城市道路交通设施招标文件

08年交通设施整治(第一批)施工招标文件编号：招标人**市城市建设工程管理中心（公章）日期：2008年3月20日

目录第一章投标须知及投标须知前附表 3一、投标须知前附表 3二、投标须知 5(一)总则 5(二)招标文件 5(三)投标文件 7(四)投标报价 9(五)投标文件的密封和递交 11(六)开标、评标和定标 12(七)授予合同 14第二章评标办法 15含施工组织设计的价格单因素评标办法 15第三章建设工程施工合同 16第一节协议书 16第二节通用条款(略) 19第三节专用条款 20第四节工程质量保修书 32第四章工程建设标准 34一、工程采用的计价规范 34二、本工程采用的技术规范 34三、本工程对施工工艺的特殊要求 34第五章工程量清单 35第六章投标文件格式 35一、法定代表人身份证明书 37二、授权委托书 38三、技术标函汇总表 39四、投标函 40五、工程量清单计价格式 41附表1封面 42附表2投标总价 43附表3工程项目总价表 44附表4单项工程费汇总表 45附表5单位工程费汇总表 46附表6分部分项工程量清单计价表 47附表7措施项目清单计价表 48附表8其他项目清单计价表 49附表9零星工作项目计价表 50附表10分部分项工程量清单综合单价分析表 51附表11措施项目费分析表 52附表12主要人工、机械、材料、设备价格表 53六、计划投入的主要施工机械设备表 54七、主要施工管理人员表 55第七章图纸、技术资料及附件 56

08年交通设施整治(第一批)施工招标文件备案表编制人：日期：2008年3月20日招标人：法定代表人：日期：200市招标投标办公室(备案)第一章投标须知及投标须知前附表一、投标须知前附表项号条款号内容说明与要求11.1工程名称08年交通设施整治(第一批)21.1建设地点**市市区部分道路31.1建设规模工程预算造价共约130万元41.1承包方式包工包料51.1质量标准合格61.1工期要求计划开工时间：2008年3月计划竣工时间：2008年4月71.1资金来源城建资金81.2招标范围新增交通标志牌、原有标志牌的更新等工程列入本次招标范围。916工程报价方式按工程量清单计价固定综合单价报价1012投标有效期为：45日历天(从投标截止之日算起)1113.1投标保证金本工程设投标保证金人民币叁万元，投标保证金在资格预审保证金中抵扣，资格预审保证金待定标后一并处置。1214.1踏勘现场自行踏勘1322.1投标文件份数正本壹份，副本叁份。中标单位在中标后应据发包人的要求复印投标文件若干份。1423投标文件提交地点及截止时间收件人：**市城市建设工程管理中心截止时间：2008年3月28日9时20分提交地点：1526开标开标时间：2008年3月28日9时20分开标地点：1637履约保证金本工程设质量履约保证金为叁万元，工期履约保证金为壹万元，竣工结算资料履约保证金为壹万元。定标后，中标人的资格预审保证金自动转为履约保证金。

