2024年二造《建设工程造价管理基础知识》考前冲刺备考速记速练300题（含详解）

PAGEPAGE12024年二造《建设工程造价管理基础知识》考前冲刺备考速记速练300题（含详解）一、单选题1.(2014年)某工程合同总价为5000万元，合同工期180天，材料费占合同总价的60%，材料储备定额天数为25天。材料供应在途天数为5天。用公式计算法来求得该工程的预付款为（）万元。A、417B、500C、694D、833答案：A解析：本题考查的是预付款的计算。预付款=（5000×0.6/180）×25=416.66。2.(2011年)根据《合同法》，下列各类合同中，属于可变更或可撤销合同的是()。A、以合法形式掩盖非法目的的合同B、损害社会公共利益的合同C、一方以胁迫手段订立的合同D、恶意串通损害集体利益的合同答案：C解析：(1）合同可以变更或者撤销的情形。当事人一方有权请求人民法院或者仲裁机构变更或者撤销的合同有：1)因重大误解订立的；2）在订立合同时显失公平的。一方以欺诈、胁迫的手段或者乘人之危，使对方在违背真实意思的情况下订立的合同，受损害方有权请求人民法院或者仲裁机构变更或者撤销。当事人请求变更的，人民法院或者仲裁机构不得撤销。3.在下列关于开标的有关规定中，正确的是（）。A、开标过程应当记录、并存档备查B、开标应由公正机构主持C、开标地点由招标人提前公示D、开标应在投标文件截止时间之后尽快进行答案：A解析：本题考查的是招标投标中的开标规定。根据招标投标法的相关规定，开标是指招标人在规定的时间和地点，公开拆开投标人递交的投标文件，核对其内容和资格条件的过程。因此，选项D是错误的，因为开标应在投标文件截止时间之后进行。选项B是招标投标中的基本原则之一，但并不是必须的规定，因此也不正确。选项C是正确的，招标人应提前公示开标地点。选项A也是正确的，开标过程应当记录并存档备查，以便后续的审查和监督。因此，本题的正确答案是A。4.(2012年)建设工程项目投资决策完成后，有效控制工程造价的关键在于()。A、审核施工图预算B、进行设计多方案比选C、编制工程量清单D、选择施工方案答案：B解析：工程造价管理的关键在于前期决策和设计阶段，而在项目投资决策后，控制工程造价的关键就在于设计。5.某合同约定了违约金，当事人一方迟延履行的，根据《合同法》，违约方应支付违约金并（）。A、终止合同履行B、赔偿损失C、继续履行债务D、中止合同履行答案：C解析：当事人就迟延履行约定违约金的，违约方支付违约金后，还应当履行债务。6.(2016年)从甲、乙两地采购某工程材料，采购量及有关费用如下表所示，该工程材料的材料单价为()元/t。注：下表中的数据为不含税价格：A、262.08B、262.16C、262.42D、262.50答案：B解析：材料单价=[(供应价格+运杂费+运输损耗率（%))]×(1+采购及保管费率（％))。7.对于办理有质量争议工程的竣工结算，下列说法中错误的是()。A、已竣工未验收但实际投入使用工程的质量争议按工程保修合同执行，竣工结算按保修合同办理B、已竣工未投入使用工程的质量争议按工程保修合同执行，竣工结算按合同约定办理C、停工、停建工程的质量争议可在执行工程质量监督机构处理决定后办理竣工结算D、已竣工未验收并且未实际投入使用，其无质量争议部分的工程，竣工结算按合同变更办理答案：B解析：本题考查的是竣工结算。发包人对工程质量有异议，拒绝办理工程竣工结算的：(1)已经竣工验收或已竣工未验收但实际投入使用的工程，其质量争议按该工程保修合同执行，竣工结算按合同约定办理；(2)已竣工未验收且未实际投入使用的工程以及停工、停建工程的质量争议，双方应就有争议的部分委托有资质的检测鉴定机构进行检测，根据检测结果确定解决方案，或按工程质量监督机构的处理决定执行后办理竣工结算，无争议部分的竣工结算按合同约定办理。