某启闭机房建筑装饰装修设计与施工招标文件

**省**市*****工程启闭机房建筑装饰装修设计与施工招标招标文件合同名称：启闭机房建筑装饰装修设计与施工合同编号：***招标人：********工程项目建设办公招标代理人：******有限公二OO八年十月目录TOC\o"1-4"\h\z\uHYPERLINK\l"_Toc213582017"第一卷1HYPERLINK\l"_Toc213582018"第一章投标邀请书2HYPERLINK\l"_Toc213582019"第二章投标人须知3HYPERLINK\l"_Toc213582020"投标人须知前附表3HYPERLINK\l"_Toc213582021"1．总则7HYPERLINK\l"_Toc213582034"2．招标文件9HYPERLINK\l"_Toc213582038"3．投标文件9HYPERLINK\l"_Toc213582046"4．投标11HYPERLINK\l"_Toc213582050"5．开标12HYPERLINK\l"_Toc213582053"6．评标12HYPERLINK\l"_Toc213582057"7．合同授予13HYPERLINK\l"_Toc213582062"8．重新招标和不再招标13HYPERLINK\l"_Toc213582065"9．纪律和监督13HYPERLINK\l"_Toc213582071"10．其他内容14HYPERLINK\l"_Toc213582077"附表一：开标记录表16HYPERLINK\l"_Toc213582078"附表二：问题澄清通知17HYPERLINK\l"_Toc213582079"附表三：问题的澄清18HYPERLINK\l"_Toc213582080"附表四：中标通知书19HYPERLINK\l"_Toc213582081"附表五：中标结果通知书20HYPERLINK\l"_Toc213582082"附表六：确认通知21HYPERLINK\l"_Toc213582083"第三章评标办法22HYPERLINK\l"_Toc213582084"评标办法前附表22HYPERLINK\l"_Toc213582085"1．评标方法26HYPERLINK\l"_Toc213582086"2．评审标准26HYPERLINK\l"_Toc213582089"3．评标程序26HYPERLINK\l"_Toc213582094"第四章合同条款及格式28HYPERLINK\l"_Toc213582095"第一节通用合同条款28HYPERLINK\l"_Toc213582096"第二节专用合同条款28HYPERLINK\l"_Toc213582160"第三节合同附件格式36HYPERLINK\l"_Toc213582164"第五章工程量清单投标报价39HYPERLINK\l"_Toc213582165"第二卷40HYPERLINK\l"_Toc213582166"第六章图纸41HYPERLINK\l"_Toc213582167"1．图纸41HYPERLINK\l"_Toc213582168"第三卷42HYPERLINK\l"_Toc213582169"第七章技术标准和要求43HYPERLINK\l"_Toc213582170"1．一般规定43HYPERLINK\l"_Toc213582187"2．设计要求57HYPERLINK\l"_Toc213582192"3．施工技术要求59HYPERLINK\l"_Toc213582196"4．安装与检测要求60HYPERLINK\l"_Toc213582197"第四卷61HYPERLINK\l"_Toc213582198"第八章投标文件格式62HYPERLINK\l"_Toc213582199"目录64HYPERLINK\l"_Toc213582200"评标信息表65HYPERLINK\l"_Toc213582201"一、投标函及投标函附录66HYPERLINK\l"_Toc213582202"（一）投标函66HYPERLINK\l"_Toc213582203"（二）投标函附录67HYPERLINK\l"_Toc213582204"二、法定代表人身份证明68HYPERLINK\l"_Toc213582205"二、授权委托书69HYPERLINK\l"_Toc213582206"三、联合体协议书70HYPERLINK\l"_Toc213582207"四、投标保证金71HYPERLINK\l"_Toc213582208"五、设计方案及设计图纸72HYPERLINK\l"_Toc213582209"六、工程量清单投标报价73HYPERLINK\l"_Toc213582210"七、施工组织设计89HYPERLINK\l"_Toc213582211"附表一：拟投入本标段的主要施工设备表90HYPERLINK\l"_Toc213582212"附表二：拟配备本标段的试验和检测仪器设备表91HYPERLINK\l"_Toc213582213"附表三：劳动力计划表92HYPERLINK\l"_Toc213582214"附表四：计划开、竣工日期和施工进度网络图93HYPERLINK\l"_Toc213582215"附表五：施工总平面图94HYPERLINK\l"_Toc213582216"附表六：临时用地表95HYPERLINK\l"_Toc213582217"八、项目管理机构96HYPERLINK\l"_Toc213582218"（一）项目管理机构组成表96HYPERLINK\l"_Toc213582219"（二）主要人员简历表97HYPERLINK\l"_Toc213582220"九、拟分包项目情况表98HYPERLINK\l"_Toc213582221"十、资格审查资料99HYPERLINK\l"_Toc213582222"（一）投标人基本情况表99HYPERLINK\l"_Toc213582223"（二）近年财务状况表100HYPERLINK\l"_Toc213582224"（三）近年完成的类似项目情况表101HYPERLINK\l"_Toc213582225"（四）正在施工的和新承接的项目情况表102HYPERLINK\l"_Toc213582226"（五）近年发生的诉讼及仲裁情况103HYPERLINK\l"_Toc213582227"十一、其他材料104第一卷第一章投标邀请书********工程第二标段启闭机房建筑施工投标邀请书:你单位已通过资格预审，现邀请你单位按招标文件规定的内容，参加**市*****工程第二标段启闭机房建筑装饰装修设计与施工投标。请你单位派人于2008年11月04日至2008年11月10日（法定公休日、法定节假日除外），每日上午8:30时至12:00时，下午15:30时至17:30时（北京时间，下同）,到******有限公司持本投标邀请书或授权委托书购买招标文件。招标文件每标段每套售价为1000元（包括图纸），售后不退；邮购招标文件的，需另加手续费（含邮费）200元。招标人在收到邮购款〔含手续费）后1日内寄送。递交投标文件的截止时间（投标截止时间，下同）为2008年11月24日上午9时30分，地点为**省综合招标投标中心（**省**市**区**路28号）。逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。你单位收到本投标邀请书后，请于2008年11月10日17时30分前以传真方式予以确认。招标人：********工程招标代理机构：******有限公司项目建设办公室地址：地址：**省**市**区**路442号**A座1901号邮编：邮编：**联系人：**联系人：**电话：**电话:**传真：传真：**电子邮件：电子邮件：**开户银行：开户银行：中国银行****支行账号：账号：**2008年11月03日第二章投标人须知投标人须知前附表条款号条款名称编列内容招标人名称：*********工程项目建设办公室地址：**市**路路桥联系人：**电话：**招标代理机构名称：*******有限公司司地址：**市***区**路442号**A座1901号联系人：**电话：**项目名称*********工程建设地点**市资金来源业主自筹资金出资比例100%资金落实情况资金计划已经下达达招标范围本段主要建设内容为为：两岸桥头头堡外型仿古古装饰材料的的选择、造型型设计和施工工；地面、门门、玻璃幕墙墙(也可用其他他轻质透明材材料代替)、编钟（48个）材料的选选择、造型设设计、制作和和安装；房顶顶上部编钟架架支撑材料的的选择、造型型设计、制作作和安装；室室内装修、室室内外电气照照明效果设计计和安装等。总总的要求要达达到******启闭机房房效果图的要要求。合同名称：启闭机机房建筑装饰饰装修设计与与施工合同编号：****计划工期计划工期：1882日历天计划开工日期：2008年年11月30日（施工及安安装工程开始始时间2009年2月1号）计划竣工日期：2009年年5月31日质量要求验收合格投标人资质条件、能能力和信誉1、资质条件：（1）具具有中华人民民共和国独立立法人资格。（2）应具有建筑装饰装修工程设计与施工总承包一级资质或同时具备建筑装饰装修设计甲级资质与建筑装饰装修工程专业承包一级资质。（3）近五年内承建过与本标段类似工程的业绩。（4）取得了建设行政主管部门颁发的安全生产许可证，企业主要负责人及拟任本合同工程的项目经理、安全生产管理员必须经过省级及以上行政主管部门考核并颁发的“安全生产考核合格证书”。2、财务要求：近三年年财务审计报报告；经审计计的财务报表表及银行相关关证明表明申申请人财务状状况良好。3、信誉要求：近三年年来无由于申申请人过错的的诉讼；五年年来无重大质质量、安全生生产事故；近近三年来无拖拖欠农民工工工资的市级以以上不良记录录；近三年来来在招投标活活动中无不良良记录。4、项目经理资格要求求：有二级及以上注注册建造师资资格；中级及及以上职称；；有类似工程程任职经历。5、技术负责人资格要要求：水利水水电及土建专专业工程师及及以上职称，有有类似工程任任职经历。6、造价工程师资格要要求：中级及及以上职称，造造价工程师资资格证书。7、五大员资格要求：：助理工程师师及以上职称称，相应的岗岗位证书。是否接受联合体投投标不接受踏勘现场1、招标人将组织投投标人对工程程现场及周围围环境进行勘勘察现场，以便投投标人获取需需自己负责的的有关编制投投标文件和签签署合同所需需的所有资料料。时间：22008年11月11日上午09时00分，集合地地点：******路桥（**市******工程项目建建设办公室）。勘察现场所发生的费用由投标人自己承担；2、招标人向投标人人提供的有关关现场的资料料和数据仅是是招标人现有有的能使投标标人利用的资资料。招标人人对投标人由由此而做出的的推断、理解解和结论概不不负责；3、投标人及其人员员经过招标人人的允许，可可为勘察目的的进入招标人人的工程现场场，但投标人人及其人员不不得因此使招招标人及其人人员承担有关关的责任和蒙蒙受损失。投投标人并应对对由此次勘察察现场而造成成的死亡、人人身伤害、财财产损失、损损害以及任何何其它损失、损损害所引起的的费用和开支支承担责任；；4、如果投标人认为为需要再次进进行现场勘察察，招标人予予以支持，费费用由投标人人承担。投标预备会召开。时间：20008年11月11日上午10时00分，地点：***市******工程项目建建设办公室（*****路桥）。投标人疑问采用传传真形式发给给招标代理人人，招标代理理人将组织项项目业主、设设计单位、监监理单位对投投标人疑问统统一答疑，以以答疑书形式式发给各投标标人。投标人提出问题的的截止时间2008年11月月12日17时30分招标人书面澄清的的时间2008年11月月13日17时30分前1.11分包不允许1.12偏离不允许2.1构成招标文件的其其他材料招标文件补遗书和和答疑书投标人要求澄清招招标文件的截截止时间2008年11月月12日17时30分投标截止时间2008年11月月24日上午9时30分00秒投标人确认收到招招标文件澄清清的时间2008年11月月14日17时30分前投标人确认收到招招标文件修改改的时间2008年11月月14日17时30分前构成投标文件的其其他材料投标文件的澄清文文件投标有效期从投标截止时间起起90天内有效投标保证金投标保证金的形式式：汇票或转转账（不收现现金）投标保证金的金额额：伍万元人人民币汇款或转账帐户：：投标人基本本帐户招标代理人：*******有有限公司开户行：中国银行*****支行行号：：**帐号：：**近年财务状况的年年份要求2005-20007年近年完成的类似项项目的年份要要求2005-20008年近年发生的诉讼及及仲裁情况的的年份要求2005-20008年3.6是否允许递交备选选投标方案不允许签字或盖章要求投标文件格式中要要求加盖公章章和由法定代代表人（或委委托代理人）签签名的按格式式加盖和签字字；投标文件件外包封上要要求骑缝加盖盖投标人公章章。投标文件正、副本本份数正本一份，副本四四份，电子光光盘文件一份份。装订要求投标文件的正本与与副本应使用用A4纸幅面按招招标文件规定定的内容和格格式填写；设设计图纸幅面面要求详见技技术部分；要要求采用打印印、复印或不不能擦去的墨墨水书写，文文字要清晰，语语意要明确；；每页页码要要按先后顺序序打印或用不不能擦去的墨墨水书写，并并按本招标文文件的要求加加盖公章和由由法定代表人人（或委托代代理人）签名名；投标文件件须刷胶或铁铁钉装订，不不得采用活页页夹等可随时时拆换的方式式装订，不允允许出现活页页、漏页、错错页和夹页。否否则作为不合合格投标文件件处理。封套上写明递交投标文件地点点：招标人：*********工程启闭机房房建筑装饰装装修设计与施施工招标投标文件合同编号：****在2008年11月月24日上午9时30分前不得开启投标人名称：（盖单单位公章）投标人地址：递交投标文件地点点**省综合招标投投标中心（***省**市**区**路28号）是否退还投标文件件否5.1开标时间和地点开标时间：同投标标截止时间开标地点：**省省综合招标投投标中心（***省**市**区**路28号）投标人的法定代表表人或其委托托代理人不参参加开标的，视视同该投标人人承认开标记记录，不得事事后对开标记记录提出任何何异议。5.2开标程序（1）密封情况检查：：是否密封和和是否按要求求盖章（2）开标顺序：按接接收投标文件件时间先后逆逆序依次开标标评标委员会的组建建评标委员会构成::招标人委派派的具有中级级及以上工程程技术或经济济方面的代表表1人，从**省评标专专家库中随机机抽取的工程程技术和经济济方面的专家家4人。