下载本文档
版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
1、.购销合同答辩状范本最新答辩人:地址:代理人:被答辩人:地址:答辩人就被答辩人诉请的购销合同纠纷一案提供如下答辩意见:答辩事项:答辩人已经按照双方签订的预拌商品混凝土购销合同所确定的付款方式支付了相应款项,但涉案工程因发包人_房地产开*有限公司(以下简称“_公司”欠付答辩人巨额工程款,目前,答辩人已将_公司诉至_省高级人民法院,该案目前正在审理之中。法院应当将_公司追加为本案被告,在其欠付答辩人工程款的范围内对被答辩人承担相应责任。事实与理由:一、答辩人已经按照合同约定足额支付了相应款项,不存在违约,合同约定的支付余款的付款条件未成就。答辩人与被答辩人签订的预拌商品混凝土购销合同第五条商品混凝
2、土付款方式和期限约定“工程施工至框架十五层,甲方开始支付已结算工程量的_%工程款,十五层后按月进度的_%支付,余款在工程竣工验收合格后一次性付清。”即使按照被答辩人所称的合同总值_万元,答辩人已经向被答辩人支付商品混凝土款_万元,已付款比例占合同总额为_%,已超过合同约定的“工程施工至框架十五层,甲方开始支付已结算工程量的_%工程款”;答辩人已遵守合同的约定,履行了约定的付款义务。至于余款,合同约定“在工程竣工验收合格”后支付,目前该工程只是主体工程完工,尚未完成室内安装等工程,工程并未进行竣工验收,因此并不符合“余款在工程竣工验收合格后一次性付清”的付款条件。二、涉案工程发包人_公司应当在欠
3、付答辩人的工程款范围内向被答辩人承担相应的付款责任。因工程发包人新利*公司欠付答辩人巨额工程款_亿元,工程自_年_月_日起不得已停工,答辩人就工程款追偿纠纷将新利*公司诉至_省高级人民法院,目前该案正在审理之中。鉴于由于_公司的原因致使工程停工,且导致工程不能按期竣工验收,从而也导致答辩人无法对被答辩人支付剩余款项,建议法院追加_公司为本案被告,在其欠付答辩人工程款的范围内向被答辩人承担相应责任。综上,答辩人与被答辩人权利义务关系明确,但合同约定的付款条件并未成就,因此请求法院驳回原告的诉讼请求。或者为尽快化解本案当事人之间的矛盾,答辩人也请求法院将涉案工程的发包人_公司追加为被告,由_公司在欠付答辩人的工程款范围内
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 智能交通信号控制技术应用方案
- 学生会介绍信范文
- 元宇宙产业前瞻性战略规划
- 全国助残日校园广播稿(6篇)原标题-
- 七年级上册数学教学计划(10篇)
- 数字经济产业专题报告:发展新业态新模式
- 千兆光网城市基础设施建设方案
- 年产xx电池结构件项目风险管理分析报告
- 基础设施智慧化建设专题研究:数据采集与处理平台构建
- 供应链等领域区块链实际应用
- 多功能自动护理床
- 焊接规范培训课件焊接技术的新进展
- 放射工作人员辐射安全与防护考核试题及答案
- 防汛抢险险情分析报告
- 供应链风险管理与应急方案
- AE200H型变频器使用说明书
- 《如何提高店面形象》课件
- MOOC CPS技术与创客实践-江苏大学 中国大学慕课答案
- 虚拟恋人策划方案
- 人教版小学二年级下册数学单元测试卷含答案(全册)
- 无人机维护保养
评论
0/150
提交评论