总包合同管理原则2024

2024年度总包合同管理原则-PAGE2024年度总包合同管理原则-PAGE总包合同管理原则合同编号：__________第一章：合同主体及定义1.1合同主体全称：__________地址：__________联系人：__________联系电话：__________全称：__________地址：__________联系人：__________联系电话：__________1.2定义1.2.1本合同中所称“工程”指甲方委托乙方进行设计、施工、监理的总承包项目。1.2.2本合同中所称“合同价款”指甲方支付给乙方的工程款，包括设计费、施工费、监理费等。1.2.3本合同中所称“合同工期”指甲方和乙方在本合同中约定的工程完成时间。第二章：合同范围及内容2.1合同范围2.1.1乙方应按照甲方的要求和本合同的约定，完成工程的设计、施工、监理等工作。2.1.2乙方应负责工程的安全生产、文明施工、环境保护等工作，确保工程质量和进度。2.2合同内容2.2.1乙方应按照甲方的要求和本合同的约定，提供工程设计方案、施工方案、监理方案等。2.2.2乙方应按照甲方的要求和本合同的约定，完成工程的设计、施工、监理等工作。2.2.3乙方应按照甲方的要求和本合同的约定，提供工程所需的材料、设备、劳务等。第三章：合同价款及支付3.1合同价款3.1.1甲方应按照本合同的约定，向乙方支付合同价款。3.1.2合同价款的具体金额、支付方式、支付时间等，由双方在本合同中约定。3.2支付方式3.2.1甲方应按照本合同的约定，采用银行转账、支票等非现金方式向乙方支付合同价款。3.2.2乙方应向甲方提供合法的发票和收据，甲方凭票付款。第四章：合同工期及延期4.1合同工期4.1.1乙方应按照本合同的约定，在合同工期内完成工程。4.1.2乙方应制定合理的施工计划，确保工程质量和进度。4.2延期4.2.1如因甲方原因导致工程延期，乙方应在延期发生后及时通知甲方，并有权要求甲方支付相应的费用。4.2.2如因乙方原因导致工程延期，乙方应承担相应的责任，并向甲方支付违约金。第五章：工程质量及验收5.1工程质量5.1.1乙方应按照甲方的要求和本合同的约定，确保工程质量。5.1.2乙方应建立健全质量管理体系，对工程质量进行全过程控制。5.2验收5.2.1乙方应在工程竣工后，及时向甲方提交竣工验收申请。5.2.2甲方应在收到乙方竣工验收申请后，按照本合同的约定进行验收。5.2.3如验收合格，甲方应签署竣工验收合格证书，并按照本合同的约定支付合同价款。5.2.4如验收不合格，乙方应按照甲方的要求进行整改，直至验收合格。第六章：变更与调整6.1变更6.1.1甲方有权在本合同履行过程中对工程的范围、内容、质量、进度等提出变更要求。6.1.2乙方应在收到甲方变更要求后，及时评估变更对工程的影响，并向甲方提出书面的变更建议。6.1.3甲方应在收到乙方变更建议后，及时做出决定，并通知乙方。6.1.4乙方应根据甲方的决定，及时调整工程的设计、施工、监理等工作。6.2调整6.2.1如因不可抗力等原因导致工程无法按约定的进度进行，双方应协商调整工程进度。6.2.2如因甲方原因导致工程进度调整，甲方应承担相应的责任，并向乙方支付违约金。6.2.3如因乙方原因导致工程进度调整，乙方应承担相应的责任，并向甲方支付违约金。第七章：违约与索赔7.1违约7.1.1双方应严格按照本合同的约定履行合同义务，如一方违约，另一方有权要求违约方承担违约责任。7.1.2如甲方违约，乙方有权要求甲方支付违约金，并有权要求甲方采取必要的措施消除违约后果。7.1.3如乙方违约，甲方有权要求乙方支付违约金，并有权要求乙方采取必要的措施消除违约后果。7.2索赔7.2.1双方在履行合同过程中，如发生纠纷，应通过友好协商解决。7.2.2如协商不成，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。7.2.3如因不可抗力等原因导致合同无法履行，双方均有权根据法律规定提出索赔。第八章：争议解决8.1争议解决方式8.1.1双方在履行合同过程中，如发生纠纷，应通过友好协商解决。8.1.2如协商不成，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。