（新版）吉林二级造价师《建设工程造价管理基础知识》高频核心题库300题（含解析）

PAGEPAGE1（新版）吉林二级造价师《建设工程造价管理基础知识》高频核心题库300题（含解析）一、单选题1.根据《建设工程质量管理条例》，在正常使用条件下，设备安装工程的最低保修期限是（）年。A、1B、2C、3D、4答案：B解析：根据《建设工程质量管理条例》，在正常使用条件下，建设工程最低保修期限为：①基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程，为设计文件规定的该工程合理使用年限；②屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，为5年；③供热与供冷系统，为2个采暖期、供冷期；④电气管道、给排水管道、设备安装和装修工程，为2年。其他工程的保修期限由发包方与承包方约定。2.某基础工程包含土方和混凝土两个子项工程，工程量清单中的土方工程量为4400m3，混凝土工程量为2000m3，合同约定土石方工程综合单价为75元/m3，混凝土工程综合单价为420元／m3；工程预付款额度为合同价的15%，主要材料和构配件所占比重为60%。则该工程预付款的额度及起扣点分别为（）万元。A、17.55,87.75B、17.10,99.45C、17.10,87.75D、17.55,99.45答案：A解析：合同总额P=4400×75＋2000×420=117万元工程预付款额度=117×15%=17.55万元起扣点T=P-M／N=117-117×15%÷60%＝87.75万元。3.根据《建设工程安全生产管理条例》，施工单位还应当组织专家进行论证、审查达到一定规模的危险性较大的分部分项工程专项施工方案是指（）。A、脚手架工程B、模板工程C、降水工程D、地下暗挖工程答案：D解析：施工单位应对达到一定规模的危险性较大的分部分项工程编制专项施工方案，并经施工单位技术负责人、总监理工程师签字后实施，由专职安全生产管理人员进行现场监督。详见左侧知识点。4.若完成某分项工程需要某种材料的净耗量为0．95t，损耗率为5%，那么，必需消耗量为（）t。A、0．8B、0．95C、1．05D、0．9975答案：D解析：又因为：材料消耗定额(材料总消耗量)=材料消耗净用量+材料损耗量得，材料消耗定额(材料总消耗量)=0．95t×5%+0．95t=0．9975t5.合同当事人之间出现合同纠纷，要求仲裁机构仲裁，仲裁机构受理仲裁前提是当事人提交（）。A、合同公证书B、仲裁协议书C、履约保函D、合同担保书答案：B解析：本题考查的是解决合同争议的方法。仲裁应根据合同中的仲裁条款或事后达成的书面仲裁协议，提交仲裁机构。6.关于合同争议仲裁的说法，正确的是（）。A、仲裁是诉讼的前置程序B、仲裁裁决在当事人认可后具有法律约束力C、仲裁裁决的强制执行须向人民法院申请D、仲裁协议的效力须由人民法院裁定答案：C解析：本题考查合同争议仲裁相关知识点。根据选项逐一分析：A.仲裁不是诉讼的前置程序，而是一种替代诉讼的方式。B.仲裁裁决在当事人认可后具有法律约束力，这是正确的说法。C.仲裁裁决的强制执行须向人民法院申请，这是正确的说法。仲裁裁决具有与法院判决同等的效力，但是仲裁裁决并不具有强制执行的权力，需要向人民法院申请强制执行。D.仲裁协议的效力不需要由人民法院裁定，而是由仲裁机构进行确认。综上所述，选项C是正确的。7.(2016年)某出料容量750L的砂浆搅拌机，每一次循环工作中，运料、装料、搅拌、卸料、终端需要的时间分别为150s、40s、250s、50s、40s，运料和其他时间的交叠时间为50s，机械利用系数为0.8。该机械的台班产量定额为()m3/台班。A、29.79B、32.60C、36.00D、39.27答案：C解析：该搅拌机一次循环的正常延续时间=150+40+250+50+40-50=480s,该搅拌机纯工作lh循环次数=3600/480=7.5h,该搅拌机纯工作lh正常生产率=7.5×750=5625L=5.625m3,该搅拌机台班产量定额=5.625×8×0.8=36m3.8.(2016年)关于工程建设其他费用，下列说法中正确的是()。A、建设单位管理费一般按建筑安装工程费乘以相应费率计算B、研究试验费包括新产品试制费C、改扩建项目的场地准备及临时设施费一般只计拆除清理费D、不拥有产权的专用通信设施投资，列入市政公用设施费答案：C解析：建设单位管理费按照工程费用之和（包括设备工器具购置费和建筑安装工程费用）乘以建设单位管理费费率计算，所以A错误；研究试验费不应包括以下项目：(1)应由科技三项费用（即新产品试制费、中间试验费和重要科学研究补助费）开支的项目。（2）应在建筑安装费用中列支的施工企业对建筑材料、构件和建筑物进行一般鉴定、检查所发生的费用及技术革新的研究试验费。(3)应由勘察设计费或工程费用中开支的项目。所以B错误；改扩建项目一般只计拆除清理费，所以C正确；市政公用设施费是指使用市政公用设施的工程项目，按照项目所在地省级人民政府有关规定建设或缴纳的市政公用设施建设配套费用以及绿化工程补偿费用。所以D选项错误。9.(2015年)关于建设工程施工合同价款纠纷的处理，下列说法中正确的是()。A、竣工验收不合格，经承包人修复后合格的，承包人支付修复费用的要求应予支持B、竣工验收不合格，经承包人修复后合格的，修复费用应由承包人承担C、竣工验收不合格，多次修复后仍不合格的，发包人应酌情给予承包人部分人修复费用D、安装后发现甲供设备存在质量问题，但承包人参与进场验收的，发包人不应支付承包人设备拆除、重新安装的费用答案：B解析：该题主要考察的是：施工合同无效的价款纠纷处理“建设工程经竣工验收不合格的，按照以下情形分别处理：(1)修复后的建设工程经竣工验收合格，发包人请求承包人承担修复费用的，应予支持。(2)修复后的建设工程经竣工验收不合格，承包人请求支付工程价款的，不予支持。因建设工程不合格造成的损失，发包人有过错的，也应承担相应的民事责任。”10.下列工程造价指数中，属于综合指数的是()，A、措施费指数B、人工费指数C、材料费指数D、设备、工器具价格指数答案：D解析：设备、工器具价格指数可以用综合指数的形式来表示。11.(2012年)下列工程造价中，由承包单位编制、发包单位或其委托的工程造价咨询机构审查的是()。A、工程概算价B、工程预算价C、工程结算价D、工程决算价答案：C解析：结算价是指在工程竣工验收阶段，按合同调价范围和调价方法，对实际发生的工程量增减、设备和材料价差等进行调整后计算和确定的价格，反映的是工程项目实际造价。结算价一般由承包单位编制，由发包单位审查，也可委托具有相应资质的工程造价咨询机构进行审查。12.下列情形中，属于投标人相互串通投标的是（）。A、不同投标人的投标报价呈现规律性差异B、不同投标人的投标文件由同一单位或个人编制C、不同投标人委托了同一单位或个人办理某项投标事宜D、投标人之间约定中标人答案：D解析：本题考查的是《招标投标法实施条例》相关内容。有下列情形之一的，属于投标人相互串通投标：①投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；②投标人之间约定中标人；③投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标；④属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；⑤投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动。13.在编制措施项目清单时，关于混凝土模板及支架费项目，应在清单中列明()A、项目编码B、计算基础C、取费费率D、工作内容答案：A解析：本题考查的是措施项目清单的编制。有些措施项目则是可以计算工程量的项目，如脚手架工程，混凝土模板及支架（撑），垂直运输，超高施工增加，大型机械设备进出场及安拆，施工排水降水等。这类措施项目按照分部分项工程量清单的方式采用综合单价计价，更有利于措施费的确定和调整。