2024-太阳能光伏安装施工合同协议书完整版

太阳能光伏安装施工合同协议书完整版合同编号：__________太阳能光伏安装施工合同协议书完整版第一章：合同双方基本信息1.1.1名称：__________1.1.2地址：__________1.1.3联系人：__________1.1.4联系电话：__________1.1.5电子：__________1.2.1名称：__________1.2.2地址：__________1.2.3联系人：__________1.2.4联系电话：__________1.2.5电子：__________第二章：合同标的2.1.1项目的具体位置：__________2.1.2项目的规模：__________2.1.3项目的施工范围：__________第三章：合同价格及支付方式3.1合同总价为人民币__________元（大写：__________元整）。3.1.1合同价格包括但不限于：__________3.1.2合同价格不包括：__________3.2.1预付款：合同签订后__________日内，甲方支付乙方合同总价款的__________%作为预付款。3.2.2进度款：乙方完成__________%的工程量后，甲方支付乙方合同总价款的__________%。3.2.3竣工款：乙方完成全部工程量并经甲方验收合格后__________日内，甲方支付乙方剩余的合同总价款。第四章：施工期限4.1乙方应自合同签订之日起__________日内完成本项目的施工。4.1.1若因不可抗力等原因导致施工期限延长，乙方应在情况发生后__________日内通知甲方，并由双方协商确定合理的延长期限。第五章：质量保证5.1乙方应保证本项目的施工质量符合国家相关标准和行业标准。5.1.1乙方应提供__________个月的质保期，自项目竣工验收合格之日起计算。5.1.2质保期内，若本项目出现质量问题，乙方应在接到甲方通知后__________日内免费进行维修或更换。5.2甲方有权在质保期内对乙方的施工质量进行监督检查，乙方应予以配合。5.2.1若甲方监督检查发现质量问题，乙方应在甲方指定期限内完成整改。第六章：工程变更与调整6.1工程变更6.1.1甲方有权根据实际需要对工程的设计、施工方案等进行变更。6.1.2乙方应根据甲方的变更要求，及时调整施工方案，并报甲方批准。6.1.3工程变更导致的费用增减，应根据变更通知书中规定执行。6.2工程调整6.2.1如遇不可抗力等因素影响，甲乙双方应协商一致，对工程进度计划进行调整。6.2.2乙方应按照调整后的进度计划组织施工，并确保工程质量和安全。第七章：材料设备供应7.1材料设备供应责任7.1.1乙方负责提供本项目所需的全部材料和设备。7.1.2乙方应保证材料和设备的质量符合国家相关标准和行业标准。7.2材料设备验收7.2.1乙方应在材料和设备进场前通知甲方，甲方有权对材料和设备进行验收。7.2.2若甲方对材料和设备的质量有异议，乙方应在甲方指定期限内进行更换或修复。第八章：安全生产8.1安全生产责任8.1.1乙方应严格按照国家有关安全生产的法律、法规和标准组织施工。8.1.2乙方应加强施工现场的安全管理，确保施工安全。8.2安全事故处理8.2.1发生安全事故时，乙方应立即采取紧急措施，并按照国家有关规定报告有关部门。8.2.2乙方应配合甲方对安全事故进行调查，并提供相关资料。第九章：环境保护9.1环境保护责任9.1.1乙方应严格按照国家有关环境保护的法律、法规和标准组织施工。9.1.2乙方应采取措施，防止施工现场环境污染和生态破坏。9.2环境污染处理9.2.1发生环境污染时，乙方应立即采取紧急措施，并按照国家有关规定报告有关部门。9.2.2乙方应配合甲方对环境污染进行调查，并提供相关资料。第十章：违约责任10.1甲方违约10.1.1甲方未能按照约定支付合同款项，应向乙方支付违约金，违约金的计算方式为：__________10.1.2甲方未能按照约定提供施工场地、资料等，导致乙方无法按时开工，甲方应承担由此造成的损失。10.2乙方违约10.2.1乙方未能按照约定完成工程，应向甲方支付违约金，违约金的计算方式为：__________10.2.2乙方施工质量不符合约定，应负责修复或重建，并承担由此造成的损失。10.3不可抗力10.3.1因不可抗力等原因导致合同无法履行，双方互不承担违约责任。10.3.2遇到不可抗力事件，受影响的一方应在情况发生后__________日内通知对方，并提供相关证明。第十一章：知识产权11.1乙方应保证其提供的设计、施工方案等不侵犯任何第三方的知识产权。11.1.1如因乙方原因导致甲方遭受知识产权侵权指控，乙方应承担全部责任。11.1.2乙方应将其在施工过程中产生的知识产权转让给甲方。11.2甲方有权使用乙方转让的知识产权，但不得用于与本项目无关的其他用途。第十二章：保险12.1乙方应按照国家有关规定为施工人员办理工伤保险。12.1.1乙方应确保工伤保险的有效性，直至工程竣工。12.2甲方可以为本项目办理建筑工程一切险，保险费用由甲方承担。12.2.1如甲方办理建筑工程一切险，乙方应提供必要的协助。第十三章：争议解决13.1本合同的解释、适用和履行均适用中华人民共和国法律。13.1.1如发生合同争议，双方应通过友好协商解决。13.2如协商不成，任何一方均有权将争议提交至__________仲裁委员会进行仲裁。13.2.1仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。第十四章：合同的变更和解除14.1双方同意，合同的变更和解除应以书面形式进行。14.1.1任何一方要求变更或解除合同，应提前__________日通知对方。14.2合同的变更和解除不影响双方在变更或解除前已经产生的权利和义务。14.2.1合同解除后，乙方应按照甲方的要求完成未完成的工程。第十五章：其他条款15.1本合同自双方签字盖章之日起生效。15.1.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。15.2本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议。15.2.1补充协议与本合同具有同等法律效力。附件：本合同附件包括但不限于：1.工程施工图纸及说明书2.材料设