安装合同范文合集10篇范文

1、【精品】安装合同范文合集10篇随着法律法规不断完善，人们越发重视合同，随时随地，各种场景都有可能使用到合同，签订合同也是最有效的法律依据之一。那么常见的合同书是什么样的呢？下面是小编收集整理的安装合同10篇，仅供参考，欢迎大家阅读。安装合同 篇1甲方：乙方：依照中华人民共和国合同法，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。一、工程概况1、工程内容：锌钢护栏安装制作2、工程地点：3、工程单价：元/平方米二、产品规格1、锌钢护栏材料使用颜色横杆竖杆 20*20 ，锌钢配件采用厂家专用配件，为国家标准产品。2、本工程采用总包干形式，一次包干。三、双方责任1、乙

2、方保证所供设备与合同中设备规格型号一致。2、乙方所提供设备的保修期按相应设备的出厂标准执行。3、施工期间甲方为乙方无偿提供施工基础条件：水、电、设备工具存货地点等，并协调施工安排和保证乙方的施工安全。4、质量保证期间，甲方根据技术资料合理操作。人为损坏和操作不当造成设备损坏的由损坏方负责赔偿。四、付款方式工程安装完毕，按工程实际发生量的80%进行支付，验收合格后，工程款支付完毕。五、售后服务从工程验收之日起，一年免费保修，终生维护，质保期一年后维修只收成本费。六、违约责任1、乙方必须严格按合同要求，按时、按质、按量完成，超期按合同1%扣除违约金，合同外工程量工期另计;2、未办理验收手续，甲方提

3、前使用或擅自动用工程成品而造成损失的，由甲方负责;3、合同签订后，甲方保证按时向乙方支付合同款项，按合同配合乙方施工，如有违约所造成的一切损失由甲方承担。七、合同发生争议，由双方协商解决，若协商不成时，向甲方所在地仲裁委员会申请仲裁，直至提交人民法院审理。八、附则1、本合同一式四份，甲、乙双方各执一份。本合同经甲、乙双方签字(盖章)后生效。2、本合同签订后工程不得转包。3、合同履行完后自动终止。甲方(公章)：_乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_ 法定代表人(签字)：_年_月_日 _年_月_日安装合同 篇2甲方：乙方：根据中华人民共和国合同法，甲乙双方经友好协商，在平等互利的基础上，就甲方向

4、乙方购买锅炉、锅炉房设备及安装服务事项订立以下合同条款： 标的：第一条、 设备明细价格及设备安装服务费用注： 1、锅炉报价包括锅炉本体、意大利利雅路燃烧器、燃气阀门组、控制器；2、我公司将燃烧器与阀门组连接，阀门组与燃气主管路连接需由燃气公司连接。为总金额为人民币：大写元整RMB：元整）（小写元整） 第二条、 质量要求、技术标准：以蒸汽锅炉安全技术监察规程为技术标准、质量要求。 第三条、 运输方式和费用负担：1. 运输方式为汽运，乙方负责运输货物至汽车可达地坪卸货；甲方负责道路通畅及地坪平整、宽敞，利于吊车卸货作业。2. 装卸费用、运输费用、运输卸货保险费用由乙方负担。 第四条、 交货方式、时

5、间、地点及安装工期、验收工期：1. 交货地点：2. 交货方式：由乙方采用公路汽车运输的方式将货物送抵交货地点，并负责卸货至地坪。3. 交货时间：合同生效后30日内；如果甲方不具备货物接收条件，须书面通知乙方推迟交货。4. 安装工期：甲方支付乙方到货款后且现场具备施工条件情况下15日内（不包括验收时间）。5. 验收工期：乙方会同甲方验收，甲方指定人须在接到验收报告7个工作日内组织验收。 第五条、 验收：1. 货物验收：货到现场后，至迟在乙方安装完毕日及由于甲方原因无法施工乙方暂时撤离现场前当日内，甲方指定人对所有乙方已经安装在现场的设备、管道、阀门、电路与乙方共同清点、验收，如甲方不组织验收，则

6、视为甲方验收。2. 安装验收：由乙方提供安装验收报告，甲方指定人须在接到验收报告3个工作日内组织验收，如甲方不组织验收，则视为甲方验收。 第六条、 结算方式及期限：1. 合同签定后叁个工作日内，甲方预付乙方定金人民币 元整（￥元整）。2. 余款人民币 叁仟 元整（￥ 元整）于20xx年5月15日前一次付清。3.支付方式：采用电汇、现金。 4.补充说明：如果由于甲方原因造成不能提货，甲方应于合同生效后规定的供货期到达后一个月内支付第2项所列款项；由于甲方原因造成不能调试或验收，甲方应于乙方将设备安装完毕后一个月内或年月日前支付第3项规定款项；由于甲方不使用设备，甲方应于设备安装完毕后12个月内付

