一级造价师之建设工程计价题库综合试卷A卷附答案

一级造价师之建设工程计价题库综合试卷A卷附答案

单选题（共60题）1、关于工程招标的性质，下列说法中正确的是()。A.招标是要约邀请B.投标是承诺C.招标公告是要约邀请D.中标通知书是承诺【答案】D2、在拟定常规的施工组织设计时需注意问题，下列说法正确的是（）。A.拟定施工总方案需要考虑施工步骤B.拟定施工总方案不需要对关键工艺作原则性的规定C.估算整体工程量仅对主要项目加以估算D.计算人、材、机资源需要量时，通常不需要考虑节假日、气候等的影响【答案】C3、下列有关合同价款的规定和内容描述错误的是（）。A.招标人和中标人应当在投标有效期内并在自中标通知书发出之日起30天内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同B.中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格C.招标人与中标人签订合同后3个工作日内，应当向中标人和未中标人的投标人退还投标保证金及银行同期存款利息D.实行工程量清单计价的建筑工程，鼓励发承包双方采用单价方式确定合同价款【答案】C4、关于工程造价咨询人从事工程造价鉴定工作，下列做法中正确的是（）。A.不需收集施工过程中的施工组织、质量、工期等资料B.可以安排经验丰富的造价员独立承担鉴定工作C.应收集鉴定项目同时期、同类型工程的技术经济指标D.工程造价鉴定书中可不对鉴定过程中使用的技术手段进行描述【答案】C5、下列关于不可抗力事件造成的工期延误及损失处理，说法正确的是（）。A.工期顺延，承包人承担与工程施工有关的损失B.工期顺延，第三方人员伤亡和财产损失按一定的比例由发包人和承包人共同分担C.工期顺延，各自的损失各自承担，工程的损失由发包人承担D.工期顺延，人员伤亡的损失由发包人承担【答案】C6、（2021年真题）对进口设备计算进口环节增值税时，作为计税基数的组成计税价格是（）。A.到岸价＋消费税B.到岸价＋关税C.关税完税价格＋消费税D.关税完税价格＋关税＋消费税【答案】D7、为某种建筑物或构筑物编制，且在指标中需对工程结构形式做介绍的概算指标是（）。A.综合概算指标B.单项概算指标C.单位概算指标D.建设项目概算指标【答案】B8、下列关于建筑设计评价的说法中，错误的是()。A.建筑物周长与建筑面积之比越高越经济B.厂房展开面积主要用于确定多层厂房的经济层数C.厂房有效面积与建筑面积之比主要用来评价柱网布置的合理性D.工程全寿命成本用于评价建筑物功能水平的合理性【答案】A9、关于工程计量的方法，下列说法正确的是()。A.按照合同文件中规定的工程量予以计量B.不符合合同文件要求的工程不予计量C.单价合同工程量必须按现行定额规定的工程量计算规则计量D.总价合同各项目的工程量是予以计量的最终工程量【答案】B10、下列关于联合体投标的说法，正确的是（）。A.联合体参加资格预审并通过的，其组成的任何变化都必须在开标之日前征得招标人的同意B.联合体各方签订共同投标协议后，牵头人不能再参加其他项目投标，但其成员可以参加其他联合体在同一项目中的投标C.联合体中的各方可以以自己的名义提交投标保证金D.由不同专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级【答案】C11、当建设项目只有一个单项工程时，应采用二级预算编制形式，二级预算编制形式由（）组成。A.单项工程综合预算和单位工程预算B.建设项目总预算和单项工程综合预算C.建筑工程预算和安装工程预算D.建设项目总预算和单位工程预算【答案】D12、某市区总承包单位获得发包人支付的某工程施工的全部价款收入1000万元，其中包括自己施工的建筑安装工程费800万元，合同约定需支付给专业分包方的工程结算款100万元，由总承包单位采购的需安装的设备价款100万元，则该总承包单位为此需缴纳的营业税为（）万元。A.31.5B.30.69C.27D.28.98【答案】C13、己知某施工机械采购原值为5万元，寿命期内检修次数为3次，检修间隔台班为400台班，机械的残值率为5%，则该台施工机械的台班折旧费为（）元/台班。