8.建设工程成本管理内容中，（）是目标成本的一种表达形式，是建立项目成本管理责任制、开展成本控制和核算的基础，是进行成本费用控制的主要依据。A、成本分析B、成本计划C、成本控制D、成本核算答案：B解析：成本计划是在成本预测的基础上，施工承包单位及其项目经理部对计划期内工程项目成本水平所做的筹划。施工成本计划是以货币形式表达的项目在计划期内的生产费用、成本水平及为降低成本采取的主要措施和规划的具体方案。成本计划是目标成本的一种表达形式，是建立项目成本管理责任制、开展成本控制和核算的基础，是进行成本费用控制的主要依据。9.采购人采购纳入集中采购目录的政府采购项目，必须委托（）代理采购。A、集中采购机构B、社会中介机构C、政府采购管理办公室D、主管部门答案：A解析：本题考查的是政府采购当事人。采购人采购纳入集中采购目录的政府采购项目，必须委托集中采购机构代理采购10.关于工程造价的分布组合计价原理，下列说法正确的是（）。A、分部分项工程费=基本构造单元工程量×工料单价B、工料单价指人工、材料和施工机械台班单价C、基本构造单元是由分部工程适当组合形成D、工程总价是按规定程序和方法逐级汇总形成的工程造价答案：D解析：分部分项工程费=基本构造单元工程量×相应单价，A错误；工料单价仅包括人工、材料、机具使用费用，是各种人工消耗量、各种材料消耗量、各类施工机具台班消耗量与其相应单价的乘积，B错误；基本构造单元是由分项工程分解或适当组合形成，C错误。11.从投资者角度看，既能回避建设过程风险，又能尽快取得收益的项目融资方式是（）。A、BTB、OOC、BOOTD、TOT答案：D解析：本题考查的是项目融资方式。根据题干中的“能回避建设过程风险，又能尽快取得收益”的要求，可以排除掉BT、BOO、BOOT三种方式，因为这三种方式都需要投资者承担建设过程中的风险。而TOT（Turnkey）方式是指投资者委托承包商全权负责项目的设计、建设、运营等全过程，投资者只需要在项目建成后取得收益，不需要承担建设过程中的风险，因此符合题目要求。因此，答案为D。12.下列各项中按照费用构成要素划分，不属于材料费的是()。A、施工过程中耗费的原材料B、施工过程中耗费的辅助材料C、施工过程中耗费的半成品D、施工过程中耗费的专用工具答案：D解析：建筑安装工程费中的材料费，是指在施工过程中耗费的各种原材料、辅助材料、构配件、零件、半成品或成品、工程设备的费用。计算材料费的基本要素是材料消耗量和材料单价。13.建设工程已实际交付，但施工合同没有约定付款时间，则拖欠工程款利息的起算日期为()。A、提交竣工结算文件之日B、确认竣工结算文件之日C、竣工验收合格之日D、工程实际交付之日答案：D解析：2)计息日。利息从应付工程价款之日计付。当事人对付款时间没有约定或者约定不明的，下列时间视为应付款时间：①建设工程已实际交付的，为交付之日；②建设工程没有交付的，为提交竣工结算文件之曰；③建设工程未交付，工程价款也未结算的，为当事人起诉之日。14.(2014年)关于建设用地的取得及使用年限，下列说法正确的是（）A、获取建设用地使用权的方式可以是租赁或转让B、通过协议出让获取土地使用权的方式分为投标、竞拍、挂牌三种C、城市公益事业用地不得以划拨方式取得D、将土地使用权无偿交付给使用者的，其土地使用年限最高为70年答案：A解析：获取国有土地使用权的基本方式有两种：一是出让方式，二是划拨方式。建设土地取得的基本方式还包括租赁和转让方式。土地使用权出让最高年限按下列用途确定：1)居住用地70年。通过出让方式获取土地使用权又可以分成两种具体方式：一是通过招标、拍卖、挂牌等竞争出让方式获取国有土地使用权，二是通过协议出让方式获取国有土地使用权。按照国家相关规定，出让国有土地使用权，除依照法律、法规和规章的规定应当采用招标、拍卖或者挂牌方式外，方可采取协议方式。