7、清余款。 第七条、 货物所有权和风险转移：1. 货物所有权转移：自甲方指定人验收货物后，并且按合同规定支付货款后，货物所有权即转归甲方所有。2. 货物风险转移：自甲方指定人验收货物后，货物的毁损、灭失的风险由甲方负责。第八条、 甲方职责：1. 甲方负责提供：施工配合：提供锅炉安装材料、工具存放房间。冷水供水：甲方须提供的供水管径不小于40mm，压力为0.20.5 MPa，流量不低于5m3/h，并且原水硬度符合国标GB/T 18300-20xx自动钠离子交换器技术条件中规定一级自动钠离子交换器进水硬度小于6.5mmol/l。供电：甲方须提供电电压380V，电功率不低于4KW，3相5线（含零线、地

8、线）的供电电路至锅炉房内配电柜内进线端。土建：用户须完成锅炉房的土建建设；锅炉间门宽（用于进出锅炉考虑）不小于1400mm，净高不低于4000mm，辅助设备间门宽不小于1000mm，净高不低于3000mm，下部设置百叶窗进空气，空气量按照17m3/10000KCAL·h锅炉额定功率考虑；锅炉房顶设置天窗、风帽，加强室内外空气对流。燃气：如果采用天然气作为锅炉的燃料，须负责安装相应的供气管线，并保证燃烧器阀门组前供气参数同时满足表压力为68KPa，总流量不低于80Nm3/h（热值按照8400KCAL/Nm3考虑）。运行：须安排符合当前当地质量技术监督局特种设备管理部门要求的锅炉房运行管

9、理人员进行运行管理；在锅炉运行期间，须保证锅炉水符合国家标准GB1576-20xx工业锅炉水质的规定。 第九条、 乙方职责：1. 乙方负责按甲方提供或乙方设计甲方认可的锅炉房设计图纸、说明书及国家有关锅炉安装规范完成第一条所列设备的供货及安装；配合燃气供应单位连接好燃气供应管线与燃气燃烧器阀门组。2. 乙方在安装验收后一周内向甲方交付各种设备的出厂资料及安装过程文件。3. 乙方负责本合同涉及的锅炉房设备的调试及甲方操作人员培训，使达到正常使用设备及能够进行设备日常维护保养。 第十条、 品质保证：1. 品质保证期：自安装完毕起12个月；详见后附质量及服务承诺书。 2. 品质保证期后：双方可以签定

10、维护保养合同，有偿服务。 第十一条、 违约责任：1. 按照现行法律规定执行。2. 乙方迟交货物若超过30天，甲方有权终止本合同。 3. 甲方晚提货物若超过60天，乙方有权终止本合同。 第十二条、 合同的变更、争议的解决方式：1. 合同履行过程中，如遇设计变更、水、电、燃料供应变更、使用要求变更及发生本合同未明确规定的事项，须经双方协商签定补充协议，补充协议为本合同不可分割部分。2. 合同履行过程中，甲乙双方发生争议时，应首先协商解决；协商不成时，任何一方均可依法在鄂尔多斯市仲裁委员会仲裁解决。 第十三条、 合同的解除、顺延或意外终止：1. 如一方要求解除合同时，应在交货前15天以书面形式向对方

11、提出，双方协商一致后，签定补充协议。2. 由于地震、台风、水灾、火灾、战争以及其他不可预见并且对其发生后果不可防止或避免的不可抗力原因，致使直接影响合同的履行或者不能按约定的条件履行时遇有上述不可抗力事故的一方，应立即将事故情况电告通知对方，并在十日内提供事故详情及合同不能履行，或者部分不能履行，或者需要延期履行的理由的有效证明文件，此项证明文件应由事故发生地区的公证机构出具，按照事故对履行合同影响的程度，由甲乙双方协商解决，或者部分免除履行合同的责任，或者延期履行合同。3. 任何一方在下述情况均可终止合同。1) 某一方宣布结束、解散、破产、转产或财产被他人接管。 2) 某一方有违法经营现象。

12、3) 某一方无能力履行本协议所列的责任。 第十四条、 合同的生效及终止：1. 本合同经甲乙双方委托代理人签字盖章后，并在甲方支付乙方预付款后生效，一式四份，具有同等法律效力，双方各执二份。2. 甲乙双方履行完本合同规定的全部义务后，本合同自行终止。 第十五条、 合同有效期：1. 本合同有效期至20xx年月日。甲 方：签定日期：20xx年 月日地 址：法定代表人：委托代理人：电 话： 传 真： 开户银行： 账 号： 税 号： 邮政编码： 乙 方： 地 址：法定代表人：委托代理人：电 话： 传 真： 开户银行： 账 号： 税 号：邮政编码：签定日期：日安装合同 篇3供方（以下简称甲方）：需方（以下

