2022最全吉林省继续教育一级建造师资格360题一遍过(含答案)

1、2022最全吉林省继续教育一级建造师资格360题一遍过(含答案)第一部分 工程经济1、某开发商拟拆除某商场,已经办理拆迁许可证,按照法律规定,还应当将( )资料报送建设工程所在地的县级以上地方人民政府建设行政主管部门备案。A、施工单位资质等级证明B、拟拆除建筑物、构筑物及可能危及毗邻建筑的说明C、拆迁安置补偿方案D、拆除施工组织方案E、供气、供热、通信、广播电视等地下管线资料参考答案：A、B、D 文字解析：暂无解析 2、根据我国仲裁法的规定,当事人申请撤销仲裁裁决的,人民法院应当在( )作出撤销裁决或者驳回申请的裁定。A、在受理撤销仲裁裁决申请之日起3个月内B、在受理撤销仲裁裁决申请之日起2个

2、月内C、在仲裁裁决书作出之日起3个月内D、在仲裁裁决书作出之日起6个月内参考答案：B 文字解析：根据仲裁法第60条规定，人民法院应当在受理撤销裁决申请之日起2个月内作出撤销裁决或者驳回申请的裁定，因此，选项8是正确的。 3、现行注册建造师执业的专业中,只设一级建造师执业资格的专业有( )A、铁路工程B、电力工程C、港口与航道工程D、石油化工工程E、矿山工程参考答案：A、C 文字解析：在注册建造师执业工程规模标准划分的14个专业工程中，只有铁路工程未划分工程类别且只设一级建造师。港口与航道工程划分工程类别，但该专业不设二级建造师。这两个专业中的小型项目的担当者另有规定。 4、工程重大安全事故罪的

3、构成要件中,其犯罪的客观方面主要表现为( )A、在生产、作业中违反有关安全管理的规定,因而发生重大伤亡事故的行为B、强令他人违章冒险作业,因而造成严重后果的行为C、安全生产条件不符合国家的规定,因而发生重大伤亡事故的行为D、违反国家规定,降低工程质量标准,造成重大安全事故的行为参考答案：D 文字解析：暂无解析 5、以下关于合议制度的表述中,不正确的是( )A、合议制度是指任何民事案件都必须由三人以上单数的审判人员组成合议庭审理B、第一审民事案件,由审判员、陪审员共同组成合议庭或者由审判员组成合议庭C、第二审民事案件,由审判员组成合议庭审理D、合议庭评审案件,实行少数服从多数的原则参考答案：A

4、文字解析：民事诉讼法第四十条第二款规定：“适用简易程序审理的民事案件，由审判员一人独任审理”，所以本题选A。 6、上题背景中,李某的收入中应向税务机关缴纳个人所得税的包括( )A、月薪2000B、利息收入200元C、房租1600元D、买卖股票获利20000元E、购买国库券获利5000元参考答案：A、B、C、D 文字解析：暂无解析 7、劳务公司异地承接劳务工程,完工后,木工队长王某没有把公司下发的工资足额发给工人就离去,劳务公司补发工人工资后准备起诉王某,得知王某从原籍出来后已有二年没回去。在以下选项当中,有管辖权的法院是( )A、劳务公司住所地基层人民法院B、劳务公司住所地中级人民法院C、王某

5、经常居住地基层法院D、王某户籍所在地基层法院参考答案：C 文字解析：暂无解析 8、建筑业实行固定比例营业税率,为( )A、1%B、3%C、5%D、7%参考答案：B 文字解析：暂无解析 9、根据工程建设国家标准管理办法的规定,下列工程建设国家标准属于强制性标准的有( )A、工程建设通用的有关安全、卫生和环境保护的标准B、工程建设通用的建筑模数和制图方法标准C、工程建设通用的试验、检验和评定方法等标准D、工程建设通用的信息技术标准E、工程建设通用的质量标准参考答案：A、B 文字解析：只有属于重要的相关标准才属于强制性标准，因而其他三项错误。 10、设计单位在设计文件中指定建筑材料供应商的,除责令改

6、正外,处( )罚款。A、10万元以下B、10万元以上20万元以下C、10万元以上30万元以下D、20万元以上50万元以下参考答案：C 文字解析：暂无解析 11、李某为中国境内某建筑公司职员,2007年11月份,她工资收入2000元,房租收入1600元,存款利息收入200元,买卖股票获利20000元,购买国库券获利5000元。李某的父亲为一退休工人,现从事个体经营。李某的男友杰克,自2005年初从美国来到中国工作,其父母仍然在美国居祝根据个人所得税法的规定,上述人员中,应缴纳个人所得税的人为( )A、李某B、李某父亲C、杰克D、杰克父亲E、杰克母亲参考答案：A、B、C 文字解析：暂无解析 12、

7、根据招标投标法有关规定,评标委员会中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的( )A、三分之一B、三分之二C、四分之一D、四分之二参考答案：B 文字解析：暂无解析 13、下列选项中,当事人可以行使法定解除权的是( )A、因不可抗力致使不能实现合同目的B、在履行期满前,当事人一方明确表示不履行义务C、当事人一方迟延履行义务,经催告后在合理期限内仍未履行D、当事人一方迟延履行义务或有其他违约行为致使不能实现合同目的E、在履行期满前,当事人一方以自己的行为表明不履行主要义务参考答案：A、D、E 文字解析：根据合同法94条规定：“有下列情形之一的，当事人可以解除合同：(一)因不可抗力致使不能实现合同目

8、的；(二)在履行期限届满之前，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务；(三)当事人一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行；(四)当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的；(五)法律规定的其他情形。”注意：在先期违约和迟延履行时，当事人不履行主要债务时才可行使法定解除权。故BC项错误，ADE项正确。 14、某施工单位与租赁公司签订塔吊租赁合同,租期为八个月。由于工期延误,施工单位使用了十个月后才将塔吊归还租赁公司,租赁公司的提出如下要求,不能得到支持的是( )A、要求施工单位按合同约定支付一定数额的违约金以作补偿B、要求施工单位按合同约定,每延长一天