措施项目中可以计算工程量的项目（单价措施项目）宜采用分部分项工程项目清单的方式编制，列出项目编码、项目名称、项目特怔、计量单位和工程量（如表2.2.1所示不能计算工程量的项目（总价措施项目），以“项”为计量单位进行编制（如表2.2.2所示)本题库是以官方教材为依据，知识点所对应的习题综合了二建法规、二建管理、造价员基础、一级造价师考试的题库+真题编辑，基本上做到了每个知识点都有相对应的题目及解析,题库会陆续更新,会有模拟题,预测题及考前更新押题。《建设工程计量与计价实务》题库编辑中,教材出来后会陆续更新。14.工程竣工结算的计价原则中，下列有关其他项目计价规定描述错误的是()。A、计日工应按发包人合同确认的事项计算B、暂估价应按发承包双方按照《建设工程工程量清单计价规范》的相关规定计算C、施工索赔费用应依据发承包双方确认的索赔事项和金额计算D、现场签证费用应依据发承包双方签证资料确认的金额计算答案：A解析：本题考查的是竣工结算。其他项目应按下列规定计价：1)计日工应按发包人实际签证确认的事项计算；2)暂估价应按发、承包双方按照《建设工程工程量清单计价规范》GB50500—2013的相关规定计算；3)总承包服务费应依据合同约定金额计算，如发生调整的，以发承包双方确认调整的金额计算；4)施工索赔费用应依据发承包双方确认的索赔事项和金额计算；5)现场签证费用应依据发承包双方签证资料确认的金额计算；6)暂列金额应减去工程价款调整（包括索赔、现场签证）金额计算，如有余额归发包人。15.(2014年)关于项目决策和工程造价的关系，下列说法中正确的是（）A、工程造价的正确性是项目决策合理性的前提B、项目决策的内容是决定工程造价的基础C、投资估算的深度影响项目决策的精确度D、投资决策阶段对工程造价的影响程度不大答案：B解析：本题考查的是项目决策与工程造价的关系（1）项目决策的正确性是工程造价合理性的前提；（2）项目决策的内容是决定工程造价的基础；（3）项目决策的深度影响投资估算的精确度；（4）工程造价的数额影响项目决策的结果。16.工程定额计价法的第二阶段的工作内容是（）。A、熟悉图纸和现场B、套定额单价C、计算工程量D、收集资料答案：A解析：工程定额计价的程序：1.第一阶段：收集资料2.第二阶段：熟悉图纸和现场3.第三阶段：计算工程量4.第四阶段：套定额单价5.第五阶段：编制工料分析表6.第六阶段：费用计算7.第七阶段：复核8.第八阶段：编制说明17.CM承包模式的特点是（）。A、CM单位是以发包人的身份进行施工管理B、采用流水施工法施工C、M单位不会影响工程设计活动D、采用快速路径法施工答案：D解析：CM承包模式是指由建设单位委托一家CM单位承担项目管理工作，该CM单位以承包单位的身份进行施工管理，并在一定程度上影响工程设计活动，组织快速路径(Fast-Track)的生产方式，使工程项目实现有条件的“边设计、边施工”。18.关于可行性研究对工程造价确定与控制的影响，下列说法不正确的是（）。A、项目可行性研究结论的正确性是工程造价合理性的前提B、项目可行性研究的内容是决定工程造价的基础C、工程造价高低、投资多少影响可行性研究结论D、工程造价的控制效果影响可行性研究的深度，也影响投资估算的精确度答案：D解析：可行性研究对工程造价确定与控制的影响：①项目可行性研究结论的正确性是工程造价合理性的前提。②项目可行性研究的内容是决定工程造价的基础。③工程造价高低、投资多少也影响可行性研究结论。④可行性研究的深度影响投资估算的精确度，也影响工程造价的控制效果。19.根据我国现行建筑安装工程费用的组成，下列属于规费的是()。A、环境保护费B、生育保险费C、财务保险费D、文明施工费答案：B解析：根据我国现行建筑安装工程费用的组成，规费包括：工程排污费、社会保障费、住房公积金、危险作业意外伤害保险。而生育保险费是个人需要缴纳的费用，属于个人费用，不是单位需要承担的费用。因此，选项B是正确的答案。20.根据现行建设项目工程造价构成的相关规定，工程造价是指（）A、为完成工程项目建造，生产性设备及配合工程安装设备的费用B、建设期内直接用于工程建造、设备购置及其安装的建设投资C、为完成工程项目建设，在建设期内投入且形成现金流出的全部费用D、在建设期内预计或实际支出的建设费用答案：D解析：本题考查的是我国建设项目投资及工程造价的构成。工程造价是指在建设期预计或实际支出的建设费用21.(2015年)生产性建设项目总投资由()两部分组成。A、建筑工程投资和安装工程投资B、建安工程投资和设备工器具投资C、固定资产投资和流动资产投资D、建安工程投资和工程建设其他投资答案：C解析：本题考查的是工程造价相关概念。生产性建设项目总投资包括固定资产投资和流动资产投资两部分；非生产性建设项目总投资只包括固定资产投资，不含流动资产投资。22.(2016年)下列安装工程费估算公式中，适用于估算工业炉窑砌筑和工艺保温或绝热工程安装工程费的是()。A、设备原价×设备安装费率（%）B、重量（体积、面积）总量×单位重量（体积、面积）安装费指标C、设备原价×材料费占设备费百分比×材料安装费率（%）D、安装工程功能总量×功能单位安装工程费指标答案：B解析：3)工业炉窑砌筑和保温工程安装费估算。以单项工程为单元，以“t”、“m3”或m2”为单位，套用技术标准、材质和规格、施工方法相适应的投资估算指标或类似工程造价资料进行估算。安装工程费=重量(体积、面积)总量×单位重量(“m3”、“m2”)安装费指标23.根据统计学一般原理，关于确定同度量因素原则的说法，正确的是()。A、质量指标指数应以报告期的质量指标作为同度量因素B、数量指标指数应以报告期的数量指标作为同度量因素C、质量指标指数应以报告期的数量指标作为同度量因素D、数量指标指数应以基期的数量指标作为同度量因素答案：C解析：根据统计学的一般原理，确认同量度因素的一般原则：质量指标指数应当以报告期的数量指标作为同度量因素，数量指标指数则应以基期的质量指标作为同度量因素。24.下列项目中属于世界银行工程造价构成中间接成本的是（）。A、建筑保险和债券B、仪器仪表费C、开工试车费D、不可预见准备金答案：C解析：间接成本是指与工程建设项目有关的其他费用，包括开工试车费、办公和生活家具购置费等。其中，开工试车费通常是由于工程项目在建设过程中需要进行一系列的试运行，以确保设备和系统的正常运行而产生的费用。因此，答案C是正确的。25.对于工程造价管理部门而言，（）是监督、检查执行定额标准、合理确定工程造价、测算造价指数及审查招标工程招标控制价的重要依据。A、设计概算B、预算定额C、综合概算D、施工图预算答案：D解析：对于工程造价管理部门而言，施工图预算是监督、检查定额标准执行情况、测算造价指数以及审定工程招标限价(或标底)的重要依据。26.根据《建设项目工程总承包合同示范文本》，下列属于施工变更的是（）。A、对区域内标准标高的调整B、对备品备件采购数量的增减C、发包人对竣工试验合格的项目重新进行竣工试验D、因发包人原因暂停工程超过45天，调减受影响的部分工程答案：C解析：本题考查工程总承包合同价款调整。施工变更的范围包括：①因设计变更，造成施工方法改变、设备、材料、部件和工程量的增减；②发包人要求增加的附加试验、改变试验地点；③在发包人提供的项目基础资料和现场障碍资料之外，新增加的施工障碍处理；④发包人对竣工试验经验收或视为验收合格的项目，通知重新进行竣工试验；⑤因执行基准日期之后新颁布的法律、标准、规范引起的变更；⑥上述变更所需的附加工作。27.(2015年)下列工程中，属于分部工程的是()。A、既有工厂的车间扩建工程B、工业车间的设备安装工程C、房屋建筑的装饰装修工程D、基础工程中的土方开挖工程答案：C解析：本题考查的是工程项目的组成和分类，分部工程包括：地基与基础、主体结构、建筑装饰装修、屋面、建筑给排水及采暖、建筑电气，智能建筑、通风与空调、电梯、建筑节能等分部工程。28.某单价合同履行中，承包人提交了已完工程量报告，发包人认为需要到现场计量，并在计量前24小时通知了承包人，但承包人收到通知后没有派人参加。