13、简称乙方）：经甲乙双方协商，就乙方向甲方购买节电器产品事宜达成如下协议：一、购买产品清单：序号产 品 名 称规 格 型 号数量单价小计1234合计（人民币大写）：二、甲方的权利和责任：甲方有权了解乙方的用电设备的详细资料。甲方负责对乙方相关人员进行设备使用操作培训。三、乙方的权利和责任：乙方负责提供甲方需要的各用电设备的详细资料。乙方应按本合同规定的条款如期支付货款给甲方。四、运输和安装：甲方负责将设备运输至乙方指定的地点，相关费用由甲方承担。如需甲方安装调试设备，乙方需支付设备的安装调试材料费，为合同总金额的5%.如乙方为非上海区域内客户，则甲方技术服务人员的相关差旅费由乙方承担。五、付款方

14、式：1、乙方需预付合同总金额的 %，合计元给甲方，设备安装调试完成后日内支付合同总金额的%，合计元给甲方。2、 付款方式一律以银行汇款、贷记凭证或支票形式支付，甲方不收取现金，否则后果自负。六、售后服务：甲方销售之产品，主机出现故障三年内包换。甲方销售之产品，如属甲方选用其他厂家之产品由甲方系统集成，则按照该厂家的售后服务条款执行。以上条款若属乙方使用不当或由不可抗因素造成，则不属于质保范围。甲方销售之产品实行10年保修，质保期后相关维修费用由乙方承担。七、违约责任：甲方产品安装调试后节电率达不到预期效果，节电率每下降一个百分点，售价也同比例下调。乙方必须按合同规定条款支付货款，如拖延不付，甲

15、方有权拆走设备，乙方必须赔付合同金额30% 的违约金给甲方。八、其它事项：本合同双方签字盖章后生效，未尽事宜由双方协商解决。本合同一式二份，甲、乙双方各执一份。九、备注条款：甲方：乙方：银行帐号：银行帐号：开户银行：开户银行：电话： 电话：公司地址： 公司地址：合 同 章：合 同 章：签 订 人：签 订 人：日期：日期：安装合同 篇4甲方：乙方：潢川利民科技路灯厂太阳能路灯厂甲方将阜康佳苑7号楼太阳能安装工程承包乙方负责施工。为了保证工程质量及明确双方责任，双方依照中华人民共和国经济合同法、工程安全安装条例的具体情况协商达成如下协议，共同遵守。一、施工地点，在阜康佳苑7号楼，施工时间为XXX结

16、束。二、太阳能工程为22套，太阳能安装费用为4500.00元（大写：肆仟伍佰元），包括一切费用。工程结束以后，乙方经过试水、试压、调试，用户验收合格后，甲方付给乙方80%工程款，剩余工程款在试用一段时间后无问题，甲方全部付清余款。三、乙方在太阳能安装期间，必须要严格遵守工程安全技术规程，安装工人安全操作规程，消防条例和其他相关法规规范，防止发生安全事故。若发生一切安全事故、人员伤害等一切全部由乙方负责处理，并承担全部费用及相关法律一切责任。与甲方没有任何一点责任。四、乙方在施工期间，甲方须配合乙方施工，乙方一定要文明施工，与施工工地用方保持良好关系，如果双方施工期间违背合同条例，要拿出50%的

17、违约赔偿给对方。五、未尽事宜，甲乙双方协商解决，协商不成由招远市人民法院裁决处理。六、本合同一式两份，甲乙双方各执一份。甲方：乙方：性价比高的一点的太阳能路灯还是建议到潢川利民科技路灯厂根据你的情况一对一的进行定制，定制的在同等质量下，价格是相对较为优惠的。安装合同 篇5甲方：乙方：甲方委托乙方安装施工：2*630kVA欧变高压配电安装工程，根据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及相关法律、行政法规，遵循平等、自愿的原则，经双方协商一致，签订本合同，并共同遵守执行。一、 工程项目：1、工程名称：2、工程地点：3、工程内容：乙方以包干、包设计、包工包料、包工期、包试验、包验收、包带电接网