二、投标须知(一)总则1、工程概况1.1本招标工程项目说明详见本须知前附表第1项~第7项。1.2招标范围：见本须知前附表第8项。1.3现场条件(1)施工现场拆迁及平整情况已具备开工条件。(2)施工用水、电施工电源、施工水源由施工单位自行解决。(3)场内外道路由投标单位据现场实际自行考虑。(4)其他：/。1.4按照《中华人民共和国招标投标法》、《房屋建筑和市政基础设施工程施工招标投标管理办法》及相关规定，上述工程已符合招标条件，现采用公开招标方式，择优选定施工单位。2、投标人资格要求2.1参加投标的施工单位必须具有独立法人资格和公路交通工程专业承包交通安全设施分项施工资质。2.2参加投标的项目经理必须具备叁级或叁级以上资质。3、投标费用投标人应承担其编制投标文件以及递交投标文件所涉及的一切费用。无论投标结果如何，招标人对上述费用不负任何责任。(二)招标文件4、招标文件的组成4.1招标文件包括下列内容：第一章：投标须知第二章：评标办法第三章：合同条款第四章：工程建设标准第五章：工程量清单第六章：投标文件格式第七章：图纸、技术资料及附件4.2除上述内容外，招标人以书面形式发出的对招标文件的澄清或修改内容，均为招标文件的组成部分，对招标人和投标人起约束作用。4.3投标人获取招标文件后，应仔细核查招标文件的所有内容，如有残缺等问题应在获取招标文件1日内向招标人提出。否则，由此引起的损失由投标人自己承担。投标人同时应认真审核招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险由投标人自行承担，同时该标书将被拒绝。5、招标文件的澄清5.1投标人在收到招标文件后，如有疑问需要澄清，应于2008年3月25.2投标人对招标人提供的招标文件所做出的推论、解释和结论，招标人概不负责。投标人由于对招标文件的任何推论和误解以及招标人对有关问题的口头解释所造成的后果，均由投标人自负。6、招标文件的修改6.1投标截止时间5天前，招标人可能会以补充通知的方式修改招标文件，补充通知将作为招标文件的组成部分，具有与招标文件同等效力。6.2补充通知报市招标办备案后，以书面形式发给各投标人、标底编制单位及其他有关部门。6.3为使投标人在编制投标文件时，将补充通知修改的内容考虑进去，招标人可以延长投标截止时间(延长时间在补充通知中写明)。(三)投标文件7、投标人应认真检查招标文件的内容是否齐全，如有遗漏应于1日内向招标人索取，否则责任自负。同时应阅读招标文件所有的内容，未按招标文件要求编制的投标文件将被拒绝。8、投标文件应包括下列8.1、8.2、8.3、8.4、8.6、8.8、8.9、8.10款内容：8.1法定代表人身份证明书；8.2授权委托书(如有授权，授权委托书须一式二份，一份放在技术标函中，另一份由委托人随身携带，在递交投标文件时一并交给招标人。如开标后发现两份授权委托书不一致的，则该投标文件不予参加评标，并当场退还给投标人)；8.3投标函；8.4报价说明、报价汇总表(含附表)、主要材料清单报价表；8.5主材、特材和其他需发包人供应的材料用量；8.6计划投入的主要施工机械设备表、主要施工人员表；8.7施工组织设计应包括⑴总体概述：工程组织总体设想、方案针对性及施工段划分；⑵工期进度计划和各阶段进度的保证措施；⑶各分部分项工程的施工方案及质量保证措施；⑷安全文明施工及环境保护措施；⑸项目管理班子的人员配备、素质及管理经验；⑹劳动力、机械设备和材料投入计划；⑺关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案；⑻雨季施工、已有设施、管线的加固、保护等特殊情况下的施工措施；⑼技术、新产品、新工艺、新材料应用（如有）；等等。8.8资格证明材料：(1)企业法人营业执照(2)企业资质证书(3)企业安全生产许可证(4)项目经理资质证书(5)项目经理安全生产考核合格证书或相关证明材料(6)近年来，企业及项目经理的工作业绩、获得的各种荣誉。9、招标文件提供的文件格式(第六章)投标人必须使用。但表式可以按同样格式进行扩展。10、投标文件正本须用不能擦去的墨水书写或打印，投标文件副本可以复印，其正、副本都应装订成册，并在封面上正确标明“正本”、“副本”字样。11、全套投标文件应无修改和行间插字。如有修改，须在修改处加盖投标人法定代表人或其代理人的印鉴。12、投标有效期投标文件自投标截止时间起至前附表投标须知规定的时间内有效。13、投标保证金13.1未中标单位的投标保证金在定标后三至五个工作日内予以退还(无息)。13.2投标人出现下列情况，经市招标办核实后，招标人有权取消其中标资格，并没收其投标保证金，给招标人造成损失超过投标保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿：(1)投标人在投标有效期内撤回其投标文件；(2)中标后不按招标文件中规定的时间要求到市招投标办公室交纳有关费用并领取中标通知书；(3)中标单位无正当理由拒绝签订合同。(4)有其他不正当行为的。14、踏勘现场14.1投标人自行踏勘现场，以便投标人获取有关编制投标文件和签署合同所涉及现场的资料并承担踏勘现场发生的自身费用。14.2招标人向投标人提供的有关现场的数据和资料，是招标人现有的能被投标人利用的资料，招标人对投标人作出的任何推论、理解和结论均不负责任。14.3经招标人允许，投标人可为踏勘目的进入招标人的项目现场，但投标人不得因此使招标人承担有关的责任和蒙受损失，投标人应承担踏勘现场的责任和风险。15、投标人应充分考虑标书制作过程中的数据变化因素，检查确认标书内容的正确完整和对招标文件的响应程度。(四)投标报价16、投标报价应包括招标文件所确定的招标范围内的全部内容，以及为完成上述内容所必须的附属工程、临时工程、材料、劳务及所需的全部费用。17、投标报价方式本工程项目采用固定综合单价报价。投标人报价时应充分考虑施工期间各类建材的市场风险、国家政策性风险系数以及因拆迁或其它原因导致的工期延误所造成的其他所有风险。本工程结算时综合单价不作调整。合同中综合单价因工程量变更需调整时，按下列办法确定：⑴招标人提供的工程量清单漏项或设计变更引起新的工程量清单项目，其相应综合单价由承包人按标底编制的原则提出，并依据中标价（扣除预留金和不可竞争费）相对标底价（扣除预留金和不可竞争费）的下浮率下浮，经监理工程师审核报发包人认可后作为结算的依据。计算新增综合单价时，无指导价的材料价格，结算时其指导价由承包人准备有关资料经监理机构初审、发包人审查后报**市建设工程造价管理处核准作为结算依据；由**市财政局、审计局、建设局及发包人参加并认可的经比质比价采购的材料价格不再下浮。⑵由于发包人提供的工程量清单的工程数量有误或设计变更引起工程量增减，执行原有的综合单价，并且其措施项目费用中相应的模板、脚手架、井点降水之类的工程量应作相应调整。⑶由于承包人遗漏招标文件指定的清单项目而引起的工程量增减，实施时，如果该工程量增加，则按零单价结算；如果该工程量减少，则按新增综合单价原则进行调减。工程结算总价为经监理机构审核通过报发包人认可的工程总价，最终结果以**市审计局审计审定数为准。18、投标报价的计价方法按照国家统一的工程量清单计价规范，配套使用江苏省建筑与装饰、安装、市政工程计价表(以下简称江苏省计价表)、费用计算规则和项目指引，由招标人(发包人)提供工程量数量，投标人(承包人)自主报价确定工程造价的计价方式。19、标底编制依据19.1《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2003），《江苏省市政工程计价表》（2004），取费按三类工程标准计取；19.2材料价格执行**市建设工程造价管理处发布的2008年第3期《造价信息》中的指导价；19.3设计文件、招标文件及标前答疑；19.4现行有关文件规定；19.5本工程招标人设预留金7万元，预留金主要用于可能产生的工程量变更和补充等。预留金待中标的施工单位进场摸清情况后，编制出实施方案及预算，并按《**市城建工程建设管理手册》履行报批程序后方可使用。