则关于发包人现场计量结果的说法，正确的是（）。A、以发包人的计量核实结果为准B、以承包人的计量核实结果为准C、由监理工程师根据具体情况确定D、双方的计量核实结果均无效答案：A解析：考点:单价合同的计量。发包人认为需要进行现场计量核实时，应在计量前24小时通知承包人，承包人应为计量提供便利条件并派人参加。双方均同意核实结果时，则双方应在上述记录上签字确认。承包人收到通知后不派人参加计量，视为认可发包人的计量核实结果。29.(2009年)建设工程采用CM承包模式时，CM单位有代理型和非代理型两种。工程分包商的签约对象是()。A、代理型为业主，非代理型为CM单位B、代理型为CM单位，非代理型为业主C、无论代理型或非代理型，均为业主D、无论代理型或非代理型，均为CM单位答案：A解析：2)CM单位有代理型（Agency）和非代理型（Non-Agency）两种。代理型的CM单位不负责工程分包的发包，与分包单位的合同由建设单位直接签订。而非代理型的CM单位直接与分包单位签订分包合同。30.根据《合同法》，合同的成立需要顺序经过（）。A、要约和承诺两个阶段B、要约邀请、要约和承诺三个阶段C、承诺和要约两个阶段D、承诺、要约邀请和要约三个阶段答案：A解析：根据我国合同法的规定，当事人订立合同，需要经过要约和承诺两个阶段。要约邀请不是合同成立的必经阶段。31.下列关于要约和承诺的说明，正确的是（）。A、要约邀请是要约的必要准备工作B、要约发出时生效，承诺到达时生效C、要约可以撤销但不得撤回D、承诺可以对要约的内容做出非实质性变更答案：D解析：本题考查的是合同订立的程序。承诺对要约的内容作出非实质性变更的，除要约人及时表示反对或者要约表明承诺不得对要约的内容作出任何变更的以外，该承诺有效，合同的内容以承诺的内容为准。32.根据《国务院关于投资体制改革的决定》，特别重大的政府投资项目应实行（）。A、网上公示B、咨询论证制度C、专家评议D、民众听证答案：C解析：根据《国务院关于投资体制改革的决定》，特别重大的政府投资项目应实行专家评议。这是为了确保政府投资项目的科学性、合理性和可行性，避免出现浪费资源、损害公共利益的情况。因此，选项C是正确答案。选项A、B、D也是政府投资项目公开、透明、民主的重要环节，但不是特别重大的政府投资项目必须实行的制度。33.(2014年)根据《建筑施工组织设计规范》，按编制对象不同，施工组织设计的三个层次是指（）。A、施工总平面图、施工总进度计划和资源需求计划B、施工组织总设计、单位工程施工组织设计和施工方案C、施工总平面图、施工总进度计划和专项施工方案D、施工组织总设计、单位工程施工进度计划和施工作业计划答案：B解析：该题主要考察的是：工程项目施工组织设计按编制对象不同，施工组织设计的三个层次即：施工组织总设计、单位工程施工组织设计和施工方案。34.未达到固定资产标准的工器具购置费的计算基数一般为（）。A、工程建设其他费B、建筑安装工程费C、设备购置费D、设备及安装工程费答案：C解析：本题考查的是设备及工器具购置费的计算，设备购置费有设备原价和设备运杂费构成；未达到固定资产标准的工器具购置费一般以设备购置费为计算基数。35.(2015年)当建设项目为一个单项工程时，其设计概算应采用的编制形式是()。A、单位工程概算、单项工程综合概算和建设项目总概算二级B、单位工程概算和单项工程综合概算二级C、单项工程综合概算和建设项目总概算二级D、单位工程概算和建设项目总概算二级答案：D解析：该题主要考察的是：设计概算的编制内容“当建设项目为一个单项工程时，可采用单位工程概算、总概算两级概算编制形式。”36.施工企业按照规定标准对采购的建筑材料进行一般性鉴定，检查发生的费用应计入（）。A、材料费B、企业管理费C、人工费D、措施项目费答案：B解析：检验试验费：是指施工企业按照有关标准规定，对建筑以及材料、构件和建筑安装物进行一般鉴定、检查所发生的费用，包括自设试验室进行试验所耗用的材料等费用。检验试验费属于企业管理费。37.《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）规定，分部分项工程量清单项目编码的第三级为表示（）的顺序码。A、分项工程B、扩大分项工程C、分部工程D、专业工程答案：C解析：各级编码代表的含义如下：1.第一级表示专业工程代码（二位）。2.第二级表示附录分类顺序码（二位）。3.第三级表示分部工程顺序码（二位）。4.第四级表示分项工程项目名称顺序码（三位）。5.第五级表示清单项目名称顺序码（三位）。38.作为施工成本控制的重要依据，工程实际完成量和成本实际支出等信息主要是从（）中获取的。A、业务核算报告B、施工组织设计C、工程进度报告D、工程变更报告答案：C解析：因为工程实际完成量、成本实际支出等信息，反映的是工程进展的实际状况，由进度报告反映，所以选C。业务核算报告、施工组织设计和工程变更报告分别反映综合性经济指标、施工的计划信息和工程变更情况等，故选项A、B、D均不合适。39.房屋拆除应当由具备保证安全条件的建筑施工单位承担，由（）对安全负责。A、建筑施工单位负责人B、项目经理C、专业监理工程师D、项目技术负责人答案：A解析：房屋拆除应当由具备保证安全条件的建筑施工单位承担，由建筑施工单位负责人对安全负责。40.(2013年)根据《合同法》，下列关于格式合同的说法，正确的是()。A、采用格式条款订立合同，有利于保证合同双方的公平权利B、《合同法》规定的合同无效的情形适用于格式合同条款C、对格式条款的理解发生争议的，应当作出有利于提供格式条款一方的解释D、格式条款和非格式条款不一致的，应当采用格式条款答案：B解析：选项A，由于格式条款的提供者往往在经济地位方面具有明显的优势，在行业中居于垄断地位，因而导致其在拟订格式条款时，会更多地考虑自己的利益，而较少考虑另一方当事人的权利或者附加种种限制条件。为此，提供格式条款的一方应当遵循公平的原则确定当事人之间的权利义务关系。选项C，对格式条款的理解发生争议的，应当按照通常理解予以解释。对格式条款有两种以上解释的，应当作出不利于提供格式条款一方的解释。选项D，格式条款和非格式条款不一致的，应当采用非格式条款。41.下列各项中合同解释排列顺序正确的是（）。A、合同协议书→通用条款→专用条款→中标通知书B、图纸→专用条款→通用条款→中标通知书C、已标价工程量清单→专用条款→通用条款→技术规范D、合同协议书→投标函→专用条款→通用条款答案：D解析：通用合同条款规定，组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除专用合同条款另有约定外，解释合同文件的优先顺序如下：①合同协议书；②中标通知书（如果有）；③投标函及投标函附录（如果有）；④专用合同条款及其附件；⑤通用合同条款；⑥技术标准和要求；⑦图纸；⑧已标价工程量清单或预算书；⑨其他合同文件。42.(2010年)关于生产技术方案选择的基本原则，下列说法中错误的是()。A、先进适用B、节约土地C、安全可靠D、经济合理答案：B解析：(1)技术方案选择的基本原则：1)先进适用。2)安全可靠。3)经济合理。43.(2012年)美国建筑师学会(AIA)合同条件体系中的核心是()。A、财务管理表格B、专用条件C、合同管理表格D、通用条件答案：D解析：合同条件体系的核心是“通用条件”。采用不同的计价方式时，只需选用不同的“协议书格式”与“通用条件”结合。AIA合同条件主要有总价、成本补偿及最高限定价格等计价方式。44.下列施工机械消耗时间中，属于机械必需消耗时间的是()。A、未及时供料引起的机械停工时间B、由于气候条件引起的机械停工时间C、装料不足时的机械运转时间D、因机械保养而中断使用的时间答案：D解析：本题考查的是机械必需消耗时间的内容。在必需消耗的工作时间里，包括有效工作、不可避免的无负荷工作和不可避免的中断三项时间消耗。不可避免的终端时间是与工艺过程的特点、机器的使用和保养、工人休息有关的终端时间。ABC均属于损失的工作时间。45.