15.下列进度计划表中，用来明确各种设计文件交付日期，主要设备交货日期，施工单位进场日期，水、电及道路接通日期等的是（）。A、工程项目总进度计划表B、工程项目进度平衡表C、工程项目施工总进度表D、单位工程总进度计划表答案：B解析：工程项目进度平衡表。用来明确各种设计文件交付日期，主要设备交货日期，施工单位进场日期，水电及道路接通日期等，以保证工程建设中各个环节相互衔接，确保工程项目按期投产或交付使用。16.当事人既约定违约金，又约定定金的，一方违约时，对方可以选择适用违约金或者定金条款。甲、乙两单位签订了建设工程合同，但甲单位因丙单位的原因使合同延迟履行，则（）。A、甲单位应向乙单位承担违约责任B、丙单位应向乙单位承担违约责任C、甲、乙两单位均可向丙单位提出索赔D、乙单位无权解除合同答案：A解析：根据合同法的规定，当事人既约定违约金，又约定定金的，一方违约时，对方可以选择适用违约金或者定金条款。因此，在这种情况下，违约方（即甲单位）应该向守约方（即乙单位）承担违约责任。选项A是正确的答案。17.招标人要求总承包人对专业工程进行统一管理和协调的，总承包人可计取总承包服务费，其取费基数为（）。A、专业工程估算造价B、投标报价总额C、分部分项工程费用D、分部分项工程费与措施费之和答案：A解析：本题考查的是最高投标限价的编制。招标人要求总承包人对专业工程进行统一管理和协调的，总承包人可计取总承包服务费，其取费基数为专业工程估算造价。18.(2013年)根据《工程造价咨询企业管理办法》，申请甲级工程造价咨询企业资质，须取得乙级工程造价咨询企业资质证书满()年。A、3B、4C、5D、6答案：A解析：该题主要考察的是：甲级工程造价咨询企业资质标准根据《工程造价咨询企业管理办法》，申请甲级工程造价咨询企业资质，须已取得乙级工程造价咨询企业资质证书满3年。19.施工企业建立施工项目成本管理责任制、开展成本控制和核算的基础是（）。A、施工成本预测B、施工成本分析C、施工成本考核D、施工成本计划答案：D解析：施工项目成本管理责任制、开展成本控制和核算的基础。另外根据动态控制的原理，控制的前提必须有计划，所以成本计划是成本控制的基础。20.(2013年)关于施工图预算的作用，下列说法中正确的是()。A、施工图预算可以作为业主拨付工程进度款的基础B、施工图预算是工程造价管理部门制定招标控制价的依据C、施工图预算是业主方进行施工图预算与施工预算“两算”对比的依据D、施工图预算是施工单位安排建设资金计划的依据答案：A解析：施工图预算对投资方的作用有：①施工图预算是设计阶段控制工程造价的重要环节，是控制施工图设计不突破设计概算的重要措施；②施工图预算是控制造价及资金合理使用的依据；③施工图预算是确定工程招标控制价的依据；④施工图预算可以作为确定合同价款、拨付工程进度款及办理工程结算的基础。施工图预算对施工企业的作用有：①施工图预算是建筑施工企业投标报价的基础；②施工图预算是建筑工程预算包干的依据和签订施工合同的主要内容；③施工图预算是施工企业安排调配施工力量、组织材料供应的依据；④施工图预算是施工企业控制工程成本的依据；⑤施工图预算是进行“两算”对比的依据。21.建设项目按用途可分为生产性建设项目和非生产性建设项目，非生产性建设项目总投资（）。A、只有固定投资，不包括流动资产投资B、只有流动资产投资，不包括固定投资C、包括固定投资和流动资产投资D、以上说法均有误答案：A解析：生产性建设项目总投资包括工程造价(或固定资产投资)和流动资金(或流动资产投资)。非生产性建设项目总投资一般仅指工程造价(或固定资产投资)22.在编制措施项目清单时，关于混凝土模板及支架费项目，应在清单中列明()A、项目编码B、计算基础C、取费费率D、工作内容答案：A解析：本题考查的是措施项目清单的编制。