2024一级造价师《建设工程计价》考试题库大全（含真题、典型题）-上（单选题）

PAGEPAGE12024一级造价师《建设工程计价》考试题库大全（含真题、典型题）-上（单选题汇总）一、单选题1.下列项目中属于设备运杂费中运费和装卸费的是（）。A、国产设备由设备制造厂交货地点起至工地仓库止所发生的运费B、进口设备由设备制造厂交货地点起至工地仓库止所发生的运费C、为运输而进行的包装支出的各种费用D、进口设备由设备制造厂交货地点起至施工组织设计指定的设备堆放地点止所发生的运费答案：A解析：设备由设备制造厂交货地点起至工地仓库（或施工组织设计指定的需要安装设备的堆放地点）止所发生的运费和装卸费；进口设备则由我国到岸港口或边境车站起至工地仓库（或施工组织设计指定的需安装设备的堆放地点）止所发生的运费和装卸费。2.通过计时观察，完成某工程的基本工时为6h/㎡，辅助工作时间为工序作业时间的8%。规范时间占工作时间的15%，则完成该工程的时间定额是（）工日／㎡。A、0.93B、0.94C、0.95D、0.96答案：D解析：本题考查的是时间定额的计算。工序作业时间=基本工作时间+辅助工作时间=基本工作时间/（1-辅助时间%）（2.3.5）；定额时间=工序作业时间/（1-规范时间%）（2.3.6）；因此基本工作时间=6h=0.75工日／㎡,工序作业时间=0.75/（1-8%）=0.82工日/㎡,时间定额=0.82/（1-15%）=0.96工日／㎡3.(2014年)关于招标控制价及其编制，下列说法中正确的是（）A、招标人不得拒绝高于招标控制价的投标报价B、当重新公布招标控制价时，原投标截止期不变C、经复核认为招标控制价误差大于±3%时，投标人应责成招标人改正D、投标人经复核认为招标控制价未按规定编制的，应在招标控制价公布后5日内提出投诉答案：D解析：本题考查的是招标控制价的编制。A选项招标人应否决高于招标控制价的投标价，B选项重新公布控制价时，若重新公布之日起至原投标截止期不足15天的应延长投标截止期。C选项，不应由投标人责成改正。4.（2017年考题）根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013），关于施工发承包投标报价的编制，下列做法正确的是（）。A、设计图纸与招标工程量清单项目特征描述不同的，以设计图纸特征为准B、暂列金额应按照招标工程量清单中列出的金额填写，不得变动C、材料、工程设备暂估价应按暂估单价，乘以所需数量后计入其他项目费D、总承包服务费应按照投标人提出的协调、配合和服务项目自主报价答案：B解析：A选项，应以项目特征为准；C选项，材料、工程设备暂估价应计入综合单价中；D选项错在“投标人提出”。5.（2017年考题）根据建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013），关于计日工，下列说法中正确的是（）。A、计日工表包括各种人工，不应包括材料、施工机械B、计日工按综合单价计价，投标时应计入投标总价C、计日工表中的项目名称由招标人填写，工程数量由投标人填写D、计日工单价由投标人自主确定，并按计日工表中所列数量结算答案：B解析：计日工表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。6.(2015年)设计概算一经批准一般不得进行调整，其总投资反映()时的价格水平。A、项目立项B、可行性研究C、概算编制D、项目施工答案：C解析：设计概算应按编制时项目所在地的价格水平编制，总投资应完整地反映编制时建设项目实际投资。7.(2014年)建设工程预算编制中的总预算由（）组成。A、综合预算和工程建设其他费、预备费B、预备费、建设期利息及铺底流动资金C、综合预算和工程建设其他费、铺底流动资金D、综合预算和工程建设其他费、预备费、建设期利息及铺底流动资金答案：D解析：本题考查的是建设项目总预算的编制。总预算=∑单项工程施工图预算+工程建设其他费+预备费+建设期利息+铺底流动资金。8.投资估算的主要工作包括：①估算流动资金；②估算价差预备费和建设利息；③估算工程建设其他费用和基本预备费；④估算各单项工程所需建筑工程费、设备及工器具购置费、安装工程费。其正确的工作步骤是（）。A、④②①③B、③④②①C、④③②①D、④③①②答案：C解析：投资估算的编制一般包含静态投资部分、动态投资部分与流动资金估算三部分，主要包括以下步骤：（1）分别估算各单项工程所需建筑工程费、设备及工器具购置费、安装工程费，在汇总各单项工程费用的基础上，估算工程建设其他费用和基本预备费，完成工程项目静态投资部分的估算；（2）在静态投资部分的基础上，估算价差预备费和建设利息，完成工程项目动态投资部分的估算；（3）估算流动资金；（4）估算建设项目总投资。9.(2013年)根据我国现行建设项目投资构成，下列费用项目中属于建设期利息包含内容的是()。A、建设单位建设期后发生的利息B、施工单位建设期长期贷款利息C、国内代理机构收取的贷款管理费D、国外贷款机构收取的转贷费答案：C解析：建设期利息主要是指在建设期内发生的为工程项目筹措资金的融资费用及债务资金利息。国外贷款利息的计算中，还应包括国外贷款银行根据贷款协议向贷款方以年利率的方式收取的手续费、管理费、承诺费，以及国内代理机构经国家主管部门批准的以年利率的方式向贷款单位收取的转贷费、担保费、管理费。10.（2015年考题）关于依法必须招标工程中标候选人的公示，下列说法中正确的是（）。A、评标结果只能在交易场所公示B、公示对象是全部中标候选人C、公示对象是所有投标人D、公示的内容包括各评分要素的得分答案：B解析：对中标候选人全部名单及排名进行公示，而不是只公示排名第一的中标候选人。同时，对有业绩信誉条件的项目，在投标报名或开标时提供的作为资格条件或业绩信誉情况，应一并进行公示，但不含投标人的各评分要素的得分情况。11.当采用概算指标法编制建筑工程概算时，拟建工程结构特征与概算指标有局部差异时的调整，调整公式中的单价通常是（）A、工料单价B、全费用单价C、综合单价D、成本单价答案：C解析：结构变化修正概算指标=J+Q1P1-Q2P2,P1为换入结构的综合单价，P2为换出结构的综合单价。12.(2016年)施工合同价款纠纷处理中，一方当事人拒不履行，另一方当事人可以请求人民法院执行的文书是()。A、和解协议书B、造价认定书C、行政调解书D、仲裁调解书答案：D解析：(2)仲裁裁决的执行。仲裁裁决做出后，当事人应当履行裁决。一方当事人不履行的，另一方当事人可以向被执行人所在地或者被执行财产所在地的中级人民法院申请执行。13.(2013年)下列关于工程计价的说法中，正确的是()。A、工程计价包含计算工程量和套定额两个环节B、建筑安装工程费=∑基本构造单元工程量×相应单价C、工程计价包括工程单价的确定和总价的计算D、工程计价中的工程单价仅指综合单价答案：C解析：工程计价包括单价的确定和总价的计算。①工程单价是指完成单位工程基本构造单元的工程量所需要的基本费用。工程单价包括工料单价和综合单价。②工程总价是指经过规定的程序或办法逐级汇总形成的相应工程造价。分部分项工程费(或措施项目费)=∑[基本构造单元工程量(定额项目或清单项目)×相应单价]14.（2018年考题）某地2017年拟建一座年产20万吨的化工厂，该地区2015年建成的年产15万吨相同产品的类似项目实际建设投资为6000万元。2015年和2017年该地区的工程造价指数（定基指数）分别为1.12和1.15，生产能力指数为0.7，预计该项目建设期的两年内工程造价仍将年均上涨5%。则该项目的静态投资为（）万元。A、7147.08B、7535.09C、7911.84D、8307.43答案：B解析：本题考查的是静态投资部分的估算方法。该项目的静态投资=6000×（20/15）0.7×（1.15/1.12）=7535.09（万元）。15.砌筑一砖厚砖墙，灰缝厚度为10mm，砖的施工损耗率为1.5%，场外运输损耗率为1%。砖的规格为240mm×115mm×53mm，则每m3砖墙工程中砖的定额消耗量为（）块。