9、支付两天的租赁费用C、要求施工单位赔偿因迟延返还租赁物给租赁公司造成的损失D、要求施工单位赔偿因租期延长而失去与另一家公司签订两年租赁合同的租金参考答案：D 文字解析：暂无解析 15、根据最高法院的司法解释,关于施工合同解除的法律后果,正确的是( )A、工程质量合格的,发包人应当参照约定支付相应的工程款B、工程质量不合格的,修复后经竣工验收合格的,由承包人承担修复费用C、工程质量不合格的,修复后经竣工验收不合格的,由承包人承担修复费用后再支付工程款D、工程质量不合格的,修复后经竣工验收不合格的,不予支付工程款E、工程质量合格的,发包人应当按照约定支付相应的工程款参考答案：B、D、E 文字解析：

10、暂无解析 16、下列当事人签订的施工合同中属于有效合同或按有效处理的是( )A、承包人超越资质等级与发包人签订的承包合同B、承包人同发包人指定的分包人签订的专业分包合同C、总承包人未经发包人同意将非主体工程分包的分包合同D、没有资质的实际施工人借用有资质的企业名义与承包人签订了承包合同,但在工程竣工后取得了相应的资质参考答案：B 文字解析：根据解释第1条、第4条的规定，A、C、D均无效。但注意，解释第5条的规定，超越资质的，在工程竣工验收前取得资质的，按有效处理的规定。 17、签订保证合同的当事人是( )A、债务人与保证人B、债权人与债务人C、债权人与保证人D、债权人、债务人、保证人三方参考答

11、案：C 文字解析：本题考查保证合同的定义，担保法第13条规定：保证人与债权人应当以书面形式订立保证合同。C项正确。 18、我国民法通则、担保法、物权法中规定了抵押、质押和留置的担保制度,在适用时如果发生法律冲突,则( )A、适用民法通则B、适用担保法C、适用物权法D、由全国人大常委会裁决参考答案：C 文字解析：根据物权法第178条的规定：担保法与本法的规定不一致的，适用本法。故B项错误；抵押、质押和留置担保均属于物的担保，应优先适用物权法的规定，C项正确。 19、根据行政处罚法的规定,我国立法体系中可以设定吊销企业营业执照行政处罚权限的法律规范性文件包括( )A、法律B、行政法规C、部门规章D

12、、地方性法规E、地方政府规章参考答案：A、B 文字解析：根据行政处罚法第9条至第12条规定，只有法律和行政法规具有设定吊销企业营业执照行政处罚的权限。 20、建设工程招标中,招标人不可以随意没收投标保证金,除非投标人( )A、投标文件的密封不符合招标文件的要求B、投标文件中附有招标人不能接受的条件C、在投标有效期内撤回其投标文件D、拒绝评标委员会提出的降低报价的要求参考答案：C 文字解析：暂无解析 21、建设工程施工合同签订后,施工中发包人根据实际需要对设计图纸进行调整变更并指令承包人施工,双方对设计变更价款未做出约定,后无法协商一致,此时应按照( )市场价格履行。A、订立合同时合同签订地B、

13、订立合同时合同履行地C、履行合同时合同签订地D、履行合同时合同履行地参考答案：B 文字解析：根据合同法第62条第2项的规定：“价款或者报酬不明确的，按照订立合同时履行地的市场价格履行；依法应当执行政府定价或者政府指导价的，按照规定履行。”B项正确。 22、某工程项目承包商与保险公司签订一份由保险公司提供格式条款的建筑工程保险合同,施工过程中发生保险责任范围内的事故,理赔时双方对保险合同中关于保险事故的含义产生了不同理解,此时,应当( )A、以承包商的理解为准B、以保险公司的理解为准C、以有利于总包的解释为准D、以不利于保险公司的解释为准参考答案：D 文字解析：合同法第41条的规定“对格式条款有

14、两种以上解释的，应当作出不利于提供格式条款一方的解释”，所以法条中规定的解释原则是“不利提供格式条款一方的解释”，而不是规定由谁来解释，所以答案是D。 23、下列选项中,( )属于施工单位需要承担法律责任的情形。A、未及时办理竣工验收备案手续B、对特殊结构的建设工程,未提出保障作业人员安全的措施建议C、未向作业人员提供安全防护用具的D、未按照规定在施工起重机械验收合格后登记E、未对施工组织设计中的安全技术措施进行审查的参考答案：C、D 文字解析：暂无解析 24、某市一城区建委根据市政府总体规划,对某大街实施改造,刘某房屋位于改造区。某日,区建委改造建设指挥部下达住房拆迁通知,刘某未搬迁。数日后

15、,区建委工作人员带领20余人强行拆除了刘某房屋,刘某不服提起行政复议,则下列( )机关可以作复议机关。A、省政府B、市政府C、区政府D、区建委参考答案：C 文字解析：西城区建委属于区政府的工作部门，具有行政主体资格，本题中强行拆除房屋的执行行为是由区建委实施的，对其不服，根据行政复议法的规定应当向同级人民政府即区政府提请行政复议，即C项为正确答案。 25、甲施工单位向乙租赁三座塔吊,双方在合同中未约定双方的履行顺序,则( )A、应由乙先提供塔吊,甲再付款B、应由甲先付款,乙再提供塔吊C、甲在乙交付塔吊前有权拒绝其付款要求D、甲应在接收到塔吊的同时付款E、乙在甲付款前有权拒绝提供塔吊参考答案：C

