劳务作业70. 建设工程开工后因故中止施工，建设单位应当自终止施工之日起的（）内向施工许可证发证机关报告。A. 15BB. 30 日C.

29、60S第1贞D. 90S单选题答案:1:A2：D3： D4： B5： C6： D7：C8：D9：D10： B11： D12： A13： B14：B15：C16：C17： C18： C19： C20： B21：B22：A23：A24： C25： A26： D27： B28：A29：C30：C31： C32： B33： C34： C35：A36：B37：B38： C39： B40： A41： A42：A43：C44：B45： D46： A47： D48： B49：C50：D51：B52： D53： A54： C55： A56：D57：A58：A59： C60： B61： C62： A63：C64：

30、C65：C66： D67： B68： A69： B70：B单选题相关解析:1:关于进一步做好建筑业工伤保险工作的意见提岀，针对建筑行业的特点，建筑施工 企业对相对固左的职工，应按用人单位参加工伤保险;对不能按用人单位参保、建筑项目使 用的建筑业职工特别是农民工，按项目参加工伤保险。按用人单位参保的建筑施工企业应以工资总额为基数依法缴纳工伤保险费。以建设项目为 单位参保的，可以按照项目工程总造价的一立比例计算缴纳工伤保险费。2：出卖人出卖交由承运人运输的在途标的物，除当事人列有约左的以外，毁损、火失的风 险自合同成立时起由买受人承担。但在合同成立时出卖人知道或者应当知道标的物已经毁 损、火失却未

31、告知买受人的，岀卖人应当负担标的物毁损、火失的风险。标的物毁损、火失的风险，在标的物交付之前由岀卖人承担，交付之后由买受人承担，但 法律另有规定或者当事人另有约定的除外。岀卖人按照约左未交付有关标的物的单证和资料的，不影响标的物毁损、火失风险的转 移。标的物毁损、火失的风险由买受人承担的，不影响因出卖人履行债务不符合约立，买受人要求其3：建设项目规划审查机关应当对工程建设规划阶段执行强制性标准的情况实施监督;施工 图设计文件审查单位应当对工程建设勘察、设计阶段执行强制性标准的情况实施监督;建筑 安全监督管理机构应当对工程建设施工阶段执行施工安全强制性标准的情况实施监督;工程 质量监督机构应当对

32、工程建设施工、监理、验收等阶段执行强制性标准的情况实施监督。D选项错误。4： 2004年10月发布的最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题 的解释规泄，当事人对建设工程实际竣工日期有争议的，按照以下情形分别处理：（1）建设工程经竣工脸收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期；（2）承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日为竣工 日期；（3）建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期。根据题目条件可以进行推泄，所约沱的竣工日期为2012年11月20日，但承包方的原因导 致拖期3个月，则竣工日期应为205：建设工程质疑管理

33、条例第14条规泄：“按照合同约立，由建设单位采购建筑材料、 建筑构配件和设备的，建设单位应当保证建筑材料、建筑构配件和设备符合设汁文件和合 同要求。建设单位不得明示或者暗示施工单位使用不合格的建筑材料、建筑构配件和设 备。第29条规左：“施工单位必须按照工程设计要求、施工技术标准和合同约左，对建筑 材料、建筑构配件、设备和商品混凝上进行检验，检验应当有书而记录和专人签字；未经 检验或者检验不合格的，不得使用。“综合以上规泄，选项A、B、C均违反规泄，选项D 符合规泄，故正确答案为D。6：为了保护一些特殊群体劳动者的权益，劳动合同法规左，劳动者有下列情形之一 的，用人单位不得解除劳动合同：（1）