根据《建设工程质量管理条例》，设计文件中选用的材料、构配件和设备，应当注明（）。A、生产厂B、规格和型号C、供应商D、使用年限答案：B解析：本题考查的是勘察、设计单位的质量责任。设计文件中选用的材料、构配件和设备，应当注明规格、型号、性能等技术指标，其质量必须符合国家规定的标准。46.某投标人在递交投标文件的同时，按规定递交了投标保证金，其投标总价为5000万元，则其投标保证金数额最高为（）万元。A、50B、80C、100D、160答案：B解析：投标保证金的数额不得超过投标总价的2%，且不超过80万元。5000×2%=100，所以最高保证金80万元。47.拟定施工总方案是编制招标工程量清单的一项准备工作，下列选项中属于拟定施工总方案的范畴的是（）。A、对关键工艺的原则性规定B、拟定施工步骤和施工顺序C、估算整体工程量D、编制施工进度计划答案：A解析：本题考查的是招标工程量清单的编制。施工总方案仅只需对重大问题和关键工艺作原则性的规定，不需考虑施工步骤。48.根据我国《合同法》，撤销权应自债权人知道或应当知道撤销事由之日起（）内行使。A、5年B、2年C、1年D、6个月答案：C解析：撤销权是指受损害的一方当事人对可撤销的合同依法享有的、可请求人民法院或仲裁机构撤销该合同的权利。《合同法》规定,具有撤销权的当事人自知道或者应当知道撤销事由之日起一年内没有行使撤销权的，撤销权消灭。49.编制施工机械台班使用定额时，可计入定额时间的是（）。A、．因技术人员过错造成机械降低负荷情况下的工作时间B、．机械使用过程中进行的必要的保养所造成的中断时间C、操作机械的工人违反劳动纪律所消耗的时间D、施工组织不当造成的机械停工时间答案：B解析：不可避免的中断工作时间，是与工艺过程的特点、机械的使用和保养、工人休息有关的中断时间，是必须消耗的时间。ACD均为损失时间。50.(2011年)根据《合同法》，下列关于承诺的说法，正确的是()。A、发出后的承诺通知不得撤回B、承诺通知到达要约人时生效C、超过承诺期限发出的承诺视为新要约D、承诺的内容可以与要约的内容不一致答案：B解析：2）承诺生效。承诺通知到达要约人时生效。51.下列承包商发生的行为中，发包人可以请求解除施工合同，应予支持的是()。A、明确表示或者以行为表明不履行合同主要义务的B、合同约定的期限内没有完工C、已经完成的建设工程质量不合格D、将承包的建设工程分包的答案：A解析：本题考查的是合同价款纠纷的处理。承包人具有下列情形之一，发包人请求解除建设工程施工合同的，应予支持：(1)明确表示或者以行为表明不履行合同主要义务的；(2)合同约定的期限内没有完工，且在发包人催告的合理期限内仍未完工的；(3)已经完成的建设工程质量不合格，并拒绝修复的；(4)将承包的建设工程非法转包、违法分包的。52.关于工程量清单中的计日工，下列说法中正确的是（）。A、即指零星工作所消耗的人工工时B、在投标时计入总价，其数量和单价由投标人填报C、应按投标文件载明的数量和单价进行结算D、在编制招标工程量清单时，暂定数量由招标人填写答案：D解析：计日工表的项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。53.根据《建筑工程施工图设计文件审查暂行办法》，()应当将施工图报送建设行政主管部门，由其委托有关机构进行审查。A、设计单位B、建设单位C、咨询单位D、质量监督机构答案：B解析：建设单位应当将施工图报送建设行政主管部门54.(2013年)工业项目总平面设计中，影响工程造价的主要因素包括()。A、现场条件、占地面积、功能分区、运输方式B、现场条件、产品方案、运输方式、柱网布置C、占地面积、功能分区、空间组合、建筑材料D、功能分区、空间组合、设备选型、厂址方案答案：A解析：总平面设计中影响工程造价的主要因素包括：现场条件、占地面积、功能分区、运输方式。55.下列因素中，影响施工过程的技术因素是()。A、工人技术水平B、操作方法C、机械设备性能D、劳动组织答案：C56.(2014年)从投资者（业主）角度分析，工程造价是指建设一项工程预期或实际开支的（）。A、全部建筑安装工程费用B、建设工程总费用C、全部固定资产投资费用D、建设工程动态投资费用答案：C解析：该题主要考察的是：工程造价的含义，从投资者（业主）的角度分析，工程造价是指建设一项工程预期开支或实际开支的全部固定资产投资费用。57.根据《建筑法》，获取施工许可证后因故不能按期开工的，建设单位应当申请延期，延期的规定是（）。A、以两次为限，每次不超过2个月B、以三次为限，每次不超过2个月C、以两次为限，每次不超过3个月D、以三次为限，每次不超过3个月答案：C解析：本题考查的是《建筑法》中施工许可证延期的规定。根据《建筑法》第四十六条规定，建设单位应当按照施工许可证的规定开工建设。但是，因故不能按期开工的，应当在开工期限届满前向原发证机关申请延期。根据《建筑法》第四十七条规定，施工许可证的延期，应当以两次为限，每次不超过3个月。因此，本题的正确答案是C。58.下列关于要约和承诺的说明，正确的是（）。A、要约邀请是要约的必要准备工作B、要约发出时生效，承诺到达时生效C、要约可以撤销但不得撤回D、承诺可以对要约的内容做出非实质性变更答案：D解析：A选项错误。要约邀请并非要约的必要准备工作，而是要约的一种形式，是向对方发出要约的邀请。B选项错误。要约发出时并不一定生效，要看具体情况。承诺到达时也不一定生效，要看是否符合要约的要求。C选项错误。要约可以撤回，但要注意撤回的方式和时机，否则可能会构成违约。D选项正确。承诺可以对要约的内容做出非实质性变更，比如修改交货时间、付款方式等，但不能改变要约的实质内容。59.(2016年)合同订立过程中，属于要约失效的情形是()。A、承诺通知到达要约人B、受要约人依法撤销承诺C、要约人在承诺期限内未作出承诺D、受要约人对要约内容做出实质性质变更答案：D解析：该题主要考察的是：要约失效的情况，有下列情形之一的，要约失效：(1)拒绝要约的通知到达要约人；(2)要约人依法撤销要约；(3)承诺期限届满，受要约人未做出承诺；(4)受要约人对要约内容做出实质性变更。60.(2015年)关于CM承包模式的说法，正确的是()。A、CM合同采用成本加酬金的计价方式B、分包合同由CM单位与分包单位签订C、总包与分包之间的差价归CM单位D、订立CM合同时需要一次确定施工合同总价答案：A解析：本题考查的是造价工程师管理制度。CM合同采用成本加酬金方式。选项B错误，代理型的CM单位不负责工程分包的发包，与分包单位的合同由建设单位直接签订，而非代理型的CM单位直接与分包单位签订分包合同。选项C错误，CM单位不赚取总包与分包之间的差价。选项D错误，采用CM承包模式时，施工任务要进行多次分包，施工合同总价不是一次确定。61.在招标投标过程中，载明招标文件获取方式的应是()。A、招标公告B、资格预审公告C、招标文件D、投标文件答案：A解析：本题考查的是招标文件的组成内容及其编制要求。招标公告或投标邀请书）。当未进行资格预审时，招标文件中应包括招标公告。当进行资格预审时，招标文件中应包括投标邀请书，该邀请书可代替资格预审通过通知书，以明确投标人已具备了在某具体项目某具体标段的投标资格，其他内容包括招标文件的获取、投标文件的递交等。本题库是以官方教材为依据，知识点所对应的习题综合了二建法规、二建管理、造价员基础、一级造价师考试的题库+真题编辑，基本上做到了每个知识点都有相对应的题目及解析,题库会陆续更新,会有模拟题,预测题及考前更新押题。《建设工程计量与计价实务》题库编辑中,教材出来后会陆续更新。62.下列费用项目中，属于工器具及生产家具购置费计算内容的是()。A、未达到固定资产标准的设备购置费B、达到固定资产标准的设备购置费C、引进设备时备品备件的测绘费D、引进设备的专利使用费答案：A解析：本题考查的是工器具及生产家具购置费的概念。工器具及生产家具购置费，是指新建或扩建项目初步设计规定的，保证初期正常生产必须购置的没有达到固定资产标准的设备、仪器、工卡模具、器具、生产家具和备品备件等的购置费用。