16、、D、E 文字解析：合同法第66条规定，当事人互负债务，没有先后履行顺序的，应当同时履行。一方在对方履行之前有权拒绝其履行要求。一方在对方履行债务不符合约定时，有权拒绝其相应的履行要求。本题中，合同中没有约定履行的顺利就意味着双方应同时履行，所以答案是C、D、E。 26、不得撤回的要约包括( )A、要约人确定了承诺期限B、要约人明确表示要约不可撤回C、撤回的通知在要约到达后才到达受要约人D、受要约人有理由认为要约不可撤回,并已经为履行作为准备工作E、撤回的通知在承诺通知发出之后到达受要约人参考答案：C、E 文字解析：要约只能在未生效前可以被撤回，要约一旦生效则不能被撤回。选项A、B、D均没有说

17、明要约是否生效，而选项C、E均说明要约已经生效，所以答案是C、E。 27、下列关于质权的生效,说法正确的是( )A、动产质权自动产交付时,质权成立B、以汇票、本票、债券、仓单出质的,自交付权利凭证时质权成立C、以基金份额出质的,自证券登记结算机构登记时质权成立D、以证券登记结算机构登记的股权出质的,自工商部门登记时质权成立E、以应收账款出质的,自信贷征信机构登记时质权成立参考答案：A、B、C、E 文字解析：根据物权法第226条的规定：“以基金份额、证券登记结算机构登记的股权出质的，质权自证券登记结算机构办理出质登记时设立；以其他股权出质的，质权自工商行政管理部门办理出质登记时设立。”C项正确，

18、D项错误；根据物权法第228条的规定：“以应收账款出质的，当事人应当订立书面合同。质权自信贷征信机构办理出质登记时设立。”E项正确。根据物权法第224条的规定：“以汇票、支票、本票、债券、存款单、仓单、提单出质的，当事人应当订立书面合同。质权自权利凭证交付质权人时设立；没有权利凭证的，质权自有关部门办理出质登记时设立。”B项正确。根据物权法第212条的规定：“质权自出质人交付质押财产时设立。”A项正确。 28、某市规划委员会拒绝履行生效判决,第一审法院对该规划委员会可以采取的措施包括( )A、通知银行从其账户划拨罚款赔偿金B、期满不履行的,按日对其处以罚款C、向其上级或监察机关等提出司法建议D

19、、拍卖该行政机关的主要财产E、构成犯罪的,追究有关人员刑事责任参考答案：A、B、C、E 文字解析：根据行政诉讼法第65条规定，行政机关拒绝履行判决裁定的，第一审人民法院可以采取以下措施：(一)对应当归还的罚款或者应当给付的赔偿金，通知银行从该行政机关的账户内划拨(二)在规定期限内不履行的，从期满之日起，对该行政机关按日处五十元至一百元的罚款(三)向该行政机关的上一级行政机关或者监察人事机关提出司法建议。接受司法建议的机关，根据有关规定进行处理，并将处理情况告知人民法院(四)拒不履行判决裁定，情节严重构成犯罪的，依法追究主管人员和直接责任人员的刑事责任。 29、甲与某施工单位签订了一份劳动合同,

20、约定甲每天工作9小时没有节假日,每天工资20元,后经劳动仲裁该合同被撤销,则( )A、施工单位承担缔约过失责任B、施工单位承担违约责任C、施工单位承担侵权责任D、如果甲有实际损失,则施工单位承担缔约过失责任参考答案：D 文字解析：受害方必须有损失发生才构成缔约过失责任。 30、某工程的施工图设计文件未按规定送审就擅自施工,对此应承担法律责任的是( )A、设计单位B、建设单位C、施工单位D、监理单位参考答案：B 文字解析：暂无解析 第二部分 项目管理1、在大多数工程项目中,负责项目经营和管理的是( )A、项目发起人B、项目公司C、项目建设承包商D、项目管理公司参考答案：D 答案解析：暂无解析 2

21、、某建筑安装工程公司2007年3月末施工工程各项费用余额为200万元,4月末工程竣工,竣工后一次结算工程价款。4月份发生施工费用如下：人工费20万元,机械使用费50万元,间接费用6.3万元,劳动保险费2万元,银行手续费3万元,短期借款利息5万元。则此项工程的实际成本是( )万元。A、70B、76.30C、270D、276.30参考答案：D 答案解析：暂无解析 3、设备自然寿命概念的正确描述为下列( )A、设备从投入使用开始到不能继续使用报废的全部时间B、设备从投入使用到因技术落后而被淘汰所延续的时间C、设备从开始使用到年平均使用成本最小的使用年限D、设备从投入使用到因技术落后而被改造所延续的时

22、间参考答案：A 答案解析：暂无解析 4、可行性研究报告中,反映建设项目的技术先进性、适用性、可靠性的内容是( )A、建设规模与产品方案B、设备方案和工程方案C、投资估算D、总图运输与公用辅助工程参考答案：C 答案解析：暂无解析 5、某新建工厂同时编制总概算及单项工程综合概算,下列包含在该厂某生产车间概算中的有该车间的( )A、一般土建工程概算B、设备安装费C、特殊构筑物工程概算D、电气照明工程概算E、建设单位管理费参考答案：A、B、C、D 答案解析：暂无解析 6、按建标2003206号文件的规定,施工企业对建筑材料、构件进行一般鉴定和检查所发生的费照属于( )A、措施费B、直接工程费C、间接费

23、D、工程建设其他费参考答案：B 答案解析：暂无解析 7、投资项目敏感性分析是分析各种不确定因素发生变化时,对财务活经济评价指标的影响,并计算敏感度系数和临界点,找出( )A、敏感因素B、风险因素C、影响因素D、不确定性因素参考答案：A 答案解析：暂无解析 8、某项目投资来源中,项目资本金2000万元,借入银行资金1000万元,建设期借款利息200万元。在编制项目财务现金流量表时,建设期现金流入的投资应为( )万元。A、1200B、2000C、3000D、3200参考答案：C 答案解析：暂无解析 9、项目财务计划现金流量表主要用于分析项目的( )A、偿债能力B、财务生存能力C、财务盈利能力D、不