A、515.56B、520.64C、537.04D、542.33答案：C解析：本题考查的是砖定额消耗量的计算。每立方米砖墙的用砖数和砌筑砂浆的用量，可用下列理论计算公式计算各自的净用量：用砖数：A=1/[墙厚×（砖长+灰缝）×（砖厚+灰缝）]×k（2.3.7）;式中k=墙厚的砖数×2。总损耗量=净用量+损耗量=净用量×（1+损耗率）（2.3.10）；所以砖净用量=1/[（0.24×（0.24+0.01）×（0.053+0.01））]×1×2=529.100529100529（块）；砖的总消耗量=净用量×（1+损耗率）=529.100529100529×（1+1.5%）=537.04（块）16.某新建项目，建设期2年，建设期内贷款分年度均衡发放，且只计息不还款，第1年贷款600万元，第2年贷款400万元，年利率为7%。则该项目的建设期利息为（）万元。A、77.00B、78.47C、112.00D、114.94答案：B解析：总贷是分年均衡发放时，建设期利息的计算可按当年借款在年中支用考虑，即当年贷款按半年计息，上年贷款按全年计息。第1年贷款利息=0.5×600×7%=21（万元）第2年贷款利息=（600+21+0.5×400）×7%=57.47（万元）所以，建设期利息=21+57.47=78.47（万元）17.关于投标保证金，下列说法中正确的是（）。A、投标保证金的数额不得少于投标总价的2％B、投标人应当在签订合同后的30日内退还未中标人的投标保证金C、投标人拒绝延长投标有效期的，投标人无权收回其投标保证金D、投标保证金的有效期与投标有效期相同答案：D解析：：一般项目投标有效期为60～90天，大型项目120天左右。投标保证金的有效期应与投标有效期保持一致。投标保障金的数额不得超过项目估算价的2%投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。18.关于投标报价时综合单价的确定，下列做法中正确的是（）。A、以项目特征描述为依据确定综合单价B、招标工程量清单特征描述与设计图纸不符时，应以设计图纸为准C、应考虑招标文件规定范围（幅度）外的风险费用D、消耗量指标的计算应以地区或行业定额为依据答案：A解析：确定综合单价时的注意事项：（1）以项目特征描述为依据。项目特征是确定综合单价的重要依据之一，投标人投标报价时应依据招标文件中清单项目的特征描述确定综合单价。在招标投标过程中，当出现招标工程量清单特征描与设计图纸不符时，投标人应以招标工程量清单的项目特征描述为准，确定投标报价的综合单价。招标文件中要求投标人承担的风险费用，投标人应考虑进入综合单价。计算基础主要包括消耗量指标和生产要素单价。应根据本企业的实际消耗量水平，并结合拟定的施工方案确定完成清单项目需要消耗的各种人工、材料、机具台班的数量。19.(2013年)照国家有关规定，作为年度固定资产投资计划、计划投资总额及构成数额的编制和确定依据的是()。A、经批准的投资估算B、经批准的设计概算C、经批准的施工图预算D、经批准的工程决算答案：B解析：设计概算是编制固定资产投资计划、确定和控制建设项目投资的依据。设计概算投资应包括建设项目从立项、可行性研究、设计、施工、试运行到竣工验收等的全部建设资金。按照国家有关规定，编制年度固定资产投资计划，确定计划投资总额及其构成数额，要以批准的初步设计概算为依据，没有批准的初步设计文件及其概算，建设工程不能列人年度固定资产投资计划。20.根据《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013，允许投标人根据具体情况对招标工程量清单进行补充或增加的内容是（）。A、分部分项工程量清单B、措施项目清单C、暂列金额D、计日工答案：B解析：投标人对措施项目中的总价项目投标报价应遵循以下原则：（1）措施项目应依据招标人提供的措施项目清单和投标人投标时拟定的施工组织设计或施工方确定；（2）措施项目费由投标人自主确定，但其中安全文明施工费必须按照国家或省级、行业建设主管部门的规定计价，不得作为竞争性费用。招标人不得要求投标人对该项费用进行优惠，投标人也不得将该项费用参与市场竞争。考前21.建设项目规模的合理选择关系到项目的成败，决定着项目工程造价的合理与否。影响项目规模合理化的制约因素主要包括（）。A、资金因素、技术因素和环境因素B、资金因素、技术因素和市场因素C、市场因素、技术因素和环境因素D、市场因素、环境因素和资金因素答案：C解析：建设规模也称项目生产规模，是指项目在其设定的正常生产营运年份可能达到的生产能力或者使用效益。在项目决策阶段应选择合理的建设规模，以达到规模经济的要求。但规模扩大所产生效益不是无限的，它受到技术进步、管理水平、项目经济技术环境等多种因素的制约。而资金因素是在确定了项目合理规模后所考虑的问题，应根据所确定的项目规模来考虑资金筹措的问题。22.某项目建设期内第一年贷款100万元，第二年贷款200万元，贷款在各年内均衡发放，年利率10%，建设期内利息只计息不支付，则建设期利息为（）万元。A、30B、40C、25.5D、41答案：C解析：建设期，各年利息计算如下：第一年应计利息=1/2×100×10%=5（万元）；第二年应计利息=（100+5+1/2×200）×10%=20.5（万元）；建设贷款利息总和=5+20.5=25.5（万元）。23.某工程施工合同约定采用价格指数法调整合同价款，各项费用权重及价格如表所示。已知该工程9月份完成的工程合同价款为3000万元，则9月份合同价款调整金额为（）万元。A、22.5B、61.46C、75D、97.5答案：D解析：本题考查价格指数法调整价格的方法公式5.1.3，根据公式=3000*（0.6+（0.25*110/100）+0.15*4200/4000-1）=97.524.（2019年真题）在新增固定资产价值时，仅计算建筑、安装或采购成本，不计分摊的待摊投资的固定资产是（）A、管道和线路工程B、需安装的动力设备C、运输设备D、附属辅助工程答案：C解析：P307-308运输设备及其他不需要安装的设备、工具、器具、家具等固定资产一般仅计算采购成本，不计分摊。25.(2010年)根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2008）的规定，安全文明施工费应计列于()之中。A、分部分项工程量清单计价表B、以计算基础乘费率的形式表示的措施项目清单与计价表C、其他项目清单与计价汇总表D、规费、税金项目清单与计价表答案：B解析：措施项目费是指为完成建设工程施工，发生于该工程施工准备和施工过程中的技术、生活、安全、环境保护等方面的费用。措施项目及其包含的内容应遵循各类专业工程的现行国家或行业工程量计算规范。以《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》GB50854—2013中的规定为例，措施项目费可以归纳为以下几项：安全、文明施工费、夜间施工增加费、二次搬运费、冬雨季施工增加费、大型机械设备进出场及安拆费、施工排水费、施工降水费、地上地下设施、建筑物的临时保护设施费、专业措施费，因安全、文明施工费是以"项"计价的措施项目，所以安全施工费应计列于以计算基础乘费率的形式表示的措施项目清单与计价表。26.(2016年)关于依法必须招标工程的标底和招标控制价，下列说法中正确的是()。A、招标人有权自行决定是否采用设标底招标、无标底招标以及招标控制价招标B、采用设标底招标的，招标人有权决定标底是否在招标文件中公开C、采用招标控制价招标的，招标人应在招标文件中明确最高招标限价，也可以规定最低投标限价D、公布招标控制价时，还应公布各单位工程的分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费和税金答案：D解析：《招标投标法实施条例》规定，招标人可以自行决定是否编制标底，一个招标项目只能有一个标底，标底必须保密。同时规定，招标人设有最髙投标限价的，应当在招标文件中明确最高投标限价或者最高投标限价的计算方法，招标人不得规定最低投标限价。