63.对于办理有质量争议工程的竣工结算，下列说法中错误的是()。A、已竣工未验收但实际投入使用工程的质量争议按工程保修合同执行，竣工结算按保修合同办理B、已竣工未投入使用工程的质量争议按工程保修合同执行，竣工结算按合同约定办理C、停工、停建工程的质量争议可在执行工程质量监督机构处理决定后办理竣工结算D、已竣工未验收并且未实际投入使用，其无质量争议部分的工程，竣工结算按合同变更办理答案：B解析：本题考查的是竣工结算。发包人对工程质量有异议，拒绝办理工程竣工结算的：(1)已经竣工验收或已竣工未验收但实际投入使用的工程，其质量争议按该工程保修合同执行，竣工结算按合同约定办理；(2)已竣工未验收且未实际投入使用的工程以及停工、停建工程的质量争议，双方应就有争议的部分委托有资质的检测鉴定机构进行检测，根据检测结果确定解决方案，或按工程质量监督机构的处理决定执行后办理竣工结算，无争议部分的竣工结算按合同约定办理。64.某合同约定了违约金，当事人一方迟延履行的，根据《合同法》，违约方应支付违约金并（）。A、终止合同履行B、赔偿损失C、继续履行债务D、中止合同履行答案：C解析：当事人就迟延履行约定违约金的，违约方支付违约金后，还应当履行债务。65.过程后评价是指对工程项目立项决策、设计施工、竣工投产、生产运营等全过程进行系统分析，找出项目后评价与（）之间的差异及其产生原因，使后评价结论有根有据，同时针对问题提出解决办法。A、投资总额B、原预期效益C、实际收益D、效益后评价答案：B解析：过程后评价是指对工程项目立项决策、设计施工、竣工投产、生产运营等全过程进行系统分析，找出项目后评价与原预期效益之间的差异及其产生原因，使后评价结论有根有据，同时针对问题提出解决办法。66.从投资者（业主）角度分析，工程造价是指建设一项工程预期或实际开支的（）。A、全部建筑安装工程费用B、建设工程总费用C、全部固定资产投资费用D、建设工程动态投资费用答案：C解析：从投资者（业主）的角度分析，工程造价是指建设一项工程预期开支或实际开支的全部固定资产投资费用。67.(2014年)根据《合同法》，在执行政府定价的合同履行中，需要按新价格执行的情形是（）。A、逾期付款的，遇价格上涨时B、逾期付款的，遇价格下降时C、逾期提取标的物的，遇价格下降时D、逾期交付标的物的，遇价格上涨时答案：A解析：本题考查的是合同履行的特殊规则。逾期交付标的物的，遇价格上涨时，按照原价格执行；价格下降时，按照新价格执行。逾期提取标的物或者逾期付款的，遇价格上涨时，按照新价格执行；价格下降时，按照原价格执行。68.(2016年)建设项目投资决策阶段，在技术方案中选择生产方法时应重点关注()。A、是否选择了合理的物料消耗定额B、是否符合工艺流程的柔性安排C、是否使工艺流程中的工序合理衔接D、是否符合节能清洁要求答案：D解析：生产方法是指产品生产所采用的制作方法，生产方法直接影响生产工艺流程的选择。一般在选择生产方法时，从以下几个方面着手：①研究分析与项目产品相关的国内外生产方法的优缺点，并预测未来发展趋势，积极采用先进适用的生产方法；②研究拟采用的生产方法是否与采用的原材料相适应，避免出现生产方法与供给原材料不匹配的现象；③研究拟采用生产方法的技术来源的可得性，若采用引进技术或专利，应比较所需费用；④研究拟采用生产方法是否符合节能和清洁的要求，应尽量选择节能环保的生产方法。ABC属于工艺流程方案选择的内容。69.下列进度计划表中，用来明确各种设计文件交付日期，主要设备交货日期，施工单位进场日期，水、电及道路接通日期等的是（）。A、工程项目总进度计划表B、工程项目进度平衡表C、工程项目施工总进度表D、单位工程总进度计划表答案：B解析：工程项目进度平衡表。用来明确各种设计文件交付日期，主要设备交货日期，施工单位进场日期，水电及道路接通日期等，以保证工程建设中各个环节相互衔接，确保工程项目按期投产或交付使用。70.土地补偿费和安置补助费的总和不得超过土地被征收前三年平均年产值的（）倍。A、10B、15C、20D、30答案：D解析：每一个需要安置的农业人口的安置补助费标准，为该耕地被征收前三年平均年产值的4~6倍。但是，每公顷被征收耕地的安置补助费，最高不得超过被征收前三年平均年产值的15倍。土地补偿费和安置补助费，尚不能使需要安置的农民保持原有生活水平的，经省、自治区、直辖市人民政府批准，可以增加安置补助费。但是，土地补偿费和安置补助费的总和不得超过土地被征收前三年平均年产值的30倍。71.(2016年)采用工程量清单计价的总承包服务费计价表中，应由投标人填写的内容是()。A、项目价值B、服务内容C、计算基础D、费率和金额答案：D解析：总承包服务费计价表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。72.下列费用属于安装工程费的是（）。A、设备基础的砌筑费用B、与设备相连的工作台的工程费用C、管道敷设工程的费用D、电缆导线敷设工程的费用答案：B解析：建筑工程费和安装工程费用的内容有较大区别，是常见考点。重点掌握安装工程费用的内容,在做题时就可用排除法,选择相关内容。安装工程费用内容包括:①生产、动力、起重、运输、传动和医疗、实验等的装配费用，以及与设备相连的工作台等设施的费用，附属于被安装设备的管线敷设工程费用，以及被安装设备的绝缘、防腐、油漆、保温等工作的材料费、安装费。②为测定安装工程质量的单台设备单机试运转、对系统设备进行系统联动无负荷试运转工作的调试费。73.某建设工程由于业主临时设计变更导致停工，承包商的工人窝工8个工日，窝工费为300元/工日；承包商租赁的挖土机窝工2个台班，挖土机租赁费为1000元/台班，动力费160元/台班，承包商自有的自卸汽车窝工2个台班，该汽车折旧费用400元/台班，动力费为200元/台班，则承包商可以向业主索赔的费用为（）元。A、5200B、4800C、5400D、5800答案：A解析：可索赔的费用：人工费=300×8=2400元;租赁机械费=1000×2=2000元;自有机械费=400×2=800元。2400+2000+800=5200元。74.对于一般工业与民用建筑工程而言，下列工程中，属于分部工程的是（）。A、通风与空调工程B、砖砌体工程C、玻璃幕墙工程D、裱糊与软包工程答案：A解析：分部工程是单位工程的组成部分，应按专业性质、建筑部位确定。一般工业与民用建筑工程的分部工程包括：地基与基础工程、主体结构工程、装饰装修工程、屋面工程、给排水及采暖工程、电气工程、智能建筑工程、通风与空调工程、电梯工程。75.(2010年)下列概算编制方法中，用于设备及安装工程概算编制的方法为()A、概算定额法B、类似工程预算法C、扩大单价法D、概算指标法答案：C解析：单位工程概算应根据单项工程中所属的每个单体按专业分别编制，一般分土建、装饰、采暖通风、给排水、照明、工艺安装、自控仪表、通信、道路、总图竖向等专业或工程分别编制。总体而言，单位工程概算包括单位建筑工程概算和单位设备及安装工程概算两类。其中，建筑工程概算的编制方法有概算定额沬、概算指标法、类似工程预算法等；设备及安装工程概算的编制方法有预算单价法、扩大单价法、设备价值百分比法和综合吨位指标法等。76.有关其他项目清单的表述，下列内容中正确的是()。A、暂列金额能保证合同结算价格不会超过合同价格B、投标人应将材料暂估单价计入工程量清单综合单价报价中C、专业工程的暂估价一般应是综合暂估价，应当包括管理费、利润、规费、税金在内D、计日工适用的所谓零星工作一般是指合同约定之内的因变更而产生的额外工作答案：B解析：选项A错误，暂列金额是为了不可避免的价格调整而设立的；选项C错误，专业工程的暂估价一般应是综合暂估价，应当包括除规费、税金外的管理费、利润等取费；选项D错误，计日工适用的所谓零星工作一般是指合同约定之外的因变更而产生的额外工作。77.债务人将合同的义务全部或部分转移给第三人的必须（），否则，这种转移不发生法律效力。A、通知债权人B、经债权人的同意C、经第三人同意D、经批准、办理登记答案：B解析：本题考查的是合同的变更和转让。