20、投标报价编制要求20.1采用工程量清单计价方式，投标人不得采用总价让利或以总价百分比让利等办法进行投标报价；20.2须按各条道路的交通设施工程分别编制，然后汇总。20.3本工程不要求创建省、市级文明工地。20.4及时清理在施工过程中产生的杂土、垃圾，此部分费用列入报价中。20.5不可竞争费用项目及其费率见下表。费用项目费率工程定额测定费0.1%安全生产监督费0.06%劳动保险费1.0%现场安全文明施工措施费(基本费)1.0%现场安全文明施工措施费（现场考评费）0.6%税金3.441%预留金（万元）721、其他21.1本工程施工组织设计中若涉及交通组织问题（从施工开始至工程移交之前），请将各种交通组织措施（如现场施工围栏，各种临时标志牌、标线、交通值班、临时便道、便桥等）所有费用（除通告手续办理费用）列入措施项目清单计价表中。交通组织、管理、责任由中标单位负责，其费用列入标底、标函中。交通通告手续的办理由建设单位负责。21.2投标单位应充分考虑工程实施范围内外的单位、个人和其他可能出现的阻挠施工所发生的费用，以及因类似问题引起的工期延误所发生的费用，业主不再承担此类费用。21.4本工程有关涉及施工措施项目的工程量，由各投标单位自行考虑，措施项目工程量实行包干，且必须附有详细的计算书，如果投标单位没有附措施项目工程量的详细计算书的，则该投标人必须承诺放弃所有的措施费用，并在其总报价中予以扣除，否则评委会可否决该投标函。其余所有工程量以监理机构认可的计量单为准。(五)投标文件的密封和递交22、投标文件的密封与标志22.1投标人应准备肆份完整的投标文件，其中正本壹份，副本叁份，并标明“正本”或“副本”字样。22.2本工程采用含施工组织设计的价格单因素评标方法评标，投标文件分两册装订。第一册(技术标)应包括：（1）技术标函汇总表（表式附后）；（2）投标综合说明；（3）授权委托书(如果有)；（4）有关证明材料：企业资质证书副本、企业安全生产许可证、标函中安排到的主要施工管理人员（五大员）的资质证书及技术职务任职资格证书、其他有关工程业绩证明材料；（5）施工组织设计，内容应包括项目组织机构、主要的施工方法、技术措施、质量保证体系及措施、工期进度计划及保证措施、确切详细的材料供应计划、交通组织、文明施工、安全施工保证措施、其他必须说明的事项；（6）技术标中应列出所使用设备的厂家、型号和技术参数。注：技术标中不得出现投标报价。第二册(商务标)为技术标以外的所有投标文件。投标文件的第一册(技术标)和第二册(商务标)应分别密封，并在封袋上标明“技术标”或“商务标”，同时还要写明招标人名称、工程名称及投标人名称。22.3所有投标文件都必须在封袋骑缝处以显著标志密封。22.4投标人未按上述规定提交投标文件，其投标文件将被拒绝，并原封退还给投标人。22.5投标文件正、副本不一致时，以正本为准。23、投标文件的递交投标人须在前附表中第14项规定的投标文件递交截止时间之前由法定代表人或其授权委托人（须携带授权委托书原件）亲自将投标文件递交给招标人。逾期送达的或者非法定代表人或其授权委托人本人递交投标文件的，其投标文件将被拒绝，并原封退还给投标人。24、投标文件的修改与撤回投标截止时间之前，投标人可对所递交的投标文件进行修改或撤回，但所递交的修改或撤回通知必须按招标文件的规定进行编制、密封、标志(在包封上标明“修改”或“撤回”字样，并注明修改或撤回的时间)和递交。投标截止时间之后，投标人不得修改或撤回投标文件。(六)开标、评标和定标25、本工程评标、定标办法采用下列第25.2种方式25.1价格单因素评标办法25.2含施工组织设计的价格单因素评标方法25.3综合计分评标办法评标方法的具体做法参见第二章。本工程设最高限价，并在投标截止日三天之前（含三天）将最高限价公布给所有投标人。26、招标人按本须知前附表第15项规定的时间、地点公开开标。开标会由招标人主持，由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况，也可以由招标人委托的公证机构检查并公证。经确认无误后，当众启封投标文件及修改文件，公布投标文件的主要内容。本工程采用工程量清单计价规范计价方式。27、评标委员会应当审查每一投标文件是否对招标文件提出的所有实质性要求和条件作出响应。未能实质进行响应的投标，应作废标处理。28、凡投标文件有下列情况之一的，属于重大偏差，视同未能对招标文件作出实质性响应，按废标处理。28.1投标文件中的投标函未加盖投标人的公章及企业法定代表人印章的，或者企业法定代表人委托代理人没有合法、有效的委托书（原件）及委托代理人印章的；28.2未按招标文件规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；28.3投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效，按招标文件规定提交备选投标方案的除外；28.4投标人名称或组织结构与资格预审时不一致的；28.5除在投标文件截止时间前经招标人书面同意外，项目经理与资格预审时不一致的；28.6投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的；28.7投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限；28.8明显不符合技术规范、技术标准的要求；28.9投标报价超过招标文件规定的最高限价的；28.10不同投标人的投标文件出现了评标委员会认为不应当雷同的情况；28.11改变招标文件提供的工程量清单中的项目特征、计量单位、工程数量的；28.12改变招标文件规定的暂定工程量、暂定价格、预留金或不可竞争费用的；28.13投标文件提出了不能满足招标文件要求或招标人不能接受的工程验收、计量、价款结算支付办法；28.14以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的；28.15经评标委员会认定投标人的投标报价低于成本价的。29、评标、定标工作在市招投标办的监督下由招标人组织进行。30、投标文件的澄清在评标过程中，评标委员会认为需要，在市招标办经办人员在场的情况下，可以书面形式要求投标人对投标文件中的有关问题进行澄清或提供补充说明及有关资料，投标人应作出书面答复。书面答复中不得有变更价格、工期、自报质量等级等实质性内容。书面答复须经投标人法定代表人或经其授权的委托代理人的签字或加盖印鉴，签字或加盖印鉴的书面答复将被视为投标文件的组成部分。投标截止日后，投标人对投标报价或其他实质性内容修正的函件和增加的任何优惠条件，一律不得作为评标、定标的依据。31、投标文件如果遗漏招标文件指定的清单项目，视为该项目单价已含在其他子目项内，不作调整。32、评标委员会在对实质性响应招标文件要求的投标进行报价评估时，除招标文件另有约定外，应当按下列原则进行修正：(一)投标文件中的大写金额与小写金额不一致，以大写金额为准；(二)总价金额与单价不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除外；(三)对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。33、投标报价可以四舍五入到“元”。34、在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，投标人对招标人和评标组织成员施加影响的任何行为，都将导致取消其中标资格。(七)授予合同35、中标人必须在中标后两天内到建设单位领取中标通知书，并到市招标投标办公室缴纳有关费用，凭中标通知书与建设单位签订工程施工承发包合同。36、建设单位和中标人应当自中标通知书发出之日起10日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。建设单位和中标人不得再订立背离合同实质性内容的其他协议。37、定标后，中标人的资格预审保证金自动转为履约保证金。

