西南地区继续教育一级建造师真题大全(含答案)

1、西南地区继续教育一级建造师真题大全(含答案)第一部分 工程经济1、根据实施工程建设强制性标准监督规定,下列关于对实施工程建设强制性标准进行监督的表述错误的是( )A、建设项目规划审查机关应当对工程建设规划阶段执行强制性标准的情况实施监督B、施工图设计审查单位应当对工程建设勘察阶段执行强制性标准的情况实施监督C、施工图设计审查单位应当对工程建设设计阶段执行强制性标准的情况实施监督D、建筑安全监督管理机构应当对工程建设勘察阶段执行安全强制性标准的情况实施监督参考答案：D 文字解析：建筑安全监督管理机构对执行施工安全强制性标准的情况实施监督检查的时段是工程建设施工阶段并非勘察阶段，故D错误。 2、质

2、量不符合约定的,当事人对违约责任没有约定,受损害方可以合理选择要求对方承担( )等违约责任。A、修理B、更换C、重作D、减少货款E、解除参考答案：A、B、C、D 文字解析：暂无解析 3、发包人与承包人在建设工程施工合同中约定了按照固定总价结算整个工程款项,在合同履行过程中,发生了部分材料价格上涨,同时因发包人原因造成阶段停工,承包人请求对材料上涨价差和停工损失进行造价鉴定并予以支付,则人民法院对承包人的请求应( )A、不予支持B、材料涨价部分不支持,停工损失支持C、材料涨价部分支持,停工损失不支持D、材料涨价和停工损失都支持参考答案：B 文字解析：暂无解析 4、人民法院裁定先予执行案件的适用范

3、围,不包括( )的案件。A、追索医疗费用B、追索劳动报酬C、请求认定合同效力D、因情况紧急需要先予执行参考答案：C 文字解析：暂无解析 5、承包方与发包方签订的施工合同中约定由承包方垫资,竣工验收后按照工程量结算工程款。如果承包方没有达到合同中约定的质量标准,则( )A、发包方可以行使同时履行抗辩权B、发包方可以行使不安抗辩权C、发包方可以行使先履行抗辩权D、发包方可以追究承包方的违约责任E、发包方可以追究承包方的侵权责任参考答案：C、D 文字解析：暂无解析 6、在下列( )建设工程中,设计单位应当在设计中提供保障施工人员安全和预防生产安全事故的措施建议。A、全部使用国有资金投资的B、国家重点

4、C、关系公共利益和公共安全的D、采用新结构、新材料、新工艺的E、特殊结构的参考答案：D、E 文字解析：暂无解析 7、合同中关于双方违约责任的承担比例和违约项目约定明显不合理,严重损害了一方的合法权益,则该合同的签订违反了合同法原则中的( )A、平等原则B、公平原则C、诚实信用原则D、自愿原则参考答案：B 文字解析：暂无解析 8、下列关于民事诉讼期间的表述,不正确的是( )A、当事人不服地方人民法院一审判决的,有权在判决书送达之日起十五日内提起上诉B、当事人不服地方人民法院一审裁定的,有权在裁定书送达之日起十五日内提起上诉C、适用简易程序的案件,应当在立案之日起三个月内审结D、第一审普通程序案件

5、,应当在立案之日起六个月内审结,有特殊情况可以延长参考答案：B 文字解析：暂无解析 9、按照建设工程安全生产管理条例的规定,下列选项中符合建设工程项目专职安全生产管理人员配置要求的有( )A、1万平方米及以下的工程至少1人B、每50名施工人员至少1人C、5000万元以下的工程至少1人D、1-5万平方米的工程至少2人E、5万平方米以上的工程至少3人参考答案：A、D、E 文字解析：暂无解析 10、下列权利不属于担保物权的有( )A、抵押权B、质权C、地役权D、留置权参考答案：C 文字解析：暂无解析 11、以下关于买卖合同说法错误的是( )A、买受人没有义务按照合同约定或交易习惯受领标的物B、买受人

6、的主要义务是按照合同约定的数额、时间和地点支付价款C、买卖合同的当事人须具备相应的民事行为能力D、出卖人负有保证第三人不得向买受人主张任何权利的义务参考答案：A 文字解析：暂无解析 12、应当先履行债务的当事人,听说对方无偿转让财产,导致可能丧失履约能力,则该当事人不可以( )A、中止履行B、请求对方提供担保C、继续履行合同D、请求法院撤销该行为E、法定解除合同参考答案：A、B、D、E 文字解析：合同法第68条规定了“应当先履行债务的当事人，有确切证据证明对方有下列情形之一，可以中止履行：(一)经营状况严重恶化；(二)转移财产、抽逃资金，以逃避债务；(三)丧失商业信誉；(四)有丧失或可能丧失履

7、行债务能力的其他情形。当事人没有确切证据中止履行的，应当承担违约责任”。本题中先履行的当事人只是听说，所以其不能行使抗辩权，所以答案是A、B、D、E。 13、按照注册建造师管理规定,下列情形中不予注册的情形是( )A、申请人年近花甲,已达59岁高龄B、因执业活动受到刑事处罚,自处罚执行完毕之日起至申请注册之日止已经满1年C、被吊销注册证书,自处罚决定之日起至申请注册之日止已经满2年D、申请人申请注册之日止4年前担任项目经理期间,所负责的项目发生过重大质量和安全事故参考答案：B 文字解析：暂无解析 14、在施工单位与材料商材料采购合同的履行过程中,出现( )情形时,材料供货商可以要求施工单位返还

