劳务承包合同范本

劳务承包合同范本劳务承包合同就是指企业由自己的员工去顺利完成对外承揽项目的劳务经济活动。通常就是指具备承揽资质的企业展开的.其具备分担适当的业务的资格，像是建筑行业等。下面就是大编成给大家增添的劳务承揽合同范本，热烈欢迎大家写作参照!劳务承揽合同范本1甲方：__________(以下缩写甲方)乙方：__________(以下缩写乙方)根据《中华人民共和国合同法》和《建筑工程承包合同条例》的有关精神，经甲乙双方协商，甲方同意将本项目的工程的劳务承揽给乙方，为明晰双方权力与义务，特签定如下协议条款，可供双方共同严格遵守。一、工程名称与地点：该工程为长沙某学校教学实验楼工程，地点在长沙市体育新城。二、承揽方式与建议：该工程甲方实行分工种，单价组合成总价的形式，以放债、发包、纸盒食宿方式承揽给乙方。建议承揽队伍具有劳务承揽资质，主要工种必须存有上岗证书，并且基本建设人员花名册缴甲方档案备查。三、工程承揽单价与资料：经双方协商，该工程按__________元/(m2、m3、t)的承揽单价由乙方展开承揽，其承揽单价包含以下资料：顺利完成建设方领略到的全套施工图纸、交底会议纪要、更改的有关施工的全部资料;现场规整与清扫;200米范围内地面水平运输;制作设备的保护、维修保养;材料的节约;与其他队伍协调等资料。四、工程质量与安全：根据业主建议，该工程质量建议抵达优良，因此单项承揽务必保证优良，如本工程质量获评订为优良工程，甲方适度给与奖励，例如承揽单项测评为不能合格，由乙方展开出错维修直到合格，其出错的一切经济损失由乙方分担，并从乙方劳务支付中董兴。乙方施工人员务必顺从甲方管理人员的精心安排，务必严格遵守《安全操作规程》，为并使工人进一步增强安全意识，带队及班组负责人每一天精心安排工作量，必须展开安全交底教育，特别强调安全操作方式，拎不好安全帽，上装不好安全网系则不好安全带，搞好各项安全防水工作，杜绝安全事故的出现。凡因乙方原因导致的安全事故均由乙方负责管理，甲方不分担任何经济、法律职责。五、礼貌施工与奖罚：乙方步入施工现场人员务必严格遵守礼貌施工手册，在自己承揽的范围内努力做到工完料尽场地清，严苛把不好材料节约第一关，不许乱锯、乱丢、浪费材料，例如播发此刻看清职责后给与罚款。同时，乙方负责人务必管住自己的队伍，长沙市以外的人员，步入现场前，办成户口，不得存有非典疑为病人步入施工现场，严格遵守治安管理条例，违者不予罚款，乙方人员务必顺从管理人员统一指挥，严格遵守工地一切规章制度。将身份证、计划生育证报甲方。年满法定年龄，严禁去工地用料。例如所有违反规定者，参考项目部有关规定行政处罚。六、退款方式与工期：该工程乙方队伍进场后，其先期费用由乙方负责管理，甲方根据工程进展状况借予乙方必须数量的生活费，主体封顶付至劳务费的50%。工程完工付至劳务费的70%。办妥工程支付付至劳务费的90%。领10%等待保修期满后一个月内付清。由于该工程工期紧，而且业主奖罚严励，为保证工程按工期完工完工，故乙方进场须缴纳工期保证金__________万元。乙方在施工现场务必按照甲方确认的工期控制点，深入细致非政府，精心施工，确保工期目标的同时实现，例如因乙方原因导致工期晚点。除甩工期保证金外，将根据甲方与业主签定的合约给与行政处罚。七、双方权力与义务(一)甲方：1、甲方有权对乙方展开资格审查，对乙方违背合同条款资料实行行政处罚，经济索赔及解雇的权力。2、甲方根据工程建议，精心安排乙方实行工程承揽资料，乙方应当无条件遵照执行。3、甲方领略到给乙方尽可能便利的施工条件，并按劳务合约签订合同和业主退款状况缴付劳务费。4、甲方对乙方领略到去的施工作业人员推行实名制，创建健康状况档案，对存有残疾及智力障碍的作业人员一律退币，严禁入场施工。(二)乙方1、乙方务必向甲方递交吻合承揽资质并有权对甲方明确提出合法建议，主动分担合约资料的全部工作，保证工程质量。2、乙主务必按甲方的建议展开安全生产、乙方严禁擅自违背安全操作规程，对于违背安全操作规程发生的人身危害及死亡事故，乙方务必分担全部职责，甲方概不负责。3、乙方有权婉拒甲方不吻合安全生产建议的指令，并明确提出自己的看法，可供甲方参照。4、乙方严禁采用残疾及智力障碍的作业人员，严禁虚报，私自采用。同时乙方应当领略到人员名单、身份证。5、乙方必须管住自己的队伍，严禁在工地及之外展开违法犯罪活动，例如赌徒、性交易、卖淫等。