债务人将合同的义务全部或部分转移给第三人的必须经债权人的同意，否则，这种转移不发生法律效力。78.下列投资估算方法中，属于以设备购置费为基数估算建设项目静态投资的方法是（）。A、生产能力指数法B、朗格系数法C、指标估算法D、定额估算法答案：B解析：朗格系数法:这种方法是以设备费购置费为基数，乘以适当系数来推算项目的静态投资。79.某市政工程施工招标项目估算价为5000万元，其投标保证金不得超过（）万元A、80B、100C、150D、200答案：A解析：根据《建设工程造价管理基础知识》中的相关规定，投标保证金一般不得超过投标总价的2%，最高不超过80万元。因此，对于估算价为5000万元的市政工程施工招标项目，其投标保证金最高不得超过100万元。所以，正确答案是B。80.根据FIDIC《施工合同文件》（1999年版）通用合同条件，关于发包人对保留金的保留和返还，下列说法中正确的是（）。A、每次期中支付时扣留2.5%~5%作为保留金B、签发整个工程的接收证书后，返还40%的保留金C、工程最后一个缺陷通知期满后，返还剩余的保留金D、如承包人有尚未完成的工作，不用返还剩余的保证金答案：C解析：2)在工程的最后一个缺陷通知期期满后，保留金的余额应立即支付给承包商。如果颁发的接收证书只限于一个区段或部分工程，则在该区段或部分工程的缺陷通知期期满后，再返还相应区段或部分工程的保留金的40%，计算方法与公式相同。但是，如果在返还保留金时，承包商尚有任何工作仍需完成，工程师有权在此类工作完成之前扣发与完成工作所需费用相应的保留金余额。81.对于农产品、矿产品等初步加工建设项目，在进行建设地区选择时应遵循的原则是()。A、靠近大中城市B、靠近燃料提供地C、靠近产品消费地D、靠近原料产地答案：D解析：对农产品、矿产品的初步加工项目，由于大量消耗原料，应尽可能靠近原料产地。82.测编定额时，需对施工过程进行分解。对比工作过程的特点，工序还应具有的特征是()。A、人员编制不变B、劳动工具不变C、工作地点不变D、工作时段不变答案：B解析：工序是工艺方面最简单的施工过程，表现为工作者、劳动对象、劳动工具和工作地点均不变，是编制施工定额时主要的研究对象；工作过程由同一工人或同一小组所完成的在技术操作上相互有机联系的工序的总合体，特点是人员编制不变，工作地点不变，而材料和工具可以变换，因此，本题选项B属于工序特征而不属于工作过程，B正确。83.采用工程总承包方式发包的工程，其工程总承包管理费应从（）中支出。A、建设管理费B、建设单位管理费C、建筑安装工程费D、基本预备费答案：A解析：建设管理费包括建设单位管理费、工程监理费、工程总承包管理费。84.在建设项目总投资中，为完成工程项目建设，在建设期内投入且形成现金流出的全部费用是（）。A、工程造价B、建设项目总投资C、建设投资D、工程费用答案：C解析：工程造价中的主要构成部分是建设投资，建设投资是为完成工程项目建设，在建设期内投入且形成现金流出的全部费用85.下列关于承诺的说法错误的是（）。A、承诺是受要约人同意要约的意思B、承诺应当以行为或通知的方式作出C、承诺通知自发给要约人时生效D、要约人对要约的内容作出实质性变更的为新要约答案：C解析：承诺是受要约人同意要约的意思表示，应当以行为或通知的方式作出。承诺通知自发给要约人时并不生效，而是要约人收到承诺通知后生效。要约人对要约的内容作出实质性变更的并不构成新要约，而是构成要约的变更。因此，选项C是错误的。86.香蕉曲线法和S曲线法均可用来控制工程造价和工程进度。二者的主要区别是：香蕉曲线以（）为基础绘制。A、施工横道计划B、流水施工计划C、工程网络计划D、挣值分析计划答案：C解析：香蕉曲线法的原理与S曲线法的原理基本相同，其主要区别在于：香蕉曲线是以工程网络计划为基础绘制的。87.根据《工程造价咨询企业管理办法》，工程造价咨询企业设立分支机构的，在分支机构执业的注册造价工程师不得少于（）人。A、2B、3C、5D、6答案：B解析：工程造价咨询企业设立分支机构的，应当自领取分支机构营业执照之日起30日内，持下列材料到分支机构工商注册所在地省、自治区、直辖市人民政府建设主管部门备案：（1）分支机构营业执照复印件；（2）工程造价咨询企业资质证书复印件；（3）拟在分支机构执业的不少于3名注册造价工程师的注册证书复印件；（4）分支机构固定办公场所的租赁合同或产权证明。88.在国外建筑安装工程费用中，属于开办费的项目是()。A、业务所需手续费B、业务资料费C、代理人的费用与佣金D、恶劣气候条件下的工程防护措施费答案：D解析：开办费包括的内容因国家和工程的不同而异，大致包括以下内容：①施工用水、用电费；②工地清理费及完工后清理费；③周转材料费；④临时设施费；⑤驻工地工程师的现场办公室及所需设备的费用，现场材料试验及所需设备的费用；⑥其他。其他包括工人现场福利费及安全费、职工交通费、日常气候报表费、现场道路及进出场道路修筑及维护费、恶劣天气下的工程保护措施费、现场保卫设施费等。89.(2011年)根据《注册造价工程师管理办法》，造价工程师初始注册的有效期为()年。A、2B、3C、4D、5答案：C解析：3）初始注册：取得造价工程师执业资格证书的人员，可自资格证书签发之日起1年内申请初始注册。逾期未申请者，须出具近一年的继续教育证明方可申请初始注册。初始注册的有效期为4年。90.建立工程造价资料数据库，首要的问题是()。A、网络化管理B、工程分类与编码C、数据搜集与整理D、数据分析与录入答案：B解析：积极推广使用计算机建立工程造价资料的资料数据库，开发通用的工程造价资料管理程序，可以提高工程造价资料的适用性和可靠性。要建立造价资料数据库，首要的问题是工程的分类与编某码。由于不同的工程在技术参数和工程造价组成方面有较大的差异，必须把同类型工程合并在一个数据库文件中，而把另一类型工程合并到另一数据库文件中去。为了便于进行数据的统一管理和信息交流，必须设计出一套科学、系统的编码体系。91.(2014年)在招标投标过程中，载明招标文件获取方式的应是（）。A、招标公告B、资格预审公告C、招标文件D、投标文件答案：A解析：本题考查的是招标文件的编制内容。(1)招标公告或投标邀请书）。当未进行资格预审时，招标文件中应包括招标公告。当进行资格预审时，招标文件中应包括投标邀请书，该邀请书可代替资格预审通过通知书，以明确投标人已具备了在某具体项目某具体标段的投标资格，其他内容包括招标文件的获取、投标文件的递交等。92.某建设项目建成正常运营后，年销售收入5000万元,年经营成本3500万元,外购原材料、燃料及其他材料的年费用1800万元，应付账款的周转天数60天。则该项目应付账款年估算额为（）万元。A、600B、250C、300D、550答案：C解析：应付账款年估算额=应付账款=外购原材料、燃料动力费及其他材料年费用/应付账款周转次数=1800/(360/60)=300(万元）93.(2016年)下列说法中，符合工程计价基本原理的是()。A、工程计价的基本原理在于项目划分与工程量计算B、工程计价分为项目的分解与组合两个阶段C、工程计价包括工程单价的确定和总价的计算D、工程单价包括生产要素单价、工料单价和综合单价答案：C解析：B不对：工程计价的基本原理就在于项目的分解与组合。A不对：工程计量工作包括工程项目的划分和工程量的计算。C对：工程计价包括工程单价的确定和总价的计算。D不对：工程单价包括工料单价和综合单价。94.下列关于无形资产的计价原则，描述错误的是()。A、投资者按无形资产作为资本金或者合作条件投入时，按评估确认或合同协议约定的金额计价B、购入的无形资产，按照实际支付的价款计价C、企业自创并依法申请取得的无形资产，按开发过程中实际支出计价D、无形资产计价入账后，应在其有效使用期期末核算答案：D解析：(5)无形资产计价入账后，应在其有效使用期内分期摊销，即企业为无形资产支出的费用应在无形资产的有效期内得到及时补偿。95.业务核算是施工成本分析的依据之一，其目的是（）。