8、其供应的材料。A、施工单位实际收到材料数量多于合同约定数量B、施工单位实际收到材料数量少于合同约定数量C、施工单位错收材料商的材料D、施工单位收到材料后未按照约定付款E、材料供货合同被法院确认撤销参考答案：A、C、E 文字解析：暂无解析 15、下列各项中,应由纳税人向其机构所在地主管税务机关申报缴纳营业税的是( )A、跨盛自治区、直辖市承包工程B、销售不动产C、转让土地使用权D、提供劳务E、从事运输业务参考答案：A、E 文字解析：暂无解析 16、甲某与乙某口头约定,甲向乙借款5万元,未约定利息,也未约定还款期限。下列说法正确的是( )A、口头约定的借款合同无效B、借款合同自乙向甲提供借款时生效

9、C、该借款合同应为要式合同D、甲随时可以要求乙还款,但应给乙必要的准备时间E、未约定利息,视为无利息参考答案：B、D、E 文字解析：暂无解析 17、某工程的项目经理甲某为顺利通过质量检验,向建设行政主管部门的工作人员乙某送去5万元。事后心里害怕,主动对司法机关陈述了上述情况。对甲的行为( )A、可以减轻处罚B、应当减轻处罚C、可以免除处罚D、应当免除处罚E、可以从轻处罚参考答案：A、C 文字解析：行贿人在被追诉前主动交待行贿行为的，可以减轻或免除处罚。 18、当事人向人民法院申请证据保全,不得迟于( )届满前的7日。A、送达期限B、答辩期限C、举证期限D、上诉期限参考答案：C 文字解析：暂无解

10、析 19、下列属于安全许可证取得条件的是( )A、建立健全安全生产责任制B、保证本单位安全生产条件所需资金投入C、参加工伤保险D、施工监理单位需配备专人负责安全生产E、施工单位必须为工程质量投保参考答案：A、B、C 文字解析：暂无解析 20、某借贷合同,债务人将合同义务转让给第三人,不能随之转移的有( )A、债务人的从债务B、原债务人的同时履行抗辩权C、为原债务人提供担保的保证合同D、原债务人的已过诉讼时效的抗辩权参考答案：C 文字解析：A、B、D项为合同法85、86条规定，C项违反了担保法23条，即未取得保证人书面同意，保证人不承担保证责任。故C项为正确选项。 21、某建设工程施工合同约定承

11、包人对建筑基础工程垫资施工,发包人对垫付资金按银行贷款利率3倍支付利息,后发包人未按合同约定支付垫资利息,承包人诉至法院,则人民法院对垫资利息的处理,正确的是( )A、予以追缴,收归国有B、不予支持C、按中国人民银行同期同类贷款利息支付D、按照合同约定支付参考答案：C 文字解析：暂无解析 22、工程重大安全事故罪的构成要件中,其犯罪的客观方面主要表现为( )A、在生产、作业中违反有关安全管理的规定,因而发生重大伤亡事故的行为B、强令他人违章冒险作业,因而造成严重后果的行为C、安全生产条件不符合国家的规定,因而发生重大伤亡事故的行为D、违反国家规定,降低工程质量标准,造成重大安全事故的行为参考答

12、案：D 文字解析：暂无解析 23、关于对建设工程项目的节能管理,下列表述中正确的有( )A、达不到合理用能标准和节能设计规范要求的项目,依法审批的机关不得批准建设B、项目建成后,达不到合理用能标准和节能设计规范要求的,验收结论为不合格C、建设单位不得以任何理由要求设计单位擅自修改经审查合格的节能设计文件,降低建筑节能标准D、施工图设计文件不符合建筑节能强制性标准的,施工图设计文件审查结论应当定为不合格E、监理单位应当依照法律、法规以及建筑节能标准、节能设计文件、建设工程承包合同及监理合同对节能工程建设实施监理参考答案：A、C、D、E 文字解析：B选项错误是应为“不予验收”，而并非“验收结论不合

13、格”。 24、我国刑法的基本原则包括( )A、罪刑法定原则B、平等适用刑法原则C、公权性原则D、强制性原则E、罪刑相适应原则参考答案：A、B、E 文字解析：暂无解析 25、某承包人通过招标投标程序中标某写字楼建筑工程,双方以中标价签订了建设工程施工合同并履行备案手续,不久发包人进一步要求承包人降低价格,为此双方又签订了中标价格基础上让利12%的补充协议,后双方围绕工程结算产生争议,则应当以( )作为结算工程价款的根据。A、备案的建设工程合同B、补充协议C、重新商定合同D、当地建设行政主管部分发布的计价方法参考答案：A 文字解析：本题所述发、承包人签订的两个合同，是典型的“阴阳”合同，根据解释第

14、21条的规定，应以备案的建设工程合同作为结算工程价款的根据。A项正确。 26、在工程建设中采取的下列措施中不符合消防法规定的有( )A、禁止携带火种进入生产、储存化工原材料的仓库B、自动消防系统的操作人员,必须持证上岗,并严格遵守消防安全操作规程C、在存储可燃物资仓库内外墙上没有悬挂禁止吸烟标志D、因工具缺乏,临时使用灭火锹从事施工生产E、个别企业可以不通知当地公安消防机构挪用消防设施参考答案：C、D、E 文字解析：根据消防法第17条、18条可知A、B答案符合规定；根据消防法第14条、21条规定可知本题答案为C、D、E。 27、甲某受单位委托乘坐公交车外出采购材料,车行途中由于司机急刹车,造成

15、甲头部撞伤,则甲就其人身伤害请求赔偿,说法正确的是( )A、只能要求公交公司承担违约责任B、只能要求公交公司承担侵权责任C、可以要求公交公司承担违约责任的同时承担侵权责任D、只可以在违约和侵权责任中选择其一,要求公交公司承担参考答案：D 文字解析：当事人的一个行为造成对另一方即可能承担违约责任，又可能承担侵权责任时，由权利人在违约与侵权二者之间选择其一行使。 28、甲向乙发出了一份投标邀请函,在邀请函中写明,投标书应通过电子邮件的形式提交给甲,但未约定电子邮箱的地址,则依据合同法规定,要约生效的时间应为( )A、乙发出电子邮件时的时间B、乙发出的电子邮件得到甲确认时的时间C、乙发出的邮件进入甲