一旦导致的犯罪的后果，甲方概不负责。6、为保证工期，乙方务必按甲方建议，确保工程足够多的劳动力，严禁消极怠工。八、偿付职责与其他1、以上条款双方务必严格遵守，任何一方违背或导致工程停建，务必追责违约方职责。2、例如因乙方原因侵害公司信誉、现场设备及对工程导致必须经济损失，甲方有权建议乙方索赔全部损失，并从承揽劳务费中计入。3、属乙方自带设备，自带工具用具等，乙方务必自己看管，严禁因此对甲方明确提出其他建议，更严禁打听借口影响开程质量和进度，由此导致的损失由乙方分担。4、本合同一式叁份，甲方二份，乙方一份，经双方盖章后生效。行，严禁违背。本协议一式二份，双方各谓一份，具备同等法律效益。甲方：__________乙方：__________代表：__________代表：____________________年__________月__________日劳务承揽合同范本2甲方：__________________乙方：__________________依照《中华人民共和国合同法》及国家有关法律、法规和公司文件有关规定，遵从公平、自愿、公平和诚信的原则，甲、乙双方就_______(工程)劳力施工承揽事宜协商达成一致一致。签定本合同。第一条工程概况工程名称：______________工程地点：______________第二条工程承揽范围___________________________________第三条工程工期1.计划开工日期：_______年_______月_______日，计划竣工日期：_______年_______月_______日，总日历天数_______天;2.主要节点工期：___________________________________3.乙方应当无条件继续执行甲方的进度计划精心安排(包含崭新调整的进度计划)。第四条工程质量标准所承包工程范围内的工程质量务必抵达_____________________第五条共同组成合约文件及表述顺序共同组成本合同的文件及优先表述顺序如下：1.本合同;2.本合同附件;3.招投标文件;4.本工程施工图纸及国家现行或行业标准规范;备注：上述文件应当互为补充，在合约中发生含糊不清或不相一致时，按上述顺序表述，无法确切表述时，在不能影响工程正常施工进度的状况下由双方协商化解。第六条标准规范本合同适用于标准规范：____________________________第七条甲方职责和义务1.负责管理统一制订各项管理目标，非政府基本建设施工计划、物资须要用量计划表，实行对工程质量、工期、安全生产、礼貌施工、计量检测、实验化验的掌控、监督、检查和环评。2.负责管理与业主、监理、设计及有关部门工作联系，协同现场工作关系。3.根据工程状况建议乙方多寡施工人数，满足用户施工生产须要。对施工质量底劣、技术高、不顺从统一指挥、存有违法乱纪犯罪行为的人员不予退币。4.及时领略到由甲方供应的施工机械设备、周转材料。5.按本合同签订合同，向乙方缴付劳动报酬。6.统筹安排、协同化解乙方施工人员生活临时设施、用水、用______________其费用：7.帮助乙方办理现场施工人员进出证件，其费用由乙方自理。第八条乙方职责和义务1.严格遵守国家政策和法律法规;严格遵守业主和甲方企业的有关规章制度，搞好安全、礼貌施工、环境和职业身心健康安全、劳动保护等工作。2.严苛按照设计图纸、施工环评规范、有关技术建议及施工非政府设计精心组织施工，保证工程质量抵达签订合同的标准，对本合同劳务承揽范围内的工程质量向甲方负责管理;根据业主或甲方的计划建议(包含调整后的计划)，合理非政府，科学安排作业计划，资金投入足够多的人力、物力、确保工期;分担由于自身职责导致的质量返厂、工期延期损失及各种罚款。3.应当按招标文件建议和允诺的管理人员、安全员(上岗)保质保量妥当。技术工人务必按国家规定抱持上岗，技工务必存有职业技能操作证，上岗率为抵达100%。特定工种务必存有特种作业操作证，上岗率为抵达100%4.顺从甲方和业主的监督、检查、管理;认知甲方和业主有关人员对质量、进度、技术、安全生产、礼貌施工、环境保护等方面的管理：认知甲方随时检查其设备、材料看管、采用状况及其操作方式人员的有效证件、上岗上岗状况;5.搞好施工场地周围建筑物、构筑物和地下管线和已回去工程部分的成品维护工作。