第二章评标办法含施工组织设计的价格单因素评标办法第一条：本工程采用含施工组织设计的造价单因素评标法进行评标。技术标评审通过后，商务标评定中排名第一的投标单位为中标单位。如有并列第一，则通过抽签方式确定中标单位。第二条：首先评审技术标函。技术标函根据以下几方面进行评审：1．施工组织设计内容齐全，所用施工方法等正确，满足招标文件对施工的各项要求的；2．满足招标文件中的质量等级要求及有规定数额的质量履约保证金的；3．满足招标文件中的工期要求及有规定数额的工期履约保证金的；4．满足招标文件中的结算资料要求及有规定数额的结算资料履约保证金的；5．技术标中未出现投标报价的。满足上述要求的技术标函为合格标函，可评审通过。技术标评审通过率在60%以上（含60%）的，则该技术标为通过。第三条：对通过技术标评审的商务标函进行评审。本工程造价以一次性报价为准。按从低到高的顺序确定商务标函的排名次序，最低价中标。

第三章建设工程施工合同第一节协议书发包人(全称)：承包人(全称)：依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。1、工程概况工程名称：08年交通设施整治(第一批)工程地点：市区部分道路工程内容：交通设施工程。群体工程应附承包人承揽工程项目一览表(附件1)工程立项批准文号：资金来源：城建资金2、工程承包范围承包范围：新增交通标志牌、原有标志牌的更新。3、合同工期：开工日期：2008年3月30日竣工日期：2008年月日合同工期总日历天数天。4、质量标准工程质量标准：。5、合同价款金额(大写)：（币种，金额，单位）（小写）6、组成合同的文件6.1组成本合同的文件包括：（1）、本合同协议书（2）、中标通知书（3）、投标书及其附件（4）、本合同专用条款（5）、本合同通用条款（6）、标准、规范及有关技术文件（7）、图纸（8）、工程量清单（9）、工程报价单6.2双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。7、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。8、承包人向发包人承诺按照合同的约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。9、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。10、合同生效合同订立时间：2008年月_____日合同订立地点：本合同双方约定：经双方代表签字并加盖公章后生效。发包人：(公章)承包人：(公章)地址：地址：法定代表人：（签字）法定代表人：（签字）业主代表：委托代表人：电话：电话：传真：传真：开户银行：开户银行：账号：账号 邮政编码：邮政编码：**市建设局审查意见：经办人：审查机关（章）：年月日

第二节通用条款(略)具体详见(GF-1999-0201)