16、任何邮箱的时间D、甲单位知道收到邮件时的时间参考答案：C 文字解析：采用数据电文形式订立合同的，收件人指定特定系统接收电文的，该数据电文进入该特定系统的时间，视为到达时间；未指定特定系统的，该数据电文进入收件人的任何系统的首次时间，视为到达时间。选项A是发出时间、选项B和D是收件人知道或确认收到的时间，以上均不符合法律规定。所以答案是C。 29、以下属于刑罚附加刑种类的是( )A、罚金B、缓期执行C、监外执行D、没收财产E、剥夺政治权利参考答案：A、D、E 文字解析：B、C均属于刑罚中主刑的执行方式。 30、根据司法解释的相关规定,属于发包人解除合同的条件的是( )A、承包人未按约定工期完工B

17、、承包人完成工程质量不合格,并拒绝修复C、承包人擅自将专业工程进行分包D、承包人将工程转包的E、未经发包人同意擅自将劳务部分分包的参考答案：B、C、D 文字解析：暂无解析 第二部分 项目管理1、国际工程投标报价可适当运用不平衡报价法,该法对于承包商来说可以( )A、提高报价,增加收入B、降低报价,增强竞争力C、在总报价不变的情况下增加收入或提早回收工程款D、弥补报价失误的损失,回避风险参考答案：C 答案解析：暂无解析 2、某建设项目固定资产投资为5000万元,流动资金为450万元,项目投产期年利润总额为900万元,达到设计生产能力的正常年份年利润总额为1200万元,则该项目正常年份的总投资收益

18、率为( )A、17%B、18%C、22%D、24%参考答案：C 答案解析：暂无解析 3、宏观经济政策的目标包括( )A、市场完全竞争B、充分就业C、物价水平稳定D、国际收支平衡E、持续均衡的经济增长参考答案：B、C、D、E 答案解析：暂无解析 4、间接费的组成项目包括( )A、直接工程费B、规费C、措施费D、利润E、企业管理费参考答案：B、E 答案解析：暂无解析 5、编制施工图预算时,以资源市场价格为依据确定分部分项工程工料单价,并按照市场行情计算措施费、间接费、利润和税金等其他税费,汇总得到单位工程费用的方法是( )A、预算单价法B、实物法C、部分费用综合单价法D、全费用综合单价法参考答案：

19、B 答案解析：在编制施工图预算时。按工程量计算规则和预算定额确定分部分项工程的人工、材料、机械消耗量后,按照资源市场价格为依据确定分部分项工程工料单价,以工料单价乘以工程量汇总得到直接工程费,再按市场行情计算措施费、间接费、利润和税金等.汇总得到单位工程费用。这种方法是实物法。 6、企业资本公积包括( )A、法定盈余公积B、任意盈余公积C、法定公益金D、股权投资准备E、资本溢价参考答案：D、E 答案解析：暂无解析 7、企业在确定最佳现金持有量时,可采用的模式有( )A、成本分析模式B、存货模式C、因素分析模式D、随机模式E、存货周转期模式参考答案：A、B、D 答案解析：暂无解析 8、某项目生产

20、一种非专利技术产品,总投资10000万元,由甲、乙、丙三家企业共同出资组成项目法人,合资合同期限为10年,约定按出资比例分红。甲企业以1500万元现金出资,乙企业以评估价值1500万元的房屋和土地出资,丙企业以评估价值1000万元的商标权出资。下述说法不正确的是( )A、该项目资本金为4000万元B、该项目资本金比例为40%C、三家企业的出资比例均符合有关制度规定D、合资第三年,项目经营获得可分配利润800万元,乙企业可从中分得300万元参考答案：C 答案解析：暂无解析 9、价值工程中,生产成本随功能提高(降低)而增加(减少),使用及维护成本随功能提高(降低)而降低(增加)。能兼顾生产者和用户

21、的利益,获得最佳的社会综合效益的是下列( )A、生产成本最低,使用及维护成本最高B、生产成本最高,使用及维护成本最低C、生产成本与使用及维护成本之和最小D、生产成本平均值与使用及维护成本平均值之和最小参考答案：C 答案解析：暂无解析 10、根据会计准则及相关规定,下列各项中属于长期待摊费用的是( )A、固定资产盘亏损失B、租入固定资产改良支出C、应当由本期负担的借款利息D、本企业被冻结的存款参考答案：B 答案解析：暂无解析 11、由于风险不同,贷款人在项目不同阶段对贷款的追索方式是不同的,通常,在项目建设开发阶段,贷款人对贷款的追索方式是( )A、完全追索B、有限追索C、无追索D、部分有限追索

22、参考答案：A 答案解析：暂无解析 12、某跨年度项目的合同总收入10000万元,预计合同总成本8500万元,资产负债表日,以前会计年度累计已确认的收入为6000万元。该工程现已完成工程进度的80%,则当期应确认的合同收入为( )万元。A、1500B、2000C、3200D、4000参考答案：B 答案解析：暂无解析 13、规费是根据省级政府或省级有关权力部门规定必须缴纳的,应计入建筑安装工程造价的费用。规费项目清单不包括( )A、工程排污费B、工程定额测定费C、零星工作费D、危险作业意外伤害保险参考答案：C 答案解析：暂无解析 14、有四个借贷方案:甲方案年贷款利率6.11%,每季度复利一次;乙