34、从事接触职业病危害作业的劳动者未进行离岗前职业 健康检查，或者疑似职业病病人任诊断或者医学观察期间的：（2）在本单位患职业病或者因 工负伤并被确认丧失或者部分丧失劳动能力的：（3）患病或者非因工负伤，在规左的医疗期 内的：（4）女职工在孕期、产期、哺乳期的；（5）在本单位连续工作满15年，且距法左退体 年龄不足5年的；（6）法律、行政法规规世的其他情形。所以，正确选项是C。7：建筑施工企业遗失安全生产许可证，应当立即向原安全生产许可证颁发管理机关报告， 并在公众媒体上声明作废后，方可申请补办。8：难题。考核的点有两个，一个是“赔偿损失“指的是赔偿直接损失+可得利益：直接损失 就是实际损失。另一

35、个点是“当事人一方违约后，对方应当采取适当措施防I匕损失的扩大： 因防止损失扩大而支岀的合理费用，由违约方承担”。考生对1万元止损支出没有异议，争议大的是损失部分究竟赔5万还是7万，这里请注意 到：只要守约方采取的止损措施并无不当，违约方应当赔偿的当然是最终实际损失。7+1 =8万元9：劳动争议申请仲裁的时效期间为1年。仲裁时效期间从当事人知道或者应当知逍其权利 被侵害之日起计算。A选项错。劳动争议当事人对仲裁裁决不服的，可以自收到仲裁裁决书之日起15日内向人民法院提起 诉讼。B选项正确。劳动争议仲裁委员会由劳动行政部门代表、同级工会代表、用人单位方而的代表组成。劳 动争议仲裁委员会主任由劳动

36、行政部门代表担任。C选项错。劳动关系存续期间因拖欠劳动报酬发生争议的，劳动者申请仲裁不受本条第一款规定的仲 裁时效期间的限制;但是，劳动关系终止的，应当自劳动关系终止之日起1年内提岀。D选 项错。10：不同的建设单位或者施工单位，对施工许可需要满足条件的符合性不同。因此，建设 单位或者施工单位发生变更后，可能对施工许可造成实质性影响，应当重新向建设行政主 管部门申请，由建设行政主管部门重新进行审查。符合条件的，颁发施工许可证。11：行政机关在拟作岀吊销资质证书行政处罚决左前，应当告知行政相对人有要求举行听 证的权利，A选项正确。行政处罚法中，听证属于依申请而非依职权启动的程序。则B 选项不正确

37、。听证由非本案调査人员主持，听取调査人员提出当事人违法的事实、证据和 行政处罚建议与法律依据，并听取当事人的陈述、举证、质证和申辩及意见。当事人可以 亲自参加听证，也可以委托12人代理，则C选项不正确。当事人不承担行政机关组织听 证的费用，故D选项不正确。12：和解是民事纠纷的当事人在自愿互谅的基础上，就已经发生的争议进行协商、妥协与 让步并达成协议，自行（无第三方参与劝说）解决争议的一种方式。故B选项说法错误。和解协议不具有强制约朿力，如果一方当事人不按照和解协议执行，另一方当事人不可以 请求人民法院强制执行，但可以向法院提起诉讼，也可以根据仲裁协议申请仲裁。D选项 说法正确。13：投标人相

38、互串通投标或者与招标人串通投标的，中标无效，A选项错误，B选项正 确，C选项中，岀让或者出租资格、资质证书供他人投标的，依照法律、行政法规的规泄 给予行政处罚：构成犯罪的，依法追究刑事责任，因此C选项错误，D选项中，投标人或 者其他利害关系人捏造事实、伪造材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉，给他人造 成损失的，依法承担赔偿责任，但不涉及刑事责任。因此本题应选B14：工程合理使用年限是指从工程竣工验收合格之日起，工程的地基基础、主体结构能保 证在正常情况下安全使用的年限。C正确。15：违约金、左金、赔偿损失同时存在的情况下，只能选择其中一种方式进行赔偿，另加 上本身需要返还的立金。本题甲违约