有些措施项目则是可以计算工程量的项目，如脚手架工程，混凝土模板及支架（撑），垂直运输，超高施工增加，大型机械设备进出场及安拆，施工排水降水等。这类措施项目按照分部分项工程量清单的方式采用综合单价计价，更有利于措施费的确定和调整。措施项目中可以计算工程量的项目（单价措施项目）宜采用分部分项工程项目清单的方式编制，列出项目编码、项目名称、项目特怔、计量单位和工程量（如表2.2.1所示不能计算工程量的项目（总价措施项目），以“项”为计量单位进行编制（如表2.2.2所示)本题库是以官方教材为依据，知识点所对应的习题综合了二建法规、二建管理、造价员基础、一级造价师考试的题库+真题编辑，基本上做到了每个知识点都有相对应的题目及解析,题库会陆续更新,会有模拟题,预测题及考前更新押题。《建设工程计量与计价实务》题库编辑中,教材出来后会陆续更新。23.根据《注册造价工程师管理办法》，注册造价工程师的执业凭证是（）。A、注册证书和执业印章B、执业印章和执业资格证书C、执业资格证书和职称证书D、职称证书和注册证书答案：A解析：注册证书和执业印章是注册造价工程师的执业凭证，应当由造价工程师本人保管、使用。24.(2016年)某地拟建一办公楼，当地类似工程的单位工程概算指标为3600元/㎡。概算指标为瓷砖地面，拟建工程为复合木地板，每100㎡该类建筑中铺贴地面面积为50㎡，当地预算定额中瓷砖地面和复合木地板的预算单价分别为128元/㎡、190元/㎡。假定以人、材、机费用之和为基数取费，综合费率为25%。则用概算指标法计算的拟建工程造价指标为()元/㎡。A、2918.75B、3413.75C、3631.00D、3638.75答案：D解析：2.概算指标法概算指标法是用拟建的厂房、住宅的建筑面积（或体积）乘以技术条件相同或基本相同的概算指标而得出人、材、机费，然后按规定计算出企业管理费、利润、规费和税金等，得出单位工程概算的方法。3600+(190-128)*0.5*1.25=3638.7525.根据《工程造价咨询企业管理办法》，工程造价咨询企业应办理而未及时办理资质证书变更手续的，由资质许可机关责令限期办理，逾期不办理的，可处以（）以下的罚款。A、5000元B、1万元C、2万元D、3万元答案：B解析：本题考查法律责任中经营违规责任。工程造价咨询企业不及时办理资质证书变更手续的，由资质许可机关责令限期办理；逾期不办理的，可处以1万元以下的罚款26.施工企业向建设单位提供预付款担保生产的费用，属于（）。A、财务费B、财产保险费C、风险费D、办公费答案：A解析：财务费：是指企业为施工生产筹集资金或提供预付款担保、履约担保、职工工资支付担保等所发生的各种费用。27.根据《招标投标法实施条例》，投标保证金不得超过（）。A、招标项目估算价的2%B、招标项目估算价的3%C、投标报价的2%D、投标报价的3%答案：A解析：如招标人在招标文件中要求投标人提交投标保证金，投标保证金不得超过招标项目估算价的2%。28.某建设项目达到设计能力后，全场定员1000人，工资和福利费按照每人每年2万元估算。每年的其他费用为1000万元，其中其他制造费600万元，现金的周转次数为每年10次。流动资金估算中应收账款估算额为2000万元，预收账款估算额为300万元，应付账款估算额为1500万元，存货估算额为6000万元，预付账款估算额500万元，则该项目流动资金估算额为()万元。A、7000B、6400C、10000D、9960答案：A解析：在流动资金分项详细估算法中，基本原理如下：流动资金=流动资产-流动负债=（应收账款+存货+库存现金+预付账款）-（应付账款+预收账款）应收账款、存货、预付账款、应付账款和预收账款都已给出，只需估算现金。