18、、包通电，即依据乙方根据甲方提供的基础资料进行设计(或委托有资质的设计院设计)，经由施工地供电管理部门审批后的图纸施工。4、工程所用的主材及厂家：1)安装一台YBM1-2*630/10 kVA欧式箱变-广东XX变压器有限公司。2)安装一台FZW28分界真空负荷开关- 珠海XX有限公司3)敷设高压电缆YJV22-3*150mm2-广州市XXXX实业有限公司。4)安装欧变基础一个。二、 原始资料：甲方必须向乙方提供工程相关的总平面布置图，用电负荷数据及其它基础资料，并保证上述资料的真实性。三、 施工图纸：乙方根据甲方提供的基础资料进行设计(或委托有资质的设计院设计)，设计时间计入施工期限，设计方案

19、由施工地供电管理部门审查同意后，以施工地供电管理部门审批后施工，乙方不持异议。四、合同价款：甲、乙双方经协商，乙方以包干、包设计、包工包料、包工期、包试验、包验收、包带电接网、包通电的形式同意由甲方以(含税人民币)￥：XX0元(人民币大写:XX元整)总价承包本工程。增减工程所发生的费用由双方确认后另行协商解决。五、付款方式：第一期：甲、乙双方签定合同当天内，甲方向乙方支付工程款定金(含税人民币)￥：XX00元(人民币大写:XX元整)。第二期：设备、材料到场当天起三天内，甲方向乙方支付工程款(含税人民币)￥：XX元(人民币大写:XXXX元整) 。第三期：通电当天起三天内，甲方向乙方支付剩余工程款

20、(含税人民币)￥：XX元(人民币大写: XX元整)备注：乙方收取甲方工程款由指定人员XX收取(银行帐户名：XX)，如不是指定人员收取工程款需由乙方出一份委托书或由甲方致电给XX(电话：XX)电话确认。六、市政报建1、本工程所需报建工程资料由甲方提供，乙方全程协助。2、本工程所报建的费用由乙方承担。七、施工地代表人：甲方： 联系电话：乙方： 联系电话：八、施工工期：1、乙方收到第一期工程款后，立即组织设备和材料订货，并在三个工作日内开始施工。2、甲方应在乙方进场施工前，按设计要求为乙方进场施工作好场地准备工作。3、工程开工工期：乙方收取甲方第一期工程款后个工作日内。4、工期：施工工程工期为5、如

21、遇下列情况，工期应按顺先延，乙方不承担由此造成的损失。(1)甲方需在签订合同之日起3天内提交完整的报装资料。供电局规定的报装资料：营业执照、税务登记证、法人身份证、房产权证/规划报建许可证、土地使用证及业主身份证、客户缴交电费银行存折及身份证、办理用电业务经办人身份证、两个高压进网作业许可证电工证、总体规划图、平面布置图(标明变配电房位置及负荷分布情况)、高压电气设计资质证明(设计单位及客户盖章确认)、高压电气施工单位的承装(修)电力设施许可证(施工单位及客户盖章确认)。(2)甲方协助乙方清除施工场地障碍物，以免影响进场进度。(3)甲方提出设计变更，致使设计方案改变而影响进度。(4)甲方未按合

22、同规定拨付工程款而影响施工。(5)甲方代表未能签证，影响下一工序的进度。(6)人力不可抗拒的因素而延误工期。(7)与本工程有关的供电线路未能按乙方的要求安排停电而影响施工。(8)与本工程有关的供电线路超载而不能接入的'。(9)因施工地政府部门或当地村民阻挠施工而影响进度的，甲方自行解决。(10)其他因甲方责任引起的工期延误。九、工程质量：乙方应按设计图纸和国家有关标准施工，确保工程质量达到合格。 施工过程中所有安全责任由乙方承担，与甲方无关。十、工程变更：任一方如提出工程修改意见时，应书面通知对方，在取得对方同意后，双方办理增减工程费确认手续。十一、成品保管：1、设备材料进场后，乙方通

23、知甲方签收设备材料收货单。2、设备材料安装好后，由甲方负责保管(即安装好后的设备材料如被盗或人为损坏由甲方承担所有损失)。十二、工程竣工：1、工程整体竣工后，乙方向甲方发出竣工书面通知书，提交竣工资料(包括竣工报验表和工程竣工图纸)及工程移交证明书。2、甲方未能在乙方提交竣工验收报告之日起三天内按上述约定组织检查验收，或未经竣工验收，甲方擅自使用分段工程，视为建设工程已经竣工并通过验收。3、乙方在收到甲方提供的有关报验资料及拨付的工程结算款后，立即向施工地供电管理部门办理有关部门报验手续，并会同甲方对工程进行验收，验收合格后双方签署工程整体移交证明书。4、甲乙双方对上述工程质量出现争议需要对上