因乙方职责出现损毁，应当自行分担由此引发的一切经济损失及各种罚款：6.按甲方统一规划堆满材料、机具;得当看管、合理采用甲方领略到或出租给乙方采用的机具、周转材料及其他设施：7.按国家政策规定与每个务工人员签定《劳动合同》并按合约所签订合同的条款缴付务工人员工资(务工人员工资每月台账备案)，分担因此项工作不妥当而引发的纠纷或当地有关行政部门的行政处罚及职责后果;8.为其施工人搭载必要的劳动保护和安全防护用品(例如安全帽、安全带、工作服、手套及其它有关的防护用品);9.进场施工人员建议具有思想素质不好、身体健康、技术娴熟等条件;严禁18岁以下的未成年人和55岁以上的老人及体弱多病收容人员;严禁采用不法人员，乙方应当分担因采用以上不合格人员而引发的职责和后果。10.甲方在资金暂时不妥当，业主没能按时拔付工程款的状况下，乙方严禁因此而影响正常施工，严禁聚众闹事，努力做到对甲方的一致同意。第九条环境保护、安全生产和礼貌施工1.甲方应当分散非政府对乙方进场施工人员展开安全生产、礼貌施工、环境保护以及公司有关制度等方面的教育;依据国家法律法规及公司有关规章制度、监督、监控乙方的有关工作实行状况，并使其体系有效率运转。2.乙方应当严格遵守工程建设安全生产有关管理规定，严苛按安全施工标准展开施工;强化对现场操作方式工人的安全教育;认真落实安全措施，实行必要的安全防水措施，消解事故隐患，确保安全生产;随时认知安全检查人员依法实行的监督检查。由于自身安全措施不力及违章操作导致事故，分担一切职责后果和经济费用。出现安全事故，乙方应当按有关规定立即呈报甲方有关部门，同时按国家有关法律规定对事故展开处置。3.乙方就严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫要到有关部门对施工现场的管理规定，努力做到礼貌施工;确保施工现场干净有序，吻合礼貌施工的有关规定和建议，保护甲方较好的企业形象，并分担因违背有关规定导致的损失和罚款。强化现场管理，实行一切适度的措施，维护现场内外环境，管制由施工作业引发的噪音或其它污染;防止对公众和第三方财产导致侵害和阻碍。第十条材料、设备供应与管理1.甲方领略到给乙方采用的周转材料推行调拔新制，根据工程计划须要向乙方领略到。2.乙方就得当看管、合理采用甲方供应的材料、设备(包含领有用、看管、装运、星毛、办理有关相关手续、按甲方选定的场内地点归类堆满);因看管和采用疏于出现遗失、损毁，乙方应当按领用时的价格索赔。3.材料按财政预算分折量对乙方推行限额领料，乙方应当合理用料、著重节约。例如材料采用超出预算用量，则远远超过部分的费用由乙方分担;材料节约部分，由甲乙双方按_______比例分为。第十一条承揽方式、价格及涵盖的资料1.承揽方式及单价2.承揽价格所涵盖的资料：承揽价格包含施工期间乙方的各类风险及施工人员工资和征调费和：小型机具有费用;各类材料的场内二次倒运;自然气候影响停电、停水、待料等不容预知工日费用;包含周转材料的领用、装运、看管、看管、星毛;劳动保护用品费用(安全帽、安全带、手套等);安全防水设施的搭拆(安全网、防水栏杆、防水棚等);礼貌施工费用(包含上级部门对现场的各类检查所出现的临时用工);承包工程范围内的协调测量放线、材料试验、电工、机械设备修理和加装拆除协调用工;防治一般性自然灾害所实行的措施用工费用;3.本合同单价为一次包死价格，在合约实行期间不因其它因素变化而调整变动。第十二条支付办法及退款方式1.每月25日由甲方按乙方实际顺利完成工程量(或按工程进度节点)支付劳务承包费，5日按合约价款支付完，缴甲方财务部门做为缴付劳务承揽费用的依据。2.甲方不预付乙方生活费用，劳务承揽费用按月缴付(或按工程进度节点)，退款时间为业主退款后，缴付上月支付款的_______%。所承包工程完工后交支付款的_______%，余款_______%等待所承揽承包工程竣工环评抵达合约建议后付清。(支付款缴付额以计入劳务管理费后的数额为基数)3.在每月的承包费支付中，应当计入乙方向甲方劳务公司应当交纳_______%的劳务管理费。第十三条施工环评1.乙方应当按本合同签订合同的质量标准非政府施工，保证施工质量。施工完，乙方应当及时向甲方递交送检报告，通告环评;甲方应及时对乙方施工成果非政府有关部门展开初步环评，环评合格后再步入下道工序施工作业;环评结果证明乙方施工质量不合格时，乙方应当负责管理拨用复原，不缩短工期，并分担由此引致的甲方的有关损失。