第三节专用条款一、词语定义及合同文件2、合同文件及解释顺序合同文件组成及解释顺序：1.本合同协议书；2.中标通知书；3.工程量清单；4.本合同专用条款；5.本合同通用条款；6.标准、规范及有关技术文件；7.图纸；8.投标书及其附件。3、语言文字和适用法律、标准及规范3.1本合同除使用汉语外，还使用/语言文字。3.2适用法律和法规需要明示的法律、行政法规：《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》、《建设工程质量管理条例》、《建设工程安全生产管理条例》、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》等。3.3适用标准、规范本工程应按以下规范与标准执行（包括并不限于）。当标准互相矛盾时，以最新和最严格的为准。《工程建设标准强制性条文》、《道路交通标志和标线》（GB5768-1999）、《低压电器装置规程》、现行的相关行业标准及设计要求。发包人提供标准、规范的时间：发包人不提供，承包人自备。国内没有相应标准、规范时的约定：/。4、图纸4.1发包人向承包人提供图纸日期和套数：2008年3发包人对图纸的保密要求：/。使用国外图纸的要求及费用承担：/。二、双方一般权利和义务5、工程师5.2监理单位委派的工程师姓名：职务：发包人委托的职权：需要取得发包人批准才能行使的职权：

5.3发包人派驻的工程师姓名：职务：职权：5.6不实行监理的，工程师的职权：/7、项目经理

姓名：职务：8、发包人工作8.1发包人应按约定的时间和要求完成以下工作：(1)施工场地具备施工条件的要求及完成的时间：已具备。(2)将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地的时间、地点和供应要求：自行解决。(3)施工场地与公共道路的通道开通时间和要求：已开通。(4)工程地质和地下管线资料的提供时间：3月31日前。(5)由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间：。(6)水准点与座标控制点交验要求：工程开工前，由设计单位在现场交给承包人，承包人复核后交监理机构确认。(7)图纸会审和设计交底时间：开工前完成。(8)协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护工作：现场已明了的地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木由承包人负责保护，暂不明的地下管线或构筑物情况，如施工中遇到，协商解决。(9)双方约定发包人应做的其他工作：/。8.2发包人委托承包人办理的工作：/。9、承包人工作9.1承包人应按约定时间和要求，完成以下工作：(1)需由设计资质等级和业务范围允许的承包人完成的设计文件提交时间：/。(2)应提供计划、报表的名称及完成时间：每周四下午5:00前提供下周计划及本周完成情况统计报表，每月20日提供下月工程进度计划、当月完成工程量计量表、当月工程变更价款报告汇总、当月完成工程量的价款汇总（均一式四份）给监理机构。(3)承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：承包人必须在施工现场入口处、施工起重机械、临时用电设施、脚手架、出入通道口、孔洞口、桥梁口、基坑边沿等危险部位，设置明显的安全警示标志。安全警示标志必须符合国家标准。如发生安全事故，责任概由承包人承担。(4)向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求：/。(5)需承包人办理的有关施工场地交通、环卫环保和施工噪音管理等手续：施工场地交通、环卫、施工噪音管理、安全监督等手续由承包人负责到有关部门办理。(6)已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：对已完工程成品正式移交接管单位前，由承包人负责保护、保洁，费用自理。(7)施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护要求及费用承担：碰到地下管线及邻近建筑物、古树名木等，要求承包人严格按有关部门的要求采取措施进行保护,费用由监理机构签证并报发包人核准后支付给承包人，如发生损坏，所有损失由承包人承担。(8)施工场地清洁卫生的要求：施工现场材料堆放要整齐，并有遮盖，不得扬尘，机械停放有序，符合清洁卫生要求。(9)双方约定承包人应做的其他工作：承包人施工现场应设置有关标语、标牌，做好安全文明施工工作，树立企业形象，主动接受社会监督。三、施工组织设计和工期10、进度计划10.1承包人提供施工组织设计（施工方案）和进度计划的时间：承包人在开工后10天内提供本工程施工组织设计和工程总进度计划，重要部位的施工方案在分项工程开工前3天提供；每月的20日提供下月进度计划。工程师确认的时间：收到施工组织设计或方案3天内予以审核并确认。10.2群体工程中有关进度计划的要求：/。13、工期延误13.1双方约定工期顺延的其他情况：/。四、质量与验收17、隐蔽工程和中间验收17.1双方约定中间验收部位：按本合同专用条款3.3条所列的规范、标准和要求进行隐蔽工程的验收。19、工程试车19.5试车费用的承担：/。五、安全施工承包人应严格按《建设工程安全生产管理条例》等法律法规采取安全措施组织施工，如发生事故，责任概由承包人承担。承包人对施工现场的安全生产负总责。承包人在工地现场必须配备专职安全员，安全员应当经建设局或者其他有关部门考核合格后方可任职。承包人施工组织设计中必须编制专项安全技术措施和施工现场临时用电方案，对下列达到一定规模的危险性较大的分部分项工程编制专项施工方案，并附具安全验算结果，经施工单位技术负责人、总监理工程师审核签字后实施，由专职安全员进行现场监督：基坑支护与降水工程；土方开挖工程；模板工程；起重吊装工程；脚手架工程；拆除、爆破工程；国务院建设行政主管部门或者其他有关部门规定的其他危险性较大的工程。工程施工前，承包人负责项目管理的技术人员应当对有关安全施工的技术要求向施工作业班组、作业人员作出书面交底及详细说明，并由双方签字确认。承包人使用的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件，应当具有生产（制造）许可证、产品合格证，并在进入施工现场前进行查验，经监理工程师审查签字确认后方可使用。