24、述工程质量进行鉴定时，鉴定时间不列入施工工期。十三、工程施工完毕后：1、工程施工完毕后(具备通电条件)，因甲方原因未能通电使用，造成有关设备试验期过期(有效期为半年)，则重做试验费用由甲方自行承担。2、工程施工完毕后(具备通电条件)，因甲方原因未能通电使用，由此引起的设备材料看守费用及如因设备材料被盗造成的损失由甲方负责。3、工程施工完毕后(具备通电条件)，因乙方原因造成一个月内仍未能通电使用的，甲方有权扣除乙方20%的工程款以作补偿，如因甲方原因造成一个月内仍未能通电使用，甲方必须支付乙方所有工程款，以免造成乙方资金积压造成损失。十四、工程保修：工程竣工验收合格当天起壹年内保修。在保修期内非

25、甲方造成的工程、设备、材料质量等问题，乙方负责修理，修理费用由乙方负责。十五、违约及违约处理：1、甲、乙双方不能及时按合同约定履行自己的各项义务，即必须承担相应违约责任。2、乙方因工程延误，造成不能按本合同所定的时间内通电，乙方按每逾期一天罚扣1000元给甲方(此罚扣最高不能总工程款百分之十)。3、若因乙方原因，致使本合同工程质量未达到合同约定的合格等级质量标准，则甲方有权要求乙方负责返工，并直到达到本合同约定的质量验收标准为止，返工期计入总施工期内，但甲方必需按本合同要求送达告知，否则因此而造成的工期延误由甲方承担。十六、责任：1、施工过程中，所有安全责任由乙方承担;所有因乙方自身原因引起的

26、纠纷与甲方无关，乙方自行解决。十七、合同补充：1、本合同未尽事宜，双方可另行协商补充。2、本合同任何内容的修改，须由甲乙双方进行协商并签订补充协议或书面文件，所签订的补充协议或相关文件(包括合同签订前双方签署的忘录、会议纪要、工程预算书、承诺书等)均为本合同不可分割部分，与本合同具有同等法律效力。十八、争议管辖：凡属有关执行本合同所发生的一切争执，应通过友好的协商解决。如发生违约且不能调解时向XX人民法院提起起诉。十九、合同份数：本合同一式三份，每份具备同等的法律效力，甲方执一份，乙方执两份，自签定合同,签定当天起生效.二十、合同的生效与终止:自甲、乙双方签字、盖章之日起生效,至甲方向乙方支付

27、完所有的工程款、工程保修期过后及相关款项之日终止。甲方(公章)：_ 乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_ 法定代表人(签字)：_年_月_日 _年_月_日安装合同 篇6甲方：乙方：经甲乙双方充分协商，在自愿平等、协商一致的情况下，就乙方在使用委托甲方制作的广告喷绘的相关事宜，达成如下免责协议：一、协议中甲方制作的广告喷绘安装地点为前进东路与顺帆北路交叉路口位于公路北面的看板。二、甲方安装过程中、安装完成后，若出现任何政府人员阻止安装或安装完成后的情况，甲方不承担任何责任，一切责任归乙方。三、本协议解释权归昆山市天狼星广告有限公司所有。甲方： 乙方：法定代表人：委托代理人： 委托代理人：年 月

28、日年 月 日安装合同 篇7发包方(以下简称甲方)：承包方(以下简称乙方)：按照中华人民共和国经济合同法和中华人民共和国建筑法以及建筑安装承包合同条例的原则，结合盛市有关规定和本工程的具体情况，经双方协商一致，签订本合同，建筑安装合同样本。第一章工程概况第一条工程概况：1、工程名称：2、工程地点：3、工程结构：框架4、建筑面积：据实结算5、设计单位：6、建设单位：第二条承包范围：本工程施工图纸范围内的所有电气(室内混凝土墙、顶板、梁柱内的线管、接线盒安装及穿铁丝，所有强电、弱电设备不安装)，给、排水管(卫生间室内支管不安装)、雨水管、空调冷凝水管穿墙套管、管道沟挖填土方及管道洞砼处理等分项工程的

29、安装施工，含所有小型施工机械及工具、照明用电线及灯具、工人所使用安全帽及雨具、以及该班组范围内所有文明施工等内容。甲方仅提供该班组相应材料及垂直运输设备，其余均由乙方自行提供。因乙方原因所引起质量问题由乙方自行处理并接受20020xx元数额罚款。第三条承包形式： 按图纸所定的工程范围(量)，以14.5元/m2按实际面积计算包工不包料。第四条工期要求：根据甲方与建设方签订的工期合同，拟定 20xx年月日开工至20xx年月日完工。2、人员要求：按甲方施工计划，乙方根据进度需要自行组织人员。第五条工程质量等级：1、工程质量等级：工程质量达到国家质量验收标准优质工程等级。2、工程安全等级：达到市安全生