竣工验收时，业主、监理等有关方明确提出的工程质量瑕疵，乙方应当拨用修理，并分担由此引致甲方有关损失，不因先期已经甲方环评而减低乙方职责。2.乙方应当协调甲方对其工作展开的初步环评及工程竣工验收;甲方或施工场地内第三方的工作务必乙方协调时，乙方应当按甲方的指令不予协调。(协调第三方工作的费用另外协商)第十四条工程质保1.质保范围、期限：______________2.质保期间，乙方应当在收到修理通告后按甲方建议资料和时间派遣人修理，若乙方未按甲方建议继续执行，甲方可以委托其它单位或人员维修，其费用由乙方分担。第十五条保险1.乙方负责人务必为专门从事危险作业的人员办理不幸危害保险，并为施工场地内自建人员生命财产和施工机械设备办理保险，缴付保险费用。2.保险事故出现时，甲、乙双方存有职责实行必要的措施增加损失。第十六条争议1.甲、乙双方在履行合同时出现争议，能自行协商化解;否则，双方应当在合约签定所在地劳动仲裁部门或人民法院化解。2.出现争议后，除非发生以下状况，双方都应当稳步履行合同，持续工作已连续，维护不好已回去工作成果;2.1单方偿付引致合约确已无法履行职责，双方协议中止合约;2.2协商建议暂停合约工作，且为双方认知;2.3仲裁机构建议暂停合约工作;2.4法院建议暂停合约工作。第十七条合约按期保证金1.乙方向甲方交纳合约按期保证金_______元。2.合约按期保证金所不含资料应当包含本合同内所定的各项批标及投标文件内的允诺条件，例如：工期、质量、安全、环境保护、礼貌施工、施工高峰期所妥当人员数，农忙季节的人员数量，缴付农民工资，遵纪守法等。若达没以上资料所规定的建议，则从按期保证金中计入必须的金额;若出现轻微偿付或给甲方导致无法挽回损失的，充公全部保证金，并索赔由此给甲方导致果。3.本工程完工后，乙方按双方所签订合同的资料顺利完成，经有关部门环评吻合本合同规定的建议，则甲方在一月内退还乙方的按期保证金(数等利息)。第十八条不可抗力1.不可抗力的标准继续执行甲方与业主签定的合约，当甲方与业主签定的合约没适当标准时，继续执行国家或地方政府规定。2.不可抗力事件出现后，乙方应立即通告甲方项目经理，并在力所能及的条件下快速采取措施，尽力增加损失，甲方应当帮助乙方采取措施。3.因不可抗力事件晚点的工作时间相就延后。4.因合约一方迟延履行合同后出现不可抗力的，无法免去迟延履行职责方的适当职责。第十九条合约中止1.如因不可抗力以致本合同无法履行职责、或因一方偿付或因业主方原因导致工程停工或停建，以致合约无法履行职责的，能解除合同。2.因不可抗力或业主原因导致合约中止，乙方就得当搞好已回去工程和余下材料、设备的维护和转交工作，按建议撤走施工场地;甲方按合约签订合同缴付已回去工作劳务报酬。第二十条合约中止双方履行合同全部义务;劳务报酬价款缴付完;乙方向甲方交货本合同承包工程作业成果，并经竣工验收合格后;保修期满未出现质量问题，本合同终告中止。第二十一条合约份数本合同一式_______份，甲方_______份;乙方_______份。第二十二条补足条款__________________________________________第二十三条合约生效本合同双方签订合同_______后生效。合约签定时间：______________合约签定地点：______________甲方(盖章)：______________乙方(盖章)：______________劳务承揽合同范本3发包人：_____________________________________承包人：_____________________________________分包工程名称：_______________________________施工地址：____________________________区(县)发包人(全称)：________________________________承包人(全称)：________________________________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵从公平自愿、公正和诚实信用的原则，双方就建设工程劳务合作事项协商一致，签定本合同。