评标专家确定方式式：按**省综合招招投标中心办办法确定。主体工程设计单位位和建筑效果果图设计单位位各1人参加设计计方案评审。7.1是否授权评标委员员会确定中标标人否，推荐的中标候候选人数：3履约担保履约担保的形式：：保函履约担保的金额：：投标报价的的10%。提交时间：接到中中标通知后的的7天内。10.1投诉处理办法对招标存有疑议的的，须按照国国家发改委、水水利部等7部委《工程程建设项目招招标投标活动动投诉处理办办法》（2004年第11号令）、《***省招标投投标管理办法法》（省政府府第306号令），向向省水利水电电工程招标投投标管理办公公室或**市招标投投标综合管理理办公室反映映。投诉需单单位盖章，法法人签字。联联系电话：***、**、**。如果未按照照此渠道投诉诉，将不受理理。未按照有有关规定，恶恶意投诉，扰扰乱我省水利利建筑市场秩秩序的，一经经查实，将清清除出我省水水利建筑市场场，不得在我我省水利项目目投标。10.2中标单位公示对拟中标单位，将将在《**水利网》（***）公示5天，无异议议后，无异议后，招招标办办理中中标单位备案案手续。10.3（1）招标代理服务费根据国家发展改革革委办公厅印印发的《国家家发展改革委委办公厅关于于招标代理服服务收费有关关问题的通知知》（发改办办价格[20033]857号）的规定定，本次招标标由中标人支支付招标代理理服务费。收收费标准按国国家发展改革革委关于印发发《招标代理理服务收费管管理暂行办法法》的通知（计计价格[20022]19800号）执行。收收费标准如下下：招标代理服务收费费标准中标金额（万元）工程招标费率备注100以下1.0％100～5000.70％500～10000.55％1000～50000.35％招标代理服务费收收费按差额定定率累进法计计算。10.3（2）招标代理服务费中标人接到已中标标的电话通知知后在领取中中标通知前向向招标代理人人一次性缴清清招标代理服服务费，然后后领取中标通通知书，超过过该期限而不不缴清招标代代理服务费的的中标人将被被视为放弃了了中标资格。1．总则1.1项目概况根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本标段施工进行招标。本招标项目招标人：见投标人须知前附表。本标段招标代理机构：见投标人须知前附表。本招标项目名称：见投标人须知前附表。本标段建设地点：见投标人须知前附表。1.2资金来源和落实情况本招标项目的资金来源：见投标人须知前附表。本招标项目的出资比例：见投标人须知前附表。本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。1.3招标范围、计划工期和质量要求本次招标范围：见投标人须知前附表。本标段的计划工期：见投标人须知前附表。本标段的质量要求：见投标人须知前附表。1.4投标人资格要求投标人应具备承担本标段施工的资质条件、能力和信誉。(l）资质条件：见投标人须知前附表；(2）财务要求：见投标人须知前附表；(3）业绩要求：见投标人须知前附表；(4）信誉要求：见投标人须知前附表；(5）项目经理资格：见投标人须知前附表；(6）其他要求：见投标人须知前附表。投标人须知前附表规定接受联合体投标的，除应符合本章第1.4.1项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：(1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务；(2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；(3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一标段中投标。投标人不得存在下列情形之一：(l）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）;(2）为本标段前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外；(3）为本标段的监理人；(4）为本标段的代建人；(5）为本标段提供招标代理服务的；(6）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；(7）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；(8）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；(9）被责令停业的；(10）被暂停或取消投标资格的；(11）财产被接管或冻结的；(12）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的。1.5费用承担投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。1.6保密参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。1.7语言文字字除专用术语外，与与招标投标有有关的语言均均使用中文。必必要时专用术术语应附有中中文注释。1.8计量单位位所有计量均采用中中华人民共和和国法定计量量单位。1.9踏勘现场场投标人须知前附表表规定组织踏踏勘现场的，招招标人按投标标人须知前附附表规定的时时间、地点组组织投标人踏踏勘项目现场场。投标人踏勘现场发发生的费用自自理。除招标人的原因外外，投标人自自行负责在踏踏勘现场中所所发生的人员员伤亡和财产产损失。招标人在踏勘现场场中介绍的工工程场地和相相关的周边环环境情况，供供投标人在编编制投标文件件时参考，招招标人不对投投标人据此作作出的判断和和决策负责。1.10投标预预备会投标人须知前附表表规定召开投投标预备会的的，招标人按按投标人须知知前附表规定定的时间和地地点召开投标标预备会，澄澄清投标人提提出的问题。投标人应在投标人人须知前附表表规定的时间间前，以书面面形式将提出出的问题送达达招标人，以以便招标人在在会议期间澄澄清。投标预备会后，招招标人在投标标人须知前附附表规定的时时间内，将对对投标人所提提问颗的澄清清，以书面方方式通知所有有购买招标文文件的投标人人。该澄清内内容为招标文文件的组成部部分。1.11分包投标人拟在中标后后将中标项目目的部分非主主体、非关键键性工作进行行分包的，应应符合投标人人须知前附表表规定的分包包内容、分包包金额和接受受分包的第三三人资质要求求等限制性条条件。1.12偏离投标人须知前附表表允许投标文文件偏离招标标文件某些要要求的，偏离离应当符合招招标文件规定定的偏离范围围和幅度。2．招标文件2.1招标文件件的组成本招标文件包括：：（1）投标邀请书；（2）投标人须知；（3）评标办法；（4）合同条款及格式式；（5）工程量清单报价价格式；（6）图纸；（7）技术标准和要求求；（8）投标文件格式；；（9）投标人须知前附附表规定的其其他材料。根据本章第1.110款、第2.2款和第2.3款对招标文文件所作的澄澄清、修改，构构成招标文件件的组成部分分。