24、确定性参考答案：D 答案解析：暂无解析 10、采用工料单价法计算工程承发包价,需要在计算出单位工程直接工程费的基础上,再加上( )A、措施费B、工程保险费C、间接费D、利润E、税金参考答案：A、C、D、E 答案解析：暂无解析 11、下列关予设备更新作用的描述中,错误的是( )A、设备更新是对设备磨损的局部补偿B、设备更新可以对设备无形磨损进行补偿C、设备更新可以对设备有形磨损进行补偿D、设备更新是对设备在运行中消耗掉的价值的重新补偿参考答案：A、D 答案解析：暂无解析 12、某施工企业一设备的购入成本为41100万元,使用年限为5年,预计净残值率为5%。按直线法计提折旧时,该设备第三年的折旧额

25、为( )元。A、6669B、6840C、7809D、8220参考答案：C 答案解析：暂无解析 13、企业利用成本分析模式确定目标现金持有量,最佳现金持有量方案是( )A、机会成本、管理成本、短缺成本之和最低的现金持有量B、机会成本、管理成本、置存成本之和最低的现金持有量C、机会成本、管理成本、短缺成本之和最高的现金持有量D、机会成本、管理成本、置存成本之和最高的现金持有量参考答案：A 答案解析：暂无解析 14、在建设工程工程量清单的各个组成部分中,投标人在计价过程中可以进行调整的是( )A、分部分项工程量清单的项目B、措施项目清单中的项目C、其他项目清单中招标人部分的数量和金额D、其他项目清单

26、中招标人提供的工程量参考答案：B 答案解析：暂无解析 15、某企业销售建筑材料一批,售价40万元。企业为了能早日收回货款,决定给予客户现金折扣,销售合同中规定的信用条件是：2/10,n/30。假设该客户在第8天付款,则实际支付的货款为( )万元。A、28B、36C、39.2D、40参考答案：C 答案解析：暂无解析 16、已知某项目的职工定员500人,年平均工资、奖金、津贴和补贴为2.5万元/人,年平均福利费3500元/人,年个人医疗保险费、养老保险费、失业保险费、工伤保险费等社会保险费2000元/人,企业为职工缴纳的上述社会保险费和住房公积金为265万元/年,职工个人缴纳的住房公积金平均为其年

27、平均工资、奖金、津贴和补贴的5%。据此测算得项目年工资及福利费为( )万元。A、1587.50B、1596.25C、1852.25D、1857.50参考答案：A 答案解析：暂无解析 17、某项目第四年至第十年营业收入为330万元/年,总成本费用为280万元/年,折旧费摊销费为80万元/年,利息支出10万元/年。在为考察项目的盈利能力而编制的现金流量表中,第四年至第十年期间的调整所得税是( )万元/年。A、12.5B、15.0C、22.5D、35.0参考答案：B 答案解析：暂无解析 18、建设项目经济上的合理性涉及产品或劳务的供求预测估算、产品价格策略及销售渠道、项目建设及营运的组织结构及进度方

28、案、制定项目资金的壮镅运用方案,还要预测项目营运( )A、获利能力B、债务偿还能力C、生产增长能力D、资金投入量E、承担风险的程度参考答案：A、B、C、E 答案解析：建设项目可行性研究中,经济上的合理性涉及产品或劳务的供求预测估算,产品价格策略及销售渠道,项目建设及营运的组织结构及进度方案,预测项目营运的获利能力、债务偿还能力、生产增长能力、承担风险的程度等,还必须制定项目资金的壮镅运用方案。 19、玻璃器皿在资产负债表中的计量依据是( )A、实际成本B、成本与可变现净值孰低C、可变现净值D、计划成本与可变现净值孰低参考答案：B 答案解析：暂无解析 20、下列属于生产成本的有( )A、职工教育

29、经费B、材料费用C、机械使用费D、第二项目部水电费E、工程保修费参考答案：B、C、D、E 答案解析：暂无解析 21、工程建设定额中,以工序为对象编制的,分项最细、定额子目最多的定额是( )A、概算定额B、概算指标C、预算定额D、施工定额参考答案：D 答案解析：暂无解析 22、下列与涨价预备费相关的项目包括( )A、建筑安装工程费B、设备工器具费C、工程建设其他费D、价格上涨指数E、建设期参考答案：A、B、D、E 答案解析：暂无解析 23、某方案的财务净现值为11394万元。现以财务净现值作为项目评价指标对方案做单因素敏感性分析。当投资额在初始值的基础上分别按+5%、5%的变化幅度变动时,对应的

30、财务净现值分别为10644万元、12144万元;当经营成本在初始值的基础上分别按+5%、5%的变化幅度变动时,对应的财务净现值分别为7149万元、15639万元;令单位产品价格在初始值的基础上分别按+5%、5%的变化幅度变动,对应的财务净现值分别为16924万元、5864万元。因此,下列关于敏感度系数值的正确选项是( )A、财务净现值对投资额的敏感度系数S1为1.32B、财务净现值对产品价格的敏感度系数S3为9.71C、财务净现值对产品价格的敏感度系数S3为9.71D、财务净现值对经营成本的敏感度系数S2为7.45E、因S1S2,故相对于经营成本,该方案对投资额更敏感参考答案：A、B、D 答案