特种作业人员，必须按照国家有关规定经过专门的安全作业培训，并取得特种作业操作资格证书后，方可上岗作业。承包人对因建设工程施工可能造成损害的毗邻建筑物、构筑物和地下管线等，应当采取专项防护措施。承包人应当遵守有关环境保护法律、法规的规定，在施工现场采取措施，防止或者减少粉尘、废气、废水、固体废物、噪声、振动和施工照明对人和环境的危害和污染。承包人应当在施工现场建立消防安全责任制度，确定消防安全责任人，制定用火、用电、使用易燃易爆材料等各项消防安全管理制度和操作规程，设置消防通道、消防水源，配备消防设施和灭火器材，并在施工现场入口处设置明显标志。六、合同价款与支付23、合同价款及调整23.2本合同价款采用（1）方式确定。采用固定综合单价合同，合同价款中包括的风险范围：施工期间的政策性调整、市场风险以及因拆迁或其它原因导致的工期延误所造成的其他所有风险。风险费用的计算方法：投标时，投标人应将各方面的风险因素一并考虑后进行报价。风险范围以外合同价款调整范围及方法：工程结算时，结算工程量由监理机构根据设计图纸及现场情况计量。承包人投标时的工程量清单综合单价不予调整。因设计变更、补充或监理机构签证而引起的工程价款的变更，在工程结算时按以下原则调整：①发包人提供的工程量清单漏项或设计变更引起新的工程量清单项目，其相应综合单价由承包人按标底编制的原则提出，并依据中标价（扣除预留金和不可竞争费）相对标底价（扣除预留金和不可竞争费）的下浮率下浮，经监理工程师审核报发包人认可后作为结算的依据；计算新增综合单价时，无指导价的材料价格，结算时其指导价由承包人准备有关资料经监理机构初审、发包人审查后报**市建设工程造价管理处核准作为结算依据；由**市财政局、审计局、建设局及发包人参加并认可的经比质比价采购的材料价格不再下浮。②由于发包人提供的工程量清单的工程数量有误或设计变更引起工程量增减，执行原有的综合单价，并且其措施项目费用中相应的模板、脚手架、井点降水之类的工程量应作相应调整。③由于承包人遗漏招标文件指定的清单项目而引起的工程量增减，实施时，如果该工程量增加，则按零单价结算；如果该工程量减少，则按新增综合单价原则进行调减。④承包人应在工程设计变更或工程量签证确定后14天内，提出变更工程价款的报告，经监理机构审批后调整合同价款。否则，视为该工程变更不涉及合同价款的变更。（2）采用可调价格合同，合同价款调整方法：/（3）采用成本加酬金合同，有关成本和酬金的约定：/23.3双方约定合同价款的其他调整因素：非承包人原因造成的窝工、返工现象。24、工程预付款发包人向承包人预付工程款的时间和金额或占合同价款总额的比例：/。扣回工程款的时间、比例：/25、工程量确认25.1承包人向工程师提交已完工程量报告的时间：每周星期四，每月20日。26、工程款(进度款)支付双方约定的工程款(进度款)支付的方式和时间：工程开工，工程完成30%后，支付该工程合同价（除预留金）的20%，工程完成50%后，支付至该工程合同价（除预留金）的40%，工程经发包人和交巡警支队等单位共同验收通过、结算经监理机构审核后付款至合同价款的80%（除预留金）（如实际完成工作量低于合同价时，则付至实际完成工作量的80%），工程最终造价以**市审计局审计审定数为准，余款待决算审计报告完成并发出后结清（留合同价的5%作保修金，保修期限为二十四个月，保修金的使用按国家有关规定执行）。每次付款前，由承包人按建设局文件规定，填写资金拨付申请报表交发包人汇总向建设局上报，待建设局拨款到发包人账户后付款。按规定付款后民工工资概与建设单位无关。七、材料设备供应27、发包人供应材料设备27.1承包人应编制材料供应计划。合同生效后一般材料承包人应提前15天向发包人按实提交所需材料品种、数量、型号、规格、质量等级，如有误差造成的损失由承包人承担。27.4发包人供应的材料设备与一览表不符时，双方约定发包人承担责任如下：材料设备单价与一览表不符：/。材料设备的品种、规格、型号、质量等级与一览表不符：/。承包人可代为调剂串换的材料：/。到货地点与一览表不符：/。供应数量与一览表不符：/。到货时间与一览表不符：/。27.6发包人供应材料设备的结算方法：/。28、承包人采购材料设备28.1承包人采购材料设备的结算方法：本工程建设所需的所有材料均由承包人在符合有关标准、确保质量合格的前提下自行采购，信号灯须符合GB14887-2003技术标准，道路交通信号控制机须符合GA47-2002技术标准，承包人所购的交通智能联网信号机必须与交警支队现有的交通信号控制中心系统相兼容，若承包人施工时所购的交通智能联网信号机无法实现兼容，或交通智能联网信号机的所有应有的功能无法全部实现，致使交警部门接管困难的，将均被认为是不符要求的产品，承包人使用不符要求的产品，发包人将不支付一切费用，所有责任和损失由承包人自行承担。八、工程变更1．工程设计变更、补充按照《**市城建工程建设管理手册》规定执行；2．监理机构根据工程的特殊情况在书面报发包人同意后可进行有关必要的签证工程量，以监理机构签证意见为准；3．承包人在施工中提出合理化建议等涉及到设计变更的，应先征得监理机构及发包人的同意。九、竣工验收与结算1．承包人应在工程通过监理预验收后28日内向监理机构递交符合要求的竣工结算报告及完整的结算资料4套，监理机构收到承包人符合要求的结算资料28天内进行核实。2.工程具备竣工验收条件后，承包人应按《建设工程文件归档整理规范》（GB/T50328-2001）及建设部建城[2002]221号文关于《市政基础设施工程施工技术文件管理规定》的要求，向发包人提供4套完整并符合要求的竣工资料和工程竣工报告，工程竣工报告应经过总监理工程师审核认可。32、竣工验收32.1承包人提供竣工图的约定：工程具备竣工验收条件后，承包人向发包人提供经监理机构审查通过的4套完整并符合要求的竣工资料和竣工验收报告。32.6中间交工工程的范围和竣工时间：/。十、违约、索赔和争议35、违约35.1本合同中关于发包人违约的具体责任如下：本合同通用条款第24条约定发包人违约应承担的违约责任：/。本合同通用条款第26.4款约定发包人违约应承担的违约责任：/。本合同通用条款第33.3款约定发包人违约应承担的违约责任：/。双方约定的发包人其他违约责任：/。35.2本合同中关于承包人违约的具体责任如下：本合同通用条款第14.2款约定承包人违约承担的违约责任：因承包人原因不能按协议书约定的竣工日期竣工的，工期每延误一天，罚合同价的万分之五，另外工期履约保证金不予退回。本合同通用条款第15.1款约定承包人违约应承担的违约责任：因承包人原因工程质量达不到合格的，除责令返工达到合格、没收质量履约保证金外，并处以结算总价5%的罚款。