23、方案年贷款利率6%,每季度复利一次;丙方案年贷款利率6%。每月复利一次;丁方案年贷款利率6%,每半年复利一次。则贷款利率最小的方案是( )A、甲B、丙C、丁D、乙参考答案：C 答案解析：甲、乙计息期相同,甲利率较高,首先排除甲;乙、丙、丁利率相同,丁的计息期最长,故丁的有效利率最小 15、设计概算的编制包括如下几个环节.收集原始资料;建设项目总概算的编制;各项费用计算;单项工程综合概算书的编制;单位工程概算书编制;确定有关数据。正确的顺序是( )A、B、C、D、参考答案：B 答案解析：暂无解析 16、在设置措施项目清单项目时,参考拟建工程的常规施工方案可以确定下列项目中的( )A、材料二次搬运

24、B、大型机械设备进出场及安拆C、文明安全施工D、脚手架E、环境保护参考答案：B、D 答案解析：暂无解析 17、设备自然寿命概念的正确描述为下列( )A、设备从投入使用开始到不能继续使用报废的全部时间B、设备从投入使用到因技术落后而被淘汰所延续的时间C、设备从开始使用到年平均使用成本最小的使用年限D、设备从投入使用到因技术落后而被改造所延续的时间参考答案：A 答案解析：暂无解析 18、功能评价就是要找出实现功能的最低费用作为功能的目标成本,以功能目标成本为基准,通过与功能现实成本的比较,求出两者的比值和两者差异值,价值工程活动的重点对象为( )A、功能价值高、改善期望值大的功能B、功能价值低、改

25、善期望值大的功能C、功能价值高、改善期望值小的功能D、功能价值低、改善期望值小的功能参考答案：B 答案解析：暂无解析 19、紧缩性财政政策的措施主要包括( )A、降低税收B、降低政府的转移支付C、减少政府支出D、增加政府支出E、提高税率参考答案：B、C、E 答案解析：暂无解析 20、C企业2009年10月份应付职工工资50000元。根据会计准则和相关规定,应付职工工资产生的原因是( )A、借贷形成的B、谈判过程中产生的C、经营过程中产生的D、利润分配产生的参考答案：C 答案解析：暂无解析 21、某建筑企业年施工承包收入为6700万元,构件加工收入900万元。已知营业税率3%,城市维护建设税率7

26、%,教育费附加率3%,则该企业当年应缴营业税金及附加为( )万元。A、221.1B、250.8C、871.0D、988.0参考答案：A 答案解析：暂无解析 22、某商品混凝土搅拌站项目年设计生产能力30万m3,估计年需用各种强度等级的水泥12000万kg,砂10万m3,石料27万m3,水6万m3;水泥平均市场价格0.28元/kg,砂平均市场价格45元/m3,石料平均市场价格28元/m3,水到站价格3元/m3;其他原材料费为上述主要原材料费的6%,原材料运输及仓储损耗费率2%。则该项目年外购原材料费为( )万元。A、4932.48B、4936.76C、4955.84D、4956.22参考答案：C

27、 答案解析：暂无解析 23、某公司资产总额500万元,所有者权益总额300万元,流动负债90万元。公司非流动负债总额应为( )万元。A、90B、110C、300D、500参考答案：B 答案解析：暂无解析 24、潜贷记账法的记账规则借贷必相等,是指对于发生的任伺一笔经济业务,记账时,( )A、借力账户的数量要与贷方账户的数量相等B、借方账户的增加额等于贷方账户的减少额C、借方贼户的增加额等于贷方账户的增加额D、计入账户的借方金额和贷力金额在数量上必须相等参考答案：D 答案解析：暂无解析 25、设备的有形磨损,致使设备( )A、性能、精度降低B、运行和维修费用增加C、使用价值不变D、自然寿命不变E

28、、使用效率的降低参考答案：A、B、E 答案解析：暂无解析 26、根据下面的单因素敏感性分析图,投资额、产品价格、经营成本三个不确定性因素对方案的影响程度由高到低依次为( )A、产品价格投资额经营成本B、投资额产品价格经营成本C、投资额经营成本产品价格D、经营成本投资额产品价格参考答案：A 答案解析：根据所给敏感性分析图可知,投资额、产品价格、经营成本三个不确定性因素的临界点分别为-9.65%、-5.37%、13.4%。临界点(绝对值)越低,说明该因素对方案评价指标影响越大,方案对该因素的变化就越敏感。故选项A正确。 27、选择新技术、新工艺和新材料应用方案时,应遵循的原则是( )A、采用技术上

29、合理、适用的方案B、采用经济上合理的方案C、采用技术上先进、可靠的方案D、采用尖端技术方案E、采用高科技方案参考答案：A、B、C 答案解析：暂无解析 28、敏感性分析的一般步骤包括：选择方案;确定分析指标;确定敏感性因素;选择需要分析的不确定性因素;分析所选不确定性因素的波动程度及其对评价指标可能带来的增减变化情况。这些步骤的正确顺序应为( )A、B、C、D、参考答案：B 答案解析：暂无解析 29、根据建设工程工程量清单计价规范( ),分部分项工程量清单中所列工程量以形成工程实体为准,按( )计算。A、施工方案计算出来的数值B、实际完成的全部工程量C、工程完成后的净值D、工程实体量与耗损量之和

30、参考答案：A 答案解析：暂无解析 30、反映项目偿债能力的指标包括( )A、借款偿还期B、投资回收期C、利息备付率D、偿债备付率E、财务内部收益率参考答案：A、C、D 答案解析：暂无解析 第三部分 建设法规1、政府质量监督部门的第一次监督检查的主要内容为工程项目( )及各施工方的质量保证体系是否已经建立以及完善程度。A、质量计划B、质量控制系统C、质量验收标准D、规范执行情况参考答案：B 文字解析：暂无解析 2、直方图法主要是观察分析生产过程质量是否处于( )以及质量水平是否保持在公差允许的范围内。A、不合格B、偏差大C、正常D、稳定E、受控状态参考答案：C、D、E 文字解析：暂无解析 3、施

