样品买卖合同

第页共页样品买卖合同样品买卖合同样品买卖合同1甲方〔卖方〕：北京XX公司乙方〔买方〕：一、根本情况：二、质量标准：每件艺术品款式、材质、规格等均要与在甲方店内观看实物为同一物品。三、付款方式：现金或银行卡转帐四、运送：甲方负责运送，运送费用由甲方承当。甲方应在交货时催促乙方对物品的各项指标进展核对，如乙方发现问题需当场提出，甲乙双方协商解决，运送过程中发生的损坏由甲方承当。五、违约责任：假设甲方未能按乙方规定的时间规格交货〔交货时间以全部货款到账的____日内为准〕，每延误一天，甲方需向乙方支付全部合同金额3%的违约金。六、合同争议解决方式：本合同在履行过程中发生争议，由甲乙双方协商解决，协商不成的依法向当地人民法院诉讼解决。七、本合同一式两份，双方各执一份，自双方签章之日起生效。合同执行期间双方如有未尽事宜，甲乙双方协商另订附那么，所有附那么均与本合同有同样法律效力。甲方〔签章〕：签订日期：________年____月____日乙方〔签章〕：签订日期：________年____月____日样品买卖合同2室内装饰工程施工承包合同书二零零九年八月致力于设计行业打造装饰品牌装饰装修工程施工合同发包人〔甲方〕：委托代理人：电话：工程设计师：：按照《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规的规定，结合家庭居室装饰装修工程施工的特点，双方在平等、自愿、协商一致的根底上，就发包人的家居装饰装修工程〔以下简称工程〕的有关事宜，达成如下协议：第一局部工程概况第1条、工程地点：________________________________________________第2条、工程内容及做法〔详见工程施工工程确认表及报价单〕。第3条、工程承包方式：双方商定采取以下承包方式：〔1〕承包人包工、局部包料〔详见报价单〕，发包人提供局部材料〔详见报价说明〕；〔2〕承包人要求发包人提供的材料数量应符合实际施工的要求，与工程实际使用量的误差应在+-8％以内。〔3〕由承包人提供的材料必须符合国家标准，有质量检验合格证明产品名称、规格、型号、消费厂厂名、厂址等。制止使用国家明令淘汰的建筑装饰装修材料和设备。如因承包人提供了不合格材料而引起的工程质量问题，由承包人承当责任，且不受工程质量保修期限的限制。第4条、工程期限_______天；开工日期_______年_______月_______日；开工日期_______年_______月_______日。：_____________________元,为不含税报价〔详见装修工程报价单〕。第二局部施工图纸_______元，由发包人支付〔此费用包括/不包括在工程价款内〕。第三局部发包人义务第1条、开工前三天，为承包人入场施工创造条件。包括：搬清室内家具、陈设或将室内不易搬动的家具、陈设归堆、遮盖，以不影响施工为原那么；第2条、提供施工期间的水、电；第3条、负责协调施工队与邻里之间的关系及相关装修手续〔物管等〕，并承当相关费用；第4条、不拆动室内承重构造，如需拆改原建筑的非承重构造或设备管线，负责到有关部门办理相应的审批手续；第5条、施工期间发包人仍需局部使用该居室的，负责做好施工现场的保卫及消防等项工作；第6条、参与工程质量和施工进度的监视，负责材料进场、阶段验收、开工验收。第四局部承包人义务第1条、施工中严格执行平安施工操作标准、防火规定、施工标准及质量标准，按期保质完成工程；第2条、严格执行有关施工现场管理的规定，不得扰民及污染环境；第3条、保证施工现场的整洁，工程完工后负责清扫施工现场。第五局部工程变更第1条、工程工程及施工方式如需变更，双方应协商一致，签定书面变更协议，同时调整相关工程费用及工期〔见装修工程变更单〕。第六局部材料的提供第1条、由发包人提供的材料、设备，发包人应在材料运到施工现场前通知承包人，双方共同验收并办理交接手续。需要保管的，发包人应作好密封标志，并交由现场管理人员保管；第2条、由承包人提供的材料，承包人应在材料运到施工现场前通知发包人，并承受发包人检验。第三条，所提供材料保证一年内不掉色。第七局部工期延误第1条、对以下原因造成开工日期延误，经发包人确认，工期相应顺延：〔1〕工程量变化和设计变更；〔2〕发包人同意工期顺延的其他情况；〔3〕发包人五金件〔不含门锁、洁具等〕安装；第2条、因发包人未按约定完成其应负责的工作而影响工期的，工期顺延。第3条、因承包人责任不能按期开工或中途停工而影响工期的，工期不顺延。第八局部质量标准第1条、双方约定本工程施工质量标准为现行家居装饰装修验收标准。第2条、施工过程中双方对工程质量发生争议，由发包人指定拥有质量认证资质的有关部门对工程质量予以认证，经认证工程质量不符合合同约定的标准，认证过程支出的相关费用由承包人承当；经认证工程质量符合合同约定的标准，认证过程支出的相关费用由发包人承当。