第一条工程概况及承揽工作资料1、1工程名称：______________________________________________1、2工程概况：______________________________________________1、3分包工作资料：__________________________________________范围包含：__________________________________________________1、4工程监理单位(全称)：________________________________第二条作业人员承包人根据工程须要向发包人领略到作业人员共_______名。第三条合约工期开工日期_____年____月_____日，竣工日期_____年____月_____日，工期为______天。第四条合约价款4、1合约价款为：_________元(人民币)?大写：_________元?4、2合约价款的确认原则(在证实的方式前划√)：经过招投标确认或虽未经招投标程序，由承、转包双方协商一致，证实：4、2、1本合同价款为固定价格，在签订合同的风险范围内合约价款不再调整。4、2、2以()年施工财政预算或()年施工概算定额为依据：①定额工资单价为：瓦工_____元/工日;结构木工______元/工日;翻新木工_____元/工日;钢筋工_____元/工日;砼工_____元/工日;油工_______元/工日;抹灰工_____元/工日;架子工_____元/工日;水暖工_____元/工日;电工______元/工日;壮工_____元/工日;_______;_______;_______;②按建筑面积确认承揽价_____元/平方米;其中，地上结构：_____元/平方米;地下结构：_____元/平方米;初翻新：_____元/平方米;水电：______元/平方米;________;_________;③分项工程承揽：外墙面砖：_______元/平方米;屋面防尘：_______元/平方米;水磨石地面：_______元/平方米;水泥砂浆：_______元/平方米;内墙普通抹灰：_______元/平方米;________;________;________。?4、2、3定额工以外出现的零星用工单价_______元/工日;(以实际出现，书面护照资料为依据)??4、2、4因不可抗力、一周内非承包人原因停电、停水、所在区域或精心安排任务不及时等原因导致的停建、窝工总计少于八小时的按__________标准补偿。4、3对合约价款资料的明晰：_______________________________________第五条合约价款的支付和缴付5、1支付、财政预算资料：5、1、1发包人向承包人领略到工程施工图或工程量目录，承包人依据上述书面资料按本合同条款基本建设的施工预算书。5、1、2承包人根据发包人下发的施工任务书或现场负责人的指令，精心安排作业人员顺利完成作业资料，并获得有效率的书面护照单据基本建设人工支付书。5、1、3有效率的月度工作量支付资料及书面洽商更改、现场签认资料等。5、2合约价款的支付和财政预算：5、2、1发包人应当于每月____日对承包人顺利完成的工程量给与核实、证实并共同履行职责书面支付相关手续。5、2、2工程交工后28日内，承包人向发包人提交完备的财政预算资料，发包人在接到财政预算资料后28日内展开核实，给与证实并办理分包工程决算相关手续。5、3合约价款的缴付：5、3、1合约价款分期缴付：在_____年______月____日退款_______元，在______年_____月_____日退款_______元。5、3、2分期缴付劳务费的，每期缴付的劳务费数额严禁多于己办理支付额的80%，余款在发包人对财政预算资料不予证实后28日内付清。5、3、3合约价款的缴付务必以银行转账的形式办理，退款时发包人严禁以现金方式向承包人缴付劳务费。5、3、4办理缴付的相关手续为：承包人为外地赴京施工企业的，应当向发包人出据“北京市外地赴京施工企业专用发票”做为收款凭证，发包人须将核对齐全的、票据收款人为承包人全称的支票或汇票交付给承包人选定的人员。第六条安全施工、关键性死伤及其他安全事故处置6、1安全施工：发包人、承包人务必贯彻落实、继续执行国家和政府、行业主管部门颁布实施的有关安全生产的法律法规及各项规定，严苛按安全标准非政府施工。