31、工方进度控制的任务是依据( )对施工进度的要求控制施工进度。A、监理规划B、施工任务委托合同C、施工任务单D、设计任务书参考答案：B 文字解析：施工任务委托合同是业主与施工单位签订的明确双方权利、义务的法律文件,是施工方实施施工项目管理的依据,也是进度控制任务的依据,故答案B正确。施工任务单是施工单位的管理部门给生产班组下达施工任务的文件,故答案C不正确；而答案A和答案D监理规划、设计任务书分别是监理单位、设计单位实施项目管理和产品设计的依据。 4、在建设工程项目质量的形成过程中,( )的项目管理,担负着对整个建设工程项目质量总目标的策划、决策和实施监控的任务。A、施工方B、监理方C、设计方D

32、、业主方参考答案：D 文字解析：暂无解析 5、建设工程项目设计经济性质量,是指不同设计方案的选择对( )的影响。A、建设工期B、建设质量C、建设安全D、建设投资参考答案：D 文字解析：暂无解析 6、单代号网络图的绘图规则包括( )A、可以出现虚箭线B、严禁出现循环回路C、可有两个以上终点节点D、不能出现双向箭头的连线E、箭线不能交叉参考答案：B、D 文字解析：暂无解析 7、数据通讯网络类型主要有( )A、路由器B、局域网C、城域网D、服务器E、广域网参考答案：B、C、E 文字解析：暂无解析 8、基于工程进度的施工成本计划,其编制可以按照进度计划的( )A、横道图B、单代号网络图C、双代号网络图

33、D、时标网络图E、搭接网络图参考答案：A、D 文字解析：暂无解析 9、直方图的分布形状及分布区间宽窄是由质量特性( )的平均值和标准偏差所决定的。A、统计理论B、统计方式C、统计数据D、统计结果参考答案：C 文字解析：暂无解析 10、通常在编制按工程进度的施工成本计划时,如果项目分解程度对施工成本支出计划分解合适,则有可能对时间分解的影响是( )A、合适B、过粗C、过细D、无影响参考答案：B 文字解析：在编制按工程进度的施工成本计划时,将工程项目分解为既能方便地表示时间,又能方便地表示施工成本支出计划的工作是不容易的,通常如果项目分解程度对时间控制合适的话,则对施工成本支出计划可能分解过细,以

34、至于不可能对每项工作确定其施工成本支出计划,反之如果项目分解程度对施工成本支出计划分解合适,则有可能对时间的分解过粗。 11、下列选项,属于编制项目管理目标责任书的依据的是( )A、项目合同文件B、组织的管理制度C、项目管理规划大纲D、组织的经营方针和目标E、项目设计文件参考答案：A、B、C、D 文字解析：建设工程项目管理规范(GBT503262006)“632编制项目管理目标责任书应依据下列资料：1项目合同文件。2组织的管理制度。3项目管理规划大纲。4组织的经营方针和目标。” 12、应用曲线法进行施工费用偏差分析时,已完工作预算费用曲线与计划工作预算费用曲线间的水平距离表示( )A、费用偏差

35、B、进度偏差C、费用绝对偏差D、进度相对偏差参考答案：B 文字解析：暂无解析 13、下列关于工程预付款的额度的说法,正确的有( )A、对于复杂工程项目。根据承包人的资质等级确定B、包工包料的工程原则上预付比例不低于合同金额的10,不高于合同金额的30C、对重大工程项目,按年度工程计划逐年预付D、实行工程量清单计价的工程,实体性消耗和非实体性消耗部分应在合同中分别约定预付款比例(或金额)E、实行项目总承包的工程,按总承包隶属关系分阶段预付参考答案：B、C、D 文字解析：暂无解析 14、某工程合同总额为200万元,工程预付款为24万元,其中主要材料、构件所占比重为60%,辅助材料所占比重为20%,

36、则工程预付款起扣点为( )万元。A、150B、160C、170D、180参考答案：B 文字解析：工程预付款的计算中只需考虑主要材料、构件所占的比重,所以起扣点=200-2460=160万元。 15、项目实施策划阶段经济策划应包含( )A、项目效益分析B、项目建设成本分析C、编制资金需求量计划D、融资方案的深化分析参考答案：D 文字解析：暂无解析 16、建设工程项目进度控制是一个动态的管理过程,其主要包括( )A、进度计划的跟踪检查与调整B、工期索赔条件的分析与比较C、进度目标分析和认证D、建立辅助进度控制的信息处理平台E、进度计划的编制参考答案：A、C、E 文字解析：本题主要考查对进度控制工作

37、内容的理解,进度控制的主要工作环节包括进度目标的分析和论证、进度计划的编制、进度计划的跟踪检查与调整。答案A、C、E包括上述主要工作环节的内容；答案B、D主要表现为进度控制的具体工作方法。 17、工程项目质量控制系统的质量控制工作制度包括( )A、报告审批制度B、例会制度C、协调制度D、质量验收制度E、质量责任制度参考答案：A、B、C、D 文字解析：暂无解析 18、投标保证金通常采用的方式包括( )A、现金B、保兑支票C、投标人上级单位的投标保证书D、不可撤销信用证E、银行保函参考答案：A、B、D、E 文字解析：暂无解析 19、下列建设工程项目管理任务中,属于业主方项目管理职能的有( )A、投

38、资目标分解B、确定施工发包模式C、设计阶段的质量控制D、施工成本控制E、选择劳务分包参考答案：A、B、C 文字解析：A、B、C所列的项目管理工作任务是属于业主方项目管理职能范畴的,D、E是属于施工方项目管理范畴的。 20、综合成本的分析方法中,可进行施工项目定期的、经常性的中间成本分析的是( )A、分部分项成本分析B、月(季)度成本分析C、年度成本分析D、竣工成本的综合分析参考答案：B 文字解析：暂无解析 21、在城市旧城改造拆迁过程中,施工场界内的污染防治属于( )A、职业健康问题B、安全生产问题C、环境保护问题D、环境治理问题参考答案：A 文字解析：暂无解析 22、建设工程项目信息编码是信