第九局部工程验收和保修第1条、双方约定在施工过程中分以下几个阶段对工程质量进展验收：〔1〕__隐蔽工程验收__；〔2〕__水电工程完工__；〔3〕__中期验收〔木作工程完工〕，并作好工作量统计决算__；〔4〕ICI漆工程完工。承包人应提早两天通知发包人进展验收，阶段验收合格后应填写工程验收单〔见工程验收单〕。第2条、工程开工后，承包人应通知发包人验收，发包人应自接到验收通知后两天内组织验收〔否那么视同工程合格〕，填写工程验收单〔见工程验收单〕。在工程款结清后，办理移交手续〔见工程结算单〕。第3条、工程开工后，承包人负责采购装饰装修材料及设备的，发包人可要求承包人提交说明书、保修单和环保说明书。第4条、在正常使用条件下，本工程保修期为12个月，保修期自住家居装饰装修工程开工验收合格之日起计算。验收合格签字后，填写工程保修单〔见工程保修单〕。有防水要求的厨房、卫生间和外墙面的防渗漏工程，保修期为24个月。第5条、在正常使用条件下，工程应在一定时期内保证合格的质量标准，不应出现严重、大面积和多处质量问题。如在保修期内出现超过2次〔处〕严重质量问题的，承包人除提供保修之外，另须根据实际情况赔偿发包人由于此质量问题造成的相关损失，并向发包人支付工程质量违约赔偿，金额为发生严重质量问题的工程的造价〔根据附工程报价单〕。严重工程质量问题是指在正常使用条件下：防水工程出现3处以上渗漏；暖气、煤气、给排水改开工程出现断裂、漏水、漏气〔材料质量问题除外〕；墙面、吊顶等涂料工程出现0.5M2以上的涂料表层脱落；吊顶、吊柜、五金件、灯具等吊装、安装工程出现断裂、脱落〔材料质量问题除外〕；墙砖超过5处〔块〕以上松动、脱落；地砖、地板工程出现5处〔块〕以上显著隆起、凹陷、移位，或松动、脱落〔材料质量问题除外〕；木工工程出现开裂、脱胶〔榫〕、松动、变形〔材料质量问题除外〕。第十局部工程款支付方式第1条、双方约定按以下方式支付工程款：第2条、工程中期验收合格后，承包人应向发包人提出工程结算，并将有关资料送交发包人。发包人接到资料后2日内如未有异议，即视为同意，双方应填写工程结算单〔见工程结算单〕并签字，发包人应在签字时向承包人结清工程款。每项工程增加工程结算应在每次付款时结清。第十一局部违约责任第1条、合同双方当事人中的任何一方因未履行合同约定或违背国家法律、法规及有关政策规定，受到罚款或给对方造成损失的均由责任方承当责任，并赔偿给对方造成的经济损失。第2条、未办理验收手续，发包人提早使用或擅自动用工程成品而造成损失的，由发包人负责。第3条、因一方原因，造成合同无法继续履行时，终止方应提早5天通知另一方，办理合同终止手续，并由责任方赔偿对方相应的经济损失。第十二局部合同争议的解决方式第1条、本合同在履行过程中发生的争议，由当事人双方协商解决；也可由有关部门调解；协商或调解不成的，依法向人民法院提起诉讼。第十四局部几项详细规定第1条、因工程施工而产生的垃圾，由承包人负责运出施工现场，并负责将垃圾运到指定的地点。第2条、施工期间，承包人应尽量确保工程不对邻里、社区和公众利益产生影响。承包人应对工程噪音、污水、废料、异味、光污染、高空坠落物等有害因素有足够的预计和有效的管理。由于承包人管理不善，违规操作而造成的一切后果，由承包人负责。第3条、施工期间，承包人每天的工作时间为：上午_______点_______分至_______点_______分；下午_______点_______分至_______点_______分。承包人应按时开工、停工，并不在施工现场从事与工程无关的活动。第十五局部附那么第1条、本合同经双方签字〔盖章〕后生效，合同履行完毕后终止。第2条、本合同一式_______份，双方各执_______份。第3条、合同附件为本合同的组成局部，与本合同具有同等法律效力。备注：〔1〕从开工验收之日计算，保修期为壹年。〔2〕保修期内由于承包人施工不当造成质量问题，承包人无条件地进展维修，并根据本协议的规定对发包人进展赔偿；〔3〕保修期内如属发包人使用不当造成装饰面损坏，或不能正常使用，承包人酌情收费。〔4〕本保修单在发包人签字、承包人签字〔盖章〕后生效。发包人签字：承包人签字〔盖章〕：样品买卖合同3甲方：aaaaaaaa乙方：ccccccc按照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国平安消费法》、《建筑工程平安消费管理条理》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和老实信誉的原那么，参照《建筑工程施工合同》文本，根据甲方施工消费需要，为确保工程质量，加快工程进度，在平安消费、文明施工得到落实的同时，降低工程本钱，进步企业的综合经济效益。为明确甲、乙双方在施工过程中的责任和义务，经双方在平等互利、协商一致的前提下，共同拟定以下条文，供双方共同遵守。一、工程概况：〔详见劳务承包合同〕二、承包形式、内容、结算单价：1、承包形式：本工程采用建筑面积包干形式结算，建筑面积计算规那么按[GB/T50353—20xx]标准执行。