2024工程担保协议书范本

2024年工程担保协议书范本-PAGE2024年工程担保协议书范本-PAGE工程担保协议书范本合同编号：__________第一章项目概况1.2项目建设内容包括__________，具体范围以附件一《工程量清单》为准。第二章承包商义务2.1承包商应按照业主提供的设计文件、规范及有关法律法规要求进行施工。2.2承包商应保证施工质量，确保项目按期完成，并达到国家及行业相关标准。2.3承包商应严格按照施工组织设计、安全生产及文明施工的要求进行施工。第三章业主义务3.1业主应按照约定向承包商提供施工所需的设计文件、施工图纸等资料。3.2业主应确保施工场地满足施工要求，及时提供施工所需的临时设施及条件。3.3业主应按照约定向承包商支付工程款。第四章工期及违约责任4.1承包商应按照约定完成施工任务，确保项目按照合同约定的工期竣工。4.2若因承包商原因导致工期延误，承包商应向业主支付违约金，具体金额双方另行约定。4.3若因业主原因导致工期延误，业主应承担相应责任，并根据实际情况延长工期。第五章工程质量及验收5.1承包商应确保工程质量符合国家及行业相关标准。5.2工程验收分为阶段验收和竣工验收，具体要求及标准详见附件二《工程质量验收标准》。5.3验收合格后，双方签署验收合格证书。验收不合格的，承包商应按照业主要求进行整改，直至达到验收标准。第六章工程变更与调整6.1任何一方提出变更需求的，应提前向对方发出书面通知，明确变更内容、范围及影响。6.2业主有权根据实际需要对工程项目的范围、设计、施工方案等进行调整，承包商应根据变更通知进行相应调整。6.3变更导致工程量增加或减少的，应根据合同约定的价格调整原则，相应调整合同价格。6.4因变更导致工期变化的，应根据变更通知及实际情况，相应调整工期。第七章工程款支付7.1业主应根据工程进度及合同约定的付款方式向承包商支付工程款。7.2承包商应按照约定向业主提交进度款项申请，业主应在收到申请后及时审核并支付。7.3工程款支付应通过双方约定的银行账户进行，确保资金安全。7.4若业主未按约定支付工程款，承包商有权要求业主支付逾期付款违约金。第八章风险与保险8.1双方应共同承担因不可抗力等因素导致的工程风险。8.2承包商应按照约定购买工程建设期间所需的保险，确保工程建设及人员安全。8.3业主应按照约定购买工程验收合格后的保险，确保工程使用安全。8.4保险事故发生后，双方应积极配合保险公司进行理赔。第九章违约责任9.1任何一方违反合同约定的，应承担违约责任，向守约方支付违约金。9.2承包商未按约定完成工程建设任务的，业主有权要求承包商支付违约金，并有权解除合同。9.3业主未按约定支付工程款的，承包商有权要求业主支付逾期付款违约金，并有权暂停施工。9.4双方应共同维护合同权益，确保合同顺利履行。第十章争议解决10.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。10.2若协商不成，任何一方均有权将争议提交至合同签订地的人民法院诉讼解决。10.3争议解决期间，双方应继续履行合同，确保工程建设不受影响。10.4本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。第十一章材料与设备11.1承包商应按照工程设计要求及国家相关标准选用材料与设备。11.2材料与设备到场前，承包商应向业主提交材料与设备合格证明文件，业主有权对材料与设备进行检验。11.3材料与设备不合格的，承包商应负责退换，由此产生的费用由承包商承担。11.4业主提供的材料与设备，承包商应按照业主要求进行验收，并妥善保管使用。第十二章工程保修12.1承包商应按照国家及行业相关标准对工程进行保修。12.2保修期限自工程竣工验收合格之日起计算，具体期限双方另行约定。12.3保修期内，若工程出现质量问题，承包商应免费进行维修。12.4保修期届满后，若业主需要延长保修期限的，双方可另行签订保修协议。第十三章知识产权13.1业主提供的工程设计、图纸等资料，承包商不得用于其他项目或向第三方披露。13.2承包商在工程建设过程中产生的技术创新、工艺改进等知识产权，归承包商所有。13.3业主有权在合同约定的范围内使用承包商的知识产权，但不得用于其他项目或向第三方披露。13.4双方应尊重对方的知识产权，不得侵犯对方的知识产权权益。第十四章保密条款14.1双方在合同履行过程中获取的对方商业秘密、技术秘密等保密信息，应予以严格保密。14.2未经对方书面同意，任何一方不得向第三方披露或泄露保密信息。14.3保密义务自本合同签订之日起生效，直至保密信息进入公共领域或被公开。14.4违反保密义务的，应承担违约责任，向守约方支付违约金。第十五章合同解除与终止15.1双方协商一致，可以解除或终止本合同。15.2出现不可抗力等无法预见、无法避免、无法克服的客观