39、息处理的一项重要的基础工作,编码是由一系列( )和数字组成。A、字母B、符号C、短语D、汉字参考答案：B 文字解析：暂无解析 23、采用建设项目工程总承包时,从招标开始至确定合同价的基本工作程序的第一步是( )A、编制项目建议书B、编制项目建设纲要或设计纲要C、设计评审D、合同洽谈参考答案：B 文字解析：暂无解析 24、信息表达的形式有：图像、( )A、报告B、报表C、文字D、声音E、数字参考答案：C、D、E 文字解析：图像、文字、数字和声音都是信息表达的形式。 25、应用动态控制原理进行建设工程项目投资控制时,相对于工程合同价而言,投资的计划值有( )A、投资规划B、工程概算C、工程预算D、

40、工程进度款E、工程决算参考答案：B、C 文字解析：投资的计划值和实际值是相对的，如：相对于工程预算而言，工程概算是投资的计划值；相对于工程合同价而言，则工程概算和工程预算都可作为投资的计划值等。 26、安全事故调查过程中,事故调查组的职责包括( )A、查明事故发生原因、过程和人员伤亡情况、经济损失情况B、确定事故责任者C、提出事故处理意见和防范措施的建议D、写出事故调查报告E、宣布事故处理结果参考答案：A、B、C、D 文字解析：暂无解析 27、编制项目管理任务分工表、制定项目控制的工作流程等,在项目管理的整个组成环节中属于( )环节。A、提出问题B、策划C、执行D、检查参考答案：B 文字解析：

41、管理是由多个环节组成的过程,即提出问题；筹划提出解决问题的可能的方案,并对多个可能的方案进行分析；决策；执行；检查。这些组成管理的环节就是管理职能。编制项目的管理任务分工表,制定项目控制工作流程,属于项目管理的筹划环节。 28、当双代号网络图中某一非关键工作的持续时间拖延,且大于该工作的总时差TF时,网络计划总工期将( )A、拖延B、拖延+TFC、拖延-TFD、拖延TF-参考答案：C 文字解析：本题主要考查总时差的概念。总时差指在不影响总工期的前提下,本工作可以利用的机动时间,即工作最迟开始时间与最早开始时间之差,或是最迟完成时间与最早完成时间之差。若非关键工作拖延时间小于或等于TF,则总工期

42、不会推延；若大于TF则拖延的时间为一TF。 29、业主方的项目管理任务中,( )是项目管理中最重要的任务。A、投资控制B、进度控制C、安全管理D、质量控制参考答案：C 文字解析：业主方的项目管理任务中,安全管理是项目管理中最重要的任务,因为安全管理关系到人身的健康与安全,而投资控制、进度控制、质量控制和合同管理等则主要涉及物质的利益。 30、专业工程分包合同中,分包人的主要义务包括( )A、向分包人提供与分包工程有关的各种证件、批件和各种相关资料B、对分包工程进行设计(分包合同有约定时)、施工、竣工和保修C、遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工噪声以及环境保护和安全文明生产等管理规定D、在

43、分包工程施工过程中直接服从承包人、发包人及工程师的相关指令E、已竣工工程未交付承包人之前,负责已完分包工程的成品保护工作参考答案：B、C、E 文字解析：向分包人提供与分包工程有关的各种证件、批件系承包人的工作；专业分包人在工作中不得与工程师及发包人发生直接联系。 第四部分 公路实务1、背景材料1某梁式桥,上部构造为11孔22m无横隔板装配式钢筋混凝土T梁,横向五根梁,下部构造桥墩为单排4根直径80cm钻孔灌注桩基础,双柱式钢筋混凝土墩身,桥台为5根断面为30cm30cm的钢筋混凝土打入桩加盖梁组成。问题：在孔径的控制中,防止缩径属于( )基础施工中的控制要点。A、扩大基础B、钻孔桩C、挖孔桩D

44、、沉井参考答案：B 文字解析：暂无解析 2、位于曲线上的永久中线点,应在( )各设一个；曲线中部,可根据通视条件适当增加。A、缓和曲线的起终点B、圆曲线的起终点C、缓和曲线的起点和圆曲线的终点D、缓和曲线的终点和圆曲线的终点参考答案：A 文字解析：暂无解析 3、在公路建设中,应当按照项目管理隶属关系将施工图设计文件报交通主管部门审批的是( )A、公路施工单位B、公路监理单位C、公路建设项目法人D、公路监督单位参考答案：C 文字解析：暂无解析 4、在缆索吊装的拱桥施工中,拱肋的吊装和合拢过程,为防止出现反对称变形,导致拱肋纵向失稳,施工调整拱轴线时,应观测各接点标高、调整轴线时精度要求为( )A

45、、拱顶标高不大于3cmB、每个接头点与设计标高之差不大于15cmC、两对称接头点相对高差不大于2cmD、中线偏差不超过0510cmE、拱脚截面标高不大于3cm参考答案：B、C、D 文字解析：暂无解析 5、桥面铺装施工的主要检验内容包括( )A、刚度B、桥面横坡C、铺装层的厚度、平整度D、压实度E、抗滑构造深度参考答案：B、C、D、E 文字解析：暂无解析 6、特种车辆监视系统是由车载GPS和GSMGPRSCDMA(简写为GSM)通信装置、( )及覆盖本路网的GPS及GSM移动通信网构成。A、移动通信基站B、分中心大屏幕投影机C、分中心GPS和GSM通信及控制装置D、分中心紧急电话控制台参考答案：