2、承包合同和承包单价包干范围：〔1〕工程所需周转材料〔钢管、扣件、架板、各种型号的模板、密目网、兜网、U型卡、蝴蝶卡等〕的租赁、运输以及损耗，木板、木枋、层板等所有模板的费用。详细详见《工程材料管理协议》。〔2〕现场所有发生的平安文明施工〔包括所有临边洞口防护、防砸棚、围墙内地坪硬化、绿化以及到达省标准化文明工地的其他工作人工费〕；因现场需要临时设施的屡次搭拆，根据规划和甲方要求乙方负责搭建的临时用房人工费。〔包括围墙内的所有临设，除原有两栋办公楼、食堂、卫生间外的所有临设〕。〔3〕平安文明施工：施工现场及办公区、生活区及施工场地周边环境设专职保洁员不得少于3人，负责清洁卫生、车辆进出冲洗，并设置保卫。平安帽、床上用品服饰同一。每车次设6-8名工人负责材料进出场上下车、转运、堆码整齐、标化工地的创立等全部工作，所发生的一切费用由乙方支付。甲、乙双方每天专人检查文明施工，达不到工完场清、工完料尽的处200元—20xx元/次的处分。〔4〕凡需文明施工用工性质，均包括在文明施工费内，不另计算。〔5〕乙方所有人员的住宿包括食堂由乙方自行负责解决〔包括修建临设的所有材料费和人工费〕。其宿舍和食堂管理必须符合国家法律法规的规定以及符合公司、工程的宿舍管理制度。〔6〕除塔吊、施工电梯整体提升架以外的所有小型机械〔包括门字架、搅拌机、浇砼用布料机等所有小型机械〕。〔7〕所有进出场材料的装卸费用，如钢材用汽车吊卸料，汽车吊费用甲、乙双方各承当50％。〔8〕所有工护具及低值易耗材料〔凡不构成工程实体的所有易耗材料，包括塑料导管、拉片、对拉螺杆、钢丝网、钢板网〕。〔9〕二级配电箱以外的所有用电线路及照明设施由乙方承当。用电线路均采用胶导线或电缆，地下室采用36V以下的低压线路，采用三相五线制。〔10〕自然灾害、政府行为造成的停工损失，由乙方自行负责。因甲方原因造成施工现场整体停工〔无任何工作面〕，周材〔包括架管、扣件、架板〕按实际租赁数量×租赁单价×停工天数计算赔偿，其它损失由乙方自行解决。甲乙双方必须尽全力处理停工后的各种工作，尽量减少损失。〔11〕构造柱、墙拉筋植筋，以及所有的工程措施植筋，植筋费用包括在合同内。3、结算单价：按建筑面积包干单价执行，总价：元/m2。4、付款方式：三、劳务公司每次收取费用应出具正规发票〔材料费可开材料发票、机械费可开机械发票〕。四、其它事项详《住宅楼劳务承包合同》和《材料管理协议书》。甲方〔盖章〕：乙方〔盖章〕：甲方委托代理人：乙方法定代表人〔或委托代理人〕：甲方驻现场负责人：乙方指定收料人员：乙方现场负责人：二OO七年月日样品买卖合同4出卖人：(以下简称甲方)买受人：(以下简称乙方)兹为货物买卖，经双方同意议定条件如下：第一条乙方向甲方订购货物，如合同成立同日由甲方交付样品同品同种同类同质的货物件，甲方应于日内交付乙方。第二条甲方如不能照期交付或仅能为一局部的交付，应于日前通知乙方延缓日期;但乙方不同意时可解除合同。因此致乙方受有损害时，乙方可恳求赔偿，甲方决无异议。第三条如因天灾事变或其他不可抗力事由，致甲方不能照期交货或不能为全数的交付，可延缓期日。但其延缓日数应经双方议定。第四条买卖货款议定每件人民币仟佰元共人民币万仟佰元于甲方，交货同时应悉数付清。如乙方不为付清的，甲方可将货停顿交付，并定相当期间催其付款，逾期仍不交付时，甲方可解除合同。因此所受的损害亦得恳求赔偿。第五条乙方预知届期不能付款的，可于日前通知甲方展延日期交货，倘甲方不同意时，乙方可以解除合同，如给对方造成损害，应付赔偿之责。第六条甲方所交付货物，如与样品不一样时，乙方可恳求更换或解除买卖合同，甲方无异议。因此乙方致受有损害者，更得恳求赔偿。第七条货价如有升降变动的，各不得主张增减，或借故解除合同等情况。第八条合同争议的解决方式：本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决;也可由当地工商行政管理部门调解;协商或调解不成的，按以下第种方式解决：(一)提交仲裁委员会仲裁;(二)依法向人民法院起诉。第九条其他约定事项：本合一式两份，甲、乙双方各执一份为凭。甲方：乙方：日期：样品买卖合同5出卖人：_________(以下简称甲方)。买受人：_________(以下简称乙方)。兹为_________货物买卖，经双方同意议定条件如下：第一条乙方向甲方订购_________货物，如合同成立同日由甲方交付样品同品同种同类同质的货物_________件，甲方应于_________日内交付乙方。第二条甲方如不能照期交付或仅能为一局部的交付，应于_________日前通知乙方延缓日期;但乙方不同意时可解除合同。因此致乙方受有损害时，乙方可恳求赔偿，甲方决无异议。第三条如因天灾事变或其他不可抗力事由，致甲方不能照期交货或不能为全数的交付，可延缓期日。但其延缓日数应经双方议定。第四条买卖货款议定每件人民币_________元，共人民币_________元于甲方，交货同时应悉数付清。