6、2关键性死伤及其他安全事故处置：6、2、1出现关键性死伤及其他安全事故，承发包双方应当实行紧急措施避免事态不断扩大并全力非政府救治伤者，维护事故现场，例如因救治伤者务必移动现场设备，须做出书面记录或偷拍。6、2、2按照有关规定，发包人承包人应当看清职责，由事故职责方分担适当的职责。发包人承包人对事故职责存有争议时，应当按政府有关部门的判定处置。6、3对本工程的安全生产标准，双方签订合同如下：_______________________。第七条工程质量、环评与质保7、1工程质量应当抵达设计图纸建议及签订合同标准和质量目标。例如图纸、发包人指令和国家及当地政府施工环评规范、标准之间存有差异或不一致，承包人应当在获得发包人书面普遍认可后，以质量建议较低者为施工依据。7、2承包人务必按照国家规定的质量检验标准、施工环评规范和施工图非政府施工。在施工中辨认出设计有误，须立即向发包人明确提出，获得文字更改洽商相关手续后方可以稳步施工。因发包人原因导致窝工的，由发包人不予经济补偿，因承包人原因导致窝工的，工期不延后，出现的费用由承包人分担。7、3分包工程验收以国家颁授的施工环评规范、质量检验标准及施工图为依据，自分包工程施工完后28日内由发包人、承包人共同办理书面环评相关手续，逾期未办理环评，发包人又缴后序施工的或投入使用的，视作吻合合约建议，工程交工。7、4对本工程的质量标准，双方签订合同如下：_________________________。第八条工期晚点8、1对于以下原因导致竣工日期延后的，经发包人施工代表证实，工期适当延后。a、因战争、动乱、自然灾害或非发包人承包人职责导致的核爆、火灾等不可抗力;b、设计变更和工程量减少;c、发包人没能按合约签订合同日期缴付劳务费，以致施工无法正常展开;d、承包人以书面形式提出申请，但仍没能从发包方赢得施工务必的命令、工程材料、图纸等，以致施工无法正常展开;e、一周内非承包人原因停电、停水、所在区域或机具供应不及时导致停建、窝工总计少于8小时;f、发包人同意工期延后的其他状况。8、2承包人应当在上述状况出现后7日内，就晚点资料和因此产生的经济开支向发包人施工代表明确提出书面报告，发包人可于7日内就缩短竣工日期和索赔经济损失给与书面回复。承包人逾期未明确提出书面报告的，视作其卸下此项权利;发包人逾期未回复也不明确提出修改意见，视作其宣称此事实。8、3非因上述原因导致未按合约工期(包含合约签订合同可以延后的工期)交工的，双方签订合同：第九条礼貌施工9、1发包人、承包人应当严格执行北京市人民政府颁授的“施工现场管理暂行规定”，强化科学管理，秉持礼貌施工。9、2发包人应当向承包人领略到吻合标准的施工条件，例如发包人无法领略到现场食宿条件或双方签订合同由承包人自行解决食宿的，由发包人按照标准不予补偿。9、3对本工程的礼貌施工标准，双方签订合同如下：__________________________。第十条材料机具供应10、1本工程由发包人领略到的机械设备为：_____________________________承包人自带的工具为：______________________________________________双方证实防水用具由______________分担。10、2由承包人自带的工具须其自带进现场，由发包人领略到的机械设备、防水用具由发包人订货并供应至施工现场(400米内)。10、3承包人应当严格遵守和继续执行发包人材料机具领有用规定，对领用的材料、机具必须与发包人共同清点，履行职责书面领有、还相关手续，对借予的发包人的机具，必须严苛按操作规程采用，强化维修保养。10、4对本工程材料机具的采用、保护，双方签订合同如下：_________________________________________第十一条文物保护对施工中辨认出的文物，承包人应立即维护不好现场并于4小时内以书面形式通告发包人，发包人应当于接到书面通知24小时内向文物管理部门报告，应当文物管理部门的建议实行得当的保护措施。辨认出文物后谎报怨家的，由职责人依法分担行政的、法律的职责。因维护文物出现的费用，由发包人分担。第十二条发包人的权利及义务12、1负责管理领略到场地、道路、水电等具有施工条件的工程施工现场，负责管理工程施工的非政府与协同及技术、质量、安全、场容等方面的交底。