A.29.69B.31.25C.39.58D.41.67【答案】A14、在国外建筑安装工程费用中，属于开办费的项目是（）。A.业务所需手续费B.业务资料费C.代理人的费用与佣金D.恶劣气候条件下的工程防护措施费【答案】D15、（2017年真题）关于进口设备到岸价的构成及计算，下列公式中正确的是（）。A.到岸价=离岸价+运输保险费B.到岸价=离岸价+进口从属费C.到岸价=运费在内价+运输保险费D.到岸价=运费在内费+进口从属费【答案】C16、根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》，关于实际施工人主张工程价款的说法，正确的是（）。A.实际施工人只能起诉与其有合同关系的转包人或违法分包人B.如发包人欠付转包人或者违法分包人建设工程价款，判决发包人在欠付建设工程价款范围内对实际施工人承担责任C.实际施工人以发包人为被告主张权利的，人民法院不得追加转包人或违法分包人为本案当事人D.发包人和转包人或违法分包人对实际施工人就工程价款的清偿承担连带责任【答案】B17、施工招标工程量清单中，应由投标人自主报价的其他项目是以下哪项（）。A.专业工程暂估价B.暂列金额C.工程设备暂估价D.计日工单价【答案】D18、我国增值税条例规定，从国外进口的设备，其增值税按（）计算其应纳税额。A.离岸价B.到岸价C.抵岸价D.组成计税价格【答案】D19、依法必须采用工程量清单招标的建设项目，投标人需要采用而招标人不需采用的计价依据是（）。A.国家、地区或行业定额资料B.工程造价信息、资料和指数C.计价活动相关规章规程D.企业定额【答案】D20、在招标控制价的编制过程中，暂列金额通常应以（）。A.分部分项工程费与措施费总额的10%~15%为参考B.分部分项工程费的10%~15%为参考C.分部分项工程费与措施费总额的15%~20%为参考D.分部分项工程费的15%~20%为参考【答案】B21、（2017年真题）对于建筑设计因素对工业项目工程造价的影响，下列说法中正确的是（）。A.建筑周长系数越高，建筑工程造价越低B.多跨厂房跨度不变，中跨数目越多越经济C.大中型工业厂房一般选用砌体结构，以降低造价D.建筑物面积或体积的增加，一般会引起单位面积造价的增加【答案】B22、关于招标控制价的编制，论述正确的是（）。A.招标控制价中的暂估价中的材料单价，应参考市场价格估算B.非竞争性措施项目费应依据经专家论证确认的施工组织设计或施工方案确定C.招标控制价如果超过批准的概算，则应重新编制D.当招标控制价的误差>±2%时，应责成招标人改正【答案】B23、下列各项中属于无标底招标可能带来的缺陷的是（）。A.容易出现围标串标现象B.较难考虑施工方案、技术措施对造价的影响C.有可能成为地方或行业保护的手段D.招标投标过程反映的不是投标人实力的竞争【答案】A24、（2019年真题）根据现行工程量计算规范，适宜采用分部分项工程项目清单计价方式计价的措施项目费是（）A.二次搬运费B.超高施工增加费C.已完工程及设备保护费D.地上、地下设施临时保护费【答案】B25、根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)，关于招标控制价的编制要求，下列说法中正确的是（）。A.应依据投标人拟定的施工方案进行编制B.应包括招标文件中要求招标人承担风险的费用C.应由招标工程量清单编制单位负责编制D.应使用国家或省级颁发的计价定额与计价方法【答案】D26、（2017年真题）其施工合同约定人工工资为200元/工日，窝工补贴按人工工资的25%计算，在施工过程中发生了如下事件：A.1500B.2500C.4500D.5500【答案】C27、关于项目建设地区选择原则的说法，正确的是（）。A.应将项目安排在距原料、燃料提供地和产品消费地等距离范围内B.各类企业应集中布置，以便形成综合生产能力C.工业布局的集聚程度越高越好D.相应的生产性和社会性基础设施相配合，以充分发挥其能力和效率【答案】D28、影响工业建设项目工程造价的主要因素中，不属于工艺设计阶段影响造价的内容是（）。A.建设规模、标准和产品方案B.工艺流程C.生产组织及生产过程中的劳动定员情况D.建筑结构【答案】D29、总承包服务费应按照省级或行业建设主管部门的规定计算。