如乙方不为付清的，甲方可将货停顿交付，并定相当期间催其付款，逾期仍不交付时，甲方可解除合同。因此所受的损害亦得恳求赔偿。第五条乙方预知届期不能付款的，可于_________日前通知甲方展延日期交货，倘甲方不同意时，乙方可以解除合同，如给对方造成损害，应付赔偿之责。第六条甲方所交付货物，如与样品不一样时，乙方可恳求更换或解除买卖合同，甲方无异议。因此乙方致受有损害者，更得恳求赔偿。第七条货价如有升降变动的，各不得主张增减，或借故解除合同等情况。第八条合同争议的`解决方式：本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决;也可由当地工商行政管理部门调解;协商或调解不成的，按以下第_________种方式解决：(1)提交_________仲裁委员会仲裁;(2)依法向人民法院起诉。第九条其他约定事项：_________本合同一式_________份，甲、乙双方各执_________份为凭。出卖人(甲方)(签章)：_________买受人(乙方)(签章)：__________________年____月____日_________年____月____日签订地点：_________签订地点：_________样品买卖合同6出卖人：(以下简称甲方)买受人：(以下简称乙方)兹为货物买卖，经双方同意议定条件如下：第一条乙方向甲方订购货物，合同成立同日由甲方交付与样品同品同种同类同质的货物件，甲方应于日内交付乙方。第二条甲方如不能照期交付或仅能为一局部的交付，应于日前通知乙方延缓日期;但乙方不同意时可解除合同。因此致乙方受到损害时，乙方可恳求赔偿，甲方决无异议。第三条如因天灾事变或其他不可抗力事由，致甲方不能照期交货或不能为全数的交付，可延缓期日。但其延缓日数应经双方议定。第四条买卖货款议定每件人民币仟佰元，共人民币万仟佰元，交货同时应悉数付清。如乙方不为付清的，甲方可将货停顿交付，并约定相当期间催其付款，逾期仍不交付时，甲方可解除合同。甲方因此所受的损害亦得恳求赔偿。第五条乙方预知届期不能付款的，可于一日前通知甲方延展日期交货，倘甲方不同意时，乙方可以解除合同，如给对方造成损害，应负赔偿之责。第六条甲方所交付货物，如与样品不一样时，乙方可恳求更换或解除买卖合同，甲方无异议。因此致乙方受到损害者，更得恳求赔偿。第七条货价如有升降变动的，各方不得主张增减，或借故解除合同。合同一式两份，甲、乙双方各执一份为凭。出卖人(甲方)：买受人(乙方)：样品买卖合同7甲方〔买卖人〕：乙方〔受让人〕：根据《中华人民共和国____市房地产管理法》、《中华人民共和国合同法》及相关法律法规之规定，甲、乙双方在平等、自愿、协商的根底上就房屋买卖达成如下协议，以兹共同信守执行。一、概况及买卖内容由乙方受让甲方房屋及该房屋占用范围内的土地使用权〔以下简称房地产〕，房地产详细状况如下：〔一〕甲方依法获得的房地产为工程顶账房地产〔甲方顶账合同复印件见附件〕，有房屋所属权未获得房屋产权证，现出售给乙方，房屋办理产权证时以乙方名义办理，在乙方结清购房款之前房屋仍属甲方所有，乙方有居住使用权。〔二〕房地产座落：小区，楼户。〔三〕房屋建筑面积：平方米，实际测量时房款由乙方多退少补。〔四〕交房时间：________年____月____日。〔五〕该房屋占用范围内的土地使用权随该房屋一并买卖。〔六〕该房屋的附属物〔设施〕包括但不限于煤气、电力、供水、、供暖、有线电视、网络线路等管线、计量表等一并买卖；为使该房屋到达合理、正常使用之目的的必要设施一并买卖；该房屋上的建筑物区分所有权等权益一并买卖。二、合同价款双方商定房地产成交价格为人民币〔大写〕元〔小写元〕元，成交价格已经包括本合同第一条所列全部内容买卖之价格。自合同订立之日起，房屋市场价格的涨跌与甲方无关，由乙方全部承当。办理产权登记所需的税费及房屋修缮基金等按照国家规定执行，不包含在合同价款中，由乙方承当。三、合同价款的支付乙方在本合同签订之日起内向甲方支付合同价款的%；乙方在甲方交钥匙并协助乙方办理完房屋所有权登记后，按甲方约定日期向甲方支付合同价款的%。余款在乙方办完产权登记之日起两年内付清。四、甲方义务1、甲方保证该房屋不存在产权纠纷；未设定抵押、未出租、未一房多售、未被查封或存有其他权利瑕疵；甲方保证其对该房屋享有独立处分权；保证该房屋不被别人合法追索。2、甲方应如实向乙方说明该房屋交接过程中的重大事项，协助乙方办理产权登记、公共修缮基金缴纳等提供必要的文件、资料和手续便利；结清乙方房屋所有权登记前的与开发商、建筑公司之间的有关费用，出示有关交费证明。3、甲方保证该房屋不存在平安隐患，可以到达正常、平安使用之状态。4、甲方应当及时交房并协助乙方办理物业移交手续。五、乙方义务1、按照本合同约定，及时支付房款。2、乙方应于甲方共同办理房屋所有权及土地使用权交接、物业移交手续。六、产权登记及入住甲乙双方应当在地产公司交钥匙及办理房产证时共同前往房屋所在地房屋行政管理部门办理房屋所有权登记手续，并由乙方按约支付相应税费。