【带附加条款】工程合同工程中途停工复工补充协议

【带附加条款】工程合同工程中途停工复工补充协议-PAGE【带附加条款】工程合同工程中途停工复工补充协议-PAGE【带附加条款】工程合同工程中途停工复工补充协议工程合同工程中途停工复工补充协议全称：____________________地质：____________________全称：____________________地质：____________________鉴于：2.由于____________原因，工程在施工过程中发生了中途停工。3.双方本着平等互利的原则，经友好协商，就工程中途停工复工的相关事宜达成一致，特签订本补充协议，以共同遵守。第一条补充协议的有效性1.1本协议是对原合同的补充和修改，与原合同具有同等法律效力。如本协议与原合同有冲突之处，以本协议为准。1.2本协议经双方签字盖章后生效，自2023年11月3日起实施。第二条复工时间及工期调整2.1双方同意，工程将于2023年11月15日复工。2.2由于中途停工对原合同约定的工期产生了影响，双方同意对原合同约定的总工期进行调整。新的总工期为______个月，自2023年11月15日起计算。第三条工程进度及质量要求3.1承包商应按照业主的要求和原合同约定的工程质量标准，制定合理的施工进度计划，并严格按照进度计划组织施工。3.2业主有权对承包商的施工进度和质量进行监督检查，如发现不符合约定质量标准或进度要求的情况，有权要求承包商整改。第四条工程费用及支付4.1由于中途停工导致工程费用发生变化，双方同意按照实际发生的工程量进行结算。4.2工程复工后，业主应按照双方确认的工程进度和实际完成的工程量，及时向承包商支付工程款项。第五条违约责任5.1如一方违反本协议的约定，导致工程无法按期完成或质量不符合约定标准，应承担违约责任，向守约方支付违约金，并赔偿因此给守约方造成的损失。5.2双方应严格按照本协议的约定履行各自的权利义务，如发生纠纷，应友好协商解决；协商不成的，可依法向工程所在地的人民法院提起诉讼。第六条其他约定6.1本协议一式两份，双方各执一份。6.2本协议自双方签字盖章之日起生效，有效期至工程竣工交付之日止。甲方（业主）：__________________乙方（承包商）：__________________签订日期：2023年11月3日一、五种特殊的应用场合及注意事项1.工程因天气原因停工应用场合：如果工程因为连绵不断的雨季或者台风等不可抗力因素导致中途停工，需要用到这个合同来规定复工时间和相关责任。注意事项：在合同中明确不可抗力因素的范围，以及因不可抗力导致的工期延误的处理方法。2.工程因资金问题停工应用场合：有时候，业主的资金链出现问题，导致工程无法继续进行，需要用到这个合同来规定复工时间和资金安排。注意事项：在合同中明确资金安排和支付时间，确保工程复工后的资金需求得到满足。3.工程因设计变更停工应用场合：在施工过程中，业主可能因为各种原因需要对工程设计进行变更，导致工程需要停工，需要用到这个合同来规定复工时间和设计变更的处理。注意事项：在合同中明确设计变更的处理流程和责任分配，避免因设计变更导致的纠纷。4.工程因质量问题停工应用场合：如果工程在施工过程中发现质量问题，需要停工整改，这个合同就可以用来规定复工时间和质量整改的要求。注意事项：在合同中明确质量整改的责任方和整改标准，确保工程复工后的质量问题得到妥善解决。5.工程因政策原因停工应用场合：有时候，因为政策变动，如环保要求提高，导致工程需要停工整改，这个合同就可以用来规定复工时间和政策变动对工程的影响。注意事项：在合同中明确政策变动的处理方法和责任分配，避免因政策变动导致的工期延误和费用增加。二、实际操作过程中可能遇到的问题及解决办法1.问题：工程复工后，发现工程质量不符合原合同要求。解决办法：及时与承包商沟通，要求其对质量问题进行整改，直至符合原合同要求。2.问题：工程复工后，发现工程进度滞后。解决办法：与承包商协商，要求其增加施工人员或者调整施工计划，以确保工程按时完成。3.问题：工程费用结算时，发现费用超出预算。解决办法：仔细核对工程量，找出超支的原因，并与承包商协商解决。4.问题：工程复工后，遇到新的政策变动，影响工程进展。解决办法：及时了解新的政策要求，与承包商协商，调整施工计划，确保工程符合新的政策要求。三、原始合同所需的详细附件1.工程施工图纸：这是工程施工的重要依据，需要详细标注工程的各种尺寸和施工要求。2.工程量清单：详细列出工程的各项工程量，是工程费用结算的重要依据。3.工程进度计划：详细列出工程的施工进度，包括每个阶段的施工内容和预计完成时间。4.工程质量验收标准：详细列出工程的质量验收标准，是工程质量控制的重要依据。5.支付计划：详细列出工程的支付时间节点和支付金额，确保工程的资金需求得到满足。工程中途停，复工要补充，双方签协议，权利义务明。复工有时日，工期可调整，进度质量严，业主监督行。费用按实算，支付要及时，违约要担责，损失要赔偿。协商解纠纷，诉讼是