46、C 文字解析：暂无解析 7、在开挖土方过程中,开挖深度超过( )时,其边缘上面作业同样应视为高处作业。A、2mB、3mC、4mD、5m参考答案：A 文字解析：暂无解析 8、省级公路工程施工招标投标的监督管理机构是( )A、交通部B、交通厅C、省招标办D、省发改委参考答案：B 文字解析：暂无解析 9、施工平面图的内容有( )A、主要结构物平面位置B、施工防排水临时设施C、安全消防设施D、便道和其他临时设施E、原有地形地貌参考答案：A、B、C、D 文字解析：暂无解析 10、在施工组织设计的基本内容中,主要用于指导准备工作的进行并为施工创造物质技术条件的项目有( )A、总说明B、施工方案C、施工进度

47、计划D、施工现场平面布置E、各种资源需要量及其供应参考答案：D、E 文字解析：暂无解析 11、控制物耗的管理,要实行量差控制,下面体现量差控制的措施有( )A、材料的统计工作以限额领料单为依据B、降低材料原价C、控制场外运输费用D、材料的发放工作以限额领料单形式进行E、优化实验配合比参考答案：A、D、E 文字解析：暂无解析 12、适合于高速公路水泥混凝土路面面层施工中使用的施工方法是( )A、滑模机械铺筑B、小型机械铺筑C、路面板装配式施工技术D、轨道摊铺机铺筑E、碾压混凝土铺筑参考答案：A、D 文字解析：暂无解析 13、工程中使用的沥青碎石混合料的组成结构属于( )A、密实悬浮结构B、骨架空

48、隙结构C、密实骨架结构D、连续级配结构参考答案：B 文字解析：暂无解析 14、特种作业人员须经( )合格取得操作许可证者,方可上岗。A、专业技术培训考试B、领导考评C、文化考试D、相关部门考评参考答案：A 文字解析：暂无解析 15、该隧道采用光面爆破的分区起爆顺序为( )A、掏槽眼一辅助眼一周边眼一底板眼B、掏槽眼一辅助眼一底板眼一周边眼C、周边眼一辅助眼一底板眼一掏槽眼D、周边眼一掏槽眼一底板眼一辅助眼参考答案：A 文字解析：暂无解析 16、斜拉桥混凝土主梁零号段及其两旁的梁段,在支架和塔下托架上浇筑时,应消除的对变形和施工质量的不良影响因素有( )A、湿度B、温度C、风力D、弹性和非弹性变

49、形E、支承参考答案：B、D、E 文字解析：暂无解析 17、国家规定一顶安全帽的重量不应超过( )A、400gB、500gC、600gD、700g参考答案：A 文字解析：暂无解析 18、我国的安全生产管理体制包括( )A、企业负责B、行业管理C、国家监察D、群众监督E、个人检查参考答案：A、B、C、D 文字解析：暂无解析 19、背景材料某公路山岭隧道,里程为K5+100K8+100,长度为3000m；进口段K5+100K5+400为级围岩,覆盖层厚度为38m；K5+400K8+100为V级围岩,覆盖层厚度为60250m,其中K6+800K7+300为曲线；采用双向钻爆导坑法施工,用8个月实现隧道

50、贯通。问题：有关隧道量测内容和方法论述错误的是( )A、该隧道开挖后应及时进行围岩、初期支护的周边位移量测、拱顶下沉量测B、该隧道安设锚杆后,应进行锚杆抗拔力试验C、该隧道如果围岩差、断面大或地表沉降控制严格时,宜进行围岩体内位移量测和其他量测D、该隧道全线应进行地表沉降量测参考答案：D 文字解析：暂无解析 20、当地基计算沉降过大或结构物对不均匀沉降敏感时,可采用( )A、沉井基础B、桩基础C、管柱D、刚性基础参考答案：B 文字解析：暂无解析 21、上程量清单汇总表中的项目包括( )A、投标总价B、暂定金额C、计日工合计D、施工措施费合计E、100章至700章合计参考答案：A、B、C、E 文

51、字解析：暂无解析 22、基底原状土的强度不符合要求时,应进行( )A、压实B、换填C、整平D、拌合参考答案：B 文字解析：暂无解析 23、项目为保证和提高产品质量而支出的一切费用,以及未达到质量标准而产生的一切损失费用之和称为( )A、预防成本B、内部故障成本C、质量成本D、鉴定成本参考答案：C 文字解析：暂无解析 24、背景材料2某公路工程施工,有路基、路面施工项目。其中部分段落需要开挖沟槽,运输车辆需要将堆在沟槽边的土方运走。为了保证现场用电,工地还自备了发电机组。由于开挖以岩石居多,所以采用了爆破作业,购买了电雷管等引爆器材。爆破施工主要集中在雷雨季节。路面施工中,项目部对从事沥青作业的

52、人员进行了体检,发现有人凡患有皮肤病、结膜炎、严重贫血病、严重关节炎和感冒。拟根据施工特点选择部分作业人员。问题：按照爆破安全技术要点的要求,以下说法正确的有( )A、在雷雨季节,潮湿场地等情况下,应采用非电起爆法B、深度不超过10m的爆破用火花起爆C、深度超过10m的爆破必须采用电力起爆D、深度不超过10m的爆破必须采用电力起爆E、潮湿场地情况下,应采用非电起爆法参考答案：A、B、C、E 文字解析：暂无解析 25、可用于二级公路路面的有( )A、砂石路面B、水泥混凝土C、沥青混凝土D、沥青表面处冶E、沥青碎石参考答案：B、C 文字解析：暂无解析 26、灭火的基本原理可以归纳为四种,其中属于化

53、学过程的是( )A、冷却B、窒息C、隔离D、化学抑制参考答案：D 文字解析：暂无解析 27、在梁段顶推施工中,当水平千斤顶顶推一个行程后,应用竖向千斤顶将梁顶高,以便拉回滑块,其最大顶升高度不得超过设计规定。如设计无规定时不超过( )A、510mmB、813mmC、1015mmD、1520mm参考答案：A 文字解析：暂无解析 28、对于土质渗透性较大、挖掘较深的基坑可采用基坑排水方法有( )A、集水坑排水法B、井点排水法C、板桩法D、沉井法E、帷幕法参考答案：C、D 文字解析：用户提供的解析贡献者：范建闻2012-07-2112:40:58 29、隧道工程施工一般安全措施包括( )A、隧道施工