30、产委员会“建安”文件中规定的样板等级(无工伤等级)，如达不到处罚5000元。3、文明施工等级：创建市文明样板工地，如达不到处罚3000元。第六条合同价款及结算方式：1、甲方按施工段每栋主体封顶预埋完工付单栋每平方5元结算，以保证乙方工人的生活费。2、安装工程完工后，按所完工程量的支付工程款，余款待工程竣工交业主后一次结清。第二章双方责任及权力第一条甲方责任：1、乙方工人进场前准备好工人住的宿舍、保障在遵守国家法律法规和各级制度规定下从事合法生产。2、工人施工时所需用的大型机械设备，甲方负责准备就位。3、施工前的道路、水、电的架设，进场前甲方准备好。4、负责基础的定位、放线、抄平与检测工作。5、

31、负责工程材料的组织与管理。6、组织乙方人员进行技术交底和解决施工中的技术问题。7、负责指导施工现场的文明施工管理。第二条乙方责任：1、乙方工人进场，3天内向甲方报送工人花名册三份，身份证复印件、计生证、暂住证、务工证及照片三张。2、乙方工人使用的个人工具，乙方自行配置，教育工人遵守甲方及有关部门对施工现场各项管理规定，节约用水、用电，讲究室内环境卫生，做好“三防”工作，负责派人配合甲方基础定位放线，并对主体工程定点定位、放线负责，甲方负责督促，负责施工时对机械的安全操作和爱护，人为损坏机械的行为将给予处罚，各项机械当天作业完成后要及时清洗干净，负责保持施工现场的整洁，进场的材料按规格分类别堆放

32、，作业面的各项材料做到人走场清。负责对工人进行安全教育和监督工作，负责施工现场临口、临边安全设施的设置、保护及遵守。负责对已完工程成品的保护，使用后的材料要及时归堆，做到爱护工地财产、合理使用各项材料。负责参加甲方组织的图纸会审和设计技术交底会议，提出合理化建议。负责维护企业形象，积极配合现场安全生产、文明施工、生活秩序，教育职工与人为善、和睦相处、说话讲文明、生产讲规范、行为讲规矩，合同范本建筑安装合同样本。乙方自进入甲方施工现场应无条件服从甲方的管理工作，不得有抵触和对抗情绪，如有发生视其情节严重给予100-500元的罚款，直到合同终止。第三条甲方权利：1、甲方有权要求乙方组织各项工种的人

33、员数量，指挥或安排乙方人员的具体工作，检查工程的质量，对于不合格的项目责令乙方进行返工或停工。2、如发现乙方人员在施工中浪费甲方材料，甲方管理人员有权进行经济处罚(浪费材料，按定额基价加50%)。3、乙方人员在施工中违反操作规程，违反安全规定的，甲方人员有权责令其停工，并给予处罚，直至终止合同。4、对乙方违反国家法律、法规和影响社会治安和人员甲方有权交司-法-部门处理。第四条乙方权利：1、乙方人员在遵守国家法律、法规和维护社会治安的前提下，从事施工作业。2、乙方的劳动所得，乙方有权自行分配。3、施工中乙方有权提出合理化建议，技术改造建议以新生产工艺，通过实践证明，新的工艺能保证质量、节约材料和

34、缩短工期。甲方将视其效益给予奖励。4、对违章指挥，乙方有权提意见。第四章工程质量管理甲乙双方必须坚持按设计施工图、现行施工规范进行施工。任何一方不得有意更改图纸或盲目施工，为此，双方必须做到：1、甲乙双方都必须参加图纸会审，并提出合理意见。2、甲乙双方都必须制定施工方案，会议后统一方案，并遵照执行。3、 乙方应严格按照标准，现行规范进行施工，并随时接受甲方的指挥及有关部门的检查。4、乙方在施工中如出现违章，违规及质量不合格情况，应立即进行整改、返工。其发生的费用应在乙方决算中扣回，另外给予100-500元罚款作为赔偿对甲方造成的损失。5、乙方人员必须参加甲方在管理(分项)工程施工前的技术交底会