8.1.3双方应遵守诉讼地的法律，接受诉讼地的管辖。8.2争议解决效力8.2.1双方在履行合同过程中，如发生纠纷，应通过友好协商解决。8.2.2如协商不成，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。8.2.3诉讼裁决对双方均有约束力，双方应遵守并执行。第九章：合同的转让与分包9.1合同的转让9.1.1未经对方书面同意，任何一方不得将本合同的权利和义务全部或部分转让给第三方。9.1.2如一方转让本合同的权利和义务，应保证另一方在本合同中的权益不受影响。9.1.3转让方应将转让事宜及时通知对方，并取得对方的书面同意。9.2分包9.2.1未经甲方书面同意，乙方不得将本合同约定的工程全部或部分分包给第三方。9.2.2如乙方分包本合同约定的工程，应保证甲方在本合同中的权益不受影响。9.2.3分包方应具备相应的资质和能力，并按照本合同的约定履行合同义务。第十章：合同解除与终止10.1合同解除10.1.1双方协商一致，可以解除本合同。10.1.2如一方违约，另一方有权解除本合同。10.1.3解除合同的一方应承担因解除合同给对方造成的损失。10.2合同终止10.2.1.1合同履行完毕；10.2.1.2双方协商一致解除合同；10.2.1.3一方违约，另一方解除合同；10.2.1.4法律规定或本合同约定的其他终止情形。10.2.2合同终止后，双方在本合同中的权利和义务终止，但本合同约定的结算、索赔、争议解决等条款仍然有效。第十一章：知识产权与保密11.1知识产权11.1.1乙方在履行本合同过程中产生的知识产权归乙方所有。11.1.2甲方在履行本合同过程中产生的知识产权归甲方所有。11.1.3双方应尊重对方的知识产权，不得侵犯对方的知识产权。11.2保密11.2.1双方在履行本合同过程中，如涉及对方的商业秘密，应予以保密。11.2.2未经对方书面同意，任何一方不得泄露对方的商业秘密。11.2.3保密期限自本合同签订之日起算，至本合同终止或履行完毕之日止。第十二章：保险12.1工程保险12.1.1乙方应按照甲方的要求和本合同的约定，办理工程保险。12.1.2保险金额、保险期限、保险范围等，由双方在本合同中约定。12.1.3乙方应确保保险的有效性，并在保险期限内按照本合同的约定履行保险义务。12.2责任保险12.2.1乙方应按照甲方的要求和本合同的约定，办理责任保险。12.2.2保险金额、保险期限、保险范围等，由双方在本合同中约定。12.2.3乙方应确保保险的有效性，并在保险期限内按照本合同的约定履行保险义务。第十三章：不可抗力13.1不可抗力13.1.1双方在履行本合同过程中，如因不可抗力等原因无法履行合同，应及时通知对方。13.1.2不可抗力等原因包括但不限于自然灾害、战争、罢工等。13.1.3双方应积极采取措施减轻不可抗力等原因造成的影响，并在可能的情况下继续履行合同。13.2不可抗力后果13.2.1如因不可抗力等原因导致合同无法履行，双方均有权根据法律规定提出索赔。13.2.2索赔金额、索赔期限等，由双方在本合同中约定。13.2.3索赔事宜应通过友好协商解决，如协商不成，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。第十四章：合同的修改与补充14.1合同的修改14.1.1双方同意，合同的修改应以书面形式进行，并经双方签字盖章后生效。14.1.2修改内容应明确具体，并与本合同的其他条款相协调。14.1.3修改后的合同文本应代替原合同文本，原合同文本失效。14.2合同的补充14.2.1双方同意，合同的补充应以书面形式进行，并经双方签字盖章后生效。14.2.2补充内容应明确具体，并与本合同的其他条款相协调。14.2.3补充后的合同文本应与本合同具有同等法律效力。第十五章：合同的生效与终止15.1合同的生效15.1.1本合同自双方签字盖章之日起生效。15.1.2双方应严格按照本合同的约定履行合同义务。15.1.3本合同的附件和补充合同与本合同具有同等法律效力。15.2合同的终止15.2.1.1合同履行完毕；15.2.1.2双方协商一致解除合同；15.2.1.3一方违约，另一方解除合同；15.2.1.4法律规定或本合同约定的其他终止情形。15.2.2合同终止后，双方在本合同中的权利和义务终止，但本合