现金=（年工资及福利+年其他费）／现金周转次数=(2×1000+1000)／10=300（万元）最后的计算结果为：2000+6000+300+500-(1500+300)=7000（万元）29.(2014年)在建设项目各阶段的工程造价中，一经批准将作为控制建设项目投资最高限额的是（）A、投资估算B、设计概算C、施工图预算D、竣工结算答案：B解析：政府投资项目设计概算一经批准，将作为控制建设项目投资的最高限额。30.根据我国《合同法》，撤销权应自债权人知道或应当知道撤销事由之日起（）内行使。A、5年B、2年C、1年D、6个月答案：C解析：《合同法》规定，具有撤销权的当事人自知道或者应当知道撤销事由之日起一年内没有行使撤销权的，撤销权消灭。31.下面是某地区标准厂房工程造价指数表，按照指数分类，表中的指数相对于2000年7月的指数属于（）。A、定基指数和数量指标指数B、环比指数和质量指标指数C、定基指数和质量指标指数D、环比指数和数量指标指数答案：C解析：本题中各期数据都以2000年7月为基期计算，故为定基指数；质量指标指数是综合反映现象相对水平或平均水平变动情况的指数，工程造价指数属于价格指数,在性质上属于质量指标指数。32.(2012年)下列工程项目目标控制方法中，可用来判断工程造价偏差的是()。A、控制图法B、鱼刺图法C、S曲线法D、网络计划法答案：C解析：S曲线可用于控制工程造价和工程进度。其控制程序如下：(3）将实际S曲线与计划S曲线进行比较，以此判断工程进度偏差或造价偏差。33.某挖掘机配司机1人，若年制度工作日为245天，年工作台班为220台班，人工工日单价为80元，则该挖掘机的人工费为（）元/台班。A、71.8B、80.0C、89.1D、132.7答案：C解析：台班人工费=人工消耗量×（1+年制度工作日-年工作台班/年工作台班）×台班单价=1×（1+245-220/220）×80=89.1（元/台班）。34.工程造价是指项目总投资中的（）。A、固定资产与流动资产投资之和B、建筑安装工程投资C、建筑安装工程费和设备费之和D、固定资产投资答案：D解析：工程造价是指项目总投资中固定资产投资额。考前35.关于投标文件的说法，正确的是（）。2017A、通常投标文件中需要提交投标担保B、投标文件在对招标文件的实质性要求作出响应后，可另外提出新的要求C、投标书只需要盖有投标企业公章或企业法定代表人名章D、投标书可由项目所在地的企业项目经理部组织投标，不需要授权委托书答案：A解析：本题考查的是施工投标的内容。选项B，投标文件应当对招标文件提出的实质性要求和条件作出响应。投标文件不完备或投标没有达到招标人的要求，在招标范围以外提出新的要求，均被视为对于招标文件的否定，不会被招标人所接受。选项C，投标书需要按照要求签章，投标书需要盖有投标企业公章以及企业法定代表人的名章（或签字)。选项D，如果项目所在地与企业距离较远，由当地项目经理部组织投标，需要提交企业法人对于投标项目经理的授权委托书。36.工料单价不包括的内容是（）。A、人工费B、材料费C、机械费D、企业管理费答案：D解析：工料单价是直接工程费单价，不包括管理费、利润和风险因素等，因此选D。37.下列关于无形资产的计价原则，描述错误的是()。A、投资者按无形资产作为资本金或者合作条件投入时，按评估确认或合同协议约定的金额计价B、购入的无形资产，按照实际支付的价款计价C、企业自创并依法申请取得的无形资产，按开发过程中实际支出计价D、无形资产计价入账后，应在其有效使用期期末核算答案：D解析：(5)无形资产计价入账后，应在其有效使用期内分期摊销，即企业为无形资产支出的费用应在无形资产的有效期内得到及时补偿。38.根据项目总投资的构成规定，工程费用由（）构成。A、建筑工程费、建设用地费、基本预备费B、建筑工程费、安装工程费、设备及工器具购置费C、建筑安装工程费、设备及工器具购置费、建设期利息D、建筑安装工程费、工程建设其他费、建设期利息答案：B解析：本题考查的是我国建设项目投资及工程造价的构成。