招标控制价应在招标文件中公布，对所编制的招标控制价不得进行上浮或下调。招标人应当再招标时公布招标控制价的总价，以及各单位工程的分部分项工程费、项目措施费、其他项目费、规费和税金。27.(2018年)关于工业项目建设地点的选择，下列说法正确的是（）。A、应远离其他工业项目，减少环境保护费用B、应远离铁路、公路、水路，减少运营干扰C、应靠近城镇和居民密集区，减少生活设施费D、应少占耕地，降低土地补偿费用答案：D解析：选择建设地点的要求包括节约土地，少占耕地，降低土地补偿费用。28.某大型施工机械需配机上司机、机上操作人员各一名，若年制度工作日为250天，年工作台班为200台班，人工日工资单价均为100元/工日，则该施工机械的台班人工费为（）元/台班。A、100B、125C、200D、250答案：D解析：班人工费=2×[1+（250-200）/200]×100=250（元/台班）。29.(2016年)某地拟建一办公楼，当地类似工程的单位工程概算指标为3600元/㎡。概算指标为瓷砖地面，拟建工程为复合木地板，每100㎡该类建筑中铺贴地面面积为50㎡，当地预算定额中瓷砖地面和复合木地板的预算单价分别为128元/㎡、190元/㎡。假定以人、材、机费用之和为基数取费，综合费率为25%。则用概算指标法计算的拟建工程造价指标为()元/㎡。A、2918.75B、3413.75C、3631.00D、3638.75答案：D解析：首先，根据类似工程的单位工程概算指标（3600元/㎡）和拟建工程瓷砖地面的情况，我们可以得到瓷砖地面的单位面积的人、材、机费用之和。其次，根据已知的复合木地板每100㎡铺贴地面面积为50㎡的信息，可以确定人、材、机费用之和为分摊的系数。最后，根据预算单价和综合费率，可以计算出拟建工程的造价指标。因此，正确答案是D，即3638.75元/㎡。30.(2015年)工程总承包投标报价成本分析过程中，被归为公司本部费用的是()。A、勘察设计费B、施工费用C、分包合同费用D、调试、开车服务费答案：A解析：该题主要考察的是：工程总承包投标报价分析“程总承包项目的成本费用由施工费用，直接设备材料费用,分包合同费用，公司本部费用，调试、开车服务费用和其他费用组成，也可以将工程总承包费用按阶段分解成勘察设计费用、采购费用和施工费用三部分。不过勘察设计工作主要是脑力劳动，涉及的费用开支不占总报价的主要部分，可以归为公司本部费用一并计算。”31.关于各应计量措施费的计算以下表述中正确的是（）。A、混凝土模板及支架费通常是按照模板面积以“m2”计算B、排水、降水费通常按照排、降水日历天数按“天”计算C、超高施工增加费通常按照建筑面积按“m2”计算D、脚手架费可按照建筑面积“m2”计算答案：D解析：A混凝土模板及支架费通常是按照模板与现浇混凝土构件的接触面积以“m2”计算；B排水、降水费分两个不同的独立部分计算，成井费按照你钻孔深度按“m”，排水、降水通常按照排、降水日历天数按“昼夜”计算；C超高施工增加费通常按照建筑物超高部分的建筑面积按“m2”计算。32.（2018年考题）根据现行的建筑安装工程费用项目组成规定，下列关于施工企业管理费中工具用具使用费的说法正确的是（）。A、指企业管理使用，而非施工生产使用的工具用具使用费B、指企业施工生产使用，而非企业管理使用的工具用具使用费C、采用一般计税方法时，工具用具使用费中的增值税进项税额可以抵扣D、包括各类资产标准的工具用具的购置、维修和摊销费用答案：C解析：本题考查的是按费用构成要素划分建筑安装工程费用项目构成和计算。工具用具使用费是指企业施工生产和管理使用的不属于固定资产的工具、器具、家具、交通工具和检验、试验、测绘、消防用具等的购置、维修和摊销费，A、B、D选项错误；当一般纳税人采用一般计税方法时，工具用具使用费中增值税进项税额的抵扣原则：以购进货物或接受修理修配劳务适用的税率扣减，均为17%，C选项正确。33.下列施工机械的费用项目中，不能计入施工机械台班单价的是（）。A、施工机械年检费B、小型施工机械安装费C、定期保养所用的辅料费D、机上司机劳动保险费答案：D解析：施工机械台班单价中包括机上人工费，但司机的劳动保险费属于企业管理费的内容，不属于直接人工支出。企业管理费是指施工单位组织施工生产和经营管理所发生的费用。内容包括：（6）劳动保险和职工福利费。34.（2019年真题）下列发承包双方在约定调整合同价款的事项中属于工程变更的是（）A、工程量清单缺项B、不可抗力C、物价波动D、提前竣工答案：A解析：P237-241发承包双方按照合同约定调整合同价款的若干事项，可以分为五类：(1)法规变化类，主要包括法律法规变化事件；(2)工程变更类，主要包括工程变更、项目特征不符、工程量清单缺项、工程量偏差、计日工等事件；(3)物价变化类，主要包括物价波动、暂估价事件；(4)工程索赔类，主要包括不可抗力、提前竣工(赶工补偿)、误期赔偿、索赔等事件；(5)其他类，主要包括现场签证以及发承包双方约定的其他调整事项，现场签证根据签证内容，有的可归于工程变更类，有的可归于索赔类，有的可能不涉及合同价款调整。35.(2013年)某地2012年拟建年产30万t化工产品项目。根据调查，某生产相同产品的已建成项目，年产量为10万t，建设投资为12000万元。若生产能力指数为0．9，综合调整系数为1．15，则该拟建项目的建设投资是（）万元。A、28047B、36578C、37093D、37260答案：C解析：根据题目所给条件，我们得知了该项目的年产量为30万t，已建成项目的建设投资为12000万元。然后我们通过生产能力指数和综合调整系数来估算拟建项目的建设投资。生产能力指数为0.9，说明项目的生产能力与已建成项目的生产能力之比为90%。因此，我们可以通过这个比例来估算拟建项目的产量。综合调整系数为1.15，这是由于市场和政策环境等因素所导致的调整。根据这个系数，我们可以估算拟建项目的建设投资相对于已建成项目建设的增加比例。由此，我们可以根据已建成项目的建设投资、生产能力指数和综合调整系数来计算拟建项目的建设投资。解：I=12000/(1+1.15)×30×(1-90%)×1.2+3×30×(1-90%)×2=37093万元因此，答案为C。36.(2016年)下列机械工作时间中，属于有效工作时间的是()。A、筑路机在工作区末端的掉头时间B、体积达标而未达到载重吨位的货物汽车运输时间C、机械在工作地点之间的转移时间D、装车数量不足而在低负荷下工作的时间答案：B解析：有效工作的时间消耗中又包括正常负荷下、有根据地降低负荷下的工时消耗。有根据地降低负荷下的工作时间，是在个别情况下由于技术上的原因，机器在低于其计算负荷下工作的时间。例如，汽车运输重量轻而体积大的货物时，不能充分利用汽车的载重吨位因而不得不降低其计算负荷。37.(2014年)管理者不直接与承包人签订合同，但委托监督承包人履行合同的工程总承包方式是（）A、EPC总承包B、交钥匙总承包C、设计-采购总承包D、工程项目管理总承包答案：D解析：工程项目管理总承包是一种通过管理的方式来实现工程建设目标的方式，管理者并不直接与承包人签订合同，而是通过监督和管理，使承包人按照规范和要求完成工程建设任务。这种方式有助于提高工程建设效率和质量，降低风险，节约成本。因此，选项D是正确的答案。38.（2020年真题）某拟建项目，建筑安装工程费为11.2亿元，设备及工器具购置费为33.6亿元，工程建设其他费为8.4亿元，建设单位管理费为3亿元，基本预备费费率为5%，则拟建项目基本预备费为（）亿元。A、0.56B、2.24C、2.66D、2.81答案：C解析：P30-31工程费用+工程建设其他费=11.2+33.6+8.4=53.2亿元;基本预备费=53.2×5%=2.66亿元39.（2015年考题）关于建筑安装工程结算的编制，下列说法中正确的是（）。