39、，违约金1万元，定金2万元，造成乙5万元损失， 按照乙最多可以索回金额计算：可向甲索回5万元损失+甲本身需要返还给乙的定金2万 元，即7万元16：非居民企业，是指依照外国（地区）法律成立且实际管理机构不在中国境内，但在中国 境内设立机构、场所的，或者在中国境内未设立机构场所，但有来源于中国境内所得的企 业。17：安全生产法规泄，生产经营单位应当在有较大危险因素的生产经营场所和有关设 施、设备上，设置明显的安全警示标志。建设工程安全生产管理条例进一步规左，施工 单位应当在施工现场入口处、施工起重机械、临时用电设施、脚手架、出入通道口、楼梯 口、电梯井口、孔洞口、桥梁口、隧逍口、基坑边沿、爆破物及

40、有害危险气体和液体存放 处等危险部位，设置明显的安全警示标志。安全警示标志必须符合国家标准。故C选项正 确。18： 2008年10月经修订后公布的中华人民共和国消防法（以下简称消防法）规左，机关、团体、企业、事业等单位应当履行下列消防安全职责：（1）落实消防安全责任 制，制建本单位的消防安全制度、消防安全操作规程，制怎火火和应急疏散预案;（2）按照国家标准、行业标准配置消防设施、器材，设置消防安全标志，并立期组织检验、维修，确保完好有效；（3）对建筑消防设施每 年至少进行一次全而检测，确保完好有效，检测记录应当完整准确，存档备査：（4）保障疏 散通道、安全岀口消防车通道畅通，保证防火防烟分区、

41、防19：建筑法规左，分包单位向总承包单位负责，服从总承包单位对施工现场的安全生产 管理。建设工程安全生产管理条例进一步规左，分包单位应当服从总承包单位的安全生 产管理，分包单位不服从管理导致生产安全事故的，由分包单位承担主要责任。20：上地使用税以纳税人实际占用的上地面积为汁税依据，依照规定税额计算征收。故A 选项正确：经济发达地区上地使用税的适用税额标准可以适当提高，但须报经财政部批准。故B选项 错误:上地使用税按年计算、分期缴纳。缴纳期限由省、自治区、直辖市人民政府确定。故C和 D选项错误。21：招标投标法实施条例进一步规泄，禁止投标人相互串通投标。有下列情形之一的， 属于投标人相互串通投

42、标：（1）投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；(2) 投标人之间约立中标人：(3) 投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标；(4) 属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标:(5) 投标人之间为谋取中标或者排斥特泄投标人而采取的其他联合行动22：存在下列情形之一的，属于转包：(1)施工单位将其承包的全部工程转给其他单位或个人施工的；施工总承包单位或专业承包单位将其承包的全部工程肢解以后，以分包的名义分别转给其 他单位或个人施工的；施工总承包单位或专业承包单位未在施工现场设立项目管理机构或未派驻项目负责人、技 术负责人、质量管理负责人、安全管理负责人等主要管理

43、人员，不履行管理义务，未对该 工程的施工活动进行组织管理的；(4) 施工总承包单位或专业承包单位不履行管理义务，只向实际施工单位收取费用，主要建 筑材料、构配件及工程设备的采购由23：刑法第135条规泄，安全生产设施或者安全生产条件不符合国家规疋，因而发生 重大伤亡事故或者造成幷他严重后果的，属于重大劳动安全事故罪。对直接负责的主管人 员和其他直接责任人员，处3年以下有期徒刑或者拘役;情肖特別恶劣的，处3年以上7年 以下有期徒刑24：根据担保法的规左，左金的数额由当事人约左，但不得超过主合同标的额的20% 0给付泄金的一方不履行约左的债务的，无权要求返还泄金；收受左金的一方不履行 约泄的债务的