2.2招标文件件的澄清投标人应仔细阅读读和检查招标标文件的全部部内容。如发发现缺页或附附件不全，应应及时向招标标人提出，以以便补齐。如如有疑问，应应在投标人须须知前附表规规定的时间前前以书面形式式（传真形式式，下同），要要求招标人对对招标文件予予以澄清。招标文件的澄清将将在投标人须须知前附表规规定的投标截截止时间15天前以书书面形式发给给所有购买招招标文件的投投标人，但不不指明澄清问问题的来源。如如果澄清发出出的时间距投投标截此时间间不足15天，相应应延长投标截截止时间。投标人在收到澄清清后，应在投投标人须知前前附表规定的的时间内以书书面形式通知知招标人，确确认已收到该澄清清。2.3招标文件件的修改在投标截止时间115天前，招招标人可以书书面形式修改改招标文件，并并通知所有已已购买招标文文件的投标人人。如果修改改招标文件的的时间距投标标截止时间不不足15天，相应应延长投标截截止时间。投标人收到修改内内容后，应在在投标人须知知前附表规定定的时间内以以书面形式通通知招标人，确确认已收到该修改改。3．投标文件3.1投标文件件的组成投标文件应包括下下列内容：（l）投标函及投标函函附录；（2）法定代表人身份份证明或附有有法定代表人人身份证明的的授权委托书书；（3）联合体协议书；；（4）投标保证金；（5）设计方案及设计图图纸（格式要要求见本章10.1节）；（6）工程量清单投标报报价；（7）施工组织设计；（8）项目管理机构；（9）拟分包项目情况表表；（10）资格审查资料；（11）投标人须知前附表表规定的其他他材料。（3）目所指的联合体体协议书。3.2投标报价价投标人应按第五章章“工程量清单单报价格式”的要求，按第第八章格式填填写相应表格格。投标人在投标截止止时间前修改改投标函中的的投标总报价价，应同时修修改第五章“工程量清单”中的相应报报价。此修改改须符合本章章第4.3款的有关要要求。3.3投标有效效期在投标人须知前附附表规定的投投标有效期内内，投标人不不得要求撤销销或修改其投投标文件。出现特殊情况需要要延长投标有有效期的，招招标人以书面面形式通知所所有投标人延延长投标有效效期。投标人人同意延长的的，应相应延延长其投标保保证金的有效效期，但不得得要求或被允允许修改或撤撤销其投标文文件；投标人人拒绝延长的的，其投标失失效，但投标标人有权收回回其投标保证证金。3.4投标保证证金投标人在递交投标标文件的同时时，应按投标标人须知前附附表规定的金金额、担保形形式和第八章章“投标文件格格式”规定的投标标保证金格式式递交投标保保证金，并作作为其投标文文件的组成部部分。联合体体投标的，其其投标保证金金由牵头人递递交，并应符符合投标人须须知前附表的的规定。投标人不按本章第第3.4.11项要求提交交投标保证金金的，其投标标文件作废标标处理。招标人与中标人签签订合同后5个工作日内内，向未中标标的投标人和和中标人退还还投标保证金金。有下列情形之一的的，投标保证证金将不予退退还：（1）投标人在规定的的投标有效期期内撤销或修修改其投标文文件；（2）中标人在收到中中标通知书后后，无正当理理由拒签合同同协议书或未未按招标文件件规定提交履履约担保。3.5资格审查查资料“投标人基本情况表表”应附投标人人营业执照副副本及其年检检合格的证明明材料、资质质证书副本和和安全生产许许可证等材料料的复印件。“近年财务状况表”应附经会计计师事务所或或审计机构审审计的财务会会计报表，包包括资产负债债表、现金流流量表、利润润表和财务情情况说明书的的复印件，具具体年份要求求见投标人须须知前附表。“近年完成的类似项项目情况表”应附中标通通知书和（或或）合同协议议书、工程接接收证书〔工工程竣工验收收证书）的复复印件，具体体年份要求见见投标人须知知前附表。每每张表格只填填写一个项目目，并标明序序号。“正在施工和新承接接的项目情况况表”应附中标通通知书和（或或）合同协议议书复印件。每每张表格只填填写一个项目目，并标明序序号。“近年发生的诉讼及及仲裁情况”应说明相关关情况，并附附法院或仲裁裁机构作出的的判决、裁决决等有关法律律文书复印件件，具体年份份要求见投标标人须知前附附表。投标人须知前附表表规定接受联联合体投标的的，本章第3.5.11项至第3.5.55项规定的表表格和资料应应包括联合体体各方相关情情况。3.6备选投标标方案除投标人须知前附附表另有规定定外，投标人人不得递交备备选投标方案案。允许投标标人递交备选选投标方案的的，只有中标标人所递交的的备选投标方方案方可予以以考虑。评标标委员会认为为中标人的各各选投标方案案优于其按照照招标文件要要求编制的投投标方案的，招招标人可以接接受该备选投投标方案。3.7投标文件件的编制投标文件应按第八八章“投标文件格格式”进行编写，如如有必要，可可以增加附页页，作为投标标文件的组成成部分。其中中，投标函附附录在满足招招标文件实质质性要求的基基础上，可以以提出比招标标文件要求更更有利于招标标人的承诺。投标文件应当对招招标文件有关关工期、投标标有效期、质质量要求、技技术标准和要要求、招标范范围等实质性性内容作出响响应。投标文件应用不褪褪色的材料书书写或打印，并并由投标人的的法定代表人人或其委托代代理人签字或或盖单位章。委委托代理人签签字的，投标标文件应附法法定代表人签签署的授权委委托书。投标标文件应尽量量避免涂改、行行间插字或删删除。如果出出现上述情况况，改动之处处应加盖单位位章或由投标标人的法定代代表人或其授授权的代理人人签字确认。签签字或盖章的的具体要求见见投标人须知知前附表。投标文件正本一份份，副本份数数见投标人须须知前附表。正正本和副本的的封面上应清清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当当副本和正本本不一致时，以以正本为准。投标文件的正本与与副本应分别别装订成册，并并编制目录，具具体装订要求求见投标人须须知前附表规规定。4．投标4.1投标文件件的密封和标标记投标文件的正本与与副本应分开开包装，加贴贴封条，并在在封套的封口口处加盖投标标人单位章。投标文件的封套上上应清楚地标标记“正本”或“副本”字样，封套套上应写明的的其他内容见见投标人须知知前附表。未按本章第4.11.1项或第4.1.22项要求密封封和加写标记记的投标文件件，招标人不不予受理。4.2投标文件件的递交投标人应在本章第第2.2.22项规定的投投标截止时间间前递交投标标文件。投标人递交投标文文件的地点：：见投标人须须知前附表。除投标人须知前附附表另有规定定外，投标人人所递交的投投标文件不予予退还。招标人收到投标文文件后，向投投标人出具签签收凭证。逾期送达的或者未未送达指定地地点的投标文文件，招标人人不予受理。4.3投标文件件的修改与撤撤回在本章第2.2..2项规定的投投标截止时间间前，投标人人可以修改或或撤回已递交交的投标文件件，但应以书书面形式通知知招标人。投标人修改或撤回回已递交投标标文件的书面面通知应按照照本章第3.7.33项的要求签签字或盖章。招招标人收到书书面通知后，向向投标人出具具签收凭证。修改的内容为投标标文件的组成成部分。修改改的投标文件件应按照本章章第3条、第4条规定进行行编制、密封封、标记和递递交，并标明明“修改”字样。5．