12、2负责管理于_______年_______月_______日领略到施工图纸_______套，领略到必要技术资料和办理施工洽商。12、3负责管理非政府施工检查、环评，监督承包人的工程进度、工程质量、安全生产及按图施工状况，材料领有用状况及行政管理事务。12、4负责管理化解施工中存有或出现的技术问题。12、5负责管理非政府图纸会审和技术交底，基本建设施工非政府设计及总的工期掌控计划，审查承包人基本建设的详尽施工作业计划。12、6负责管理本工程中各工种，工序间的协同与协调，承包人在安全、质量、工期、场容等方面辨认出存有违背合约签订合同资料的，发包人应当书面明确提出整改意见，严格执行承包人展开整政。12、7负责管理非政府工程的环评工作。12、8本工程发包人施工代表为__________，负责管理日常施工的管理、协同工作。发包人也可以委托_____存有现场签认用工、办理洽商更改相关手续的职权，人事例如存有变动，应当提早7日通告承包人。第十三条承包人的权利和义务13、1承包人对与其确认劳动关系的作业工人务必深入细致审查，确保人员的政治素质、身体素质和技术水平，工人年龄严禁高于18周岁，严禁少于60周岁。13、2承包人需将其作业人员备案台账(须载明姓名、性别、年龄、籍贯、工种、级别、工作证号码及身份证号码)，做为本合同附件。13、3在施工生产过程中，承包人务必确保人员相对平衡，无法随意更改备案人员，人员变动率大于___%，顺从发包人的统筹安排，统一调动。13、4当发包人因故无法确保已连续生产时，承包人在不能影响发包人生产任务的前提下，可以将队伍展开临时调整，对所调整人员应当向发包人出示书面通知，并办理更改相关手续。13、5承包人务必按施工图纸及表明施工，例如存有合理化所推荐应聘得发包人同意，并办理书面洽商更改相关手续后方可以改动施工。在施工中应当特别注意维护成品、半成品、爱惜采用发包人领略到的机械设备及其工具。13、6承包人应付作业工人展开安全生产、食品卫生、交通安全及防治煤气中毒等方面的教育，自觉遵守发包人现场管理规定，顺从发包人有关人员的指导、教育、监督和检查，并及时向发包人领略到有关状况和资料。13、7承包人证实_______为委派工地的施工代表，负责管理日常施工的管理、协同工作。第十四条偿付职责14、1发包人偿付职责14、1、1由于发包人原因导致停建、窝工时应按实际出现状况向承包人赔偿损失。停建、窝工应当办理书面洽商，方做为财政预算依据。发包人任务严重不足或因故无法稳步履行合同时，双方协商后可以提早中止合约。14、1、2由于发包人施工人员统一指挥错误导致的工程质量问题，其经济损失及有关职责由发包人分担。14、1、3发包人少于签订合同的缴付时间不缴付劳务费或财政预算价余款的，承包人可以向发包人收到建议退款通告，发包人接到承包人通告后仍无法按建议退款，可以与承包人协商签定延期付款协议，经承包人同意后可以延后缴付发包人不按合约签订合同缴付劳务费或财政预算价余款，双方又未达成一致延期付款协议，承包人有权书面知会发包人理由，撤离其人员，并依法追缴积欠款及损失赔偿费。14、1、4发包人违背财务管理规定，偿付缴付劳务费的，除制止偿付缴付犯罪行为外，还应在偿付缴付的额度范围内与过错方对承包人由此遭遇的经济损失分担连带职责。14、2承包人偿付职责14、2、1因承包人原因导致发包人工期晚点或工程质量轻微不吻合建议时，发包人能中止合约，并建议承包人在_______日内选择退出施工现场，承包人应选择退出施工现场，但发包人应当在建议承包人选择退出施工现场的时限内，与承包人就支付事宜达成一致书面协议或由监理公司、发包人、承包人共同对己顺利完成的工程量展开签认。14、2、2承包人未按发包人选取的施工队伍进场，发包人有权建议承包人展开更改、调整，承包人无法调整时，发包人有权暂不精心安排施工任务(窝工损失承包人自私)，并书面通知承包人，直到中止合约。14、2、3因承包人职责导致质量事故和晚点工期，其工料损失概由承包人分担。第十五条合约争议的化解在履行合同过程中出现争议，双方首先展开协商，协商未成可以向有关部门提出申请协商。当事人不愿庭外和解、协商或庭外和解、协商未成的，可以签订合同以下方式化解争议(在选取的方式前划“√”)：1、向北京仲裁委员会提出申请仲裁。2、向___________人民法院控告。