A、预测成本变化发展的趋势B、迅速取得资料，及时采取措施调整经济活动C、计算当前的实际成本水平D、记录企业的一切生产经营活动答案：B解析：业务核算的范围比会计、统计核算要广。会计和统计核算一般是对已经发生的经济活动进行核算，而业务核算不但可以核算已经完成的项目是否达到原定的目的、取得预期的效果，而且可以对尚未发生或正在发生的经济活动进行核算，以确定该项经济活动是否有经济效果，是否有执行的必要。业务核算的目的在于迅速取得资料，以便在经济活动中及时采取措施进行调整。96.关于招标方式的说法，正确的是（）。A、公开招标是招标人以招标公告的方式邀请特定的法人或者其他组织投标B、邀请招标是指招标人以投标邀请书的方式要求五个以上特定的法人或者其他组织投标C、招标人不得以不合理的条件限制或者排斥潜在投标人D、与邀请招标方式相比，公开招标的优点节约了招标费用、缩短了招标时间答案：C解析：公开招标，是指招标人以招标公告的方式邀请不特定的法人或者其他组织投标。A选项错。邀请招标，是指招标人以投标邀请书的方式邀请特定的法人或者其他组织投标。招标人采用邀请招标方式的，应当向三个以上具备承担招标项目的能力、资信良好的特定的法人或者其他组织发出投标邀请书。B选项错。与公开招标方式相比，邀请招标的优点是不发布招标公告，不进行资格预审，简化了招标程序，因而节约了招标费用、缩短了招标时间。D选项错。97.只有提高可行性研究的深度，采用科学的估算方法和可靠的数据资料，合理地计算（），保证其一定的精确度，才能保证项目建设后续阶段的造价被控制在合理范围，使投资控制目标能够实现。A、修正概算B、投资估算C、施工图预算D、设计概算答案：B解析：只有加强可行性研究的深度，采用科学的估算方法和可靠的数据资料，合理地计算投资估算，保证投资估算一定的精确度，才能保证项目建设后续阶段的造价被控制在合理范围，使投资控制目标能够实现。98.(2014年)招标人在工程量清单中提供的用于支付必然发生但暂不能确定价格的材料、工程设备价及专业工程金额是（）。A、暂列金额B、暂估价C、总承包服务费D、价差预备费答案：B解析：暂估价是指招标人在工程量清单中提供的用于支付必然发生但暂时不能确定价格的材料、工程设备以及专业工程的金额，包括材料暂估单价、工程设备暂估单价、专业工程暂估价。99.下列工人工作时间消耗中，属于有效工作时间的是（）。A、因混凝土养护引起的停工时间B、偶然停工（停水、停电）增加的时间C、产品质量不合格返工的工作时间D、准备施工工具花费的时间答案：D解析：本题考查的是劳动定额。有效工作时间包括：基本工作时间、辅助工作时间、准备与结束工作时间。100.编制人工定额时，工人必须消耗的时间不包括（）。A、有效工作时间B、休息时间C、不可避免中断时间D、偶然工作时间答案：D解析：本题考查的是人工定额。必须消耗的时间包括有效工作时间、休息时间和不可避免中断时间。其中有效工作时间又包括基本工作时间、准备与结束工作时间以及辅助工作时间。jin101.根据《合同法》，下列关于格式合同的说法，正确的是（）。A、采用格式条款订立合同，有利于保证合同双发的公平权利B、《合同法》规定的合同无效的情形适用于格式合同条款C、对格式条款的理解发生争议的，应当作出有利于提供各式条款一方的解释D、格式条款和非格式条款不一致的，应当采用格式条款答案：B解析：提供格式条款一方免除自己责任、加重对方责任、排除对方主要权利的，该条款无效。此外，《合同法》规定的合同无效的情形，同样适用于格式合同条款。102.一方当事人在紧迫情况下订立了明显对自己有重大不利的合同，情况好转后，该当事人向对方当事人提出变更合同未果，遂向人民法院提出了撤销合同的申请，该合同被法院予以撤销。则该合同的效力自（）起归于消灭。A、合同变更请求之日B、合同成立时C、合同撤销请求之日D、合同撤销裁定之日答案：B效合同或者被撤销合同的法律后果。无效合同或者被撤销的合同自始没有法律约束力。合同部分无效，不影响其他部分效力的，其他部分仍然有效。合同无效、被撤销或者终止的，不影响合同中独立存在的有关解决争议方法的条款的效力。103.下列建筑设计影响工程造价的选项中，属于影响工业建筑但一般不影响民用建筑的因素是（）。A、建筑物平面形状B、项目利益相关者C、柱网布置D、风险因素答案：C解析：本题考查的是设计阶段影响工程造价的主要因素。柱网布置影响工业建筑，但一般不影响民用建筑。104.招标人在工程量清单中提供的用于支付必然发生但暂不能确定价格的材料、工程设备的单价及专业工程的金额是()。A、暂列金额B、暂估价C、总承包服务费D、价差预备费答案：B解析：暂估价是招标人在招标文件中提供的用于支付必然要发生但暂时不能确定价格的材料、工程设备的单价以及专业工程的金额。一般而言，为方便合同管理和计价，需要纳入分部分项工程量项目综合单价中的暂估价，应只是材料、工程设备暂估单价，以方便投标与组价。以“项”为计量单位给出的专业工程暂估价一般应是综合暂估价，即应当包括除规费、税金以外的管理费、利润等。105.下列关于工具、器具及生产家具购置费的表述中，正确的是（）。A、该项费用属于设备费B、该项费用属于工程建设其它费用C、该项费用是为了保证项目生产运营期的需要而支付的相关购置费用D、该项费用一般以需要安装的设备购置费为基数乘以一定费率计算答案：D解析：本题考查的是工具、器具及生产家具购置费的构成和计算。选项A错误，工具、器具及生产家具购置费不属于设备费；选项B错误，工具、器具及生产家具购置费属于工程费用；选项C错误，工具、器具及生产家具购置费是保证初期正常生产的没有达到固定资产标准的设备、仪器、工卡模具、生产家具和备品备件等的购置费。106.下列费用中，属于安装工程费中措施项目费的是（）。A、施工机具使用费B、暂列金额C、工程定位复测费D、工程排污费答案：C解析：措施项目费中工程定位复测费：指工程施工过程中进行全部施工测量放线和复测工作的费用。107.某挖土机挖土一次正常循环工作时间为50s，每次循环平均挖土量为0.5m3，机械正常利用系数为0.8，机械幅度差系数为25%，按8小时工作制考虑，挖土方预算定额的机械台班消耗量为()台班/1000m3。A、5.43B、7.2C、8D、8.68答案：A解析：施工机械台班产量定额=(3600/50)×0.5×8×0.8=230.4（m3／台班）；施工机械台班时间定额=1/230.4=0.00434（台班/m3）；预算定额机械台班消耗量=0.00434×(1+25%)×1000=5.43（台班/1000m3）108.根据我国《建筑法》，建设单位应当自领取施工许可证之日起（）个月内开工。A、1B、2C、3D、6答案：C解析：建设单位应当自领取施工许可证之日起3个月内开工。因故不能按期开工，应当向发证机关申请延期；延期以两次为限，每次不超过3个月。既不开工又不申请延期或者超过延期时限，施工许可证自行废止。109.下列工程中，属于分部工程的是（）。A、既有工厂的车间扩建工程B、工业车间的设备安装工程C、房屋建筑的装饰装修工程D、基础工程中的土方开挖工程答案：C解析：本题考查的是工程分类的知识点。根据工程分类的原则，工程可分为总体工程和分部工程。总体工程是指工程的总体规划、设计和施工，如建筑物的总体规划、总体设计和总体施工等；分部工程是指总体工程中的各个部分，如建筑物的结构工程、装饰装修工程、给排水工程等。因此，选项中只有C项属于分部工程，其他选项均属于总体工程。因此，本题的正确答案为C。110.若以为造价指数，则该指标属于()。A、质量指数指标B、派氏价格指数C、以基期的质量指标作为同度量因素的指数D、以报告期的质量指标作为同度量因素的指数答案：C解析：指数中的同度量因素是质量指标，指数化因素是数量指标，因此属于数量指标指数。选择的同度量因素是基期的质量指标p0。111.在进口设备原价的组成中，属于进口从属费用的是()。A、货价B、国际运费C、运输保险费D、外贸手续费答案：D解析：进口从属费包括银行财务费、外贸手续费、关税、消费税、进口环节增值税等。112.关于《中华人民共和国合同法》中违约责任的特点，叙述错误的是（）。