A、采用固定总价合同的，暂列金额不得调整B、采用固定总价合同的，税率可不按政府部门新公布的税率调整C、规费应按县级建设主管部门规定的费率计算D、现场签证费用应依据发承包双方签证资料确认的金额计算答案：D解析：在工程竣工结算时，其他项目应按下列规定计价：1）计日工应按发包人实际签证确认的事项计算;2）暂估价应按发承包双方按照《建设工程工程量清单计价规范》的相关规定计算;3）总承包服务费应依据合同约定金额计算，如发生调整的，以发承包双方确认调整的金额计算;4）施工索赔费用应依据发承包双方确认的索赔事项和金额计算;5）现场签证费用应依据发承包双方签证资料确认的金额计算;6）暂列金额应减去工程价款调整（包括索赔、现场签证）金额计算，如有余额归发包人。40.按照生产能力指数法（n=0.6，f=1），若将设计中的化工生产系统的生产能力提高三倍，投资额大约增加（）。A、200%B、300%C、230%D、130%答案：D解析：生产能力指数法是根据已建成的类似项目生产能力和投资额来粗略估算同类但生产能力不同的拟建项目静态投资额的方法。其计算公式为：所以投资额增加了130%。此题是对于生产能力指数法的一种变形考题，应注意以下三个问题；(1)在本题中所求的不是C2的值，而是C2与C1之间的增长关系；(2)所求值为C2相对C1增长的比例，因此值为2.3-1=1.3=130%;(3)生产能力增长三倍，因此Q2/Q1=4。41.某施工企业投标一城市基础设施项目，投标总价为5000万元，则投标保证金最高数额为（）万元。A、50B、80C、76D、100答案：D解析：投标保证金的数额不得超过项目估算价的2%，具体标准可以遵照各行业规定。42.（2017年考题）调解是解决工程合同价款纠纷的一种途径，下列关于调解的说法中正确的是（）。A、承包人对调解书有异议的，可以停止施工B、发承包双方签字认可的调解书不能作为合同的补充文件C、发承包双方可在合同履行期间协议调换或终止合同约定的调解人D、调解人的任期在竣工结算经发承包双方确认时终止答案：C解析：合同履行期间，发承包双方可以协议调换或终止任何调解人，但发包人或承包人都不能单独采取行动。除非双方另有协议，在最终结清支付证书生效后，调解人的任期即终止。43.（2020年真题）投标人在进行建设工程投标报价时，下列事项应重点关注的是（）。A、施工现场市政设施条件B、商业经理的业务能力C、投标人的组织架构D、暂列金额的准确性答案：A解析：P196-198投标人对一般区域调查重点注意以下几个方面：1.自然条件调查；2.施工条件调查；3.其他条件调查44.（2020年真题）因工程变更引起措施项目发生变化时，关于合同价款的调整，下列说法正确的是（）。A、安全文明施工费不予调整B、按总价计算的措施项目费的调整，不考虑承包人报价浮动因素C、按单价计算的措施项目费的调整，以实际发生变化的措施项目数量为准D、招标清单中漏项的措施项目费的调整，以承包人自行拟定的实施方案为准答案：C解析：P237-241A选项:安全文明施工费，按照实际发生变化的措施项目调整，不得浮动;B选项:按总价（或系数）计算的措施项目费，除安全文明施工费外，按照实际发生变化的措施项目调整，但应考虑承包人报价浮动因素;D选项:由于招标工程量清单中措施项目缺项，承包人应将新增措施项目实施方案提交发包人批准后，按照工程变更事件中的有关规定调整合同价款。45.（2020年真题）采用"一票制"、“二票制"支付方式采购材料的，在进行增值税进项税抵扣的，正确的做法是（）。A、"一票制"下，构成材料价格的所有费用均按货物销售适用的税率进行抵扣B、“一票制"下，材料原价按货物销售适用税率进行抵扣，运杂费不再进行抵扣C、"二票制"下，材料原价按货物销售适用税率、运杂费按交通运输适用税率进D、"二票制"下，材料原价按货物销售适用税率，运杂费、运输损耗和采购保答案：C解析：P68-70“两票制”支付方式：在这种方式下，运杂费以接受交通运输与服务适用税率9%扣除增值税进项税额。“一票制”支付方式：在这种方式下，运杂费采用与材料原价相同的方式扣除增值税进项税额。46.最终结清是指合同约定的缺陷责任期终止后，承包人已按合同规定完成全部剩余工作且质量合格的，发包人与承包人结清全部剩余款项的活动，以下说法错误的是（）。A、缺陷责任期终止后，承包人已按合同规定完成全部剩余工作且质量合格的，发包人签发缺陷责任期终止证书B、缺陷责任期终止后，承包人在合同内享有的索赔权利也自行终止C、发包人收到承包人提交的最终结清申请单后的规定时间内予以核实，向承包人签发最终支付证书D、发包人应在签发最终结清支付证书后的规定时间天内，按照最终结清支付证书列明的金额向承包人支付最终结清款答案：B解析：承包人按合同约定接受了竣工结算支付证书后，应被认为已无权再提出在合同工程接收证书颁发前所发生的任何索赔。47.(2015年)根据《标准设计施工总承包招标文件》，除投标人须知前附表另有规定外，工程总承包招标的投标有效期为()天。A、60B、90C、120D、180答案：C解析：该题主要考察的是：总承包投标文件的编制时应遵循的规定“由于实施工程总承包的项目通常比较复杂，因此除投标人须知前附表另有规定外，投标有效期均为120天。”48.(2018年)某项目施工合同约定，承包人承担的水泥价格风险幅度为±5%，超出部分采用造价信息法调差，已知投标人投标价格、基准期发布价格为440元/t、450元/t，2018年3月的造价信息发布价为430元/t，则该月水泥的实际结算价格为（）元/t。A、418B、427.5C、430D、440答案：D解析：根据题目中的信息，水泥价格风险幅度为±5%，投标价格为440元/t，基准期发布价格为450元/t，造价信息发布价为430元/t。因此，超出部分采用造价信息法调差。根据水泥价格的计算公式，该月水泥的实际结算价格为（440+450×（-5%））元/t，即440元/t。因此，正确答案是D。49.(2011年)根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2008)，关于索赔时限的规定的说法，错误的是()。A、,承包人应在确认引起索赔事件发生后28天内向发包人发出索赔通知B、承包人应在确认引起索赔事件发生后42天内向发包人递交一份详细的索赔报告C、对于具有连续影响的索赔事件，承包人应在该事件产生的影响结束后42天内，递交一份最终索赔报告D、发包人在收到最终索赔报告的28天内未作答复即视为该索赔报告已经认可答案：C解析：对于具有连续影响的索赔事件，承包人应在事件影响结束后28天内递交最终索赔报告，而不是42天。因此，选项C是错误的。50.建设项目的建设地区选择应遵循工业项目适当聚集的原则，其原因是（）。A、有利于原材料和产品的运输，缩短流通时间B、有利于集中用水，开辟新水源、远距离引水C、能为不同类型的劳动者提供多种就业机会D、生产排泄物集中排放，降低环境污染答案：C解析：工业项目适当聚集的原则。在工业布局中，通常是一系列相关的项目聚成适当规模的工业基地和城镇，从而有利于发挥“集聚效益”，对各种资源和生产要素充分利用，便于形成综合生产能力，便于统一建设比较齐全的基础结构设施，避免重复建设，节约投资。此外，还能为不同类型的劳动者提供多种就业机会。51.根据国外建筑安装工程费用构成，下列说法错误的是（）。A、招雇解雇费应计入单项工程开办费B、管理费包括现场管理费与公司管理费C、暂定金额包括在合同价格中，只有工程师批准后才能动用D、驻工地工程师的现场办公费及所需设备的费用应单独列项，不分摊进单价答案：A解析：本题考查的是国外建筑安装工程费用构成的相关知识点。A选项说法错误，因为招聘、解雇等费用应计入管理费中，而不是单项工程开办费中。B选项说法正确，管理费包括现场管理费和公司管理费。C选项说法正确，暂定金额包括在合同价格中，但必须经过工程师批准后才能动用。D选项说法错误，驻工地工程师的现场办公费及所需设备的费用应该分摊进单价中。综上所述，本题答案为A。52.(2010年)下列工程中，属于概算指标编制对象的是()。A、分项工程B、单位工程C、分部工程D、整个建筑物答案：B解析：(4)概算指标。概算指标是以单位工程为对象，反映完成一个规定计量单位建筑安装.产品的经济指标。概算指标是概算定额的扩大与合并，以更为扩大的计量单位来编制的。