工程费用=设备及工器具购置费＋建筑安装工程费。生产性总投资=固定资产投资+流动资产投资=工程造价+流动资金；非生产性总投资=固定资产投资；工程造价=建设投资+建设期利息；建设投资=工程费用+工程建设其他费用+预备费39.采用ABS方式融资，组建SPC作用是（）。A、由SPC公司直接在资金市场上发行债券B、由SPC公司与商业银行签订贷款协议C、SPC公司作为项目法人D、由SPC公司运营项目答案：A解析：本题考查的是项目融资的主要方式。ABS由SPC公司直接在资金市场上发行债券。成功组建SPC是ABS能够成功运作的基本条件和关键因素40.对一般工业与民用建筑工程而言，下列工程中属于分部工程的是（）。A、电梯工程B、建筑工程C、设备安装工程D、工业管道工程答案：A解析：本题考查的是工程项目管理概述。BCD选项属于单位工程。41.(2016年)根据我国现行建筑安装工程费用项目构成的规定，下列费用中属于安全文明费的是()。A、夜间施工时，临时可移动照明灯具的设置、拆除费用B、工人的安全防护用品的购置费用C、地下室施工时所采用的照明设施拆除费D、建筑物的临时保护设施费答案：B解析：A、C、D分别属于夜间施工增加费、非夜间施工照明费、地上、地下设施和建筑物的临时保护设施费，与安全文明施工费属于平行概念。B选项“工人的安全防护用品、用具购置费用”为安全施工，属于安全文明施工费。42.根据《建设工程工程量计价规范》，关于暂列金额的说法，正确的是（）。A、已签约合同中的暂列金额应由发包人掌握使用B、已签约合同中的暂列金额应由承包人掌握使用C、发包人按照合同规定将暂列金额作出支付后，剩余金额归承包人所有D、发包人按照合同规定将暂列金额作出支付后，剩余金额由发包人和承包人共同所有答案：A解析：已签约合同价中的暂列金额由发包人掌握使用。发包人按照合同的规定支付后，如有剩余，则暂列金额余额归发包人所有。43.(2013年)根据《建筑工程施工质量验收统一验收标准》，下列工程中，属于分项工程的是()。A、电气工程B、钢筋工程C、屋面工程D、桩基工程答案：B解析：分项工程是指将分部工程按主要工种、材料、施工工艺、设备类别等划分的工程。例如，土方开挖、土方回填、钢筋、模板、混凝土、砖砌体、木门窗制作与安装、钢结构基础等工程。44.已知砌筑1m3砖墙中砖净量和损耗量分别为529块、6块，百块砖体积按0.146m3计算，砂浆损耗率为10%。则砌筑1m3砖墙的砂浆用量为（）m3。A、0.250B、0.253C、0.241D、0.243答案：A解析：砂浆净用量=1-529×0.146/100=0.228（m3）砂浆消耗量=0.228×（1+10%）=0.250（m3）。45.根据《注册造价工程师管理办法》，属于一级造价工程师业务范围的是（）。A、建设项目投资估算与批准B、施工预算编制与审核C、建设工程保险中的造价裁定D、工程造价纠纷的裁决答案：B解析：一级造价工程师执业范围。包括建设项目全过程的工程造价管理与咨询等，具体工作内容有：①项目建议书、可行性研究投资估算与审核，项目评价造价分析；②建设工程设计概算、施工预算编制和审核；③建设工程招标投标文件工程量和造价的编制与审核;④建设工程合同价款、结算价款、竣工决算价款的编制与管理；最新题库，考前⑤建设工程审计、仲裁、诉讼、保险中的造价鉴定，工程造价纠纷调解；⑥建设工程计价依据、造价指标的编制与管理；⑦与工程造价管理有关的其他事项。46.根据《招标投标法》，下列关于招标投标的说法，正确的是（）。