双方约定的承包人其他违约责任：①因承包人自身的原因，未能兑现其投标时承诺条件或工程质量较差，或其工期进度严重脱节时，发包人报市建设局同意后有权终止合同，并且，已完成的合格产品有效工程量只按50%计量结算。②承包人应在预验收后28日内向监理机构提交符合要求的完整的竣工结算资料,如不能按期完成，除限期完成外，竣工结算资料履约保证金不予退回。37、争议37.1双方约定，在履行合同过程中产生争议时：(1)请市建设局或监理机构调解；(2)当采取第（1）种方式不能解决时，双方约定向**仲裁委员会申请仲裁或向/人民法院提起诉讼。十一、其他38、工程分包38.1本工程发包人同意承包人分包的工程：/分包施工单位为：/

39、不可抗力39.1双方关于不可抗力的约定：/40、保险40.6本工程双方约定投保内容如下：发包人投保内容：/发包人委托承包人办理的保险事项：/承包人投保内容：本合同项目在整个施工期内(包括缺陷责任期)，所发生的毁损、灭失责任由乙方承担。41、担保41.3本工程双方约定担保事项如下：(1)发包人向承包人提供履约担保，担保方式为：/；担保合同作为本合同附件。(2)承包人向发包人提供履约担保，担保方式为：/；担保合同作为本合同附件。双方约定的其他担保事项：/。46、合同份数46.1双方约定合同副本份数：正本贰份，副本拾贰份。47、补充条款47.1承包人承诺设立质量履约保证金叁万元,工期履约保证金壹万元，竣工结算履约保证金壹万元。47.2本工程不得转包和违法分包，否则一经发现，取消承包人的施工资格，已完工程量不予结算。47.3承包人承诺投标书中的项目经理保证不更换。若要更换，必须经发包人批准。47.4承包人承诺：对施工过程中遇到的、征地拆迁以外的其他所有前期问题，均由承包人自行解决，费用已包含在承包人的投标总价中。47.5承包人承诺做到交通组织有序，文明施工达标。47.6由于承包人原因而引起的监理人所增加的额外工作报酬和附加工作报酬,由发包人从承包人应得的工程款中扣下支付给监理人。47.7本工程不设工期提前奖。47.8承包人承诺：及时清理在施工过程中产生的杂土、垃圾，费用已包含在承包人的投标总价中。47.8承包人承诺在本工程施工过程中，保证做到文明、安全施工，并遵守**市建筑安全生产监督站关于印发《**市区市政工程施工现场安全检查评分暂行标准》的通知（通建安监[2004]12号）。如果本工程施工工地在发包人组织的市政工程安全文明工地检查评比中，被评为不合格工地的，按每有一次罚款1万元处理；如被通报批评的，每被通报批评一次，视严重程度最多罚合同价的2%，累计被通报批评三次的，发包人报建设局同意后有权终止合同，所有损失由承包人承担。47.9承包人在施工过程中，不论以何种形式被检查发现偷工减料、以次充好或工程存在严重质量问题的，每发现一次扣罚合同价款的1%，不足2万元的按2万元扣罚。47.10在上述47.9和47.10条规定中，承包人每发生一次，视其严重程度，记录为灰点或不良记录，三次灰点记录作为一次不良记录。每有一次不良记录，限制其参与发包人组织的城建工程投标一年以上，直至永久限制。