其中，招标人自行供应材料的，总承包服务费按招标人供应材料价值的()计算。A.1％B.1.5％C.2％D.2.5％【答案】A30、某挖土机挖土一次正常循环工作时间为50s，每次循环平均挖土量为0.5m3，机械正常利用系数为0.8，机械幅度差系数为25%，按8小时工作制考虑，挖土方预算定额的机械台班消耗量为（）台班/1000m3。A.5.43B.7.2C.8D.8.68【答案】A31、工程索赔中最关键和最主要的依据是（）。A.工程施工合同B.国家法律、法规C.工程建设强制性标准D.工程施工合同履行过程中与索赔事件有关的各种凭证【答案】A32、在民用建筑设计评价中，建筑体积指标是用来衡量()技术经济合理性的指标。A.功能分区B.层数C.层高D.空间布置【答案】C33、当初步设计深度不够，设备清单不完善，只有主体设备或仅有成套设备重量时，编制设备安装工程概算应采用的方法是（）。A.预算单价法B.扩大单价法C.设备价值法D.综合吨位指标法【答案】B34、合理确定与控制工程造价的基础是项目决策的（）。A.深度B.正确性C.内容D.建设规模【答案】C35、在工程计价与控制中，作为工程结算的依据是（）。A.预算定额B.概算定额C.概算指标D.投资估算指标【答案】A36、关于质量保证金及缺陷责任期，说法正确的有（）。A.质量保证金总预留比例不得高于签约合同价的5%B.自承包人提交竣（交）工验收报告之日算起C.缺陷责任期最长不超过3年D.由于发包人原因导致工程无法按规定期限进行竣工验收的，在承包人提交竣（交）工验收报告90天后，自动进入缺陷责任期【答案】D37、下列关于出让金、土地转让金的说法，正确的是（）。A.土地使用权出让金为用地单位向被征收房屋所有人支付的土地所有权收益B.在有偿出让和转让土地时，政府对地价不作统一规定C.有偿出让和转让使用权，要向土地受让者征收土地增值税D.土地使用者应一次性按规定的标准缴纳土地使用费【答案】B38、（2017年真题）概算定额与预算定额的差异主要表现在（）的不同。A.项目划分B.主要工程内容C.主要表达方式D.基本使用方法【答案】A39、下列关于预付款担保的说法中，不正确的有（）。A.预付款担保应在施工合同签订后、预付款支付前提供B.承包人中途毁约，发包人有权从预付款担保金额中获得预付款补偿C.发包人应在预付款扣完后将预付款保函退还承包人D.在预付款全部扣回之前，预付款保函应始终保持有效【答案】B40、施工招标工程量清单中，应由投标人自主报价的其他项目是以下哪项（）。A.专业工程暂估价B.暂列金额C.工程设备暂估价D.计日工单价【答案】D41、（2018年真题）关于计日工费用的确认和支付，下列说法正确的是（）。A.承包人应按照确认的计日工现场签证报告提出计日工项目的数量B.发包人应根据已标价工程量清单中的工程数量和计日工单价确定应付价款C.已标价工程量清单中没有计日工单价的，由发包人确定价格D.已标价工程量清单中没有计日工单价的，由承包人确定价格【答案】A42、编制工程竣工决算应具备的条件不包括()A.涉及法律诉讼、工程质量纠纷的事项已处理完毕B.收尾工程投资和预留费用不超过规定的比例C.单项工程或建设项目竣工结算已完成D.会计核算及财务管理资料已归档【答案】D43、关于投标报价，下列说法中正确的是（）。A.总价措施项目由投标人自主报价B.暂列金额依据招标工程量清单总说明，结合项目管理规划自主填报C.暂估价依据询价情况填报D.投标人对投标报价的任何优惠均应反映在相应清单项目的综合单价中【答案】D44、在FIDIC合同条件中，工程是确认用于永久工程的材料和设备符合预支条件，在确定其实际费用后，其中支付证书中应增加该费用的()作为工程材料和预备预支款。A.50%B.60%C.70%D.80%【答案】D45、关于工程造价的分部组合计价原理，下列说法正确的是（）。A.工程计价的基本原理就在于工程项目的划分和工程量的计算B.工程量计算规则主要指各专业工程量计算规范附录中规定的计算规则C.编制工程概算预算时，主要是按照清单工程量计算规范规定的清单项目进行划分D.工料单价仅包括人工.材料.机具使用费，是各种人工消耗量.各种材料消耗量.各类施工机具台班消耗量与其相应单价的乘积【答案】D46、社会投资项目采用预留保证金方式的，发承包双方可以约定将保证金交由（）托管。A.金融机构B.发包方C.财政部D.监理方【答案】A47、未达到固定资产标准的工器具购置费的计算基数一般为（）。A.工程建设其他费B.建筑安装工程费C.设备购置费D.设备及安装工程费【答案】C48、某承包工程总价为500万元，其中材料费占45％，该工程计划工期为500天，材料储备定额天数为60天，则应支付预付款（）万元。A.36.99B.225C.27D.60【答案】C49、（2021年真题）关于应用概算定额法编制单位建筑工程概算，下列说法正确的是（）。A.确定各分部分项工程费和措施项目费后，才能生成综合单价分析表B.采用全费用综合单价时，单位工程概算造价只包括分部分项工程费、措施项目费和其他项目费C.综合单价分析表中应包括管理费的计算D.人材机和单价分析数据应采用定额数据【答案】C50、根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500—2013），下列关于工程量清单项目编码的说法中，正确的是（）。A.第三级编码为分部工程顺序码，由三位数字表示B.第五级编码应根据拟建工程的工程量清单项目名称设置，不得重码C.同一标段含有多个单位工程，不同单位工程中项目特征相同的工程应采用相同编码D.补充项目编码以“B”加上计量规范代码后跟三位数字表示【答案】B51、某建设项目建安工程费为1600万元，设备购置费400万元，工程建设其他费300万元。已知基本预备费费率为5%，项目建设前期年限为0.5年，建设期为2年，每年完成投资的50%，年涨价率为7%，则该项目的预备费为（）万元。A.273.11B.271.18C.346.39D.374.49【答案】D52、某地拟于2019年新建一年产60万吨产品的生产线，该地区2017年建成的年产50万吨相同产品的生产线的建设投资额为5000万元。生产能力指数0.8，假定2017年至2019年该地区工程造价年均递增5%，则该生产线的建设投资为（）万元。A.6000B.6300C.6378D.6615【答案】C53、下列有关合同价款纠纷的处理，人民法院应予支持的是（）A.施工合同无效，但工程验收合格，承包人请求支付工程价款的B.发包人与承包人对垫资利息没有约定，承包人请求支付利息的C.施工合同解除后，已完工程质量不合格，承包人请求支付工程价款的D.未经竣工验收，发包人擅自使用工程后，以使用部分的工程质量不合格为由主张权利的【答案】A54、建设单位应当自工程竣工验收合格之日起（）内，向工程所在地的县级以上地方人民政府建设行政主管部门备案。A.15个工作日B.15日C.10个工作日D.10日【答案】B55、根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2008)及住房和城乡建设部《招标文件示范文本》的相关规定，关于工程预付款的说法中，正确的是()。A.包工不包料工程预付款比例可适当降低B.国有资金投资项目应对实体性消耗和非实体性消耗部分分别约定预付款比例C.工期短的工程预付款比例可适当降低D.跨年度工程按年度完成工程价值占合同额的比例分年扣回预付款【答案】B56、某项目招标采用经评审的最低投标价法评标，招标文件规定对同时多个标段的评标修正率为5%，同时规定2#标段基准工期为25个月，投标文件中每提前工期1个月有10万元的评标优惠。现有投标人甲同时对1#、2#标段投标，且甲1#标段已被确定为中标人，2#标段投标报价为5000万元，工期为22个月。则投标人甲在2#标段的评标价应为（）万元。A.4720B.5000C.4970D.4721.5【答案】A57、某地拟于2015年新建一年产60万吨产品的生产线，该地区2013年建成的年产50万吨相同产品的生产线的建设投资额为5000万元，假定2013年至2015年该地区工程造价年均递增6%，则该生产线的建设投资为（）万元A.6000B.6300C.6600D.6742【答案】D58、在施工过程中对已建成的建筑物进行必要的保护措施是属于（）。A.安全文明施工费B.地上、地下设施、建筑物的临时保护设施费C.已完工程及设备保护费D.夜间施工增加费【答案】B59、某进口设备离岸价为255万元，国际运费为25万元，海上保险费率为0.2%，关税税率为20%，则该设备的关税完税价格为（）万元。A.280.56B.281.12C.336.67D.337.35【答案】A60、（2021年真题）某工程合同12000万元，其中主要材料及构件占比为50%。合同约定的工程预付款为3600万元，进度款支付比例为85%。按起扣点计算的预付款起扣点为（）万元。A.7200B.6120C.3000D.4800【答案】D多选题（共45题）1、根据《标准施工招标文件》，在按宣布的开标顺序当众开标时，应公布的内容包括()。A.投标人名称B.招标人名称C.标段名称D.投标报价E:履约保证金的递交情况【答案】ACD2、支持承包人工程索赔成立的基本条件有（）。A.合同履行过程中承包人没有违约行为B.索赔事件已造成承包人直接经济损失或工期延误C.索赔事件是因非承包人的原因引起的D.承包人已按合同规定提交了索赔意向通知、索赔报告及相关证明材料E.发包人已按合同规定给予了承包人答复【答案】BCD3、下列费用项目中，构成施工仪器仪表台班单价的有（）。A.折旧费B.检修费C.维护费D.人工费E.校验费【答案】AC4、承包商采购的用于永久工程的材料和设备，合同通用条款规定，期中支付证书中应包括一笔用于预支已运至现场用于永久工程的材料和设备款额，下列有关说法正确的是（）。A.装运后付款的材料和设备，要求此类材料和设备已经运至工程所在国，并正在运往现场的途中B.装运后付款的材料和设备，承包商应提交保函金额与应付的预支总额相等的银行保函C.装运后付款的材料和设备，承包商提交的保函有效期持续到此类材料和设备已经运至现场并妥善存放，而且承包商已经采取了防护措施为止D.运至现场后付款的材料和设备，要求此类材料和设备已经运至现场，但可先不安排存放E.工程师确认用于永久工程的材料和设备符合预支条件后，应当根据审查承包商提交的相关文件确定此类材料和设备的实际费用，作为期中支付证书中应增加的款额【答案】ABC5、投标文件应当对招标文件作出实质性响应的内容有（）。A.报价B.工期C.投标有效期D.质量要求E.招标范围【答案】BCD6、在国际工程承包中，根据FIDIC《施工合同条件》（2017年版），关于保留金的返还，说法正确的是（）。A.保留金的返还分为工程竣工后的返还和缺陷通知期满后的返还B.如果签发的接收证书仅限于分项工程，承包商应将前一半保留金按比例列入支付报表C.如果“合同数据”中没有规定该分项工程的价格比例，则应按估计比例，将前一半保留金列入支付报表D.在最后一个缺陷责任期届满后，承包商应立即将保留金的另一半列入支付报表E.如果接收证书仅就某分项工程签发，且规定了该分项工程的价值比例，则在该分项工程的缺陷责任期届满后，承包商应立即将另一半保留金按照相应比例列入支付报表【答案】AD7、关于招标人与中标人合同的签订，下列说法正确的有（）。A.双方按照招标文件和投标文件订立书面合同B.双方在投标有效期内并在自中标通知书发出之日起30日内签订施工合同C.招标人要求中标人按中标价下浮3%后签订施工合同D.中标人无正当理由拒绝签订合同的，招标人可不退还其投标保证金E.招标人在与中标人签订合同后5日内，向所有投标人退还投标保证金【答案】ABD8、确定项目建设规模需要考虑的政策因素有()。A.国家经济发展规划B.产业政策C.生产协作条件D.地区经济发展规划E:技术经济政策【答案】ABD9、资产负债表中，所有者权益包括（）。A.资本金B.资本公积金C.应付账款D.固定资产净值E.累计未分配利润【答案】AB10、下列关于工程定额的说法中，正确的有（）。A.劳动定额的主要表现形式是产量定额B.按定额的用途，可以把工程定额分为劳动定额、机械台班消耗定额、材料消耗定额C.概算定额是编制扩大初步设计概算的依据D.机械消耗定额是以一台机械一个工作班为计量单位E.按专业划分可以把定额分为建筑安装工程费定额和设备、工器具购置费定额【答案】CD11、下列概算编制方法中，属于设备安装工程概算的编制方法的是（）。A.预算单价法B.扩大单价法C.概算定额法D.综合吨位指标法E.设备价值百分比法【答案】ABD12、按《中华人民共和国招标投标法》相关规定，以下说法正确的是(）。A.投标准备时间从开始发放招标文件之日起至开标之日止最短不得少于15日B.招标人对巳发出的招标文件进行修改时，应当在开标前20日进行C.投标保证金的有效期应与投标有效期保持一致D.评标结束后，招标人最迟应当在投标有效期结束日30个工作日前确定中标人E.招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30日之内按规定订立书面合同【答案】CD13、制定工程量清单的项目设置规则是为了统一工程量清单的（）。A.项目编码B.项目名称C.项目特征D.工程内容E.计量单位【答案】AB14、下列与施工机械工作相关的时间中，应包括在预算定额机械台班消耗量中，但不包括在施工定额中的有（）。A.低负荷下工作时间B.机械施工不可避免的工序间歇C.机械维修引起的停歇时间D.开工时工作量不饱满所损失的时间E.不可避免的中断时间【答案】BCD15、（2021年真题）有效的仲裁协议是申请仲裁的前提，仲裁协议达到有效必须同时具备的内容有（）。A.请求仲裁的意思表示B.仲裁事项C.仲裁期限D.仲裁费用E.选定的仲裁委员会【答案】AB16、下列方法中属于确定材料净用量的基本方法是（）。A.观测法B.现场技术测定法C.现场统计法D.理论计算法E.实验室试验法【答案】D17、下列文件中，包括在设计总概算文件中的有（）。A.总概算表B.单项工程综合概算表C.工程建设其他费用概算表D.主要建筑安装材料汇总表E.分年投资计划表【答案】ABCD18、关于编制预算定额应遵循的原则，下列说法中正确的有()。A.反映社会平均先进水平B.坚持统一性和差别性相结合C.价格的灵活可调性D.综合、简化E:简明适用【答案】B19、当建设项目为一个单项工程时，可采用的设计概算编制形式有()A.单位工程概算B.分部工程概算C.单项工程综合概算D.建设项目总概算E.分项工程概算【答案】AD20、（2019年真题）为满足施工招标工程量清单编制需要，招标人需拟定施工总方案，其方案内容包括（）。A.施工方法B.施工步骤C.施工机械设备的选择D.施工顺序E.现场平面布置【答案】AC21、施工单位在投标报价中拟采用不平衡报价策略，下列做法中正确的是()。A.总价不变的前提下，适当提高基础工程报价B.总价不变的前提下，适当提高设备安装工程报价C.对工程内容说明不清楚的分项工程适当提高单价D.对将来工程量可能减少的分项工程适当降低单价E:要求报综合单价分析表的工程，降低人工费【答案】AD22、根据我国现行建筑安装工程费用项目组成的规定，下列费用中属于安全文明施工中临时设施费的有（）。A.现场采用砖砌围挡的安砌费用B.现场围挡的墙面美化费用C.施工现场的操作场地的硬化费用D.施工现场规定范围内临时简易道路的铺设费用E.地下室施工时所采用的照明设备的安拆费用【答案】AD23、当估算出建设投资后需编制建设投资估算表，按照费用归集形式，建设投资可按()分类。A.详细估算法B.内容估算法C.分类估算法D.形成资产法E.概算法【答案】D24、对于暂估价引起的合同价款调整，下列表述中正确的有（）。A.暂估价材料不属于依法必须招标的，由承包人按照合同约定采购，经发包人确认后以此为依据取代暂估价，调整合同价款B.暂估价材料属于依法必须招标的，由发包、承包双方以招标的方式选择供应商。依法确定中标价格后，以此为依据取代暂估价，调整合同价款C.暂估价专业工程不属于依法必须招标的，按照工程变更事件的合同价款调整方法，确定专业工程价款，以此为依据取代专业工程暂估价，调整合同价款D.暂估价专业工程依法必须招标的，承包人不参加投标的专业工程，由承包人作为招标人，与组织招标工作有关的费用由发包人另行支付E.暂估价专业工程依法必须招标的，承包人参加投标的专业工程，由发包人作为招标人，与组织招标工作有关的费用由承包人承担【答案】ABC25、关于预算定额的性质与特点的描述，正确的是（）。A.一种计价性定额B.以分项工程和结构构件为对象编制C.反映平均先进水平D.以施工定额为基础编制E.编制施工预算的基础【答案】ABD26、下列情形中，视为投标人相互串通投标的情形有()A.投标人之间协商投标报价等投标文件实质性内容B.不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制C.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜D.不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出E.不同投标人的投标文件相互混装【答案】BCD27、针对总价措施项目清单的编制，下列说法中正确的是（）。A.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”B.“计算基础”中除安全文明施工费之外的其他项目应为“定额人工费”C.按施工方案计算的措施费，可只填“金额”数值，不填“计算基础”和“费率”D.按施工方案计算的措施费，应在备注栏说明施工方案出处或计算方法E.措施项目中可以计算工程量的项目清单宜采用分部分项工程量清单的方式编制【答案】ACD28、（2016年真题）关于新增固定资产价值的确定，下列说法中正确的有（）。A.以单位工程为对象计算B.以验收合格、正式移交生产或使用为前提C.分期分批交付生产的工程，按最后一批交付时间统一计算D.包括达到固定资产标准不需要安装的设备和工具器的价值E.是建设项目竣工投产所增加的固定资产价值【答案】BD29、（2015年真题）直接套用概算指标编制单位建筑工程设计概算时，拟建工程应符合的条件包括（）。A.建设地点与概算指标中的工程建设地点相同B.工程特征与概算指标中的工程特征基本相同C.建筑面积与概算指标中的工程建筑面积相差不大D.建造时间与概算指标中工程建造时间相近E.物价水平与概算指标中工程的物价水平基本相同【答案】ABC30、关于履约担保，下列说法中正确的有()。A.履约担保可以用现金、支票、汇票、银行保函形式但不能单独用履约担保书B.履约保证金不得超过中标合同金额的10%C.中标人不按期提交履约担保的视为废标D.招标人要求中标人提供履约担保的，招标人应同时向中标人提供工程款支付担保E:履约保证金的有效期需保持至工程接收证书颁发之时【答案】BD31、下列原因中，关于设计概算的调整，说法正确的有（）。A.建设期价格大幅上涨B.超出承包人预期的货币贬值和汇率变化C.地质条件发生重大变化D.国家重大政策性调整E.概算调增幅度超过原批复概算15%的，概算核定部门原则上先商请审计机关进行审计，并依据审计结论进行概算调整【答案】ACD32、关于国外建筑安装工程费用构成的说法中，正确的有()。A.招雇解雇费应计入人工费B.管理费包括现场管理费与公司管理费C.管理费不包括广告宣传费与交际费D.驻工地工程师的现场办公室及所需设备的费用应列入管理费E:建筑安装工程量越大，开办费在工程价格中的比例就越小【答案】AB33、施工合同履行期间，材料、工程设备价格变化的价款调整，应按照承包人提供主要材料和工程设备一览表，根据发承包双方约定的风险范围予以调整，以下规定正确的是（）。A.如果承包人投标报价中材料单价低于基准单价，工程施工期间材料单价涨幅以基准单价为基础超过合同约定的风险幅度值时，超过部分按实调整B.如果承包人投标报价中材料单价低于基准单价，工程施工期间材料单价跌幅以基准单价为基础超过合同约定的风险幅度值时，超过部分按实调整C.如果承包人投标报价中材料单价高于基准单价，工程施工期间材料单价跌幅以投标报价为基础超过合同约定的风险幅度值时，超过部分按实调整D.如果承包人投标报价中材料单价高于基准单价，工程施工期间材料单价涨幅以投标报价为基础超过合同约定的风险幅度值时，超过部分按实调整E.如果承包人投标报价中材料单价等于基准单价，工程施工期间材料单价涨、跌幅以基准单价为基础超过合同约定的风险幅度值时【答案】AD34、招标工程量清单是招标文件的重要组成部分，以下有关其缺项漏项引起的价款调整说法正确的是（）。A.招标工程量清单是否准确和完整，其责任应当由提供工程量清单的发包人负责B.作为投标人的承包人，投标时未检查出招标工程量清单的缺项漏项，承担连带责任C.分部分项工程出现缺项漏项，造成新增工程清单项目的，应按照工程变更事件中关于分部分项工程费的调整方法，调整合同价款D.分部分项工程出现缺项漏项，引起措施项目发生变化的，按照工程变更事件中关于措施项目费的调整方法，在承包人提交的实施方案被发包人批准后，调整合同