A、违约责任主要是一种赔偿责任，因此，可由合同当事人在法律规定的范围内自行约定B、只有合同当事人不履行或者不适当履行合同义务时，才应承担违约责任C、与侵权责任和缔约过失责任不同，违约责任必须以当事人双方事先存在的有效合同关系为前提D、它是由违约方向守约方承担的刑事责任答案：D解析：违约责任具有以下特点:(1)以有效合同为前提。与侵权责任和缔约过失责任不同，违约责任必须以当事人双方事先存在的有效合同关系为前提。(2)以合同当事人不履行或者不适当履行合同义务为要件。只有合同当事人不履行或者不适当履行合同义务时，才应承担违约责任。(3)可由合同当事人在法定范围内约定。违约责任主要是一种赔偿责任，因此，可由合同当事人在法律规定的范围内自行约定。(4)是一种民事赔偿责任。首先，它是由违约方向守约方承担的民事责任，无论是违约金还是赔偿金，均是平等主体之间的支付关系；其次，违约责任的确定，通常应以补偿守约方的损失为标准。113.作为工程定额体系的重要组成部分，预算定额是()。A、完成一定计价单位的某一施工过程所需要消耗的人工、材料和机械台班数量标准B、完成一定计量单位合格分项工程和结构构件所需消耗的人工、材料、施工机械台班数量及其费用标准C、完成单位合格扩大分项工程所需消耗的人工、材料和施工机械台班数量及费用标准D、完成一个规定计量单位建筑安装产品的费用消耗标准答案：B解析：预算定额在正常的施工条件下，完成一定计量单位合格分项工程和结构构件所需消耗的人工、材料、施工机械台班数量及其费用标准。114.某地拟于2015年新建一年产60万吨产品的生产线，该地区2013年建成的年产50万吨相同产品的生产线的建设投资额为5000万元。假定2013年至2015年该地区工程造价年均递增5%。则该生产线的建设投资为()万元。A、6000B、6300C、6600D、6615答案：D解析：建设投资=(60/50)×5000×(1+5%)2=6615（万元）115.材料损耗计算公式，可以表示为（）×100%。A、材料损耗量／材料净用量B、材料净用量／材料损耗量C、材料损耗量／材料总用量D、材料净用量／材料总用量答案：A解析：116.施工投标报价的主要工作有：①复核工程量；②研究招标文件；③确定基础标价；④编制投标文件，其正确的工作流程是()。A、①②③④B、②③①④C、①②④③D、②①③④答案：D解析：整个投标过程需遵循一定的程序进行表格投标报价编制流程图117.建设项目招标投标是国际上广泛采用的（）择优选择工程承包商的主要交易方式。A、业主B、承包商C、单位D、个人答案：A解析：招标投标是商品经济中的一种竞争性市场交易方式，通常适用于大宗交易。它的特点是由唯一的买主(或卖主)设定标的，招请若干个卖主(或买主)通过报价进行竞争，从中选择优胜者与之达成交易协议，随后按协议实现标的。工程建设项目招标投标是国际上广泛采用的建设项目业主择优选择工程承包商或材料设备供应商的主要交易方式。118.招标人以招标公告的方式邀请不特定的法人或者组织来投标，这种招标方式称为（）。A、公开招标B、邀请招标C、议标D、定向招标答案：A解析：本题考查的是招标投标法。招标分为公开招标和邀请招标两种方式，招标人采用公开招标方式的，应当发布招标公告。119.建设工程项目管理工作的核心任务是（）。A、项目的目标控制B、为项目建设的决策和实施增值C、实现工程项目实施阶段的建设目标D、为工程建设和使用增值答案：A解析：本题考查的是工程项目管理概述。工程项目管理的核心是控制项目基本目标（质量、造价、进度），最终实现项目功能，以满足项目使用者及利益相关者需求。120.预算定额和单位估价表是编制（）的计价标准。A、工程造价计价B、建筑安装费用定额C、工程建设定额D、施工图预算答案：D解析：施工图预算(也称为设计预算)是在施工图设计完成之后，根据已批准的施工图纸和既定的施工方案，结合现行的预算定额、地区单位估价表、费用计取标准、各种资源单价等计算并汇总的造价文件(通常以单位工程或单项工程为单位汇总施工图预算)。121.关于工程量清单的编制，下列说法中正确的是（）。A、项目编码以五级全国统一编码设置，用十二位阿拉伯数字表示B、编制分部分项工程量清单时，必须对工作内容进行描述C、补充项目的编码由计算规范的代码与B和三位阿拉伯数字组成D、按施工方案计算的措施费，必须写明“计算基础”、“费率”的数值答案：C解析：本题考查的是分部分项工程项目清单。选项A，一、二、三、四级编码为全国统一，第五级为清单项目编码，应根据拟建工程的工程量清单项目名称设置；选项B，在编制分部分项工程量清单时，工作内容通常无须描述；选项D，按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。122.根据《中华人民共和国招标投标法》及相关法规，对必须招标的项目，招标人行为符合要求的是（）。（2016）A、就同一招标项目向潜在投标人提供有差别的项目信息B、委托两家招标代理机构，设置两处报名点接受投标人报名C、以特定行业的业绩、奖项作为加分条件D、限定或者指定特定的品牌答案：B解析：本题考查的是资格预审。招标人有下列行为之一的，属于以不合理条件限制、排斥潜在投标人或者投标人：（1）就同一招标项目向潜在投标人或者投标人提供有差别的项目信息；（2）设定的资格、技术、商务条件与招标项目的具体特点和实际需要不相适应或者与合同履行无关；（3）依法必须进行招标的项目以特定行政区域或者特定行业的业绩、奖项作为加分条件或者中标条件；（4）对潜在投标人或者投标人采取不同的资格审查或者评标标准；（5）限定或者指定特定的专利、商标、品牌、原产地或者供应商；（6）依法必须进行招标的项目非法限定潜在投标人或者投标人的所有制形式或者组织形式；（7）以其他不合理条件限制、排斥潜在投标人或者投标人。【教材】P269～270。123.关于建设工程项目竣工决算，下列说法不正确的是（）。A、竣工决算是以工程量和技术指标为计量单位的B、竣工决算是竣工验收报告的重要组成部分C、竣工决算是反映建设项目实际造价和投资效果的文件D、竣工决算是综合反映竣工建设项目全部建设费用、建设成果和财务情况的总结性文件答案：A解析：竣工决算是以实物数量和货币指标为计量单位，综合反映竣工建设项目全部建设费用、建设成果和财务状况的总结性文件，是竣工验收报告的重要组成部分，竣工决算是正确核定新增固定资产价值，考核分析投资效果，建立健全经济责任制的依据，是反映建设项目实际造价和投资效果的文件。124.根据《合同法》，债权人领取提存物的权利期限为（）年。A、1B、2C、3D、5答案：D解析：本题考查的是合同的变更、转让及终止。债权人领取提存物的权利期限为五年，超过该期限，提存物扣除提存费用后归国家所有。125.关于暂列金额，下列说法中正确的是（）。A、用于必须要发生但暂时不能确定价格的项目B、由承包人支配，按签证价格结算C、不能用于因工程变更而发生的索赔支付D、不同专业预留的暂列金额应分别列项答案：D解析：本题考查的是招标工程量清单的编制。选项A暂列金额是指招标人暂定并包括在合同中的一笔款项。选项B暂列金额由招标人支配。选项C可以用于施工中可能发生的工程变更。126.美国有关工程造价的定额、指标、费用标准等一般是由（）制定。A、政府建设主管部门B、土木工程师学会C、大型工程咨询公司D、建筑师学会答案：C解析：在美国,有关工程造价的工程量计算规则、指标、费用标准等，一般是由各专业协会、大型工程咨询公司制订。127.某施工机械设备司机2人，若年制度工作日为254天，年工作台班为250台班，人工日工资单价为80元，则该施工机械的台班人工费为（）元/台班。A、78．72B、81．28C、157．44D、162．56答案：D解析：该施工机械的台班人工费=2×[1+(254-250)／250]×80元／台班=162.56元/台班。128.其他项目清单中，无须由招标人根据拟建工程实际情况提出估算额度的费用项目是()。A、暂列金额B、材料暂估价C、专业工程暂估价D、计日工费用答案：D解析：其他项目清单由暂列金额、暂估价、计日工和总承包服务费组成，其中暂列金额和暂估价均由招标人填写