概算指标的内容包括人工、材料、机具台班三个基本部分，同时还列出了分部工程量及单位工程的造价，是一种计价定额。53.下列关于施工机械台班单价的组成，说法正确的是（）。A、国产施工机械的车辆购置税=机械原值×车辆购置税税率B、进口施工机械的原值应按含标准配置以外的附件及备用零配件的价格取定C、目前各类施工机械的残值率均按3％计算D、年工作台班应在编制期制度工作日基础上扣除检修、维护天数及考虑机械利用率等因素综合取定答案：D解析：本题考查的是施工机械台班单价的组成和确定方法。选项A错误，国产施工机械的车辆购置税=(机械原值+相关手续费和一次运杂费)×车辆购置税税率。选项B错误，进口施工机械的原值应按不含标准配置以外的附件及备用零配件的价格取定。选项C错误，目前各类施工机械的残值率均按5％计算。54.（2019年考题）发包人收到承包人提交的最终结清申请单,并在规定时间内予以核实后，向承包人签发（）。A、工程接收证书B、竣工结算支付书C、缺陷责任期終止证书D、最终支付证书答案：D解析：发包人收到承包人提交的最终结清申请单，并在规定时间内予以核实后，向承包人签发最终支付证书。55.（2015年考题）某房屋基坑开挖后，发现局部有软弱下卧层。甲方代表指示乙方配合进行地质复查，共用工10个工日。地质复查和处理费用为4万元，同时工期延长3天，人员窝工15工日。若用工按100元/工日、窝工按50元/工日计算，则乙方可就该事件索赔的费用是（）元。A、41250B、41750C、42500D、45250答案：B解析：可索赔费用=40000+10×100+15×50=41750元。56.（2019年考题）在建设项目竣工决算报表中，用于考核和分析投资效果，落实结余资金，并作为报告上级核销基本建设支出依据的是（）。A、基本建设项目概况表B、基本建设项目竣工财务决算表C、基本建设项目交付使用资产总表D、基本建设项目交付使用资产明细表答案：B解析：基本建设项目竣工财务决算表，是考核和分析投资效果，落实结余资金，并作为报告上级核销基本建设支出和基本建设拨款的依据。57.下列关于设计概算的描述，错误的是（）。A、设计概算一经批准，将作为控制投资的最高限额B、设计概算是控制施工图设计和施工图预算的依据C、设计概算是控制投资估算的依据D、设计概算是衡量设计方案技术经济合理性的依据答案：C解析：计概算是在投资估算的控制下编制的。工程建设投资估算指标是编制建设项目建议书、可行性研究报告等前期工作阶段投资估算的依据，也可以作为编制固定资产计划投资额的参考。58.(2014年)下列对于测时法的特征描述中，正确的是（）。A、测时法既适用于测定重复的循环工作时间，也适用于测定非循环工作时间B、选择测时法比接续测时法准确、完善，但观察技术也较之复杂C、当所测定的各工序的延续时间比较短时，接续测时法较选择测试法方便D、测时法的观测次数应该根据误差理论和经验数据相结合的方法来确定答案：D解析：确定观测次数较为科学的方法，应该是依据误差理论和经验数据相结合的方法来判断。测时法主要适用于测定定时重复的循环工作的工时消耗，是精确度比较高的一种计时观察法，一般可达到0.2～15s。测时法只用来测定施工过程中循环组成部分工作时间消耗，不研究工人休息、准备与结束及其他非循环的工作时间。当所测定的各工序或操作的延续时间较短时，连续测定比较困难，用选择法测时比较方便且简单。接续法测时也称作连续法测时。它比选择法测时准确、完善，但观察技术也较之复杂。59.由于发包人原因导致工程无法按规定期限进行竣（交）工验收的，关于其缺陷责任期的起点，说法正确的是（）。A、自工程实际竣（交）工之日算起B、自承包人提交竣（交）工验收报告之日算起C、自承包人提交竣（交）工验收申请之日算起D、自承包人提交竣（交）工验收报告90天后，自动进入缺陷责任期答案：D解析：缺陷责任期的期限。缺陷责任期从工程通过竣工验收之日起计。由于承包人原因导致工程无法按规定期限进行竣工验收的，缺陷责任期从实际通过竣工验收之日起计。由于发包人原因导致工程无法按规定期限进行竣工验收的，在承包人提交竣工验收报告90天后，工程自动进入缺陷责任期。60.（2016年考题）某招标项目采用经评审的最低投标价法评标，招标文件规定对同时投多个标段的评标修正率为5%，投标人甲同时投标1#、2#标段，报价分别为5000万元、4000万元。若甲在1#标段中标，则其在2#标段的评标为（）万元。A、3750B、3800C、4200D、4250答案：B解析：本题考查的是：投标人甲在1#标段中标后，其在2#标段的评标可享受5%的评标优惠，具体做法应是将期2#标段的投标报价乘以5%，在评标价中扣减该值。因此投标人甲2#标段的评标价=4000*（1-5%）=3800万元，61.（2020年真题）干混地面砂浆DSM20贴600mm*600mm石材楼面，灰缝宽2mm,石材损耗率2%，每100平米需（）块。A、281.46B、281.57C、283.33D、283.45答案：A解析：P64-65石材净用量=100m2/[（0.6+0.002）*（0.6+0.002）]=275.94块，石材的消耗量=275.94×（1+2%）=281.46块。62.下列关于竣工结算的说法，正确的是（）。A、发承包双方在合同工程实施过程中已经确认的工程计量结果和合同价款，在竣工结算办理中应再次审核后，进入结算B、采用单价合同的，在合同约定风险范围内的综合单价应固定不变，并应按合同约定进行计量，且应按合同约定的工程量进行计量C、在竣工结算的审核中，接受委托的工程造价咨询机构应做好准备阶段、审核阶段、审定阶段、验收阶段的工作D、竣工阶段审核的成果文件应包括竣工结算审定签署表、竣工结算审核汇总对比表、竣工结算审核报告等答案：D解析：本题考查的是竣工结算。选项A错误，发承包双方在合同工程实施过程中已经确认的工程计量结果和合同价款，在竣工结算办理中直接进入结算。选项B错误，采用单价合同的，在合同约定风险范围内的综合单价应固定不变，并应按合同约定进行计量，且应按实际完成的工程量进行计量。选项C错误，在竣工结算的审核中，接受委托的工程造价咨询机构应做好准备阶段、审核阶段、审定阶段三个阶段的工作。选项D正确，竣工结算审核的成果文件应包括竣工结算审核书封面、签署页、竣工结算审核报告、竣工结算审定签署表、竣工结算审核汇总对比表、单项工程竣工结算审核汇总对比表、单位工程竣工结算审核汇总对比表等。63.招标控制价中暂列金额一般按分部分项工程费的一定比率参考计算，这一比率的范围是（）。A、3%~5%B、5%~10%C、10%~15%D、15%~20%答案：C解析：招标控制价编制时，暂列金额由招标人根据工程特点、工期长短，按有关计价规定进行估算，一般可以分部分项工程费的10%~15%为参考。64.（2017年考题）关于施工过程中的现场签证，下列说法中正确的是（）。A、发包人应按照现场签证内容计算价款，在竣工结算时一并支付B、没有计日工单价的现场签证，按承包商提出的价格计算并支付C、因发包人口头指令实施的现场签证事项，其发生的费用应由发包人承担D、经发包人授权的工程咨询人，可与承包人做现场签证答案：D解析：合同工程发生现场签证事项，未经发包人签证确认，承包人便擅自实施相关工作的，除非征得发包人书面同意，否则发生的费用由承包人承担。65.(2013年)某材料自甲、乙两地采购，相关信息如下表所示，则其材料单价为()元／t。A、63.80B、63.83C、64.26D、64.30答案：D解析：加权平均原价=(300×50+200×55)／(300+200)=52（元／t）；加权平均运杂费=(300×10+200×8)／(300+200)=9.2（元／t）；材料单价=(52+9.2)×(1+2%)×(1+3%)=64.30(元/t)66.(2015年)当建设项目为一个单项工程时，其设计概算应采用的编制形式是()。A、单位工程概算、单项工程综合概算和建设项目总概算二级B、单位工程概算和单项工程综合概算二级C、单项工程综合概算和建设项目总概算二级D、单位工程概算和建设项目总概算二级答案：D解析：该题主要考察的是：设计概算的编制内容“当建设项目为一个单项工程时，可采用单位工程概算、总概算两级概算编制形式。”