44、，应当双倍返还左金。本题中，设计合同为主合同，标的额为200万元，甲 向乙支付的定金50万元超过主合同标的额20%(40万元)，有效定金的标的额为40万元， 超出部分无效。因此，如果乙在规上期限内不履行设il合同，应该返还给甲双倍定金为80 万元，加上超出20%的10万元，正确答案为C项90万元。25：生产经营单位发生事故时应当第一时间启动应急响应，组织有关力量进行救援，并按 照规左将事故信息及应急响应启动情况报告安全生产监督管理部门和其他负有安全生产监 督管理职责的部门。26：转移固体废物出省、自治区、直辖市行政区域贮存、处置的，应当向固体废物移岀地 的省、自治区、直辖市人民政府环境保护行政

45、主管部门提出申请。移出地的省、自治区、 直辖市人民政府环境保护行政主管部门应当商经接受地的省、自治区、直辖市人民政府环 境保护行政主管部门同意后，方可批准转移该固体废物出省、自治区、直辖市行政区域。第1贞27：根据危险性较大的分部分项工程安全管理办法中对专项方案应包括内容的规左， A项属于专项方案中的施工工艺技术，C、D项属于专项方案中的施工计划，B项属于专项 方案中的施工安全保证措施。因此，B项为正确答案。28：根据民事诉讼法和最髙人民法院关于民事诉讼证据的若干规左的规泄，证拯 应当在法庭上岀示，并由当事人互相质证。对涉及国家秘密、商业秘密和个人隐私的证据 应当保密，需要在法庭岀示的，不得在

46、公开开庭时出示。A选项正确。最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规立中规左对书证、物证、视听资料进行质证 时，当事人有权要求出示证拯的原件或者原物，但有下列情况之一的除外：（1）岀示原件或 者原物确有困难并经法院准许岀示复制件或者复制品的；（2）原件或者原物已不存在，但有 证据证明复制件、复制品与原件或原物一致的。B选项错。29：行政许可，即行政机关根据公民、法人或者其他组织的申请，经依法审査，准予苴从 事特左活动的行政管理行为，如施工许可、企业资质等级核准、安全生产许可等。行政许 可易引发的行政纠纷通常是行政机关的行政不作为、违反法定程序等。故A选项正确。30：建筑法规左，建设单位应当按照国家

47、有关规左向工程所在地县级以上人民政府建设 行政主管部门申请领取施工许可证。故B选项正确。31：依据民事诉讼法第97条，调解达成协议，人民法院应当制作调解书。调解书应当 写明诉讼请求、案件的事实和调解结果。调解书由审判人员、书记员署需，加盖人民法院 印章，送达双方当事人。调解书经双方当事人签收后，即具有法律效力。调解书作出且送 达给当事人后方才生效，故选项A正确。32： A选项错误。建设工程承包单位在向建设单位提交工程竣工验收报告时，应当向建设 单位出具质量保修书。B选项正确。质虽:保修书中应当明确建设工程的保修范弗|、保修期限和保修责任等。C选项错误。不一致按二者之中长者算。D选项错误。基础设

48、施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程，为设计文件规左 的该工程的合理使用年限。33：普通诉讼时效期间通常为3年。诉讼时效期间自权利人知道或者应当知道权利受到损 害以及义务人之日起计算O因此，本题答案为D选项。34：根据建筑工程安全防护、文明施工措施费用及使用管理规左，建设单位与施工单位 在施工合同中对安全防护、文明施工措施费用预付、支付计划未作约泄或约龙不明的，合 同工期在一年以内的，建设单位预付安全防护、文明施工措施项目费用不得低于该费用总 额的50%：合同工期在一年以上的（含一年），预付安全防护、文明施工措施费用不得低于 该费用总额的30%,其余费用应肖按照施工进度支付。本题预付比例应为至少50%,因此 D项为正确答案。35： A选项错误。在合同的有效期内，保险标的的危险程度显著增加的，被保险人应当按 照合同约左及时通知保险人，保险人可以按照合同约左增加保险费或者解除合同。B选项错误。不得用诉讼方式要求投保人支付的是人身保险，不是财产保险。C选项正确。保险单上载明的保险财产全部损失，应当按照全损进行保险索赔。