一级建造师之一建水利水电工程实务提升训练模拟B卷附答案

一级建造师之一建水利水电工程实务提升训练模拟B卷附答案

单选题（共50题）1、（2016年）水利工程质量缺陷备案表由（）组织填写。A.施工单位B.建设单位C.监理单位D.设计单位【答案】C2、高边坡稳定监测宜采用()。A.交会法B.视准线法C.水准线法D.三角高程法【答案】A3、下列关于标底和最高投标限价的说法，错误的是（）。A.一个招标项目只能有一个标底B.招标项目设有标底的，招标人应当在开标时公布C.招标人可以规定最低投标限价D.招标人可以规定最高投标限价【答案】C4、水电站的第一台（次）机组启动验收由（）主持。A.竣工验收主持单位或其委托单位B.验收委员会可委托项目法人C.项目法人D.主管部门委托项目法人【答案】A5、在承包人对工程自行检测的同时，监理单位独立进行的检测称为（）检测。A.巡视B.独立C.跟踪D.平行【答案】D6、某水库大坝工程存在较严重安全隐患，不能按设计要求正常运行。其安全状况应定为（）类。A.一B.二C.三D.四【答案】C7、（2019年真题）大型水斗机的应用水头约为()mA.50~100B.20~50C.40~250D.300~1700【答案】D8、某2级土石坝中，设计地震烈度为8度的压实度应为（）。A.97％B.98％C.100％D.96％【答案】C9、根据《水利水电工程标准施工招标文件》，由于不可抗力的自然或社会因素引起的暂停施工应属于（）的责任。A.发包人B.承包人C.设计单位D.监理人【答案】A10、下列选项中对于自动安平水准仪操作程序，说法正确的是（）。A.粗平-照准-读数B.照准-粗平-读数C.照准-读数-粗平D.粗平-照准-精平-读数【答案】A11、水利工程建设质量监督巡查工作坚持（）的原则。A.检查.指导.整改.提高B.检查.指导.整改.处理C.检查.指导.处理.提高D.检查.督导.整改.提高【答案】A12、根据《水利水电工程标准施工招标文件》的规定，（）是证明投标人投标的文件。A.中标通知书B.投标函C.协议书D.专用合同条款【答案】B13、工程测量中，使经纬仪水准管气泡居中的操作步骤是（）。A.对中B.照准C.调焦D.整平【答案】D14、根据水利部有关规定，水土保持设施自主验收材料由水行政主管部门（）公告。A.接受报备材料5个工作日内B.接受报备材料10个工作日内C.接受报备材料15个工作日内D.定期【答案】D15、在潮湿和易触及带电体场所的照明电源电压不得大于（）V。A.12B.24C.36D.48【答案】B16、混凝土大坝横缝的止水系统应设置在（）附近。A.上游坝面B.坝体中线C.下游坝面D.上、下游坝面【答案】D17、质量监督机构对违反技术标准的施工单位可以采取（）措施。A.下达停工令B.清除施工现场C.通知项目法人D.罚款【答案】C18、在大体积混凝土结构中产生裂缝的主要原因是由于混凝土（）不足。A.抗剪强度B.抗压强度C.抗拉强度D.抗弯刚度【答案】C19、下列关于水闸施工的说法，错误的是（）。A.相邻两部位建基面深浅不一时，应先施工建基面较深的结构B.为减轻对邻接部位混凝土产生的不良影响，应先施工较轻的结构C.平底板水闸的底板施工应先于闸墩D.反拱底板水闸的施工一般是先浇墩墙，待沉降稳定后再浇反拱底板【答案】B20、（2018年真题）在加工场加工钢筋接头时，一般应采用（）。A.绑扎连接B.气压焊连接C.接触点焊接D.闪光对焊连接【答案】D21、水库水位和隧洞闸门开度保持不变时,隧洞中的水流为（）。A.恒定流B.均匀流C.层流D.缓流【答案】A22、根据《水库大坝安全鉴定办法》（水建管[2003]271号），大坝首次安全鉴定应在竣工验收后（）年内进行。