67.（2019年真题）根据我国现行建设项目总投资及工程造价组成，工程概算阶段考虑的对一般自然灾害处理的费用,应包含在（）内。A、未明确项目准备金B、工程建设不可预见费C、暂列金额D、不可预见准备金答案：B解析：P30-31基本预备费是指投资估算或工程概算阶段预留的，由于工程实施中不可预见的工程变更及洽商、一般自然灾害处理、地下障碍物处理、超规超限设备运输等而可能增加的费用，亦可称为工程建设不可预见费。68.(2015年)投资估算的主要工作包括：①估算预备费；②估算工程建设其他费；③估算工程费用；④估算设备购置费。其正确的工作步骤是()。A、③④②①B、③④①②C、④③②①D、④③①②答案：C解析：本题考查的是投资估算的编制。投资估算编制的具傩体流程图如下，69.（2017年考题）在国外其地建设一座化工厂，已知设备到达工地的用（E）为3000万美元，该项目的朗格系数（K）及包含的內容如下表所示。则该工厂的同接费用为（）万美元。A、9009B、6930C、2079D、1350答案：C解析：该厂的间接费用=3000×1.4×1.1×1.5×0.3=2079万美元。70.在编制材料定额消耗量时，用于确定材料损耗定额的方法主要是（）。A、理论计算法B、经验统计法C、现场技术测定法D、实验室试验法答案：C解析：定实体材料的净用量定额和材料损耗定额的计算数据，是通过现场技术测定、实验室试验、现场统计和理论计算等方法获得的。现场技术测定法主要适用于确定材料损耗量，因为该部分数值用统计法或其他方法较难得到；实验室试验法，主要用于编制材料净用量定额。通过试验，能够对材料的结构、化学成分和物理性能以及按强度等级控制的混凝土、砂浆、沥青、油漆等配比作出科学的结论；现场统计法由于不能分清材料消耗的性质，因而不能作为确定材料净用量定额和材料损耗定额的依据，只能作为编制定额的辅助性方法使用；理论计算法是运用一定的数学公式计算材料消耗定额。71.（2020年真题）某建设项目由A、B两车间组成，其中A车间的建筑工程费6000万元，安装工程费2000万元，需安装设备费2400万元;B车间建筑工程费2000万元，安装工程费1000万元，需安装设备费用1200万元;该建设项目的土地征用费2000万元，则A车间应分摊的土地征用费是（）万元A、1500.00B、1454.55C、1424.66D、1090.91答案：A解析：P307-308应分摊的土地征用费＝6000/（6000+2000）*2000=1500万元72.某承包工程总价为500万元，其中材料费占45％，该工程计划工期为500天，材料储备定额天数为60天，则应支付预付款（）万元。A、36.99B、225C、27D、60答案：C解析：年度工程总价应为500/500*365=365万元，答案应为500*45%*60/365=27万元。73.（2015年考题）根据我国现行建筑安装工程费用项目组成的规定，下列关于措施项目费用的说法中正确的是（）。A、冬雨季施工费是冬、雨季施工增加的临时设施，防滑处理，雨雪排除等费用B、施工排水、降水费由排水和降水两个独立的费用项目组成C、当单层建筑物檐口高度超过15m时，可计算超高施工增加费D、已完工程及设备保护费是指分部工程或结构部位验收前，对已完工程及设备采取必要保护措施所发生的费用答案：A解析：冬雨季施工增加费。是指在冬季或雨季施工需增加的临时设施、防滑、排除雨雪，人工及施工机械效率降低等费用。74.在工程合同履行过程中出现施工合同无效导致价款纠纷的处理原则，以下说法正确的是（）。A、建设工程施工合同无效，则无论竣工验收是否合格，承包人请求支付工程价款的，均不予支持B、建设工程施工合同无效，且建设工程经竣工验收不合格，修复后的建设工程经竣工验收合格，发包人承担修复费用C、建设工程施工合同无效，且建设工程经竣工验收不合格，修复后的建设工程经竣工验收不合格，发包人应向承包人支付由此造成的损失费D、没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义与他人签订建设工程施工合同的行为无效答案：D解析：建设工程施工合同无效，但建设工程经竣工验收合格，承包人请求参照合同约定支付工程价款的，应予支持。建设工程经竣工验收不合格，修复后的建设工程经竣工验收合格，发包人请求承包人承担修复费用的，应予支持。修复后的建设工程经竣工验收不合格，承包人请求支付工程价款的，不予支持。C不正确。75.（2017年考题）根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013），中标人报价浮动率的计算公式是（）。A、（1-中标价/招标控制价）×100%B、（1-中标价/施工图预算）×100%C、（1-不含安全文明施工费的中标价/不含安全文明施工费的招标控制价）×100%D、（1-不含安全文明施工费的中标价/不含安全文明施工费的施工图预算）×100%答案：C解析：招标工程：报价浮动率=（1-中标价/招标控制价）×100%；中标价、招标控制价均不含安全文明施工费。76.正常施工条件下，完成单位合格建筑产品所需某材料的不可避免损耗量为0.90kg，已知该材料的损耗率为7.20%，则其总消耗量为（）kg。A、13.5B、13.4C、12.5D、11.6答案：B解析：本题考查的是材料消耗量的计算。损耗率=损耗量/净用量×100%，总损耗量=净用量+损耗量=净用量×（1+损耗率）；因此材料净用量=0.9/7.2%=12.50（kg）；材料消耗量=12.5+0.9=13.40（kg）77.(2014年)下列内容中，属于招标工程量清单编制依据的是（）。A、分部分项工程清单B、拟定的招标文件C、招标控制价D、潜在招标人的潜质及能力答案：B解析：本题考查的是工程量清单编制依据。其中包括：清单计价规范、设计文件、招标文件、施工现场情况、工程特点和施工方案。78.关于建筑安装工程费用中的规费，下列说法中正确的是（）。A、规费是指由县级及以上有关权力部门规定必须缴纳或计取的费用B、规费包括住房公积金C、投标人在投标报价时填写的规费可高于规定的标准D、社会保险费中包括建筑安装工程一切险的投保费用答案：B解析：意是省级，不是县级。选项A，规费是省级政府和有关权力部门规定必须缴纳的费用；选项C，规按照当地建设主管部门规定的费率计取。工程建设其它费用，包括：工程保险费。包括建筑安装工程一切险、引进设备财产保险和人身意外伤害险等。D错79.（2017年考题）已知砌筑1m3砖墙中砖净量和损耗量分别为529块、6块，百块砖体积按0.146m3计算，砂浆损耗率为10%。则砌筑1m3砖墙的砂浆用量为（）m3。A、0.250B、0.253C、0.241D、0.243答案：A解析：根据题目给出的砖净量和损耗量，以及百块砖体积和砂浆损耗率，可以推算出1m³砖墙的砖数量和砂浆数量。砂浆损耗率已知为10%，即砂浆用量要除以（1-10%），最后乘以1m³的体积即可。因此，砌筑1m³砖墙的砂浆用量为（砂浆用量=砂浆净用量×(1+砂浆损耗率)），即砂浆用量=(砖数量-损耗量)×百块砖体积×(1+砂浆损耗率)/10%。选项中只有A选项（0.250m3）符合计算结果，因此答案为A。80.某项目共需要贷款资金900万元，建设期为3年，按年度均衡筹资，第1年贷款为300万元，第二年贷款为400万元，建设期内只计利息但不支付，年利率为10%，则第2年的建设期利息应为（）万元。A、50.0B、51.5C、71.5D、86.65答案：B解析：81.在确定材料定额消耗量时，利用实验室试验法主要是为了编制（）。A、材料损耗定额B、材料净用量定额C、材料消耗定额D、劳动定额答案：B解析：验室试验法，主要用于编制材料净用量定额。82.工程在施工合同履行期间发生共同延误事件，正确的处理方式是（）。A、按照延误时间的长短，由责任方共同分担延误带来的损失B、发包人是初始延误者，承包人可得到工期和费用补偿，但得不到利润补偿C、承包人是初始延误者，承包人只能得到工期补偿，但得不到费用补偿D、客观原因造成的初始延误，承包人可得到工期补偿，但很难得到费用补偿答案：D解析：共同延误的处理原则为：①首先判断造成拖期的哪一种原因是最先发生的，即确定“初始延误”者，它应对工程拖期负责。