附件1：承包人承担工程项目一览表单位工程名称建设规模工程造价（万元）开工日期竣工日期附件2：发包人供应材料设备一览表序号材料设备品种规格型号单位数量单价（元）质量等级供应时间送达地点备注第四节工程质量保修书发包人（全称）：**市城市建设工程管理中心承包人（全称）：为保证08年交通设施整治(第一批)（工程名称）在合理使用期限内正常使用，发包人承包人协商一致签订工程质量保修书。承包人在质量保修期内按照有关管理规定及双方约定承担工程质量保修责任。一、工程质量保修范围和内容质量保修范围包括房屋建筑的地基基础工程、主体结构工程、屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，以及电气管线、给排水管道、设备安装工程，供热、供冷系统工程等项目。其它质量保修内容双方约定如下：本次工程实施的交通设施。二、质量保修期质量保修期从工程实际竣工之日算起。分单项竣工验收的工程，按单项工程分别计算质量保修期。承包人必须按照《建设工程质量管理条例》规定对质量保修范围的工程内容实行保修。其它质量保修内容的保修期限可自行约定。质量保修期限按《建设工程质量管理条例》规定：基础设施工程的地基基础工程和主体结构工程，最低保修期为设计文件规定的该工程的合理使用年限。除此之外的其它工程质量保修期为二十四个月。三、质量保修责任1、属于保修范围和内容的项目，承包人应在接到修理通知之日后7天内派人修理。承包人不在约定期限内派人修理，发包人可委托其他人员修理，保修费用从质量保修金内扣除。2、发生须紧急抢修事故（如上水跑水、暖气漏水漏气、燃气漏气等），承包人接到事故通知后，应立即到达事故现场抢修，非承包人施工质量引起的事故，抢修费用由发包人承担。3、在国家规定的工程合理使用期限内，承包人确保地基基础工程和主体结构的质量，因承包人原因使工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的，承包人应承担损害赔偿责任。4、除地基基础工程、主体结构工程外，承包人对质量保修范围的项目和内容应当履行保修义务外，还应在工程款中预留保修金。5、本工程约定的保修金比例为5%。金额为整（大写）(元)，利率为0%。6、本工程质量保修金若是按保修工程项目单项确定的，当事人双方请自行约定相应的保修金比例、金额、利率：/。7、发包人在质量保修期满后14天内，将剩余保修金和利息返还承包人。四、其他/。本工程质量保修书作为施工合同附件，由施工合同发包人承包人双方共同签署。发包人（公章）：承包人（公章）法定代表人（签字）：法定代表人（签字）：2008年月日

第四章工程建设标准一、工程采用的计价规范1、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2003）；2、《江苏省市政工程计价表》（2004）；3、现行有关文件规定。二、本工程采用的技术规范本工程应按以下规范与标准执行（包括并不限于）。当标准互相矛盾时，以最新和最严格的为准。《工程建设标准强制性条文》、《道路交通标志和标线》（GB5768-1999）、《低压电器装置规程》、现行的相关行业标准及设计要求。三、本工程对施工工艺的特殊要求/

第五章工程量清单工程量清单的组成封面填表须知总说明分部分项工程量清单措施项目清单其他项目清单零星工作项目表(具体内容另附）第六章投标文件格式

（封面）工程施工投标文件投标人(盖章)：法定代表人或委托代理人(签字或盖章)：日期：年月日

一、法定代表人身份证明书单位名称：单位性质：地址：成立时间：年月日经营期限：姓名：性别：年龄：职务：系：(投标人单位名称)的法定代表人。特此证明投标人(盖法人章)：日期：年月日

二、授权委托书本授权委托书声明：我(姓名)系(投标人名称)的法定代表人，现授权委托(单位名称)(姓名)为我单位的合法代理人，以本公司的名义参加(招标人名称)的工程投标。代理人所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予承认。代理人无转委权，特此委托。代理人(签字)：性别：年龄：身份证号码：职务：投标人(盖法人章)：法定代表人(签字)：授权日期：年月日

三、技术标函汇总表08年交通设施整治(第一批)技术标函汇总表序号项目内容备注1施工组织设计1、项目经理：2、施工组织：请注明材料页次2质量填写承诺的工程质量等级及履约保证3工期填写承诺的工期及履约保证4竣工结算填写承诺时间及履约保证填表人：(章)法定代表人：(章)投标单位：(章)

四、投标函：(一)根据已收到的工程的招标文件，我单位将遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定并根据工程招标文件的规定，经考察现场和研究招标文件后，愿以人民币(大写)总价，按招标文件的要求承包本次招标范围内的全部工程。(二)贵单位的招标文件、中标通知书和本投标文件将构成约束我们双方的合同。投标人(盖法人章)：法定代表人或代理人(签字或盖章)：日期：年月日

五、工程量清单计价格式工程量清单计价格式应由下列内容组成1、封面2、投标总价3、工程项目总价表4、单项工程费汇总表5、单位工程费汇总表6、分部分项工程量清单计价表7、措施项目清单计价表8、其他项目清单计价表9、零星工作项目计价表10、分部分项工程量清单综合单价分析表11、措施项目费分析表12、主要人工机械材料设备价格表(乙供)

附表1封面工程工程量清单报价表投标人：(单位签字盖章)法人代表人：(签字盖章)造价工程师及注册证号: