木制模型制作安装工程承包合同

PAGEPAGE1合同编号：_______木制模型制作安装工程承包合同甲方（委托方）：_______乙方（承包方）：_______根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方承担木制模型制作安装工程（以下简称“工程”）的有关事宜，经协商一致，签订本合同，以共同遵守。第一条工程概况1.1工程名称：_______1.2工程地点：_______1.3工程内容：_______1.4工程面积：_______1.5工程期限：_______第二条承包方式2.1乙方按照甲方提供的图纸、技术要求及有关资料，完成木制模型的制作、安装、调试、验收及售后服务等工作。2.2乙方应按照甲方的要求，提供工程所需的原材料、辅助材料、设备、工具等，并承担相应费用。第三条工程质量3.1乙方应按照国家及行业相关标准、规范进行制作和安装，确保工程质量符合甲方要求。3.2乙方应保证工程所用材料、设备的质量，并提供产品合格证明、检验报告等相关资料。3.3工程验收合格后，乙方应对工程进行保修，保修期限及内容见附件一。第四条工程进度及期限4.1乙方应根据工程实际情况，制定合理的施工方案，并严格按照方案进行施工。4.2乙方应按照甲方的要求，提供工程进度计划，并在工程实施过程中，按照计划完成各阶段工作。4.3乙方应在合同约定的工期内完成工程，如因乙方原因导致工期延误，乙方应承担相应责任。第五条工程价款及支付5.1工程价款：人民币（大写）：_______元整（小写）：_______元。5.2付款方式：甲方分阶段支付工程进度款，具体支付方式和比例见附件二。5.3工程验收合格后，甲方支付乙方剩余工程款。第六条违约责任6.1乙方未按照合同约定完成工程，甲方有权要求乙方支付违约金，违约金计算方式见附件三。6.2甲方未按照合同约定支付工程款，乙方有权要求甲方支付逾期付款违约金，违约金计算方式见附件三。第七条争议解决7.1本合同在履行过程中，如发生纠纷，双方应友好协商解决；协商不成的，可向合同签订地人民法院提起诉讼。第八条其他约定8.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。8.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。甲方（委托方）：_______乙方（承包方）：_______签订日期：_______年_______月_______日附件一：保修期限及内容附件二：付款方式和比例附件三：违约金计算方式合同编号：_______2024带目录带附件详细版-木制模型制作安装工程承包合同目录一、工程概况二、承包方式三、工程质量四、工程进度及期限五、工程价款及支付六、违约责任七、争议解决八、其他约定附件一：保修期限及内容附件二：付款方式和比例附件三：违约金计算方式甲方（委托方）：_______乙方（承包方）：_______根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方承担木制模型制作安装工程（以下简称“工程”）的有关事宜，经协商一致，签订本合同，以共同遵守。一、工程概况1.1工程名称：_______1.2工程地点：_______1.3工程内容：_______1.4工程面积：_______1.5工程期限：_______二、承包方式2.1乙方按照甲方提供的图纸、技术要求及有关资料，完成木制模型的制作、安装、调试、验收及售后服务等工作。2.2乙方应按照甲方的要求，提供工程所需的原材料、辅助材料、设备、工具等，并承担相应费用。三、工程质量3.1乙方应按照国家及行业相关标准、规范进行制作和安装，确保工程质量符合甲方要求。3.2乙方应保证工程所用材料、设备的质量，并提供产品合格证明、检验报告等相关资料。3.3工程验收合格后，乙方应对工程进行保修，保修期限及内容见附件一。四、工程进度及期限4.1乙方应根据工程实际情况，制定合理的施工方案，并严格按照方案进行施工。4.2乙方应按照甲方的要求，提供工程进度计划，并在工程实施过程中，按照计划完成各阶段工作。4.3乙方应在合同约定的工期内完成工程，如因乙方原因导致工期延误，乙方应承担相应责任。五、工程价款及支付5.1工程价款：人民币（大写）：_______元整（小写）：_______元。5.2付款方式：甲方分阶段支付工程进度款，具体支付方式和比例见附件二。5.3工程验收合格后，甲方支付乙方剩余工程款。六、违约责任6.1乙方未按照合同约定完成工程，甲方有权要求乙方支付违约金，违约金计算方式见附件三。6.2甲方未按照合同约定支付工程款，乙方有权要求甲方支付逾期付款违约金，违约金计算方式见附件三。七、争议解决7.1本合同在履行过程中，如发生纠纷，双方应友好协商解决；协商不成的，可向合同签订地人民法院提起诉讼。八、其他约定8.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。8.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。甲方（委托方）：_______乙方（承包方）：_______签订日期：_______年_______月_______日附件一：保修期限及内容附件二：付款方式和比例附件三：违约金计算方式附件列表：1.附件一：保修期限及内容2.附件二：付款方式和比例3.附件三：违约金计算方式法律名词及解释：1.《中华人民共和国合同法》：中华人民共和国的一部法律，规定了合同的订立、履行、变更和解除等方面的内容，是本合同的法律依据。2.违约金：当一方违反合同约定时，应向另一方支付的一定金额作为违约的赔偿。3.诉讼：当双方因合同履行发生纠纷，无法通过协商解决时，可以向人民法院提起诉讼，请求法院判决。实际执行过程中可能遇到的相关问题及注意事项：1.工程变更：在工程实施过程中，甲方可能会提出变更要求，此时应签订补充协议，明确变更内容、费用和期限等。2.质量问题：乙方应严格按照国家及行业标准进行制作和安装，确保工程质量。如发生质量问题，乙方应负责修复或更换。3.工期延误：乙方应按照合同约定的工期完成工程。如因乙方原因导致工期延误，乙方应承担相应责任。4.付款逾期：甲方应按照合同约定的付款方式和期限支付工程款。如甲方逾期付款，乙方有权要求甲方支付逾期付款违约金。5.争议解决：在合同履行过程中，如发生纠纷，双方应友好协商解决；协商不成的，可向合同签订地人民法院提起诉讼。解决办法：1.对于工程变更，甲乙双方应签订补充协议，明确变更内容、费用和期限等。2.对于质量问题，乙方应立即进行修复或更换，并承担相应费用。3.对于工期延误，乙方应加快工程进度，并承担相应责任。4.对于付款逾期，甲方应尽快支付逾期款项，并支付逾期付款违约金。5.对于争议解决，甲乙双方应友好协商解决；协商不成的，可向合同签订地人民法院提起诉讼。适用场景：本合同适用于以下场景：1.甲