31、解析：暂无解析 24、编制设计概算的基本步骤包括：收集原始资料;建设项目总概算的编制;各项费用计算;单项工程综合概算书的编制;单位工程概算书编制;确定有关数据。正确的顺序是( )A、B、C、D、参考答案：B 答案解析：暂无解析 25、工程量清单计价模式采用的计价方法是( )A、工料单价法B、实物法C、综合单价法D、价值指数法参考答案：C 答案解析：暂无解析 26、商标权属于企业的( )A、所有者权益B、非流动资产C、非流动负债D、流动资产参考答案：B 答案解析：暂无解析 27、设计概算的编制包括如下几个环节.收集原始资料;建设项目总概算的编制;各项费用计算;单项工程综合概算书的编制;单位工程概

32、算书编制;确定有关数据。正确的顺序是( )A、B、C、D、参考答案：B 答案解析：暂无解析 28、投资回收期和借款偿还期两个经济评价指标都是( )A、自建设年开始计算B、时间性指标C、反映偿还债能力的指标D、动态评价指标参考答案：B 答案解析：暂无解析 29、某建设项目,建设期为2年,第一年贷款100万元,第二年贷款200万元,贷款年利率为10%。则该项目第二年的建设期利息为( )A、5万元B、20.5万元C、25.5万元D、35.5万元参考答案：B 答案解析：第一年利息=(100/2)10%=5万元第二年利息=(100+5+200/2)10%=20.5万元 30、下列各项中,不属于财政政策内

33、在稳定器作用实现途径的是( )A、个人所得税B、公司所得税C、政府支出D、转移支付参考答案：C 答案解析：暂无解析 第三部分 建设法规1、职业健康安全管理体系中“审核”要素的目标和意图包括( )A、持续评估组织的职业健康安全管理体系的有效性B、评审本组织的职业健康安全管理体系与GBT28001要求的符合性C、评价组织的执业健康安全方针是否继续合适D、确定对形成文件的程序的符合程度E、评价管理体系是否有效满足组织的职业健康安全目标参考答案：A、B、D、E 文字解析：暂无解析 2、业主方和项目参与各方作信息分类时,应尽可能做一些统一分类规定,以方便信息交流和( )A、信息加工B、信息共享C、信息存

34、储D、信息收集参考答案：B 文字解析：暂无解析 3、如何评价、度量风险的大小,确定可接受风险和不可接受风险,对不可接受风险作进一步分析,制定补偿措施,将风险减至最小或可以接受的水平,是一个急需解决的课题。其中不可接受风险是指( )A、超出了方针、目标和企业规定的其他要求的风险B、超出了法律、法规和规章的要求的风险C、超出了人们普遍接受的要求的风险D、超出了人们的判断能力的限度的风险E、超出了建设工程项目的总体目标范围的风险参考答案：A、B、C 文字解析：暂无解析 4、在FII合同条件下,工程支付范围中的工程量清单以外项目包含( )A、工程变更B、保留金C、暂列金额D、业主索赔E、计日工作参考答

35、案：A、B、D 文字解析：暂无解析 5、项目建设纲要的内容包括( )A、设计要求B、设计原则C、项目定义D、项目选址E、资源规划参考答案：A、B、C 文字解析：项目建设纲要或设计纲要容纳包括：项目定义；设计原则和设计要求；项目实施的技术大纲和技术要求；材料和设施的技术要求等。 6、企业质量管理体系的建立,是在确定市场及顾客需求的前提下,按照八项质量管理原则制定企业的( )等体系文件。A、工期目标B、质量目标C、质量手册D、程序文件E、质量记录参考答案：B、C、D、E 文字解析：暂无解析 7、下列关于工程预付款的额度的说法,正确的有( )A、对于复杂工程项目。根据承包人的资质等级确定B、包工包料

36、的工程原则上预付比例不低于合同金额的10,不高于合同金额的30C、对重大工程项目,按年度工程计划逐年预付D、实行工程量清单计价的工程,实体性消耗和非实体性消耗部分应在合同中分别约定预付款比例(或金额)E、实行项目总承包的工程,按总承包隶属关系分阶段预付参考答案：B、C、D 文字解析：暂无解析 8、评标委员会推荐的中标候选人应当限定在( ),并标明排列顺序。A、1至3人B、1至5人C、2至4人D、3至5人参考答案：A 文字解析：暂无解析 9、施工成本计划的编制是施工成本预控的重要手段,编制完成时间应在( )后。A、编制项目建议书B、可行性研究C、工程设计D、工程开工参考答案：C 文字解析：成本计

37、划的编制是施工成本预控的重要手段。因此,应在工程设计后、工程开工前编制完成,以便将计划成本目标分解落实,为各项成本的执行提供明确的目标,控制手段和管理措施。 10、初步制定出来的检查表,要经过群众的讨论,反复试行,再加以修订,最后由( )审定后方可正式实行。A、项目管理部门B、质量管理部门C、企业管理部门D、安全技术部门参考答案：D 文字解析：暂无解析 11、建设工程项目设计质量的控制方法,主要是通过( )来实现。A、设计任务组织B、设计过程控制C、设计项目管理D、设计质量管理E、设计工期管理参考答案：A、B、C 文字解析：暂无解析 12、由于现场施工是分散于施工现场各个部位,尽管有各种规章制

38、度和安全技术交底的环节,但是面对具体的生产环境时,仍然需要自己的判断和处理,有经验的人员还必须适应不断变化的情况。这就要求建筑工程安全控制应具有( )A、广泛性B、动态性C、可行性D、交叉性参考答案：B 文字解析：暂无解析 13、项目信息门户是在对项目( )过程中项目参与各方产生的信息和知识进行集中管理的基础上,为项目参与各方在互联网平台上提供一个获取个性化项目信息的单一入口A、设计准备、设计B、施工、保修C、决策期、实施期和运行期D、使用期、运营期参考答案：C 文字解析：项目信息门户是在对项目全寿命过程中项目参与各方产生的信息和知识进行集中管理的基础上,为项目参与各方在互联网平台上提供一个获

39、取个性化项目信息的单一入口。项目全寿命过程包括项目决策期、实施期和运行期。 14、工程监理合同属于( )A、行纪合同B、委托合同C、中介合同D、咨询合同参考答案：B 文字解析：工程监理行为从法律关系上分析属于委托授权行为,即监理工程师受业主委托对某工程项目开展监理活动,故监理合同属于委托合同。 15、建设工程在保修范围和保修期限内发生质量问题的,施工单位( )A、只对本单位负责施工的部分履行保修义务B、先区分质量问题原因,再做决定是否履行保修义务C、应当履行保修义务,但对造成的其他损失不承担赔偿责任D、应当履行保修义务,并对造成的其他损失承担赔偿责任参考答案：D 文字解析：见建设工程质量管理条

40、例第41条。 16、决策阶段管理工作的主要内容一般包括( )A、确定项目的实施组织B、确定和落实项目的施工单位C、确定建设任务和建设原则D、确定和落实项目建设的资金E、确定建设项目的投资目标、进度目标和质量目标等参考答案：A、C、D、E 文字解析：决策阶段管理工作的主要任务是确定项目的定义,一般包括如下内容：确定项目实施的组织,确定和落实建设地点,确定建设任务和建设原则,确定和落实项目建设的资金和确定建设项目的投资目标、进度目标和质量目标等。 17、一个建设项目的决策、立项和实施,受到经济、政治、社会、技术等多方面因素的影响,是建设项目可行性研究、风险识别与管理所必须考虑的( )A、技术因素B

41、、管理因素C、环境因素D、人的因素参考答案：C 文字解析：一个建设项目的决策、立项和实施,受到经济、政治、社会、技术等多方面因素的影响,是建设项目可行性研究、风险识别与管理所必须考虑的环境因素。 18、设计过程控制包括设计准备工作控制和( )A、设计资金使用控制B、设计人员资质控制C、设计技术活动控制D、设计标准选择控制参考答案：C 文字解析：暂无解析 19、在长期的生产实践过程和理论研究中形成的PDCA循环,是确立质量管理和建立( )的基本原理。A、质量体系B、施工方案C、过程监控D、质量检查参考答案：A 文字解析：暂无解析 20、构成施工合同文件的组成部分,除了协议书、通用条款和专用条款外

42、,一般还应包括( )A、中标通知书、投标书及其附件B、专业承包合同、材料及设备采购合同C、相关标准、规范及技术文件D、图纸及工程量清单E、工程报价单或预算书参考答案：A、C、D、E 文字解析：暂无解析 21、某工程施工过程中,工程师下发指令,要求增加部分附属设施工程。承包人据此可提出( )索赔。A、工程延期B、工程变更C、工程加速D、工程终止参考答案：B 文字解析：工程师下发指令新增部分附属设施将导致承包人的工作范围发生变化,故承包人可提出工程变更索赔,要求发包人承担由此增加的费用支出及顺延工期。 22、通过返修或加固后处理仍不能满足安全使用要求的分部工程、单位(子单位)工程( )A、勉强验收

43、B、缓期验收C、严禁验收D、严格验收参考答案：C 文字解析：暂无解析 23、可靠性质量必须在满足功能性质量需求的基础上,结合技术标准、规范,特别是( )的要求进行确定与实施。A、国家标准B、施工规范C、专家论证D、强制性条文参考答案：D 文字解析：可靠性质量必须在满足功能性质量需求的基础上,结合技术标准、规范特别是强制性条文的要求进行确定与实施。 24、下列关于工程预付款的说法,正确有( )A、工程预付款是发包人在正式开工前预先支付给承包人的工程款B、发包人给承包人的工程预付款的性质是预结算C、工程预付款在国内习惯上又称为预付备料款D、发包人支付给承包人的工程预付款其性质是预支E、工程预付款的

44、扣回方式是一成不变的,即从起扣点开始在进度款中等额扣回参考答案：A、C、D 文字解析：暂无解析 25、下列情况属于特别重大伤亡事故的有( )A、外国民航客机在我国境内发生机毁人亡事故B、煤矿发生爆炸事故,死亡40人,造成直接经济损失800万元C、某单位食堂发生急性中毒事件,有80名职工中毒D、我国民航客机在国外发生机毁人亡事故,死亡40人E、高速公路发生汽车追尾事件,8人死亡,造成直接经济损失800万元参考答案：A、D、E 文字解析：暂无解析 26、应采取措施,使建设工程项目信息的处理由传统方式向( )方向发展,以充分发挥信息资源的价值。A、数字化B、管理信息系统C、基于网络的信息处理平台D、

45、电算化参考答案：C 文字解析：应采取措施,使信息处理由传统方式向基于网络的信息处理平台方向发展,以充分发挥信息资源的价值,以及信息对项目目标控制的作用。 27、企业领导应重视数据信息的( ),以便为决策提供依据。A、公开B、收集C、汇总D、透明E、分析参考答案：B、C、E 文字解析：暂无解析 28、FII于1999年出版的新型合同条件包括( )A、施工合同条件B、永久设备和设计一建造合同条件C、基础设施设计一建造合同条件D、简明合同格式E、EPC交钥匙项目合同条件参考答案：A、B、D、E 文字解析：暂无解析 29、GT19000质量管理体系对文件提出明确要求,企业应具有完整和科学的( )A、质

46、量体系文件B、质量检查制度C、质量宣传培训D、质量控制要点参考答案：A 文字解析：GBT19000质量管理体系对文件提出明确要求,企业应具有完整和科学的质量体系文件。 30、在工程管理实践和理论研究中,也有把建设工程项目质量的基本特性概况如下：( )A、反映风土人情B、反映使用功能C、反映安全可靠D、反映艺术文化E、反映建筑环境参考答案：B、C、D、E 文字解析：暂无解析 第四部分 公路实务1、公路工程的间接费是由企业管理费和( )两项组成的。A、预留费B、建设单位管理费C、财务费D、现场经费参考答案：C 文字解析：暂无解析 2、半刚性基层包括( )A、级配碎石B、水泥稳定土C、石灰工业废渣稳

47、定土D、石灰稳定土E、沥青碎石参考答案：B、C、D 文字解析：暂无解析 3、人工工资单价由基本工资、工资性补贴、辅助工资、职工福利费和( )费组成。A、社会福利B、企业福利C、医疗D、劳动保护参考答案：D 文字解析：暂无解析 4、背景材料1某梁式桥,上部构造为11孔22m无横隔板装配式钢筋混凝土T梁,横向五根梁,下部构造桥墩为单排4根直径80cm钻孔灌注桩基础,双柱式钢筋混凝土墩身,桥台为5根断面为30cm30cm的钢筋混凝土打入桩加盖梁组成。问题：该桥主要靠( )来承受荷载。A、梁的抗压能力B、梁的抗剪能力C、梁的抗拉能力D、梁的抗弯能力参考答案：D 文字解析：暂无解析 5、生产工具用具使用

48、费属于( )A、施工机械使用费B、其他直接费C、临时设施费D、现场管理费参考答案：B 文字解析：暂无解析 6、目前采用最广泛的水泥混凝土路面是( )A、连续配筋混凝土B、普通混凝土C、钢筋混凝土D、预应力混凝土参考答案：B 文字解析：暂无解析 7、收费制式中的按路段收费制简称为( )A、分段制B、封闭式C、均一制D、开放式参考答案：D 文字解析：暂无解析 8、洞内导线应根据洞口投点向洞内作引申测量,洞口投点应纳入( )内,由洞口投点传递进洞方向的联接角测角中误差,不应超过测量等级的要求。A、导线点B、控制网C、精度误差范围D、视线范围参考答案：B 文字解析：暂无解析 9、按公路工程质量检验评定

49、标准的要求,项目在竣丁验收时综台评价为优良的必要条件是( )A、质量评定大于等于90分B、项目法人工作评价大于等于90分C、施工单位工作评价大于等于90分D、监理工作评价大于等于90分参考答案：A 文字解析：暂无解析 10、背景材料2某公路工程施工,有路基、路面施工项目。其中部分段落需要开挖沟槽,运输车辆需要将堆在沟槽边的土方运走。为了保证现场用电,工地还自备了发电机组。由于开挖以岩石居多,所以采用了爆破作业,购买了电雷管等引爆器材。爆破施工主要集中在雷雨季节。路面施工中,项目部对从事沥青作业的人员进行了体检,发现有人凡患有皮肤病、结膜炎、严重贫血病、严重关节炎和感冒。拟根据施工特点选择部分作

50、业人员。问,运输开挖出的沟槽土石方的车辆在槽坑边沿停置时,距离槽坑边缘的距离不少于( )m。A、1B、2C、3D、4参考答案：D 文字解析：暂无解析 11、公路供配电线路构成中,下列选项中错误的是( )A、10kV高压线路可采用架空电线路或电缆线路B、10kV高压线路只能采用电缆线路C、低压配电线路一般采用电缆线路D、按电压等级可分为10kV高压线路、380220V低压配电线路参考答案：B 文字解析：暂无解析 12、下列不属于桥梁基础的是( )A、刚性基础B、承台C、沉井D、盖梁E、地下连续墙参考答案：B、D 文字解析：暂无解析 13、背景材料某公路桥梁工程结构物的流水施工的进度计划双代号网络

51、图和节点时间参数如下：问题：挖3工序的最迟开始时间和最迟完成时间论述正确是( )A、挖3工序最迟在5d后开始并且最迟在6d晚上结束B、挖3工序最迟在5d早晨开始并且最迟在8d晚上结束C、挖3工序最迟在8d早晨开始并且最迟在9d晚上结束D、挖3工序最迟在8d后开始并且最迟在9d晚上结束参考答案：D 文字解析：暂无解析 14、背景材料l某桥梁工地,桥面离地面高28m。采用满堂脚手架现浇箱梁。施工前,项目部拟招聘部分工人,经过体检,发现部分患病人员,分别患有：心脏病、精神病、恐高症、癫痫病、严重贫血病、严重关节炎、皮肤病等。进行桥面施工时,为了方便施工,现场工人移动了部分安全防护设施和安全警示标识牌

52、。施工完毕后,需拆除支架。问题：该桥桥面施工前,其满堂脚手架需要由( )进行单项设计。A、专业技术人员B、包工头C、项目负责人D、班组长参考答案：A 文字解析：暂无解析 15、桥梁按结构体系划分,有梁式桥、拱桥、悬索桥和( )四种基本体系。A、斜拉桥B、刚架桥C、连续刚构桥D、梁、拱组合体系桥参考答案：B 文字解析：暂无解析 16、采用新奥法施工的隧道,其开挖方法一般为( )A、钻爆法B、沉管法C、盾构法D、盖挖法参考答案：A 文字解析：暂无解析 17、在软弱围岩地段施工时,应遵守的原则有( )A、短进尺B、强爆破C、早喷锚D、勤量测E、紧封闭参考答案：A、C、D、E 文字解析：暂无解析 18

53、、在连续梁桥支架施工过程中,主要应注意控制( )A、支架基础B、拱架加载C、卸架工艺D、支架沉降参考答案：D 文字解析：暂无解析 19、位于曲线上的永久中线点,应在( )各设一个；曲线中部,可根据通视条件适当增加。A、缓和曲线的起终点B、圆曲线的起终点C、缓和曲线的起点和圆曲线的终点D、缓和曲线的终点和圆曲线的终点参考答案：A 文字解析：暂无解析 20、隧道监控量测时,当位移一时间曲线出现反弯点时,则表明围岩( )A、刚刚稳定B、已经稳定C、不稳定D、已经垮塌参考答案：C 文字解析：暂无解析 21、锚具、夹具和连接器进场时,进行硬度检验验收时的抽检比例是( )A、抽取3的锚具且不少于3套B、抽