开标5.1开标时间间和地点招标人在本章第项规定的投投标截止时间间（开标时间间）和投标人人须知前附表表规定的地点点公开开标，并并邀请所有投投标人的法定定代表人或其其委托代理人人准时参加。5.2开标程序序主持人按下列程序序进行开标：：（l）宣布开标纪律；；（2）公布在投标截止止时间前递交交投标文件的的投标人名称称，并点名确确认投标人是是否派人到场场；（3）宣布开标人、唱唱标人、记录录人、监标人人等有关人员员姓名；（4）按照投标人须知知前附表规定定检查投标文文件的密封情情况；（5）按照投标人须知知前附表的规规定确定并宣宣布投标文件件开标顺序；；（6）设有标底的，公公布标底；（7）按照宣布的开标标顺序当众开开标，公布投投标人名称、标标段名称、投投标保证金的的递交情况、投投标报价、质质量目标、工工期及其他内内容，并记录录在案；（8）投标人代表、招招标人代表、监监标人、记录录人等有关人人员在开标记记录上签字确确认；（9）开标结束。6．评标6.1评标委员员会评标由招标人依法法组建的评标标委员会负责责。评标委员员会由招标人人或其委托的的招标代理机机构熟悉相关关业务的代表表，以及有关关技术、经济济等方面的专专家组成。评评标委员会成成员人数以及及技术、经济济等方面专家家的确定方式式见投标人须须知前附表。评标委员会成员有有下列情形之之一的，应当当回避：（1）招标人或投标人人的主要负责责人的近亲属属；（2）项目主管部门或或者行政监督督部门的人员员：（3）与投标人有经济济利益关系，可可能影响对投投标公正评审审的；（4）曾因在招标、评评标以及其他他与招标投标标有关活动中中从事违法行行为而受过行行政处罚或刑刑事处罚的。6.2评标原则则评标活动遵循公平平、公正、科科学和择优的的原则。6.3评标评标委员会按照第第三章“评标办法”规定的方法法、评审因素素、标准和程程序对投标文文件进行评审审。第三章“评标办法”没有规定的的方法、评审审因素和标准准，不作为评评标依据。7．合同授予7.1定标方式式除投标人须知前附附表规定评标标委员会直接接确定中标人人外，招标人人依据评标委委员会推荐的的中标候选人人确定中标人人，评标委员员会推荐中标标候选人的人人数见投标人人须知前附表表。7.2中标通知知在本章第3.3款规定的投投标有效期内内，招标人以以书面形式向向中标人发出出中标通知书书，同时将中中标结果通知知未中标的投投标人。7.3履约担保保在签订合同前，中中标人应按投投标人须知前前附表规定的的金额、担保保形式和招标标文件第四章章“合同条款及及格式”规定的履约约担保格式向向招标人提交交履约担保。联联合体中标的的，其履约担担保由牵头人人递交，并应应符合投标人人须知前附表表规定的金额额、担保形式式和招标文件件第四章“合同条款及及格式”规定的履约约担保格式要要求。中标人不能按本章章第7.3.11项要求提交交履约担保的的，视为放弃弃中标，其投投标保证金不不予退还，给给招标人造成成的损失超过过投标保证金金数额的，中中标人还应当当对超过部分分予以赔偿。7.4签订合同同招标人和中标人应应当自中标通通知书发出之之日起30天内，根据据招标文件和和中标人的投投标文件订立立书面合同。中中标人无正当当理由拒签合合同的，招标标人取消其中中标资格，其其投标保证金金不予退还；；给招标人造造成的损失超超过投标保证证金数额的，中中标人还应当当对超过部分分予以赔偿。发出中标通知书后后，招标人无无正当理由拒拒签合同的，招招标人向中标标人退还投标标保证金；给给中标人造成成损失的，还还应当赔偿损损失。8．重新招标和不再再招标8.1重新招标标有下列情形之一的的，招标人将将重新招标：：（l）投标截止时间止止，投标人少少于3个的；（2）经评标委员会评评审后否决所所有投标的。8.2不再招标标重新招标后投标人人仍少于3个或者所有有投标被否决决的，属于必必须审批或核核准的工程建建设项目，经经原审批或核核准部门批准准后不再进行行招标。9．纪律和监督9.1对招标人人的纪律要求求招标人不得泄漏招招标投标活动动中应当保密密的情况和资资料，不得与与投标人串通通损害国家利利益、社会公公共利益或者者他人合法权权益。9.2对投标人人的纪律要求求投标人不得相互串串通投标或者者与招标人串串通投标，不不得向招标人人或者评标委委员会成员行行贿谋取中标标，不得以他他人名义投标标或者以其他他方式弄虚作作假骗取中标标；投标人不不得以任何方方式干扰、影影响评标工作作。9.3对评标委委员会成员的的纪律要求评标委员会成员不不得收受他人人的财物或者者其他好处，不不得向他人透透漏对投标文文件的评审和和比较、中标标候选人的推推荐情况以及及评标有关的的其他情况。在在评标活动中中，评标委员员会成员不得得擅离职守，影影响评标程序序正常进行，不不得使用第三三章“评标办法”没有规定的的评审因素和和标准进行评评标。9.4对与评标标活动有关的的工作人员的的纪律要求与评标活动有关的的工作人员不不得收受他人人的财物或者者其他好处，不不得向他人透透漏对投标文文件的评审和和比较、中标标候选人的推推荐情况以及及评标有关的的其他情况。在在评标活动中中，与评标活活动有关的工工作人员不得得擅离职守，影影响评标程序序正常进行。9.5投诉投标人和其他利害害关系人认为为本次招标活活动违反法律律、法规和规规章规定的，有有权向有关行行政监督部门门投诉。10．其他内容10.1设计方案案格式要求设计方案文件组成成设计方案包括：设设计说明、投投资概算和设设计图纸及其其它说明。设计方案文件提交交设计方案须单独包包装和投标文件一起起，在规定时时间前递交到到指定地点。（1）文件（概算、图图册）封面格格式**省***市*****工程启启闭机房建筑筑装饰装修设设计与施工招招标设计文件（概算、图图册）合同编号：****投标人名称：（盖单位章章）投标人地址：2008年11月月24日(2)设计方案装装订设计文件、投资概概算及设计图图册各提供三三套。设计文文件、投资概概算应使用A4纸幅面，设设计图纸使用用A2、A3图幅打印、复复印；文字要要清晰，语意意要明确；每每页页码要按按先后顺序打打印，封面须须盖公章；文文件、图册须须刷胶或铁钉钉装订，不得得采用活页夹夹等可随时拆拆换的方式装装订，不允许许出现活页、漏漏页、错页和和夹页。否则则作为不合格格设计方案处处理。(3)设计方案包包装设计文件、投资概概算一起包装装，加贴封条条，封套上须须按(1)封面格式标标记并在封套套的封口处加加盖申请人单单位章。图册单独提供，与与设计文件一一起提供。未按上述要求密封封和加写标记记的设计文件件，招标人不不予受理。10.2投诉处理理办法对招标存有疑议的的，投诉处理理办法见投标标人须知前附附表。10.3中标单位位公示对中标单位公示办办法见投标人人须知前附表表。10.4招标代理理服务费（1）招标代理服务费费取费标准见见投标人须知知前附表。（2）招标代理服务费费交费办法见见投标人须知知前附表。10.5开标、评评标及中标附附表附表一：开标记录录表（项目名称）施工工开标记录表开标时间：年月日日时分序号投标人密封情况投标保证金（万元）投标报价（万元）质量目标工期签名招标人编制的标底底：万元随机抽取的K值为为：K值抽取人：招标人代表：记录录人：监督人：年月日附表二：问题澄清清通知问题澄清通知编号：（投标人名称）：：（项目名称）施工招标标的评标委员员会，对你方方的投标文件件进行了仔细细的审查，现现需你方对下下列问题以书书面形式予以以澄清：1、2、……请将上述问题的澄澄清于年月日日时前递交至至（详细地址址）或传真至至（传真号码码）。