35、议，各班组技术骨干进行技术交底，并传达到每个工人。6、乙方负责人在上班前必须向工人讲清当天的工作量和技术要点，需请现场施工员参加。7、甲乙双方联合定期对质量进行检评，达不到验收标准的分项工程，要及时整改，发生费用在结算中扣除。8、工程完工后，乙方应根据国家制定的有关条款，对自己施工的项目一年内负责保修。第五章材料、机械设备供应及管理1、工程所需的材料(主材、辅材、大型机械设备)由甲方提供，其余小型设备和用具(包括小型机械电线、照明等)由乙方负责。2、工程所需的大型机械设备，由甲方负责维护，小型机械设备和用具由乙方提供和维护。3、乙方领用的各项材料，机具必须办理领用手续，用后归还，遗失、损坏的机

36、具应照价赔偿。4、施工场地各种材料、模板、竹跳板、支撑要归类堆放整齐。禁止用模板、竹胶垫路。第六章文明施工及安全生产第一条施工现场管理的好坏，直接体现了施工企业的管理水平和队伍的素质，为此，甲方制定的“现场文明施工管理制度”、“文明施工管理条例”及“文明施工管理处罚实施细则”三项文件为此合同附本与本合同同时生效。第二条 安全生产是企业效益的保证，为了加强生产安全方面的管理，特制定了“安全生产责任合同”“安全生产合同书”“安全生产纪律处罚实施细则”乙方在签订此合同时，应同时签订安全生产责任合同。安全生产合同书与本合同同时具有法律效果。第三条 乙方按有关规定，采取严格的安全防护措施，承担由于自身安

37、全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用。发生重大伤亡事故，乙方应按有关规定立即上报有关部门并通知甲方代表。同时按政府有关部门要求处理。甲方为抢救提供必要条件，发生的费用由事故责任方承担。第四条 乙方不得损坏安全设施及外脚手架紧固件，否则处罚500元/次。若影响施工必须由专业工种及项目部认可采取措施后才能动安全防护。第七章其它1、甲乙双方因合同发生争议，双方应即时协商，但职工不得停工，协商达不成统一意见，可向上级及业务主管申请调解。2、乙方因质量，进度不能达到合同要求，甲方有权更换队伍，所做工程量只能按合同价的50%结算，且结账付款，更不承担乙方任何损失。3、乙方负责人未经甲方负责人许可不得擅

38、自离开工地，有事必须请假，准假离开工地前，应将领导权委托给在场且信得过的技术骨干人员。未经请假，未经请假，离开工地一小时以上一次，甲方有权对当事人处以100元的罚款，累计三次者甲方有权责令退常4、项目部每次组织乙方召开的例会和施工过程所签订的补充协议签字后具有与本合同同样的法律效力。5、文明施工，安全生产有关文件见附件。6、本合同签字之日起生效，工程完工，结算完毕，甲方支付合同规定的比例款后，除部分保修款仍然生产外，其它条款即告终止。7、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，双方签字生效。甲方：乙方：项目部二0*年月日安装合同 篇8甲方：乙方：经甲、乙双方友好协商，甲方决定由乙方承担玉林市玉州区妇

39、幼保健院门诊住院综合大楼玻璃幕墙施工。为明确双方责任，本着互相协作，紧密配合、分工负责的原则，根据中华人民共和国经济合同法及有关规定，双方同意就本工程达成以下合同条款，双方共同遵守执行。一、 承包内容：工程承包内容：本工程玻璃幕墙按设计及规范包材料包施工包质量、相关材料送检、资料的收集装订工作，并负责幕墙上、下收口处理、防火隔断、埋件预埋、清洁及最终验收交付使用。二、 工程承包单价：本合同工程量约1000，以按图纸理论计算数量为准，在工程结算时以经甲、乙双方认可的实际数量为准，包材料包施工包质量、相关材料送检、资料的收集装订工作，并负责幕墙上、下收口处理、防火隔断、埋件预埋、清洁及最终验收交付

40、使用，按每平方650元计算。三、 工程制作、安装及质量要求：1、所有工程施工图由乙方根据甲方及设计院要求进行设计，图纸经设计院专业负责人审核签字并经甲方认可后方可采购材料制作加工及安装。2、安装质量：外观检查应装配牢固、嵌条密实、打胶均匀、附件齐全、整齐美观、表面垂直度、平整度检查须符合国家行业标准幕墙工程技术规范(JGJ10296)的要求。四、 工期：1、暂定工期为：立铝柱开始30天完成。2、乙方需与内装密切配合进行施工，以保证本工程各项工作与整体工程同步完工。五、 工程验收质量保证：1、工程验收按国内现有国家行业标准(JGJ10296)进行。2、工程竣工后乙方先进行全面自检，确认无误后提出