土地使用权证的屋所有权证后的两日内由双方共同前往土地行政管理部门办理，并按国家规定支付相应税费。甲方应当在房屋所有权登记在乙方名下完毕之日起交予房屋房屋钥匙，办理完物业登记手续，结算所有有关费用，以便乙方入住，需要乙方予以协助的，乙方应当协助。甲乙双方在房屋登记后____日内共同办理公共维修基金移转手续。七、违约责任1、甲方违约〔1〕由于甲方原因甲方未履行义务，致使乙方在履行本合同约定时超过三个月未按约交接房屋产权，不能获得房屋所有权或不能正常使用该房屋的，乙方有权解除合同，并有权要求甲方在违约之日起5个工作日内双倍返还乙方已经支付的合同价款。乙方不解除合同的，乙方有权按照合同总价日仟分之伍的比例向甲方收取违约金，乙方同时享有随时解除合同的权利。〔2〕甲方不如实告知乙方有关情况或与开发商和建筑公司签订不合法合同的，存在一房多售情况的，致使合同目的不能实现的，乙方有权解除合同，并有权要求甲方在违约之日起5个工作日内双倍返还乙方已经支付的合同价款。〔3〕甲方由于开发商和建筑公司拖延未按约交接房屋产权超过三个月，影响乙方正常使用该房屋的，应向乙方支付地产公司赔付的违约金，甲方超过约定________年仍未交付乙方房屋的，乙方有权解除合同，并按照合同签订之日至合同解除期间以合同总价日仟分之伍的比例向甲方收取违约金。〔4〕甲方应在乙方或者委托别人办理买卖过户时，积极给予协助。由于甲方成心拖延或者不及时提供相关材料的，乙方按本合同违约责任的第一条追究甲方的违约责任。〔5〕由于甲方原因造成房地产不能正常登记在乙方名下，乙方因入住对于室内装修的费用由甲方承当。2、乙方违约乙方未按约支付合同价款的，自支付期满____月之后按照约定支付未付金额的日仟分之伍支付违约金；乙方回绝履行合同或未按合同支付剩余价款逾期超过________年的，甲方有权解除合同，并扣除乙方15%的总合同价款。由于乙方原因造成该协议未能达成的，由乙方自行承当因入住对于室内装修的费用。八、房屋风险房屋风险的转移房屋毁损、灭失的风险在乙方自获得房屋所有权证书之日前由甲方承当，自乙方自获得房屋所有权证书之日起移转至乙方。九、争议解决争议解决在执行本协议的过程中，如甲、乙双方发生争议，先协商解决。协商不成时，任何一方均可向房屋所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。十、合同生效甲方保证已如实陈述房地产权属状况、设备、装饰情况和相关关系，乙方对甲方上述买卖的房地产详细状况充分理解，自愿买受该房地产。合同自签订之日起生效。甲方〔签章〕：身份证号：联络：________年____月____日乙方〔签章〕：身份证号：联络：________年____月____日样品买卖合同8出卖人(基地)：__________(以下简称甲方)签订地点：___________买受人(企业)：__________(以下简称乙方)签订时间：________年____月____日甲、乙双方本着平等自愿，互惠互利的原那么，按照常山XX“三联三增”产销协作机制建立产销协作关系，以降低XX消费本钱，进步XX品质，有利于企业组织消费，促进XX销售，经双方协商，特订合作协议，详细条款如下：一、挂联基地根本情况：挂联基地名称：_______________________________;座落位置：___________________________________;总面积：______亩;总株数______株;树龄________年;二、挂联基地应到达的要求：1、栽培技术标准：甲方严格按照农业部门制定的《常山XX“三联三增”挂联消费技术规程》组织施行，并承受企业等技术人员的指导，出口基地的那么外按照出口基地标准执行。2、甲方在管理形式上，要逐步到达“五个统一”即：统一质量标准、统一技术指导、统一消费管理、统一供给农资、统一销售产品，以确保产量和质量规格。3、如无自然灾害等不可抗力原因，________年挂联基地产量应到达____公斤;二级果以上优质果率达_______%;其中特级果率达_______%.三、挂联双方消费方面的权利与义务：1、乙方帮助甲方制定全年消费管理与桔园改造方案，为到达优质丰产示范的目的，根据基地实际情况双方共同做好如下事项：①对基地进展行根底设施等方面建立主要有：____________________________________________________________________________________________.②对基地进展技术改造方面主要有：_____________________________________________________________________________________________.⑨对基地配置消费工具方面主要有：___________________________________________________________________________________________________.