采用传传真方式的，应应在年月日时时前将原件递递交至（详细细地址）。评标工作组负责人人：（签字）年月日附表三：问题的澄澄清问题的澄清编号：（项项目名称）施工招标标评标委员会会：问题澄清通知（编编号：）已收悉，现现澄清如下：：1、2、……投标人：（盖单位位章）法定代表人或其委委托代理人：：（签字）年月日附表四：中标通知知书中标通知书（中标人名称）：：你方于（投标日期期）所递交的的（项目名称称）施工投标标文件已被我方接受受，被确定为为中标人。中标价：元。工期：日历天。工程质量：符合标标准。项目经理：（姓名名）。请你方在接到本通通知书后的日日内到（指定定地点）与我我方签订施工工承包合同，在在此之前按招招标文件第二二章“投标人须知”第7.3款规定向我我方提交履约约担保。特此通知。招标人：（盖单位位章）招标代理人：（盖盖单位章）年月＿日附表五：中标结果果通知书中标结果通知书（未中标人名称）：我方已接受（中标标人名称）于于（投标日期期）所递交的的（项目名称称）施工投标标文件，确定定（中标人名名称）为中标标人。感谢你单位对我们们工作的大力力支持！招标人：（盖单位位章）招标代理人：（盖盖单位章）年月＿日附表六：确认通知知确认通知（招标人名称）：：我方已接到你方年年月日发出的的（项目名称称）施施工招标关于于的通知，我我方已于年月月日收到。特此确认。投标人：（盖单位位章）年月日第三章评标办法评标办法前附表条款号评审因素评审标准形式评审标准投标人名称与营业执照、资质质证书、安全全生产许可证证一致投标函签字盖章有法定代表人或其其委托代理人人签字并加盖盖单位章投标文件格式符合第八章“投标标文件格式”的要求联合体投标人不接受报价唯一、有效只能有一个有效报报价。投标文件装订符合投标须知前附附表要求资格评审标准营业执照具备有效的营业执执照安全生产许可证具备有效的安全生生产许可证安全生产考核合格格证符合第二章“申请请人须知”第项规定资质等级符合第二章“申请请人须知”第项规定财务状况符合第二章“申请请人须知”第项规定类似项目业绩符合第二章“申请请人须知”第项规定信誉符合第二章“申请请人须知”第项规定项目经理资格符合第二章“申请请人须知”第项规定技术负责人资格符合第二章“申请请人须知”第项规定造价工程师资格符合第二章“申请请人须知”第项规定“五大员”资格符合第二章“申请请人须知”第项规定响应性评审标准投标内容符合第二章“投标标人须知”第项规定工期符合第二章“投标标人须知”第项规定工程质量符合第二章“投标标人须知”第项规定投标有效期符合第二章“投标标人须知”第项规定投标保证金符合第二章“投标标人须知”第项规定权利义务符合第四章“合同同条款及格式式”规定已标价工程量清单单符合第五章“工程程量清单”给出的范围围及数量技术标准和要求符合第七章“技术术标准和要求求”规定条款号条款内容编列内容分值构成(总分100分)设计方案（含投标标报价25分）：满分65分施工组织设计：满满分15分项目管理机构：满满分10分其他评分因素：满满分10分（流动资金、企企业信誉业绩绩）评标基准价计算方方法本工程项目施工招招标投标报价价采用最高最最低限价法。最高限价为4000万元。超过最高限价的投投标报价将视视为不响应招招标文件的实实质性要求，其其投标文件作作废标处理。投标报价的偏差率率计算公式无条款号评分因素评分标准（1）设计方案(65分)（1）设计说明书(满分20分)包含设计构思满足足效果图要求求（满分2分）、材料选选择性价比高高（满分5分）、装饰物重量量计算满足设设计要求的（满满分6分）、编钟钟制作满足设设计要求（满满分2分）、顶部编编钟架制作满满足设计要求求（满分2分）、桥头头堡外装饰满满足设计要求求（满分2分）、室外外灯饰设备选选型满足设计计效果要求（满满分1分）。（2）设计图纸(满分20分)每个投标人应对主主要空间，从从全面、准确确表达创意的的角度进行设设计，包含玻璃幕幕墙及编钟架架节点详图设计（满分6分）、编钟设计（满分3分）、轻质结构的的顶棚设计（满分3分）、桥头堡外观设计计（满分2分）、地面铺贴及房房屋立面装饰饰及造型（满分4分）、灯光效果等设计（含水水、电（强、弱弱电）、设施施）（满分2分）。提出至少各各一张透视效效果彩图及立立面图、剖面面图、节点图图。对于本工程程重要部分均均宜出效果图图，其他部位位效果图自行行考虑。设计计图纸能够满满足施工及编编制预算的深深度要求；效效果图空间尺尺寸必须按照照招标人提供供的设计图纸纸中的尺寸为为准，多媒体体演示、解说说电子版光盘盘有设计单位位自行决定是是否提供。（3）投标报价(满分25分)①工程量清单与设计计图纸对应（满分5分）②报价合理性（满分分20分）。包括主要单单价分析表齐齐全和正确合合理（满分16分，每单项报报价明显不合合理扣1—2分，扣完为为止）；汇总总投标报价计计算正确（满满分2分）；有造造价工程师签签字和印章及及造价工程师师资格证复印印件（满分2分）。条款号评分因素评分标准（2）施工组织设计评分分标准(15分)（1）施工总平面布置置(满分1分)施工总平面布置图图及相应文字字说明。内容容包括风、水水、电系统布布置，砂、石石料、混凝土土生产系统及及现场交通布布置，辅助生生产设施布置置等（满分1分）。（2）机械设备(满分1分)投入本项目施工的的主要机械设设备使用计划划（满分1分）。（3）资源投入计划((满分1分)资金使用、劳动力力的安排、主主要材料用量量计划（满分分1分）。（4）施工程序和施工工方法(满分6分)各分部工程施工程程序、工艺符符合有关施工工规程规范要要求，且与投投入的设备、人人力相符合；；各工序工作作历时安排合合理且有详细细的计算说明明（满分6分）。（5）施工进度计划((满分2分)施工进度计划科学学、合理，且且有详细的施施工进度横道道图和网络图图，进度保证证、安全度汛汛措施可靠。包包括工序分解解详细合理，工工序安排满足足安全度汛要要求；各工序序的逻辑关系系、关键线路路明确（满分分2分）。（6）文明施工(满分1分)质量、安全、文明明施工及环保保等措施全面面可行（满分分1分）。（7）检测计划(满分1分)工程原材料、中间间产品、金属属结构等检测测计划。包括括计划在工程程实施过程中中对原材料、中中间产品、金金属结构检测测的种类、数数量符合规程程规范要求（满分1分）。（8）工程质量(满分1分)工程质量等级响应应招标文件要要求，并有承承诺和违约经经济处罚措施施（满分1分）。（9）工期要求(满分1分)工程总工期和开、完完工日期符合合招标文件要要求，有承诺诺和违约经济济处罚措施（满分1分）。(3)项目管理机构评分分标准(10分)（1）项目部组织机构构(满分1分)项目部组织机构健健全(满分1分)。（2）项目经理具有履约约能力(满分3分)①近三年获得省级及及以上行政主主管部门(或其委托的的协会)授予的优秀秀施工项目经经理奖励（满满分1分）；②担任过3个及以上上类似工程项项目经理，且且均有项目法法人对其能胜胜任工作的评评价（满分2分）。有3个及以上的的得2分，2个得1分，1个或没有评评价的不得分分。（3）技术负责人(满分1.5分)项目技术负责人职称称、专业、工工作经历满足足工程建设需需要(1.5分)。