在初始延误发生作用期间，其他并发的延误者不承担拖期责任。②如果初始延误者是发包人原因，则在发包人原因造成的延误期内，承包人既可得到工期延长，又可得到经济补偿。③如果初始延误者是客观原因，则在客观因素发生影响的延误期内，承包人可以得到工期延长，但很难得到费用补偿。④如果初始延误者是承包人原因，则在承包人原因造成的延误期内，承包人既不能得到工期补偿，也不能得到费用补偿。83.（2020年真题）关于工程建设其他费中的市政公用配套设施费及其构成，下列说法正确的是（）。A、包含在用地与工程准备费中B、包括界区内水、电、路、电信等设施建设费C、包括界区外绿化、人防等配套设施建设费D、包括项目配套建设的产权不归本单位的专用铁路、公路建设费答案：C解析：P26市政公用配套设施可以是界区外配套的水、电、路、信等，包括绿化、人防等配套设施。84.按照索赔事件的性质分类，在施工中发现地下流砂引起的索赔属于（）。A、工程变更索赔B、工程延误索赔C、不可预见的不利条件索赔D、合同终止的索赔答案：C解析：承包人在工程施工期间，施工现场遇到一个有经验的承包人通常不能合理预见的不利施工条件或外界障碍，例如地质条件与发包人提供的资料不符，出现不可预见的地下水、地质断层、溶洞、地下障碍物等，承包人可以就因此承受的损失提出索赔。85.根据《房屋建筑与装饰工程计量规范》GB50854--2013的规定，当单层建筑物檐口高度超过（）米时，可计算超高施工增加费。A、6B、10C、15D、20答案：D解析：本题考查的是按造价形成划分建筑安装工程费用项目构成和计算。当单层建筑物檐口高度超过20米，多层建筑物超过6层时，可计算超高施工增加费。86.(2016年)某出料容量750L的砂浆搅拌机，每一次循环工作中，运料、装料、搅拌、卸料、终端需要的时间分别为150s、40s、250s、50s、40s，运料和其他时间的交叠时间为50s，机械利用系数为0.8。该机械的台班产量定额为()m3/台班。A、29.79B、32.60C、36.00D、39.27答案：C解析：根据题目中给出的各项工作时间和机械利用系数，可以计算出每一次循环工作的总时间，再根据砂浆搅拌机的出料容量和每一次循环工作的总时间，可以得出该机械的台班产量定额。该机械的台班产量定额为：(40s+50s/2+250s+50s+40s)/(750L/1000m³)×8h×0.8=36m³/台班因此，答案为C。87.某建设项目达到设计能力后，全场定员1000人，工资和福利费按照每人每年2万元估算。每年的其他费用为1000万元，其中其他制造费600万元，现金的周转次数为每年10次。流动资金估算中应收账款估算额为2000万元，预收账款估算额为300万元，应付账款估算额为1500万元，存货估算额为6000万元，预付账款估算额500万元，则该项目流动资金估算额为（）万元。A、7000B、6400C、10000D、9960答案：A解析：在流动资金分项详细估算法中，基本原理如下：流动资金=流动资产-流动负债=（应收账款+存货+库存现金+预付账款）-（应付账款+预收账款）应收账款、存货、预付账款、应付账款和预收账款都已给出，只需估算现金。现金=（年工资及福利+年其他费）／现金周转次数=（2×1000+1000）／10=300（万元）最后的计算结果为：2000+6000+300+500-（1500+300）=7000（万元）88.计算非标准设备原价时，下列表述中正确的是（）。A、专用工具费=（材料费+加工费）×专用工具费率B、加工费=设备总重量×（1+加工耗损系数）×设备每吨加工费C、包装费的计算基数中不应包含废品损失费D、利润的计算基数中不应包含外购配套件费答案：D解析：工具费的计算基础是材料费、加工费、辅助材料费。包装费的计算基础为材料费、加工费、辅助材料费、专用工具费、废品损失费、外购配套件费之和。利润的计算基数为材料费、加工费、辅助材料费、专用工具费、废品损失费、包装费之和。89.有关其他项目清单的表述，下列内容中正确的是（）。A、暂列金额能保证合同结算价格不会超过合同价格B、投标人应将材料暂估单价计入工程量清单综合单价报价中C、专业工程的暂估价一般应是综合暂估价，应当包括管理费、利润、规费、税金在内D、计日工适用的所谓零星工作一般是指合同约定之内的因变更而产生的额外工作答案：B解析：项A错误，暂列金额是为了不可避免的价格调整而设立的；选项C错误，专业工程的暂估价一般应是综合暂估价，应当包括除规费、税金外的管理费、利润等取费；选项D错误，计日工适用的所谓零星工作一般是指合同约定之外的因变更而产生的额外工作。90.(2013年)已知每平方米砖墙的勾缝时间为8min，则每立方米一砖半厚墙所需的勾缝时间为()min。A、12.00B、21.92C、22.22D、33.33答案：B解析：每平方米砖墙的勾缝时间为8min，而每立方米一砖半厚墙的体积是1立方米半加上墙的体积，即1立方米半墙的勾缝时间需要乘以墙的面积，因此每立方米一砖半厚墙所需的勾缝时间可以通过将勾缝时间乘以墙的面积得到。根据题目中的选项，只有选项B是正确的答案。91.（2017年考题）发包人未按照规定的程序支付竣工结算款的，承包人正确的做法是（）。A、将该工程自主拍卖B、将该工程折价出售C、将该工程抵押贷款D、催告发包人支付，并索要延迟付款利息答案：D解析：发包人未按照规定的程序支付竣工结算款的，承包人可催告发包人支付，并有权获得延迟支付的利息。92.(2018年)依照国外建筑安装工程费用构成惯例，关于其直接工程费中的人工费，下列说法正确的是（）。A、工人按技术等级划分为技工、普工和壮工B、平均工资应按各类工人工资的算术平均值计算C、包括工资、加班费、津贴、招雇解雇费D、包括工资、加班费和代理人费用答案：C解析：人工费应该包括工资、加班费、津贴、招雇解雇费用等。93.根据我国现行建筑安装工程费用项目组成的规定，检验试验费应计入（）。A、人工费B、材料费C、企业管理费D、措施费答案：C解析：据建标[2013]（44号文），检验试验费属于企业管理费。94.（2017年考题）根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013），下列费用项目中需纳入分部分项工程项目综合单价中的是（）。A、工程设备暂估价B、专业工程暂估价C、暂列金额D、计日工费答案：A解析：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，其他项目清单与计价汇总表不汇总。95.在竣工结算中，由于不可抗力解除合同的，发包人除应向承包人支付合同解除之日前已完成工程但尚未支付的合同价款，还应支付的金额不包括（）。A、已实施或部分实施的措施项目应付价款B、承包人为合同工程合理订购且已交付的材料和工程设备货款C、承包人撤离现场所需的员工遣送费D、承包人为完成合同工程而预期开支的任何合理费用，且该项费用已包括在本款其他各项支付之内答案：D解析：由于不可抗力解除合同的，发包人除应向承包人支付合同解除之日前已完成工程但尚未支付的合同价款，还应支付下列金额：（1）合同中约定应由发包人承担的费用；（2）已实施或部分实施的措施项目应付款；考前（3）承包人为合同工程合理订购且已交付的材料和工程设备货款。发包人一经支付此项货款，该材料和工程设备即成为发包人财产；（4）承包人撤离现场所需的合理费用，包括员工遣送费和临时工程拆除、施工设备运离现场的费用；（5）承包人为完成合同工程而预期开支的任何合理费用，且该项费用未包括在本款其他各项支付之内。96.(2016年)某地2016年拟建一年产50万吨产品的工业项目，预计建设期为3年，该地区2013年已建年产40万吨的类似项目投资为2亿元。已知生产能力指数为0.9，该地区2013、2016年同类工程造价指数分别为108、112，预计拟建项目建设期内工程造价年上涨率为5%。用生产能力指数法估算的拟建项目静态投资为()亿元。