A、招标分为公开招标、邀请招标和议标三种方式B、联合体中标后，联合体各方应分别与招标人签订合同C、招标人不得修改已发出的招标文件D、投标文件应当对招标文件提出的实质性要求和条件作出响应答案：D解析：招标分为公开招标和邀请招标，联合体中标后，联合体应该共同与招标人签订合同，而不是分别签订，招标人可以对已经发出的招标文件进行修改，投标文件应当对招标文件提出的实质性要求和条件作出响应。47.根据《建筑法》，建筑工程由多个承包单位联合共同承包的，关于承包合同履行责任的说法，正确的是（）。A、由牵头承包方承担主要责任B、由资质等级高的承包方承担主要责任C、由承包各方承担连带责任D、按承包各方投入比例承担相应责任答案：C解析：联合承包。大型建筑工程或结构复杂的建筑工程，可以由两个以上的承包单位联合共同承包。共同承包的各方对承包合同的履行承担连带责任。两个以上不同资质等级的单位实行联合共同承包的，应当按照资质等级低的单位的业务许可范围承揽工程。48.下列控制措施中，属于工程项目目标被动控制措施的是（）。A、制定实施计划时，考虑影响目标实现和计划实施的不利因素B、说明和揭示影响目标实现和计划实施的潜在风险因素C、制定必要的备用方案，以应对可能出现的影响目标实现的情况D、跟踪目标实施情况，发现目标偏离时及时采取纠偏措施答案：D解析：被动控制是指当系统按计划运行时，管理人员对计划的实施进行跟踪，将系统输出的信息进行加工、整理，再传递给控制部门，使控制人员从中发现问题，找出偏差，寻求并确定解决问题和纠正偏差的方案，然后再回送给计划实施系统付诸实施，使得计划目标一旦出现偏离就能得以纠正。被动控制是一种反馈控制。对项目管理人员而言，被动控制仍然是一种积极的控制，也是一种十分重要的控制方式，而且是经常采用的控制方式。本题库是以官方教材为依据，知识点所对应的习题综合了二建法规、二建管理、造价员基础、一级造价师考试的题库+真题编辑，基本上做到了每个知识点都有相对应的题目及解析,题库会陆续更新,会有模拟题,预测题及考前更新押题。《建设工程计量与计价实务》题库编辑中,教材出来后会陆续更新。49.作为工程定额体系的重要组成部分，预算定额是()。A、完成一定计价单位的某一施工过程所需要消耗的人工、材料和机械台班数量标准B、完成一定计量单位合格分项工程和结构构件所需消耗的人工、材料、施工机械台班数量及其费用标准C、完成单位合格扩大分项工程所需消耗的人工、材料和施工机械台班数量及费用标准D、完成一个规定计量单位建筑安装产品的费用消耗标准答案：B解析：预算定额在正常的施工条件下，完成一定计量单位合格分项工程和结构构件所需消耗的人工、材料、施工机械台班数量及其费用标准。50.根据我国现行建筑安装工程费用项目组成的规定，下列费用中应计入暂列金额的是（）。A、施工过程中可能发生的工程变更以及索赔、现场签证等费用B、应建设单位要求，完成建设项目之外的零星项目费用C、对建设单位自行采购的材料进行保管所发生的费用D、施工用电、用水的开办费答案：A解析：应计入暂列金额的是施工过程中可能发生的工程变更以及索赔、现场签证等费用，暂列金额是指建设单位在工程量清单中暂定并包括在工程合同价款中的一笔款项。51.按照形式资产法编制建设投资估算表，下列费用中应列入无形资产费用的是（）。A、建设单位管理费B、商誉C、生产设备及开办费D、引进技术费答案：B解析：在形成资产法时对于土地使用权有比较特殊的处理：按照有关规定，在尚未开发或建造子用项目前，土地使用权作为无形资产核算，房地产开发企业开发商品房时，将其账面价值转入开发成本；企业建造自用项目时将其账面价值转入在建工程成本。因此，为了与以后的折旧和摊销计算项协调，在建设投资估算表中通常可将土地使用权直接列入固定资产其他费用中。无形资产费用是指将直接形成无形资产的建设投资，主要是专利权、非专利技术、商标权、土地使用权和商誉等52.施工安装活动应按照工程设计要求、施工合同条款、有关工程建设法律法规规范标准及施工组织设计，在保证工程质量、工期、成本及安全、环保等目标的前提下进行，达到竣工验收标准后，由（）移交给建设单位。