A.1B.3C.5D.7【答案】C23、某大坝质量事故处理后影响大坝的正常使用，需要限制条件使用，则此质量事故属于（）事故。A.特大B.重大C.较大D.一般【答案】A24、根据《水利部生产安全事故应急预案（试行）》，生产安全事故应急相应设定为（）个等级。A.二B.三C.四D.五【答案】B25、下列施工用电中不属于一类负荷的是（）。A.井、洞内的照明B.基坑内的排水C.泄洪设施D.混凝土搅拌系统【答案】D26、用同钢号某直径钢筋代替另一种直径的钢筋肘，变更后钢筋总截面面积与设计文件规定的截面面积之比为（）。A.95％～106％B.96％～105％C.97％～104％D.98％～103％【答案】D27、土石坝填筑施工中，砂的填筑标准应以相对密度为设计控制指标，砂的相对密度不应低于（）。A.0.5B.0.6C.0.7D.0.8【答案】C28、一次拦断河床围堰导流的适用于（），河道狭窄的河流。A.枯水期流量不大B.枯水期流量大C.通航和冰凌严重D.工期长【答案】A29、固结灌浆工程的质量检查采用钻孔压水试验的方法，质量合格标准为：单元工程内检查孔各段的合格率应达到85%以上，不合格孔段的透水率值不超过设计规定值的（），且不集中。A.130%B.150%C.75%D.90%【答案】B30、（2019年真题）粗集料的最大粒径，不应超过钢筋净间距的()。A.1/4B.1/2C.2/5D.2/3【答案】D31、负责组织水利水电工程施工总承包一级以上资质等单位的人员安全生产知识能力考核的单位是（）。A.国务院B.国务院安全生产部门C.水利部D.住房和城乡建设部【答案】C32、（2017年）使用经纬仪进行照准操作时,正确的步骤是（）A.目镜调焦-粗瞄目标-物镜调焦-准确瞄准目标B.目镜调焦-物镜调焦-粗瞄目标-准确瞄准目标C.物镜调焦-粗瞄目标-目镜调焦-准确瞄准目标D.粗瞄目标-目镜调焦-物镜调焦-准确瞄准目标【答案】A33、某重力坝在校核洪水位承受的静水压力属于（）作用荷载。A.基本B.永久C.可变D.偶然【答案】D34、（2015年）工程上反映水泥砂浆保水性的技术指标是（）。A.沉入度B.泌水率C.分层度D.坍落度【答案】C35、根据施工生产作业区与建筑物之间的防水安全距离规定，仓库区距所建的建筑物和其他区域的距离不小于（）。A.20mB.25mC.30mD.50m【答案】A36、泵站枢纽的布置主要是根据（）来考虑。A.泵站组成B.泵站综合利用要求C.水泵类型D.泵站所承担的任务【答案】D37、面板接缝中，铜止水带的连接宜采用对缝焊接或搭接焊接，焊缝处的抗拉强度不应小于母材抗拉强度的（）。A.70%B.80%C.90%D.100%【答案】A38、建设项目三项制度指（）。A.项目法人制、合同管理制、招标投标制B.项目法人制、建设监理制、招标投标制C.项目法人制、合同管理制、建设监理制D.建设监理制、招标投标制、合同管理制【答案】B39、水利工程在规定的保修期内出现工程质量问题，一般由原施工单位承担保修，维修费用由（）承担。A.原施工单位B.责任方C.项目法人D.现施工单位【答案】B40、水闸管理单位对水闸工程的管理范围（）。A.有管理权但无使用权B.仅有管理和保护权C.有间接管理和使用权D.有直接管理和使用权【答案】D41、根据《水利水电建设工程验收规程》SL223—2008的规定，水库工程验收中属于专项验收的是（）验收。A.截流B.下闸蓄水C.机组启动D.水土保持【答案】D42、水利建设工程质量缺陷分为（）类。A.3B.4C.5D.6【答案】A43、水电工程施工过程中的工程变更指令可由（）发出。A.项目法人B.质量监督机构C.项目主管部门D.设计单位【答案】A44、根据《水利水电工程钢闸门制造安装及验收规范》（DL/T5018－2004），下列关于闸门验收的说法，错误的是（）。A.闸门安装好后，应在无水情况下作全行程启闭试验B.闸门试验时，应在橡胶水封处浇水润滑C.有条件时，工作闸门应作动水启闭试验D.有条件时，事故闸门应作动水启闭试验【答案】D45、水力发电工程施工中，承建单位在下列工程开工前应向监理机构报送施工组织设计的是（）。A.单位工程B.分部工程C.分项工程D.单元工程【答案】A46、（2015年）明挖爆破工程发出的信号为鸣10s、停、鸣10s、停、鸣10s，该信号属于（）。A.预告信号B.准备信号C.起爆信号D.解除信号【答案】C47、（2014年）某水闸工程建筑物级别为1级，场地基本烈度为6度，其抗震设防类别应为（）。A.甲B.乙C.丙D.丁【答案】A48、经过批准的初步设计报告，进行一般非重大设计变更、生产性子项目之间的调整，需要有（）。A.上级主管部门批准B.原批准机关复审同意C.县级以上人民政府同意D.项目法人复审同意【答案】A49、建设项目管理三项制度指（）。A.项目法人制、合同管理制、招标投标制B.项目法人制、建设监理制、招标投标制C.项目法人制、合同管理制、建设监理制D.建设监理制，招标投标制、合同管理制【答案】B50、混凝土粗骨料是指粒径大于()mm的骨料。A.5B.10C.15D.20【答案】A多选题（共20题）1、水工建筑物的荷载按作用随时间的变异性，可分为()。A.永久作用荷载B.临时作用荷载C.可变作用荷载D.偶然作用荷载E.动力作用荷载【答案】ACD2、堆石坝坝体材料分区基本定型，主要有（）。A.垫层区B.过渡区C.主堆石区D.下游堆石区E.底层区【答案】ABCD3、影响混凝土强度的因素主要有()。A.施工方法B.水泥强度C.浇筑强度D.养护条件E.水胶比【答案】ABD4、下列关于水泥的适用范围的说法，正确的是()。A.水位变化区域的外部混凝土，应优先选用硅酸盐水泥等B.溢流面受水流冲刷部位的混凝土，应优先选用火山灰质硅酸盐水泥C.有抗冻要求的混凝土，应优先选用硅酸盐水泥等D.大体积建筑物内部的混凝土，应优先选用矿渣硅酸盐大坝水泥等，以适应低热性的要求E.位于水中和地下部位的混凝土，宜采用矿渣硅酸盐水泥等【答案】ACD5、堆石坝填筑施工质量控制关键是要对（）进行有效控制。A.填筑工艺B.填筑速度C.过渡区厚度D.压实参数E.垫层料厚度【答案】AD6、下列水利项目勘察设计的投标文件应作无效标处理或被否决的有（）。A.未按要求密封B.未加盖投标人公章，仅有法定代表人授权代表签字C.投标报价不符合国家颁布的勘察设计取费标准，或者低于成本恶性竞争的D.未响应招标文件的实质性要求和条件的E.以联合体形式投标，未向招标人提交共同投标协议的【答案】ACD7、重大隐患排查治理情况要向（）报告。A.水行政主管部门B.建设行政主管部门C.项目法人D.监理单位E.职代会【答案】A8、导流底孔布置应遵循的原则包括()。A.宜布置在近河道主流位置B.宜与永久泄水建筑物结合布置C.坝内导流底孔宽度不宜超过该坝段宽度的一半D.坝内导流底孔宜错缝布置E.应考虑下闸和封堵施工方便【答案】ABC9、混凝土坝坝基所受的扬压力通常包括（）。A.浮托力B.坝体自重压力C.孔隙水压力D.静水压力E.渗透压力【答案】A10、对于水利工程项目，前期工作包括（）。A.项目建议书B.可行性研究报告C.施工准备D.初步设计E.建设实施【答案】ABD11、（2012年）根据《水利工程建设项目管理规定》（水建[1995]128号），在水利工程建设程序中，属于前期工作的有（）。A.项目建设书B.可行性研究报告C.初步设计D.招标设计E.生产准备【答案】ABC12、在碾压混凝土坝施工中，用核子密度仪测定碾压混凝土的（），对碾压层的均匀性进行控制。A.稠度B.湿密度C.压实度D.干密度E.干湿度【答案】BC13、投标人串通投标报价的行为包括（）等。A.投标人报价明显不合理的B.投标人之间相互约定抬高或压低投标报价C.投标人之间相互约定，在招标项目中分别以高、中、低价位报价D.投标人之间先进行内部竞价，内定中标人，然后再参加投标E.投标人修改投标报价而没有修改分项报价的【答案】BCD14、根据《水利水电工程标准施工招标文件》（2009年版），水利工程施工合同文件应包括（）。A.合同协议书B.投标函及投标函附录C.技术标准和要求D.投标保证金E.拟分包项目情况表【答案】ABC15、碾压混凝土坝施工的主要特点是（）。A.采用干贫混凝土B.大量掺加粉煤灰C.增加水泥用量D.温度控制E.表面防裂【答案】ABD16、下列属于单位工程投入使用验收工作内容的是（）。A.检查工程是否按批准的设计内容完成B.评定工程施工质量等级C.对验收中发现的问题提出处理意见D.检查工程是否具备安全运行条件E.主持单位工程移交【答案】ABCD17、施工单位要安全（）到位。A.责任、管理B.投入C.警示D.培训E.应急救援【答案】ABD18、根据《水利工程设计概(估)算编制规定》，建筑及安装工程费用中的税金包括（）A.增值税B.耕地占用税C.城市维护建设税D.教育费附加E.营业税【答案】CD19、根据《水电水利工程施工监理规范》（DL/T5111—2012），水力发电工程的工程变更分为（）A.常规设计变更B.一般工程变更C.较大工程变更D.重大工程变更E.特别重大工程变更【答案】ABCD20、土坝截流施工中，改善龙口水力条件的措施包括（）A.定向爆破B.双戗截流C.三戗截流D.宽戗截流E.平抛垫底【答案】BCD大题（共10题）一、承包人承担某水闸工程施工，编制的施工总进度计划中相关工作如下：①场内道路；②水闸主体施工；③围堰填筑；④井点降水；⑤材料仓库；⑥岸坡开挖；⑦地基处理；⑧办公、生活用房等。问题：1、根据《水利水电工程施工组织设计规范》（SL303—2004），指出相关工作中属于工程准备期的工作（用编号表示）。2、工程施工总工期中，除工程准备期外，还应包括哪些施工时段？【答案】1.①③⑤⑧。2.主体工程施工期、工程完建期。二、某堤防工程的主要施工内容有原堤防加固、原穿堤涵洞加固、新堤防填筑等。工程所在地区的主汛期为6～9月份，承包人依据《水利水电工程标准施工招标文件》（2009年版）与发包人签订了施工合同。事件二：穿堤涵洞地基为砂砾石地基，混凝土浇筑前，施工单位对基础面进行了处理。问题：指出事件一中混凝土浇筑前的基础面处理方法，说明基础面处理的目的。【答案】对于砂砾地基的基础面处理，应清除杂物，整平建基面，再浇10~20cm的低强度等级混凝土作垫层。目的是防止漏浆。三、（2016年）某水库除险加固工程施工过程中发生了如下事件：坝顶道路施工中，项目法人要求设计单位将坝顶水泥混凝土路面变更为沥青混凝土路面。因原合同中无相同及类似工程，施工单位向监理工程师提交了沥青混凝土路面报价单。总监理工程师审定后调低该单价。施工单位认为价格过低，经协商未果，为维护自身权益遂停止施工，并书面通知监理工程师。【问题】事件中，施工单位停工的做法是否正确?施工单位可通过哪些途径来维护自身权益?【答案】施工单位停工的做法不正确。施工单位应通过以下途径来维护自身的权益：（1）友好协商解决；（2）提请争议评审组评审；（3）仲裁；（4）诉讼。四、某中型水库除险加固工程主要建设内容:砌石护坡拆除、砌石护坡重建、土方填筑（坝体加高培厚）、深层搅拌桩渗墙、坝顶沥青道路、混凝土防浪墙和管理房等。计划工期9个月（每月按30天计）。合同约定：①合同中关键工作的结算工程量超过原招标工程量15%的部分所造成的延期由发包人承担责任；②工期提前的奖励标准为10000元/天，逾期完工违约金为10000元/天。施工中发生如下事件：为满足工期要求，采取分段流水作业，其逻辑关系见下表：初始网络计划逻辑关系的错误之处。依据正确的网络计划，确定计划工期（含施工准备）和关键线路。结果，说明进度检查时F、H、EJ工作的逻辑状况（按“……工作已完成……天工程量”的方式陈述）。指出哪些工作的延误对工期有影响及影响天数。施工单位是否有权提出延长工期的要求？并说明理由。综合上述事件，该工程实际工期是多少天？承包人可因工期提前得到奖励或逾期完工支付违约金为多少？【答案】1.(1)错误之处：E的紧前工作应为C、D工作，而初始网络计划中，E工作的紧前工作只有C工作。在节点④、⑤之间缺少一项虚工作或E工作与C、D工作之间的逻辑关系错误。2.(1)计划工期=30（施工准备）+15（护坡拆除）+30（土方填筑I）+50（截渗墙I）+50（截渗墙Ⅱ）+30（防浪墙）+50（坝顶道路）+15（完工整理）=270（天）。(2)关键线路：A→B→D→H→K→L→M。3.(I)F工作已完成4天工程量，H工作已完成8天工程量，E工作已完成10天工程量，I工作已完成25天工程量。(2)H、J工作拖延对工期有影响，H工作的延误对工作影响3天，J工作的延误对工期影响5天。4.施工单位有权提出延长工期的要求。理由：依据合同承包人对K工作结算工程量超过240X115%=276（m3）。部分所造成的工程延误可以提出延期要求，可提出2天的延期要求。5.该工程的实际工期为270+5+3=278（天）。因逾期完工支付违约金为10000X(278—270—2)=60000（元）。五、某泵站工程设计流量为100m3／s，净扬程为2．5m，总装机5000kW，泵站自进水至出水设引水明渠、前池、拦污检修闸、泵房、副厂房、出水涵、出口防洪闸及出水明渠等建筑物，为正向进水、正向出水，进、出水纵向轴线全长布置约256m。工程于2011年10月20日开工，于2013年4月20日全部完成。施工过程中发生如下事件：事件1：主体工程开工后，监理机构组织设计、施工单位等进行了工程项目划分，确定了主要单位工程、主要分部工程、重要隐蔽单元工程和关键部位单元工程，并将项目划分表及说明书面报相应工程质量监督机构确认。事件2：所有单元工程质量在施工单位自评合格后，报监理单位复核，由监理工程师核定质量等级并签证认可。事件3：2013年5月10日，泵站工程建设项目全部完成，项目法人主持进行了泵站单位工程验收，该单位工程质量由施工单位自评，监理单位复核，项目法人认定，结果为：5个分部工程质量全部合格，有4个分部工程达到优良等级，外观质量得分率达到为89．5％，工程未发生质量事故，该单位工程达到优良标准。事件4：项目法人根据竣工验收的需要，委托工程监理单位对工程质量进行抽样检测。监理单位制定竣工检测方案，竣工检测方案经项目法人审核后，报质量监督机构核定。2013年5月20日，应项目法人申请，竣工验收主持单位组织进行了竣工验收，同意单位工程验收质量优良的结论。问题1．指出事件1的不妥之处并说明理由。2．指出事件2的不妥之处并说明理由。3．根据事件3中，泵站单位工程质量等级优良的结论是否正确，并说明理由。4．指出事件4的不妥之处并说明理由。【答案】1．[答案]主体工程开工后开始工程项目划分不妥。监理单位组织进行工程项目划分不妥。应由项目法人组织监理、设计及施工等单位进行工程项目划分，项目法人应在主体工程开工前将项目划分表及说明书面报相应工程质量监督机构确认。[分析]这是一道关于工程项目划分的题目．考核考生对工程项目划分组织和划分时间的掌握程度。根据《水利水电工程施工质量检验与评定规程》SL176—2007的规定，由项目法人组织监理、设计及施工等单位进行工程项目划分．并确定主要单位工程、主要分部工程、重要隐蔽单元工程和关键部位单元工程。项目法人在主体工程开工前应将项目划分表及说明书面报相应工程质量监督机构确认。工程质量监督机构收到项目划分书面报告后，应在14个工作日内对项目划分进行确认并将确认结果书面通知项目法人。2．[答案]所有单元工程质量在施工单位自评合格后，报监理单位复核,由监理工程师核定质量等级并签证认可。重要隐蔽单元工程及关键部位单元工程质量经施工单·位自评合格、监理单位抽检后，由参建单位组成联合小组，共同检查核定其质量等级并填写签证表，报工程质量监督机构核备。[分析]这是一道关于单元工程质量评定的题目，考核考生对一般单元工程、重要隐蔽单元工程及关键部位单元工程质量评定的掌握程度。按照《建设工程质量管理条例》和《水利工程质量管理规定》，施工质量由承建该工程的施工单位负责，因此规定单元工程质量由施工单位质检部门组织评定，监理单位复核，具体做法是：单元工程在施工单位自检合格填写《水利水电工程施工质量评定表》终检人员签字后，由监理工程师复核评定。但《水利水电工程施工质量检验与评定规程》SL176—2007规定，重要隐蔽单元工程及关键部位单元工程质量经施工单位自评合格、监理单位抽检后，由参建单位组成联合小组，共同检查核定其质量等级并填写签证表,报工程质量监督机构核备。3．[答案]不一定正确，该泵站单位工程是否符合优良标准，还要根据该单位工程施工质量检验与评定资料是否齐全；工程施工期及试运行期，单位工程观测资料分析结果是否符合国家和行业技术标准以及合同约定的标准要求确定。[分析]六、某水库工程总库容为150万m3，发电装机容量为48MW，工程建设内容包括：大坝、溢洪道、水电站等建筑物，该工程由某流域管理机构组建的项目法人负责建设，某施工单位负责施工。施工过程中发生如下事件：事件1：现场做出如下规定能够以保证施工安全。（1）规范使用"三宝"，加强对"四口"的防护；（2）采用开敞式高压配电装置独立开关站，其场地四周设置高度不低于1.5m的围墙。（3）人货两用的施工升降机在使用时可以人货混装。（4）利用电热的办公室，电热设施由值班人员轮流保管。（5）严禁穿拖鞋进入施工现场，严禁酒后作业。事件2：承包人在开工前进行的有关施工准备工作如下：①土料场清表；②测量基准点接收；③水泥、砂、石、钢筋等原材料检验；④土料场规划；⑤混凝土配合比设计；⑥土围堰填筑；⑦基坑排水；⑧施工措施计划编报；⑨生活营地建设；⑩木工加工厂搭建；?混凝土拌合系统建设。事件3：导流隧洞石方爆破开挖采取从两端同时施工的相向开挖方式。根据施工安排，相向开挖的两个工作面在相距20m距离放炮时，双方人员均需撤离工作面；相距10m时，需停止一方工作，单向开挖贯通。事件4：混凝土重力坝在浇注过程中，发生质量事故，导致直接经济损失100万元，影响工期25d。事故发生后，施工单位按照"四不放过"原则，组织有关单位指定处理方案，报监理机构批准后，对事故进行了处理。事件5：在进行水电站深基坑开挖过程中，由于开挖边坡较陡，引起塌方，致3人死亡，2人重伤，1人轻伤，事故发生后，施工单位、项目法人立即向流域管理机构和当地水行政主管部门及安全生产监督管理部门如实进行了报告，在事故调查时发现，该工程施工前，施工单位已按安全生产的相关规定，并结合本工程的实际情况，编制了深基坑开挖专项施工方案，该方案编制完成后直接报监理单位批准实施。【问题】1.指出水库工程的等别，大坝等主要建筑物的级别，说明注册建造师执业工程规模及执业级别要求。2.指出事件1中施工安全规定中不妥之处并说明正确做法。指出施工现场"四口"内容。【答案】七、根据《水利水电土建工程施工合同条件》（GF—2000—0208)，发包人与承包人签订重力坝第Ⅱ标段混凝土浇筑工程施工合同。合同有如下约定：(1)合同中混凝土工程量为20万m3，单价为300元/m3，合同工期10个月。(2)工程开工前，按合同价的10%支付工程预付款，自开工后的第1个月起按当月工程进度款的20%逐月扣回，扣完为止。(3)保留金从开工后第1个月起按当月工程进度款的逐月扣留；(4)当实际完成工程量超过合同工程量的15%时，对超过部分进行调价，调价系数为0.9。施工期各月计划工程量和实际完成工程量见下表（单位：万m3)。1.计算第5个月的工程进度款、预付款扣回额、保留金扣留额、发包人当月应支付的工程款(单位：万元，有小数点的，保留小数点后两位，下同）。2.计算第10个月的工程进度款、预付款扣回额、保留金扣留额、发包人当月应支付的工程款。3.在第11个月进行工程完工结算时，计算承包人应得的工程款总额以及发包人应支付的工程款总额。【答案】本案例第1问和第2问主要考查如何根据合同约定计算工程进度款、预付款扣回额、保留金扣留额、发包人当月应支付的工程款。在第5个月实际完成工程量为3万m3，工程进度款额：3.0X300=900(万元）；根据合同约定第（2)条可知工程开工前支付的工程预付款为：20X300X10%=600(万元），每个月的扣回额为当月工程进度款的20%，根据前四个月的实际完成工程量可以计算出截止第4个月已经扣回的预付款为：（1.5+1.5+2.5+2.5)X300X20%=480(万元），而如果按照第5个月进度款的20%扣回时，预付款扣回额为：900X20%=180(万元），已超过需扣回的预付款。所以第5个月实际的预付款扣回额为：600—480=120(万元）；根据合同约定第（3)条，保留金从开工后第1个月起按当月工程进度款的5%逐月扣留，故第5个月保留金扣留额：900X5%=45(万元）；发包人第5个月应支付的工程款为：900—120—45=735(万元）。到第10个月月末实际累计完成的工程量为24万m3，根据合同约定第（4)条，当实际完成工程量超过合同工程量的15%时，对超过部分进行调价，调价系数为0.9。合同工程量的1.15倍为：20X1.15=23(万m3)，超出的工程量为1万m3，所以要对超过合同工程量的1.15倍的工程量（1万m3)按照调价系数进行调价，所以第10个月工程进度款为：1X300X0.9=270(万元）；而预付款在第5个月已经被扣回完了，所以第10个月的预付款扣回额为0万元；根据合同约定第（3)条，保留金从开工后第1个月起按当月工程进度款的5%逐月扣留，故第10个月保留金扣留额：270X5%=13.50(万元）；发包人第10个月应支付的工程款额：270-13.5=256.50(万元）。本案例第3问主要考查承包人应得的工程款总额及发包人应支付的工程款总额的计算方法。根据承包人实际完成的工程量可以计算承包人应得的工程款总额为：23X300+1X300X0.9=7170(万元），而发包人应支付的工程款总额是指工程款总额减去保留金扣留额，即：71