A、2.54B、2.74C、2.75D、2.94答案：A解析：根据生产能力指数法估算公式，静态投资=生产能力指数×(1+工程造价指数)×(1+建设期年投资上涨率)×工程量×已建项目投资。已知生产能力指数为0.9，已知该地区2013、2016年同类工程造价指数分别为108、112，已知拟建项目建设期内工程造价年上涨率为5%。根据这些数据，可以代入公式进行计算。拟建项目静态投资=50×0.9×(1+108)/(1+5%)×2=2.54亿元。因此，答案为A。97.(2018年)某招标工程采用综合评估法评标，报价越低的报价得分越高。评分因素、权重及各投标人得分情况见下表，则推荐的第一中标候选人应为（）。A、甲B、乙C、丙D、甲或乙答案：A解析：甲得分=27+16+50=93，乙得分=30+18+45=93，丙得分=24+20+40=84，综合评分相等时，以投标报价低的优先，甲为中标候选人。98.（2018年考题）发包人在招标工程量清单中给定某工程设备暂估价，下列关于该工程设备价款调整的说法正确的是（）。A、依法可不招标的项目，应由发包人组织采购，以采购价格取代暂估价B、依法可不招标的项目，应由承包人按合同约定采购，以发包人确认后的价格取代暂估价C、依法必须招标的项目，应由发包人招标选择供应商，以中标价格取代暂估价D、依法必须招标的项目，应由承包人招标选择供应商，以中标价格取代暂估价答案：B解析：（1）不属于依法必须招标的项目。发包人在招标工程量清单中给定暂估价的材料和工程设备不属于依法必须招标的，由承包人按照合同约定采购，经发包人确认后以此为依据取代暂估价，调整合同价款。（2）属于依法必须招标的项目。发包人在招标工程量清单中给定暂估价的材料和工程设备属于依法必须招标的，由发承包双方以招标的方式选择供应商。依法确定中标价格后，以此为依据取代暂估价调整合同价款99.关于工程量清单编制总说明的内容，下列说法中正确的是（）。A、建设规模是指工程投资总额B、工程特征是指结构类型及主要施工方案C、环境保护要求包括避免材料运输影响周边环境的防护要求D、施工现场实际情况是指自然地理条件答案：C解析：工程概况中要对建设规模、工程特征、计划工期、施工现场实际情况、自然地理条件、环境保护要求等做出描述。其中建设规模是指建筑面积；选项A错误；工程特征应说明基础及结构类型、建筑层数、高度、门窗类型及各部位装饰、装修做法；选项B错误；施工现场实际情况是指施工场地的地表状况；选项D错误；环境保护要求，是针对施工噪声及材料运输可能对周围环境造成的影响和污染所提出的防护要求。选项C正确。100.（2020年真题）关于建设工程工程量清单的编制，下列说法正确的是（）。A、招标文件必须由专业咨询机构编制，由招标人发布B、材料的品牌档次应在设计文件中体现，在工程量清单编制说明中不再说明C、专业工程暂估价中包括企业管理费和利润D、税金、规费是政府规定的，在清单编制中可不列项答案：C解析：P184-190A选项错误：建设项目招标文件由招标人（或其委托的咨询机构）编制，由招标人发布，它既是投标单位编制投标文件的依据，也是招标人与中标人签订工程承包合同的基础。B选项错误：招标文件中规定的各项技术标准均不得要求或标明某一特定的专利、商标、名称、设计、原产地或生产供应者，不得含有倾向或者排斥潜在投标人的其他内容。C选项正确：以"项"为计量单位给出的专业工程暂估价一般应是综合暂估价，即应当包括除规费、税金以外的管理费、利润等。D选项错误：招标工程量清单的编制：分部分项工程项目清单、措施项目清单、其他项目清单、规费、税金101.（2020年真题）关于分部分项工程项目清单中项目编码的编制，下列说法正确的是（）。A、第二级编码为分部工程顺序码B、第五级编码为分项工程项目名称顺序码C、同一标段内多个单位工程中项目特征完全相同的分项工程，可采用相同编码D、补充项目应采用6位编码工程答案：D解析：P44-47A选项错误：第二级编码为附录分类顺序码B选项错误：第五级编码为工程量清单项目名称顺序码C选项错误：同一招标工程的项目不得重码.D选项正确：补充项目的编码由工程量计算规范的代码与B和三位阿拉伯数字组成，并应从001起顺序编制，例如房屋建筑与装饰工程如需补充项目，则其编码应从01B001开始起顺序编制，同一招标工程的项目不得重码.102.（2020年真题）下列费用中，计入技术服务费中勘察设计费的是（）,A、设计评审费B、技术经济标准使用费C、技术革新研究试验费D、非标准设备设计文件编制费答案：D解析：P26-28设计费是指设计人根据发包人的委托，提供编制建设项目初步设计文件、施工图设计文件、非标准设备设计文件、竣工图文件等服务所收取的费用。103.(2018年)下列工程造价信息中，最能体现市场机制下信息动态性变化特征的是（）。A、工程价格信息B、政策性文件C、计价标准和规范D、工程定额答案：A解析：最能体现信息动态性变化特征，并且在工程价格的市场机制中起重要作用的工程造价信息主要包括价格信息、工程造价指数和已完工程信息三类。104.（2019年考题）国际工程投标报价时，对于当地采购的材料，其单价应为（）。A、市场价格+运杂费B、市场价格+运杂费+运输保管耗损费C、市场价格+运余费+采购保管费D、市场价格+运杂费+采购保管费+运输保管损耗费答案：D解析：国际工程投标报价时，当地采购的材料、设备单价的计算公式为：材料、设备单价=市场价格+运杂费+采购保管费+运输保管损耗费。105.(2013年)根据规定，因工程量偏差引起的可以调整措施项目费的前提是()。A、合同工程量偏差超过15%B、合同工程量偏差超过15%，且引起措施项目相应变化C、措施项目工程量超过10%D、措施项目工程量超过10%，且引起施工方案发生变化答案：B解析：措施项目费的调整，当工程量偏差超过15%，且该变化引起措施项目相应发生变化，如该措施项目是按系数或单一总价方式计价的，对措施项目费的调整原则为：工程量增加的，措施项目费调增；工程量减少的，措施项目费调减。106.在编制措施项目清单时，关于混凝土模板及支架费项目，应在清单中列明（）。A、项目编码B、计算基础C、取费费率D、工作内容答案：A解析：本题考查的是措施项目清单的编制。有些措施项目则是可以计算工程量的项目，如脚手架工程，混凝土模板及支架（撑），垂直运输，超高施工增加，大型机械设备进出场及安拆，施工排水降水等。这类措施项目按照分部分项工程量清单的方式采用综合单价计价，更有利于措施费的确定和调整。措施项目中可以计算工程量的项目（单价措施项目）宜采用分部分项工程项目清单的方式编制，列出项目编码、项目名称、项目特怔、计量单位和工程量（如表2.2.1所示不能计算工程量的项目（总价措施项目），以“项”为计量单位进行编制（如表2.2.2所示）107.下列不属于影响民用住宅建筑设计中影响工程造价的主要因素的是（）。A、建筑物平面形状和周长系数B、住宅的层高和净高C、建筑物的体积与面积D、住宅建筑结构的选择答案：C解析：影响民用住宅建筑设计中影响工程造价的主要因素：建筑物平面形状和周长系数；住宅的层高和净高；住宅的层数；住宅单元组成、户型和住户面积；住宅建筑结构的选择。108.（2019年真题）关于编制最高投标限价总承包服务费的可参考标准，下列说法正确的是A、招标人仅要求对分包专业工程进行总承包管理和协调时，按分包专业工程估算造价的0.5%计算B、招标人仅要求对分包专业工程进行总承包管理和协调时，按分包专业工程估算造价的1%计算C、招标人要求对分包专业工程进行总承包管理和协调，且要求提供配合服务时，按分包专业工程估算造价的1%~3%计算D、招标人要求对分包专业工程进行总承包管理和协调，且要求提供配合服务时，按分包专业工程估算造价的3%~5%计算答案：D解析：P190-195总承包服务费应按照省级或行业建设主管部门的规定计算，在计算时可参考以下标准：1)招标人仅要求对分包的专业工程进行总承包管理和协调时，按分包的专业工程估算造价的1.5%计算；2)招标人要求对分包的专业工程进行总承包管理和协调，并同时要求提供配合服务时，根据招标文件中列出的配合服务内容和提出的要求，按