54、应做好施工前期准备工作,正确选用施工方法B、隧道施工各班组之间,应建立完善的交接班制度C、隧道施工应遵守强爆破、短开挖、强支D、早初砌、先护顶等施工原则D所有隧道施工人员必须佩戴好安全防护用品E、进洞前应先做好边仰坡防护和排水设施参考答案：A、B、D、E 文字解析：暂无解析 30、隧道施工中,以( )为中心布置施工场地。A、钻爆B、支护C、洞口D、项目部参考答案：C 文字解析：暂无解析 第五部分 水利实务1、当灌浆孔的基岩段长小于6m时,适宜采用( )灌浆法。A、全孔一次B、自上而下分段C、自下而上分段D、孔口封闭参考答案：A 文字解析：暂无解析 2、根据浆砌石坝施工技术规定(SD12084)

55、,下列关于砌石工程施工的说法正确的是( )A、干砌石若砌筑层面不平整应以小块石、片石找平B、浆砌石护坡内部石块间较大的空隙,应采用先填碎石块,后塞砂浆的方法处理C、浆砌石工程施工时,在胶结料初凝前,允许一次连续砌筑两层石块,但应严格执行上下错缝、铺浆及填浆饱满密实的规定D、最低气温在1以下时,应停止浆砌石砌筑参考答案：C 文字解析：暂无解析 3、水库工程管理设计规范(SL10696)规定,平原区大型水库工程下游从坝脚线向下的管理范围为( )A、不少于50mB、不少于100mC、不少于150mD、不少于200m参考答案：A 文字解析：暂无解析 4、在碾压土石坝坝面作业中,干密度的测定,黏性土一般

56、可用体积为( )的环刀测定。A、200500c3B、300500C、3C200400c3D、100300c3参考答案：A 文字解析：暂无解析 5、影响边坡稳定的因素主要有( )A、地形地貌B、岩土类型和性质C、地质构造D、水E、有害气体参考答案：A、B、C、D 文字解析：暂无解析 6、根据水工碾压混凝土施工规范(DLT51122000),碾压混凝土坝的外部混凝土,相对密实度不得小于( )A、96B、97C、98D、99参考答案：C 文字解析：暂无解析 7、当设有防渗帷幕,并在防渗帷幕后设排水孔幕时,坝底扬压力分布中,浮托力近似按矩形分布,渗透压力呈( )分布。A、直线B、折线C、弧线D、反弧线

57、参考答案：B 文字解析：暂无解析 8、库区移民专项竣工验收由( )组织库区移民专项验收委员会进行。A、省级政府有关部门会同项目法人B、县级以上政府主管部门会同项目法人C、地方政府D、项目法人参考答案：A 文字解析：暂无解析 9、根据水工混凝土施工规范(DLT51442001),同一强度等级混凝土抗压强度试验,大体积混凝土设计龄期应每( )成型一组。A、500B、1000C、1500D、2000参考答案：B 文字解析：暂无解析 10、工程质量监督的主要内容为( )A、对监理、设计、施工和有关产品制作单位的资质及其派驻现场的项目负责人的资质进行复核B、对监理、设计、施工等单位的资质等级、经营范围进

58、行核查C、对工程项目的单位工程、分部工程、单元工程的划分进行监督检查和认定D、提请有关部门奖励先进质量管理单位及个人E、检查施工单位和建设、监理单位对工程质量检验和质量评定情况参考答案：A、C、E 文字解析：暂无解析 11、立式水轮机安装程序是( )A、由下而上安装,先装水轮机后装发电机B、由下而上安装,先装发电机后装水轮机C、由上而下安装,先装发电机后装水轮机D、由上而下安装,先装水轮机后装发电机参考答案：A 文字解析：暂无解析 12、我国第一个采用施工招标投标制的水利水电工程是( )A、葛洲坝水利枢纽工程B、小浪底水库工程C、鲁布革水电站工程D、板桥水库复建工程参考答案：C 文字解析：暂无

59、解析 13、根据水工混凝土工程施工规范(SDJ20782),下列关于钢筋材质的控制要求正确的是( )A、钢筋若有出厂证明书或试验报告单,使用前,仍应作拉力、冷弯试验B、需要焊接的钢筋应作好焊接工艺试验C、钢号不明的钢筋,不能使用D、水工结构的非预应力混凝土中,不应采用冷拉钢筋E、水工结构的非预应力混凝土中,可采用冷拉钢筋参考答案：A、B、D 文字解析：暂无解析 14、通过建筑物导流的主要方式包括( )A、混凝土坝体中的底孔导流B、涵管导流C、低水头河床式径流电站的混凝土坝体上预留缺口导流D、隧洞导流E、混凝土坝体上梳齿孔导房导流参考答案：A、C、E 文字解析：暂无解析 15、建立项目法人责任制

60、的目的是( )A、规范建设项目基建程序B、规范项目法人的建设行为C、建立项目的投资约束体制D、明确项目法人的责、权、利E、节约工程投资参考答案：B、C、D 文字解析：暂无解析 16、国家对河道实行的管理原则是( )A、按流域进行分片、分级管理B、按河道位置由地方政府同一管理C、按水系统一管理和分级管理相结合D、按国家统一管理和地方分级管理相结合参考答案：C 文字解析：暂无解析 17、根据水电水利工程模板施工规范(DLT51102000),木模板设计时,若木材含水率小于25%时,其荷载设计值可乘以系数( )予以折减。A、06B、07C、08D、09参考答案：D 文字解析：暂无解析 18、根据水利