54、取5的锚具且不少于5套C、抽取8的锚具且不少于8套D、抽取10的锚具且不少于10套参考答案：B 文字解析：暂无解析 22、在桥梁基础工程施工中,沉井施工的主要质量控制点有( )A、初始平面位置的控制B、刃脚质量C、下沉过程中沉井偏斜与移位的动态控制D、封底混凝土的浇筑工艺确保封底混凝土的质量E、基底表面松散层的清理参考答案：A、B、C、D 文字解析：暂无解析 23、有抗冰(盐)冻要求地区,各交通等级路面、桥面、路缘石、路肩及贫混凝土基层必须使用( )A、引气剂B、早强剂C、缓凝剂D、阻锈剂参考答案：A 文字解析：暂无解析 24、不属于安全环保施工组织设计应重点考虑内容是( )A、安装的方案和方

55、法B、精度和质量控制措施C、对前期工程的维护措施D、劳动力组织计划参考答案：D 文字解析：暂无解析 25、从事高处作业的人员必须( )A、戴安全帽B、系安全带C、穿硬底鞋D、戴防风镜E、穿救生衣参考答案：A、B 文字解析：暂无解析 26、公路工程项目从发出招标文件到开标的时间,最多不应超过( )A、一个月B、一个半月C、两个月D、三个月参考答案：D 文字解析：暂无解析 27、在拱的安装施工中,拱段接头采用现浇混凝土时必须保证其强度达到( )以上时方可进行拱上建筑施工。A、80B、60C、70D、90参考答案：C 文字解析：暂无解析 28、交工验收和竣工验收应听取和审议的报告有( )A、建设单位

56、关于项目执行情况的报告B、施工单位关于工程施工情况的报告C、监理单位关于工程监理情况的报告D、质量监督部门关于工程质量监督工作的报告E、设计单位关于设计情况的报告参考答案：A、B、C、E 文字解析：暂无解析 29、公路工程的直接工程费是指( )之和。A、施工技术装备费B、现场经费C、直接费D、税金E、其他直接费参考答案：B、C、E 文字解析：暂无解析 30、路段视频监视系统一般由摄像机、( )等组成。A、视频与数据传输设备B、会议电视终端装置C、分中心的视频监视装置D、便携式投影机E、分中心的存储及控制装置参考答案：A、C、E 文字解析：暂无解析 第五部分 水利实务1、根据水利水电工程施工合同

57、和招标文件示范文本(GF20000208),承包人可要求发包人延长合同规定的工期的情形包括( )等。A、增加合同中任何一项的工作内容B、增加合同中关键项目的工程量,但未超过专用合同条款规定的百分比C、增加额外的工程项目D、改变合同中任何一项工作的标准或特性E、异常恶劣的气候条件参考答案：A、C、D、E 文字解析：暂无解析 2、根据水利工程设计概(估)算编制规定,投标保函手续费属于( )A、其他直接费B、企业管理费C、财务费用D、非企业成本参考答案：C 文字解析：暂无解析 3、根据水利水电工程施工合同和招标文件示范文本(GF20000208),承包人受其自身施工设备和施工能力的限制,要求对原设计

58、进行变更或要求延长工期,这类变更增加的费用和工期延误责任应由( )承担。A、发包人B、设计入C、承包人D、监理人参考答案：C 文字解析：暂无解析 4、流域范围内的区域规划应当服从( )A、专业规划B、流域规划C、综合规划D、战略规划参考答案：B 文字解析：暂无解析 5、大中型水利水电工程建设征用的土地时,每一个需要安置的农业人口的安置补助费标准,一般为该耕地被征用前3年平均每亩年产值的( )倍。A、24B、46C、68D、810参考答案：B 文字解析：暂无解析 6、竖井或斜井单向自下而上开挖,距贯通面( )时,应自上而下贯通。A、5mB、15mC、10mD、20m参考答案：A 文字解析：暂无解

59、析 7、根据碾压式土石坝施工规范(DLT51292001),碾压式土石坝填筑时,下列关于防渗体与两岸接坡及上下游反滤料的施工顺序正确的是( )A、防渗体应高于两岸接坡及上下游反滤料施工B、防渗体应低于两岸接坡及上下游反滤料施工C、防渗体与两岸接坡及上下游反滤料应平起施工D、无所谓参考答案：C 文字解析：暂无解析 8、以机械旋转方法搅动地层,用时注入水泥基质浆液,在松散细颗粒地层内形成柱体的基础处理形式为( )A、深层搅拌桩B、打入桩C、灌注桩D、旋喷桩参考答案：A 文字解析：暂无解析 9、根据能量守衡原理,恒定水流的能量方程中( )A、基准面的选择是可以任意的B、计算不同断面的位置水头时,必须

60、选择同一基准面C、压强标准只能使用相对压强D、压强标准只能使用绝对压强E、压强标准既可以使用相对压强,也可以使用绝对压强但同一问题需采用同一标准参考答案：A、B、E 文字解析：暂无解析 10、以下是监理单位质量管理主要内容的有( )A、严格执行水利行业法规,严格履行合同B、审查施工单位的施工组织设计C、指导监督合同中有关质量标准、要求的实施D、负责工程质量检查、工程质量事故调查处理E、主持施工招标工作参考答案：A、B、C 文字解析：暂无解析 11、建设项目可行性研究报告按照国家规定的基本建设程序报请批准时,应当附具有关水行政主管部门审查批准的( )A、规划报告B、环境影响评价报告C、投资估算D