41、书面报检要求， 甲方接到乙方通知后应尽快组织有关部门共同进行联检及验收。3、乙方保证通过有关部门的验收，若不能够通过验收，甲方拒付余款; 若影响整个工程竣工交验，乙方应赔偿甲方损失。六、 付款方式：1、合同签约同时预交工程保证金50000元。2、工程施工完成前，甲方按乙方人头支付生活费(20元/天)。3、工程施工完成，支付工程总额80%，余款待工程竣工验收合格后一月内付清。七、 双方责任甲方责任：1、甲方应提供与该工程设计施工图纸一份;3、按合同规定及时支付款项;4、协调会议，及时解决、处理施工过程中出现的有关问题;5、乙方施工质量问题，甲方有权要求整改，如整改仍不能达到甲方及相关标准要求，甲

42、方有权终止合同;6、提供乙方住宿及加工成品、设备存放用的足够场地约200平方米。7、甲方负责协调相关工种及工序之分段验收、交接、签字等手续。 乙方责任：1、 保证加工及安装质量，严格按本合同第三条规定的技术要求和有关规范标准执行;2、 对超过规范规定的影响本工程安装的土建施工误差，及时报于甲方;3、在施工中由于乙方本身原因造成的停工、返工，应由乙方负责;4、负责未验收前的成品保护5、严格遵守工地现场施工管理制度，做到安全施工，文明施工，要严格按照工地有关安全规定及制度进行施工，如发生安全和质量事故，或造成第三方人员财产损失均由乙方负责。6、乙方必须按甲方审定的施工计划组织施工，若由于施工方责任

43、而不能执行计划施工，甲方有权给予乙方一定的处罚。7、乙方现场施工管理人员，必须服从甲方现场管理人员正确指令。 对不配合、不称职人员，乙方必须根据甲方要求进行更换，替换人员必须叁天内到岗。8、乙方必须保证施工安全，保证工人人身安全责任，施工过程安全事故发生的费用由乙负责。八、 其它1、合同履行过程中所有经甲方认可的函电和有关资料均为合同附件， 并具有法律效力。2、本合同签订后具有法律效力，双方发生不可解决的争执时，可按照法律向当地有关部门起诉。3、本合同履行过程中如有未尽事宜，双方另行解决。本合同一式贰份，甲、乙双方各执壹份，合同经双方签章后生效。甲方经办人：电话：日期：乙方经办人：电话：日期：

44、安装合同 篇9甲方： （以下简称甲方）乙方：郑州星原锅炉设备工程有限公司 （以下简称乙方）一、工程名称：锅炉安装；二、工程地点：甲方锅炉房（）；三、工程范围及工作内容：1. 1台DZL4-1.25-A锅炉本体及阀门仪表安装；锅炉上台就位归甲方。2. 锅炉所属辅机安装，包括：引风机、鼓风机、烟囱、水处理、给水泵、分汽缸、除渣机和上煤机（除尘器用户安装）；甲方负责土建基础制作。3. 锅炉所属全套辅机之间的烟风道、汽水管道、配电线路的敷设施工，水箱现场制作；4. 对于能够利用的旧材料、旧设备，如：引风机、鼓风机、烟囱、水处理、给水泵、分汽缸、除渣机和上煤机、法兰、管道等，乙方本着对甲方负责和节约的原

45、则，尽量修旧利废；5. 汽水管道出锅炉房100米到车间，价格另议。6. 乙方负责办理锅炉安装开工和验收的相关手续并承担费用；7. 乙方协助甲方办理锅炉使用证，甲方承担费用。四、材料供应和技术要求：1. 安装所有材料由甲方购置，包括：钢管、钢板、保温材料、油漆、润滑油、电线、阀门和标准件等等；2. 乙方承担安装辅料和工具，包括：电焊条、氧气乙炔等安装使用物料；3. 甲方提供符合要求的锅炉技术资料，乙方按锅炉技术资料与甲乙双方协商的要求施工。五、验收标准：1. 蒸汽锅炉安全技术监察规程及相关国家标准和规范；2. 当地技术监督局检验合格；六、工程期限：自20xx年 月日开工之日起，至试车合格之日止，计 30天。如遇超过4小时的停水停电，及材料供应不及时，工期应相应顺延。七、工程造价：1. 安装工费共计 万 千元整（不含锅炉房以外管道）。2. 施工期间的水、电费归甲方单位。3. 出现本合同以外的安装项目，甲、乙双方根据河南省工程施工定额计算价格。4. 如果因甲方原因出现返工和误工，甲方应给乙方签证，施工完成后双方协商解决。八、付款方式：1. 合同成立，甲方预付仟元整；2. 工程进行半数再付 万元整；3. 安装调试验收合格后，甲方一次付清合同款；4. 甲方必须将工程款支付到合同约定的乙方公司账户。九、其它：1. 施工期间，乙方必须严格遵守并