第十六条合约的生效与中止本合同经双方法定代表人或委托代理人盖章盖章后生效。法定代表人应当出具身份证明，委托代理人应当出具委托证明。本合同在顺利完成分包工作资料、还清工程决算尾款后，即为宣告中止。第十七条本合同原件一式三份，具备同等法律效力，双方各谓一份，备案存留一份，副本____份。第十八条本合同未尽事宜可以经双方协商后列为其他事项，其他事项与正文具备同等效力。在本合同之外签定的协议等，资料与本合同二者相冲突者违宪。甲方(盖章)：乙方((盖章)：合约签定时间：______年______月______日合约签定地点：____________劳务承揽合同范本4甲方：______中学乙方：______(家庭住址：______，身份证号：______)甲方将学校师生食堂的劳务工作承揽给乙方，双方达成一致并签定如下合同条款：一、甲方的职责和义务1、负责管理对乙方的工作展开全面检查、监督、管理和培训。2、向乙方人员领略到宿舍和满足用户烹调务必的设施设备及用品。3、领略到安全合格的食材。4、在每月20日前向乙方缴付上月劳务费。二、乙方的职责和义务1、按照烹调工作建议，自行招录思想不好、身体心理健康、品行端正、作风正派、富于爱心、爱好烹调工作、热情大方、初中以上文化水平、烹调技术不好的人员专门从事餐饮工作。2、对勒韦县人员展开培训和全面管理，负责管理员工的安全。3、与学校食堂管理人员共同制定饭菜五音，负责管理拟定原材料采购单，及时按须要核对原材料领用单。按照食品卫生标准加工烹调菜谱所列的菜肴及主食。4、按规定搞好食品留样、餐具highcut并搞好记录。负责管理餐饮楼操作间及室内外的环境卫生。5、按学校规定的时间购饭。服务周到，热情大方。确保购饭刷卡，满足用户全体师生的用餐市场需求。顺利完成学校精心安排的临时性工作。6、工作人员务必严格遵守甲方的各项管理制度，顺从甲方的管理，务必严格执行《食品安全法》等有关法律法规，严格遵守学校《食堂食品卫生安全管理制度》。三、其他签订合同1、乙方顺利完成合同规定的劳务工作，甲方每月交纳乙方劳务费(不含保险费)贰万捌仟元整(28000元)。一年按9、5月排序，一千贰滚陆万陆仟元整(266000元)。此费用中已涵盖乙方及其雇用人员的各种保险费用。2、招录工作人员严禁多于18人。每少一人将上交壹仟贰佰元(1200元)劳务费。3、所有员工的劳动关系隶属于乙方，薪金由乙方缴付，不与甲方轻易出现劳资关系。乙方及其招录的所有工作人员的养老保险、医疗保险、意外保险等各种保险，全部由乙方负责管理，甲方不分担职责。4、乙方人员工作期间应当深入细致搞好防雷、防盗及机械操作方式安全工作。若发生安全事故，由乙方分担一切经济和法律职责。例如给甲方导致损失的，按实际损失赔偿。5、乙方在饭菜制作过程中未按照卫生标准操作方式(例如制作食店的刀或菜板与制作生食的刀或菜板混用等犯罪行为)，导致师生出现食源性疾病的，由乙方分担全部职责。6、乙方及其员工发生违纪违规行为者，按照《______中学食堂从业人员违纪违规行政处罚规定》继续执行。7、本合同履行职责过程中，甲方根据乙方的工作状况，能随时解除合同;例如乙方因故无法稳步履行合同时，应提早两个月通告甲方，否则，乙方应索赔给甲方导致的损失。8、合约期限为一年，从_____年__月__日至_____年__月__日终了。四、本合同一式两份，甲乙双方各谓一份。甲方：____________乙方：____________法人代表：________________________年______月______日____________年______月______日劳务承揽合同范本5发包方：____________(以下缩写甲方)承包方：____________(以下缩写乙方)按照《中华人民共和国合同法》，《中华人民共和国违筑法》，《中华人民共和国劳动法》及其它有关法律。行政法规的原则，经发包方(甲方)承包方(乙方)双方亲善协商。特制订以下条款(双方共同严格遵守)：一、工程概况：1、工程名称：西南信息产业园区5#53#54#55#56#工程。2、工程地址：____________3、建筑面积：16662、80平方米4、结构类型：框架5、工程造价：____________二、承揽方式：承包方(乙方)对西南信息产业园区5#53#54#55#56#工程项目劳务人工费总承包。