（4）“五大员”(满分2.5分)"五大员"配备齐全全（2.5分）。（5）项目经理和项目技技术负责人月月驻工地时间间(满分2分)项目经理和项目技技术负责人月月驻工地时间间响应招标文文件要求且完完全保证服从从工程施工需需要，并有相相应违约经济济处罚措施（2分）。条款号评分因素评分标准(4)其他因素评分(10分)（1）流动资金(满分2分)近三年财务审计报报告良好，企企业具有用于于本工程建设设的流动资金金，且能提供供相应的证明明材料的（2分）。（2）企业信誉业绩(满分8分)①企业具有金融机构构出具的信用用等级证明（满分2分）⒈信用等级为AAAA级的（2分）；⒉信用等级为AA级级的（1分）；⒊信用等级为A级或或没有的不得得分。②企业近五年承建的的建筑工程获获得的优质工工程奖励(满分2分)，按以下三三项之一评分分。⒈获国家级优质工程程奖(2分)；⒉获省级优质工程奖奖(1分)；⒊没有以上奖励者不不得分。③有政府或工商行政政管理部门当当年或上一年年度颁发的重重合同、守信信用称号，且且开标之日在在有效期内（满分1分）。④通过ISO9001系系列质量认证证，且开标之之日在有效期期内（满分1分）。⑤有对本工程施工过过程中不拖欠欠农民工工资资的承诺，且且有违约经济济处罚措施（满分1分）。只有承诺没有违约经济处罚不得分。⑥有对本投标文件所所提供资料真真实性的承诺诺（满分1分）。（3）不良行为记录（0分）如投标企业存在不不良行为记录录并被省级及及以上水行政政主管部门处处罚过，每出出现一次，在在所得总分的的基础上扣2分（最多扣6分）。条款号条款内容编列内容中标候选人数量投标单位的最终得得分为去掉评评委评分的最最高分和最低低分之后，余余下评分的算算术平均值（精精确到小数点点后两位，第第三位四舍五五入），中标标候选人数量量三名。1．评标方法本次评标采用综合合评估法。评评标委员会对对满足招标文文件实质性要要求的投标文文件，按照本本章第2.2款规定的评评分标准进行行打分，并按按得分由高到到低顺序推荐荐中标候选人人，或根据招招标人授权直直接确定中标标人，但投标标报价低于其其成本的除外外。综合评分分相等时，以以投标报价低低的优先；投投标报价也相相等的，由招招标人自行确确定。2．评审标准2.1初步评审审标准形式评审标准：见见评标办法前前附表。资格评审标准:见资格预审审文件第三章“资格审查办办法”详细审查标标准。响应性评审标准：：见评标办法法前附表。2.2分值构成成与评分标准准分值构成（l）设计方案（含投标标报价）：见评标办法法前附表；（2）施工组织设计：见见评标办法前前附表；（3）项目管理机构：见见评标办法前前附表；（4）其他评分因素：见见评标办法前前附表。评标基准价计算评标基准价计算方方法：见评标标办法前附表表。投标报价的偏差率率计算投标报价的偏差率率计算公式：：见评标办法法前附表。评分标准（l）设计方案（含投投标报价）：：见评标办法法前附表；（2）施工组织设计：：见评标办法法前附表；（3）项目管理机构：：见评标办法法前附表；（4）其他评分因素：见见评标办法前前附表。3．评标程序3.1初步评审审评标委员会依据本本章第2.1.11项、第2.1.3项规定的评评审标准对投投标文件进行行初步评审。有有一项不符合合评审标准的的，作废标处处理。当投标标人资格预审审申请文件的的内容发生重重大变化时，评评标委员会依依据本章第2.1.22项规定的标标准对其更新新资料进行评评审。投标人有以下情形形之一的，其其投标作废标标处理：(l）第二章“投标人人须知”第项规定的任任何一种情形形的：(2）串通投标或弄虚虚作假或有其其他违法行为为的；(3）不按评标委员会会要求澄清、说说明或补正的的。投标报价有算术错错误的，评标标委员会按以以下原则对投投标报价进行行修正，修正正的价格经投投标人书面确确认后具有约约束力。投标标人不接受修修正价格的，其其投标作废标标处理。(1）投标文件中的大大写金额与小小写金额不一一致的，以大大写金额为准准；(2）总价金额与依据据单价计算出出的结果不一一致的，以单单价金额为准准修正总价，但但单价金额小小数点有明显显错误的除外外。3.2详细评审审评标委员会按本章章第2.2款规定的量量化因素和分分值进行打分分，并计算出出综合评估得得分。(1）按本章第(1）目目规定的评审审因素和分值值对设计方案案（含投标报报价）计算出出得分A；(2）按本章第(2）目目规定的评审审因素和分值值对施工组织织设计计算出出得分B；(3）按本章第(3）目目规定的评审审因素和分值值对项目管理理机构计算出出得分C；(4）按本章第(4）目目规定的评审审因素和分值值对其他部分分计算出得分分D。评分分值计算保留留小数点后两两位，小数点点后第三位“四舍五入”。投标人得分=A十十B十C十D。评标委员会发现投投标人的报价价明显低于其其他投标报价价，或者在设设有标底时明明显低于标底底，使得其投投标报价可能能低于其个别别成本的，应应当要求该投投标人作出书书面说明并提提供相应的证证明材料。投投标人不能合合理说明或者者不能提供相相应证明材料料的，由评标标委员会认定定该投标人以以低于成本报报价竞标，其其投标作废标标处理。3.3投标文件件的澄清和补补正在评标过程中，评评标委员会可可以书面形式式要求投标人人对所提交投投标文件中不不明确的内容容进行书面澄澄清或说明，或或者对细微偏偏差进行补正正。评标委员员会不接受投投标人主动提提出的澄清、说说明或补正。澄清、说明和补正正不得改变投投标文件的实实质性内容（算算术性错误修修正的除外）。投投标人的书面面澄清、说明明和补正属于于投标文件的的组成部分。评标委员会对投标标人提交的澄澄清、说明或或补正有疑问问的，可以要要求投标人进进一步澄清、说说明或补正，直直至满足评标标委员会的要要求。3.4评标结果果除第二章“投标人人须知”前附表授权权直接确定中中标人外，评评标委员会按按照得分高到到低的顺序推推荐中标候选选人,推荐中标候选选人数量见评评标办法前附附表。评标委员会完成评评标后，应当当向招标人提提交书面评标标报告。第四章合同条款及格式第一节通用合同条条款《通用合同条款》全全文采用中国计划出出版社出版的的《中华人民民共和国标准准施工招标文文件》(2007年版)中的《通用用合同条款》，本本招标文件不不再重述。《通通用合同条款款》电子版本本可从《*******网网》（**）上下载载。第二节专用合同条条款1.1词语定义义合同当事人和人员员.2发包人：：*********工程项目建设设办公室.3承包人：：中标人（签签订施工合同同单位）.6监理人：：****水利水电电工程咨询中中心工程和设备.2永久工程程：工程量清清单中项目。.3临时工程程：完成工程程量清单中项项目所需要的的临时项目。.4单位工程程：监理核定定为准。.10永久占占地：完成工工程量清单中中项目所需占占地，由发包包人提供。.11临时占占地：承包人人为完成工程程量清单中永永久项目所需需临时占地，承承包人提出具具体数量，监监理核定后，报报发包人，由由发包人提供供。日期.5缺陷责任任期：工程竣竣工验收后一年。1.4合同文件件的优先顺序序：无特殊约定。1.5合同生效效的条件：甲乙双方法定代表人或或法定代表人人委托人签字字盖单位公章章后生效。1.6图纸和承承包人文件发包人提供图纸的的期限、数量量：施工图纸纸由发包人在在一周内提供供八份给承包包人。承包人提供的文件件范围：包括括（但不限于于）装饰工程程设计报告、设设计图纸、实实施方案等技技术资料，由承包人提提供各类文件件，须一式三三份报监理人人和发包人。监监理人应在二二周内批复。监理人签发图纸修修改的期限：：图纸需要修修改和补充的的，应由监理理人取得发包包人同意后，在在该工程或工工程相应部位位施工前的有有三天内签发发图纸修改图图给承包人，承承包人应按修修改后的图纸纸施工。1.7联络联络送达的期限：：3天内。2.发包人义务务发包人应按约定的的时间和要求求完成以下工工作：(1)施工场地具具备施工条件件的要求及完完成的时间：：施工场地基本具备备施工条件。(2)将施工所需的水、电电接至施工场场地的时间、地地点和供应要要求：发包人负责提供施施工所需水、电电等源点。(3)施工场地与公共道道路的通道开开通时间和要求求：发包人负责提供从从施工场地外外部至施工现现场施工通道道，但由承包包人负责维修修维护，费用用在临时工程程总价中。(4)工程地质和地下管管线资料的提提供时间：发包人负责提供施施工场地的工工程地质和地地下管网线路路资料，保证证数据真实准准确。完成的的日期是：开开工日期前5天。(5)由发包人办理的施施工所需证件件、批件的名名称和完成时时间：发包人负责办理的的有关证件、批批件，如施工工临时用地等等。完成的日日期是：开工工日期前5天。(6)水准点与座标控制制点交验要求求：发包人负责在施工工现场将水准准点与坐标控控制点位置以以书面形式交交给承包人，做做好交验记录录。(7)图纸会审和设计交交底时间：发包人负责组织承承包人和设计计单位进行图图纸会审，向向承包人进行行设计交底。完完成的日期是是：开工日期期前3天。（8）协调处理施工场地地周围地下管管线和邻近建建筑物、构筑筑物（含文物物保护建筑）、古古树名木的保保护工作。（9）双方约定发包人应应做的其他工工作：另行协商。（10）发包人委托承包人人办理的其他他工作：另行协商。3.监理人3.1监理人的的职责和权力力须经发包人事先批批准行使的权权力：1)批准工程的分包；；2)确定延长完工期限限，工期延长长天数大于1天（累计超超过5天）以外的的工期索赔事事件处理；3)当变更引起的合同同价格增加5％时作出变变更决定；4)索赔金额大于100000元（累计超超过50000元）以外的的费用索赔事事件处理。尽管有以上规定，但但当监理人认认为出现了危危及生命、工工程或毗邻财财产等安全的的紧急事件时时，在不免除除合同规定的的承包人责任任的情况下，监监理人可以指指示承包人实实施为消除或或减少这种危危险所必须进进行的工作，即即使没有发包包人的事先批批准，承包人人也应立即遵遵照执行。监监理人应按第第15条的规定增增加相应的费费用，并通知知承包人。4.承包人4.1承包人的的一般义务(1)承包人自行解决临临时工程，本本工程临时工工程费用报价价时总价包干干，不另调整整。(2)承包人负责在每月月25日前向工程程师提供下月月工程进度计计划及当月相相应进度统计计报表，份数数：4份。(3)承包人负责在工程程施工、竣工工及保修的整整个过程中施施工现场全部部人员的安全全。除因发包包人、工程师师或雇员的行行动或过失而而造成的伤亡亡外，发包人人不承担承包包人或其分包包单位雇用的的工人或其他他人员的伤亡亡赔偿或补偿偿责任。承包人负责在需要要的时间和地地点，根据有有关部门要求求，自费提供供和维护所有有灯光、护板板、栅栏、警警告信号和警警卫，以及对对工程进行保保护或为公众众提供安全和和方便。(4)需承包人办理的有有关施工场地地交通、环卫卫和施工噪音管理理等手续，并并在合同要求求范围的施工工、竣工、和和保修均应不不使下述各方方面遭受不必必要的干扰：：1）公众的便利；2）对公用道路，便便道的使用和和他人财产的的占用。承包人应保证发包包人免于受到到或承担应由由承包人负责责的上述事项项所引起的或或与之有关的的索赔、诉讼讼、损害赔偿偿及其他开支支。(5)承包人负责对已完完工程成品进进行保护并承承担一切费用用承担。(6)已完工程成品保护护的特殊要求求及费用承担担：按本合同同《通用条款款》。(7)施工场地周围围地下管线和和邻近建筑物物、构筑物(含文物保护护建筑)、古树名木木的保护要求求及费用承担担：承包人负负责做好施工工场地周围建建筑物、构筑筑物和地下管管线的保护，并并承担费用。(8)承包人负责施工场场地清洁，交交工前建筑物物内部应清除除所有建筑废废品及垃圾。(9)承包人应做的其他他工作：1）承包人应及时提提出用水、用用电申请，经经批准后在发发包人提供的的水、电设置置点装表计量量，其水、电电设置点位置置的维护、管管理费用由承承包人负责。水水、电费用按按表计量。承包人负责完成由由设置点起至至施工区域内内的水、电、通通讯线路的架架设及施工区区域内的施工工通道的修建建，费用由承承包人承担。2）本工程施工所需需设备、临时时设施进入现现场后，即应应被视为是专专门供本工程程施工使用。施施工期间，承承包人如需运运出现场，需需征得工程师师的书面同意意。3）除合同另有规定定外，发包人人无论何时均均不对上述承承包人的设备备、临时设施施和材料的损损失或损坏承承担任何责任任。4）承包人应维护和和爱护施工现现场周围环境境，包括现场场周围现有的的设施、花草草等均不得损损害，否则其其一切费用由由承包人负责责。5）承包人应对本工程程的资金设立立专门帐户，并并做到专款专专用。6）承包人应向发包包人提供招标标文件要求的的现金金额作作为履约保证证金，按招标标文件规定的的履约保证金金归还时间返返还给承包人人。7）负责协助发包人人办理开工证证前（含开工工证）、办理理施工临时占占用道路等合合法手续，并并及时提供相相关资料。8）承包人应在启闭闭机房土建工工程时，配合合施工单位做做好装饰工程程的预埋件工工作。4.5承包人项目目经理承包人项目经理和和技术负责人人月驻工地时时间均不能少于22天。5.材料和工工程设备5.1承包人人提供的材料料和工程设备备承包人采购材料设设备的约定：：⑴除另有约定外，承承包人负责完完成本工程施施工所需的材材料设备的采采购、验收、运运输和保管；；并保证提供供材料、设备备的数量、质质量和按时进进场。⑵承包人采购的材料料设备应符合合设计和规范范要求及发包包人、监理共共同确认的品品牌、价格和和提出的质量量要求，未经经发包人、监监理人认可品品牌、规格、等等级、质量要要求的设备和和材料不能用用于本工程；；⑶随时按工程师的要要求，在制造造、加工或准准备地点或现现场，或在合合同规定的其其他地方进行行检查；只有有通过检测和和报验手续的的设备材料才才能开始使用用于本工程。⑷在用于工程之前，承承包人应按发发包人选择的的要求，提交交有关的材料料样品，以供供检验；⑸在材料用于工程之之前，必须向向工程师提交交制造厂家出出具的材料质质量证明，证证明该材料质质量是合格的的；并经有资资格试验室检检验合格后方方可使用。⑹承包人应将他与合合格的材料供供应部门签订订的材料供应应协议副本提提交工程师。清除不合格的工程程材料或永久久设备,工程师有权权随时发出下下述指示：⑴在指示中规定的时时间内，将不不符合规定质质量标准和要要求的材料从从现场搬走；；⑵用合格适用的材料料取代原来的的材料；⑶尽管先前已进行了了检验，但工工程师认为下下述方面仍不不符合合同规规定的工程均均要拆除