农村自建房屋施工合同协议

PAGEPAGE1农村自建房屋施工合同协议甲方（委托方）：________身份证号：________住址：________乙方（施工方）：________身份证号：________住址：________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方施工农村自建房屋事宜，达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：________2.工程地点：________3.工程内容：________4.工程面积：________5.工程期限：自____年__月__日起至____年__月__日止。二、工程造价1.工程总造价为人民币（大写）：____佰____拾____万____仟____佰____拾____元整（小写）：￥____元。2.付款方式：按工程进度分期支付，具体支付方式如下：a)工程开工前，甲方支付乙方合同总价的30%作为预付款，即￥____元；b)工程施工过程中，甲方根据实际工程进度支付乙方合同总价的____%，即￥____元；c)工程竣工后，甲方支付乙方合同总价的____%，即￥____元；d)工程验收合格并交付使用后，甲方支付乙方合同总价的____%，即￥____元。三、施工质量及验收1.乙方应按照甲方提供的施工图纸、设计要求及国家相关标准进行施工。2.乙方应保证施工质量，如施工过程中出现质量问题，乙方应无条件进行整改，直至达到甲方满意。3.工程竣工后，甲乙双方应共同进行验收。验收合格后，双方签署验收报告。四、工期延误1.如因乙方原因导致工期延误，乙方应承担违约责任，并向甲方支付违约金，违约金计算方式为：每日按合同总价的____%计算。2.如因甲方原因导致工期延误，乙方不承担违约责任。五、合同解除1.双方协商一致，可以解除本合同。2.如一方违约，另一方有权解除本合同，并要求违约方承担违约责任。六、争议解决1.本合同在履行过程中，如发生纠纷，双方应友好协商解决。2.如协商无果，任何一方均有权向工程所在地人民法院提起诉讼。七、其他约定1.本合同一式两份，甲乙双方各执一份。2.本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。甲方（委托方）：________乙方（施工方）：________签订日期：____年__月__日2024带目录带附件详细版-农村自建房屋施工合同协议目录一、合同双方基本信息二、工程概况三、工程造价与支付方式四、施工质量及验收五、工期延误六、合同解除七、争议解决八、其他约定九、附件正文一、合同双方基本信息甲方（委托方）：________身份证号：________住址：________乙方（施工方）：________身份证号：________住址：________二、工程概况1.工程名称：________2.工程地点：________3.工程内容：________4.工程面积：________5.工程期限：自____年__月__日起至____年__月__日止。三、工程造价与支付方式1.工程总造价为人民币（大写）：____佰____拾____万____仟____佰____拾____元整（小写）：￥____元。2.付款方式：按工程进度分期支付，具体支付方式如下：a)工程开工前，甲方支付乙方合同总价的30%作为预付款，即￥____元；b)工程施工过程中，甲方根据实际工程进度支付乙方合同总价的____%，即￥____元；c)工程竣工后，甲方支付乙方合同总价的____%，即￥____元；d)工程验收合格并交付使用后，甲方支付乙方合同总价的____%，即￥____元。四、施工质量及验收1.乙方应按照甲方提供的施工图纸、设计要求及国家相关标准进行施工。2.乙方应保证施工质量，如施工过程中出现质量问题，乙方应无条件进行整改，直至达到甲方满意。3.工程竣工后，甲乙双方应共同进行验收。验收合格后，双方签署验收报告。五、工期延误1.如因乙方原因导致工期延误，乙方应承担违约责任，并向甲方支付违约金，违约金计算方式为：每日按合同总价的____%计算。2.如因甲方原因导致工期延误，乙方不承担违约责任。六、合同解除1.双方协商一致，可以解除本合同。2.如一方违约，另一方有权解除本合同，并要求违约方承担违约责任。七、争议解决1.本合同在履行过程中，如发生纠纷，双方应友好协商解决。2.如协商无果，任何一方均有权向工程所在地人民法院提起诉讼。八、其他约定1.本合同一式两份，甲乙双方各执一份。2.本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。九、附件1.施工图纸2.设计要求3.工程预算明细甲方（委托方）：________乙方（施工方）：________签订日期：____年__月__日附件列表：1.施工图纸2.设计要求3.工程预算明细法律名词及解释：1.合同法：指规范合同订立的法律法规，包括合同的成立、效力、履行、变更和解除等。2.违约责任：指合同当事人违反合同义务所应承担的责任。3.争议解决：指合同当事人在合同履行过程中发生纠纷时，通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式解决纠纷。4.工程验收：指合同当事人在工程竣工后，共同对工程质量、功能等进行检查、确认，以确定工程是否符合合同约定。实际执行过程中可能遇到的问题及解决办法：1.工期延误：可能因天气、材料供应等原因导致。解决办法：合同中明确工期延误的责任和违约金的计算方式，确保双方权益。2.质量问题：施工过程中可能出现质量问题。解决办法：合同中明确质量标准和验收流程，确保施工质量符合要求。3.支付纠纷：可能因支付进度、金额等问题产生纠纷。解决办法：合同中明确支付方式和时间，确保双方按照约定履行。4.合同变更：可能因设计方案、工程量等因素发生变化。解决办法：合同中约定变更条款，明确变更程序和费用承担。5.争议解决：合同履行过程中可能产生纠纷。解决办法：合同中明确争议