④其它有关措施：_________________________________________________________________________________________________________________.2、乙方有权制定自己的企业消费与收买标准，但标准不能低于农业部门所制定的消费技术标准与国家、地方标准，并要求甲方予以施行。3、乙方指派专人对甲方每年不少于4次的实地技术指导和培训。4、乙方积极为甲方提供物质、消费设备、根底设施建立等方面的各项效劳。5、甲方要严格按照乙方所提出的要求进展消费，如有变化需提早向乙方提出。6、甲、乙双方有同等享受上级部门各种优惠政策的补助权利，其补助要求按照县有关文件执行。四、挂联双方的产品收买：1、按照常山XX“三联三增”协作机制，乙方对甲方挂联基地范围内到达要求的XXX实行优质优价收买。挂联基地XX收买数量最少为：______公斤。2、乙方收买XX的标准及价格：要求果形扁圆或高扁圆，具有本品种固有特征，包泽黄色或浅橙黄色，可溶性固形枷≥10.0.果面光洁，无溃疡病，根本无影响果面美观的未愈合的机械伤，特一级果的各种病虫、机械等危害斑累计不超过果皮总面积的%(建议5%～10%)，二级果危害斑累计不超过果皮总面积的________%.其中：特级果(φ85∽;95的收买价：_______元公斤;一级果(φ75∽;85的收买价：__________元公斤;二级果(φ65∽;75;φ95∽;1059的收买价：_______元公斤。甲乙双方协定的标准、价格：______________________________________________________________________________________________.3、收买时间：___________________________________________________交货地点：___________________________________________________付款方式：___________________________________________________4、协议争议的解决方式：本协议在履行过程中，如在收买质量标准上发生纠纷，由双方当事人协商解决或向常山XX“三联三增”质量协调小组提出协商解决;也可由当地工商行政管理部门调解;协商或调解不成的，按以下第——种方式解决：(一)提交_______仲裁委员会仲裁;(二)依法向人民法院起诉。5、其它事项_______________________________________________________________________________________________________________.五、违约责任：1、由于甲方未按照乙方消费要求或农业部门提出的消费要务施行，无其它合理原因，造成果品质量达不到要求的，乙方有权拒收不合格产品并将回收多投入的本钱及上级的有关补助。2、乙方如未能按照合同价收买XXX，那么需赔偿甲方市场收买价与合同价差价的两倍，反之亦然。3、其它_____________________________________________.六、以上条款必须共同遵守，协议未尽事项，由双方协商解决。如有一方违约，由违约方赔偿损失，本协议壹式六份，甲、乙双方各执壹份，监证单位、工商局、农业局、所在乡镇农办各执壹份，双方签字后生效。出卖人出卖人(章)：住所：法定代表人：委托代理人：：：开户银行：帐号：XX编码：买受人买受人(章)：住所：法定代表人：癸托代理人：：：开户银行：帐号：XX编码：监证单位意见样品买卖合同9出卖方〔以下简称甲方〕：买受方〔以下简称乙方〕：身份证号：通讯地址：，联络：甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的根底上，就乙方购置甲方肉牛等事宜，订立本合同。第一条标的物：产地性别颜色品种的牛头。第二条价款：乙方购置该牛的总价款为人民币元〔人民币大写万元整〕，本合同签订当日交付定金元，剩余款项乙方于________年月____日一次性付清。第三条质量甲方持有兽医站为该肉牛出具的当年检疫合格证明文件。第四条交付：甲方定于________年____月____日前将该肉牛及检疫合格的证明文件交付给乙方，乙方假设不按本合同第二条的约定时间付款，甲方可按乙方迟延付款的天数推延交付肉牛的时间，假设乙方迟延付款达天，甲方可回绝交付肉牛。乙方须当场检查肉牛情况及检疫合格的证明文件，如有异议，须当场提出，假设当场未提，把肉牛提走的，视为肉牛合格。肉牛的交付地点为：交付方式：乙方自提。第五条税费负担：买卖过程中产生的所有税费均由乙方承当。第六条费用负担：本合同签订前与该肉牛有关的债权债务由甲方承当，与乙方无关。肉牛交付之后的相关费用由乙方承当。第七条双方权利义务：1、乙方需按照合同约定的时间按期足额向甲方交纳购牛款；2、甲方需将与牛有关的、检疫证明文件的原件交给乙方。第八条违约责任：1、假设乙方单方解除本合同，那么甲方不退还定金；2、假设乙方迟延付款达____日，按元日向甲方支付违约金。3、乙方逾期提牛，按元日向甲方支付肉牛保管费，在此期间的风险由乙方自行承当。第九条合同的解除：1、双方协商一致；2、乙方迟延付款达天，甲方可单方解除本合同。第十条补充条款：未尽事宜，双方可友好协商签订补充协议，补充协议与正文条款不相一致的，以补充协议为准。第十一条争议解决条款：甲、乙双方在履行本合同过程中发生争议，应协商解决。协商不能解决的，由甲方所在地人民法院管辖。第十二条本合同共三页，一式份，具有同等效力，甲、乙方各执一份，自双方签字盖章之日起生效。甲方〔出卖人〕：乙方〔买受人〕：________年____月____日年____月____日签订时间：样品买卖合同10甲方〔卖方〕：乙方〔买方〕：经平等友好协商，甲乙双方就甲方所有的装载机让给乙方一事达成一致协议如下：一、装载机工程机械概况品牌：柳工装载机型号：50C车辆识别代号：50CXXX二、转让价格：20元三、付款方式：由甲方欠乙方的借款中扣出。四、甲方承诺对上述装载机转让合同范本享有合法的完全的所有权，乙方基于该承诺购置上述装载机。如因第三人向乙方主张装载机的所有权或他物权导致乙方经济损失的，乙方有权向甲方追偿。五、装载机现状已由双方确认。因该装载机系二手旧机，甲方对于装载机的运行状况及工作状况均向乙方作了充分的说明，乙方对于该装载机的现状以及日后运行可能出现的问题均已理解。六、装载机由甲方于________年____月____日，在广汉顺兴XX交付给乙方，乙方采取现场验收的方式进展验收，乙方对装载机的运行状况及设备数量、质量有任何不符合双方在本合同中的说明及约定的，应当场以书面形式交由甲方确认并由双方协商解决，交付后即视为验收合格。七、装载机交付后，因该装载机的运输、运行所产生的任何责任均由乙方承当，包括装载机本身的故障、质量问题产生的损失以及对第三人的侵权所产生的损失，交付后所造成的一切事故和违法事故责任均全部由乙方承当，甲方不承当相应的法律责任。八、如甲方在装载机交付后承当了上述责任，甲方有权向乙方追偿。九、因履行装载机转让合同范本协议所产生的任何争议，由甲方住所地法院管辖。十、本装载机转让合同范本协议自签订之日起，双方签字生效，一式两份，甲乙双方各持一份。甲方：乙方：________年____月____日样品买卖合同11供方(甲方)：通信地址：：：需方(乙方)：通信地址：：甲、乙双方经平等协商，就乙方购置甲方产品，签订本合同，内容如下：一、质量标准：乙方所购甲方产品属于：定制产品。定制产品质量标准按照双方约定封样的产品质量指标执行。二、交货时间、地点：甲方应在年月日前将产品送至乙方指定的送货地。三、收货与验货：乙方指定的收货人1姓名身份证号，联络；收货人2姓名身份证号，联络。乙方指定收货人代表乙方收货验货并签发《收货单》给甲方，作为双方甲方交货和双方结算货款的根据。乙方在收货后日内自行对产品进展质量检验，并向甲方提出书面质量异议，逾期无书面质量异议，视为质量合格。如乙方在质量异议期内提出书面质量异议，乙方应对货物进展封存，甲乙双方派员按约定的样品质量标准委托乙方住所在地质监部门进展质检，按质检提供报告结论解决。如检验质量不合格，乙方有权无条件退货。四、付款时间、方式：乙方应在收货后天内通过甲方提供的银行帐号用电汇或转帐的方式付清货款。五、违约责任与合同解除：甲方如未按约定的交货期限和质量交付货物，每逾期一日，按应交付货物价款的千分之一向乙方支付违约金；逾期超过天未交付货物，乙方有权解除本合同，并有权按合同约定追究甲方违约责任。乙方如未按约定的付款期限支付货款，每逾期一日，按应交付货款金额的千分之一向甲方支付违约金；逾期超过天未支付货款，甲方有权解除本合同，并有权按合同约定追究乙方违约责任。六、争议解决：甲、乙方如发生争议纠纷，均应友好协商。如协商不成，可向原告住所地的人民法院诉讼解决。七、合同生效：本合同一式两份，双方签名盖章后生效。双方在本合同以及相关凭证上的签名和代表人，均为法人代表或法人委托人，件与正本一致，同具法律效力。甲方：〔公章〕乙方：〔公章〕甲方〔代表〕：乙方〔代表〕：年月日年月日样品买卖合同12出卖人：_________〔以下简称甲方〕。买受人：_________〔以下简称乙方〕。兹为_________货物买卖，经双方同意议定条件如下：第一条乙方向甲方订购_________货物，如合同成立同日由甲方交付样品同品同种同类同质的货物_________件，甲方应于_________日内交付乙方。第二条甲方如不能照期交付或仅能为一局部的交付，应于_________日前通知乙方延缓日期；但乙方不同意时可解除合同。因此致乙方受有损害时，乙方可恳求赔偿，甲方决无异议。第三条如因天灾事变或其他不可抗力事由，致甲方不能照期交货或不能为全数的交付，可延缓期日。但其延缓日数应经双方议定。第四条买卖货款议定每件人民币_________元，共人民币_________元于甲方，交货同时应悉数付清。如乙方不为付清的，甲方可将货停顿交付，并定相当期间催其付款，逾期仍不交付时，甲方可解除合同。因此所受的损害亦得恳求赔偿。第五条乙方预知届期不能付款的，可于_________日前通知甲方展延日期交货，倘甲方不同意时，乙方可以解除合同，如给对方造成损害，应付赔偿之责。第六条甲方所交付货物，如与样品不一样时，乙方可恳求更换或解除买卖合同，甲方无异议。因此乙方致受有损害者，更得恳求赔偿。第七条货价如有升降变动的，各不得主张增减，或借故解除合同等情况。第八条合同争议的解决方式：本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决；也可由当地工商行政管理部门调解；协商或调解不成的，按以下第_________种方式解决：〔1〕提交_________仲裁委员会仲裁；〔2〕依法向人民法院起诉。第九条其他约定事项：_________本合同一式_________份，甲、乙双方各执_________份为凭。出卖人〔甲方〕〔签章〕：_________买受人〔乙方〕〔签章〕：__________________年____月____日_________年____月____日签订地点：_________签订地点：_________样品买卖合同13合同编号：____________________出卖人：〔以下简称甲方〕___________________买受人：〔以下简称乙方〕___________________经甲乙双方充分协商，特订立本合同，以便共同遵守。第一条甲方应封存样品，并对样品质量予以说明。乙方向甲方订购产品，合同成立同日由甲方交付与样品同品同种同类同质的产品。第二条乙方不知道样品有隐蔽瑕疵的，即使交付的产品与样品一样，甲方交付的产品质量仍然应当符合种物的通常标准。第三条产品的数量和计量单位、计量方法１．产品的数量：。２．计量单位、计量方法：。第四条产品的价格，按以下第〔〕项执行：１.按甲乙双方的商定价格；２.按照订立合同时履行地的市场价格；３.按照国家定价履行。第五条产品的交货单位、交货方法、交货期限、运输方式、到货地点〔包括专用线、码头〕１．产品的交货单位：。２．交货方法，按以下第〔〕项执行：〔１〕乙方送货；〔２〕乙方代运；〔３〕甲方自提自运。3.产品的交〔提〕货期限：。4．运输方式：。5．到货地点和接货单位〔或接货人〕。第六条买卖货款议定每件人民币元，共人民币交货同时应悉数付清。如乙方不为付清的，甲方可将货停顿交付，并约定相当期间催其付款，逾期仍不交付时，甲方可解除合同。甲方因此所受的损害亦得恳求赔偿。第七条乙方预知届期不能付款的，可于一日前通知甲方延展日期交货，倘甲方不同意时，乙方可以解除合同，如给对方造成损害，应负赔偿责任。第八条甲方如不能照期交付或仅能为一局部的交付，应于___________日前通知乙方延缓日期；但乙方不同意时可解除合同。因此致乙方受到损害时，乙方可恳求赔偿。第九条甲乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，以减轻可能给对方造成的损失，在获得有关机构证明以后，允许延期履行、局部履行或者不履行合同，并根据情况可局部或全部免予承当违约责任。第十条验收方法第十一条对产品提出异议的时间和方法１．乙方在验收中，假如发现产品与样品不一样时，应一面妥为保管，一面在天内向甲方提出书面异议；在托收承付期内，乙方有权拒付不符合合同规定局部的货款。甲方怠于通知或者自标的物收到之日起过两年内未通知乙方的，视为产品符合样品。２．乙方因使用、保管、保养不善等造成产品质量下降的，不得提出异议。３．是否是甲方在接到需方书面异议后，应在天内负责处理，否那么，即视为默认乙方提出的异议和处理意见。第十二条甲方所交付产品，如与样品不一样时，乙方可恳求更换或解除买卖合同。因此致乙方受到损害者，可以恳求赔偿。货价如有升降变动的，各方不得主张增减，或借故解除合同。第十三条双方当事人在履行本合同过程中发生争议时，应当协商解决；协商不能解决的由鞍山仲裁委员会仲裁。第十四条其它第十五条本合同自年合同执行期内，甲乙双方均不得随意变更或解除合同。合同如有未尽事宜，须经双方共同协商，作出补充规定，补充规定与合同具有同等效力。本合同正本一式二份，甲乙双方各执一份。卖方：___________________〔签章〕法定代表人：_______________〔签章〕地址：________________________________________电话：_______________________________________开户银行：_____________________________________账号：_____________________________________