A、监理单位B、分包单位C、设计单位D、施工单位答案：D解析：施工安装活动应按照工程设计要求、施工合同及施工组织设计，在保证工程质量、工期、成本及安全、环保等目标的前提下进行，达到竣工验收标准后，由施工单位移交给建设单位。53.根据《建筑法》的规定，下列关于建筑工程施工许可制度的表述中，建设单位的正确做法是（）。A、在建工程因故中止施工之日起1个月内向施工许可证颁发机关报告B、在建工程因故中止施工之日起3个月内向施工许可证颁发机关报告C、对中止施工满6个月的工程，恢复施工前应当报发证机关核验施工许可证D、对中止施工满1年的工程，恢复施工前应当重新申请办理施工许可证答案：A解析：本题考查的是建筑工程施工许可制度的相关规定。根据《建筑法》的规定，建设单位在建工程因故中止施工之日起1个月内应向施工许可证颁发机关报告，因此选项A为正确答案。选项B中的“3个月”与实际规定不符；选项C和D中的“满6个月”和“满1年”也与实际规定不符。因此，本题的正确答案为A。54.建设项目投资估算可以根据主体专业设计的阶段和深度采用混合法，下列方法中两两混合后属于混合法的是()。A、生产能力指数法与系数估算法B、系数估算法与比例估算法C、单位生产能力估算法与比例估算法D、系数估算法与单位生产能力估算法答案：B解析：混合法是根据主体专业设计的阶段和深度，投资估算编制者所掌握的国家及地区、行业或部门相关投资估算基础资料和数据，以及其他统计和积累的、可靠的相关造价基础资料，对一个拟建建设项目采用生产能力指数法与比例估算法或系数估算法与比例估算法混合估算其相关投资额的方法。55.预备费包括基本预备费和价差预备费，其中价差预备费的计算应是（）。A、以编制年份的静态投资额为基数，采用单利方法B、以编制年份的静态投资额为基数，采用复利方法C、以估算年份价格水平的投资额为基数，采用单利方法D、以估算年份价格水平的投资额为基数，采用复利方法答案：D解析：本题考查的是预备费。价差预备费按估算年份价格水平的投资额为基数，采用复利方法计算。56.(2016年)根据《合同法》，合同生效后，当事人就价款约定不明确又未能补充协议的，合同价款应按()执行。A、订立合同时履行地市场价格B、订立合同时付款方所在地市场价格C、标的物交付时市场价格D、标的物交付时政府指导价答案：A解析：该题主要考察的是：合同价款履行，价款或者报酬不明确的，按照订立合同时履行地的市场价格履行；依法应当执行政府定价或者政府指导价的，按照规定履行。57.建设工程在缺陷责任期内，由第三方原因造成的缺陷（）。A、应由承包人负责维修，费用从质量保证金中扣除B、应由承包人负责维修，费用由发包人承担C、发包人委托承包人维修的，费用由第三方支付D、发包人委托承包人维修的，费用由发包人支付答案：D解析：本题考查的是质量保证金的使用及返还。由他人及不可抗力原因造成的缺陷，发包人负责组织维修，承包人不承担费用，且发包人不得从保证金中扣除费用。如发包人委托承包人维修的，发包人应该支付相应的维修费用。有争议，可进行鉴定，责任方承担费用。58.关于各级施工图预算的构成内容，下列说法中正确的是（）。A、建设项目总预算反映施工图设计阶段建设项目的预算总投资B、建设项目总预算由组成该项目的各个单项工程综合预算费用相加而成C、单项工程综合预算由单项工程的建筑工程费和设备及工器具购置费组成D、单位工程预算由单位建筑工程预算和单位安装工程预算费用组成答案：A解析：按照预算文件的不同，施工图预算的内容有所不同。建设项目总预算是反映施工图设计阶段建设项目投资总额的造价文件，是施工图预算文件的主要组成部分。由组成该建设项目的各个单项工程综合预算和相关费组成。具体包括：建筑安装工程费、设备及工器具购置费、工程建设其他费用、预备费、建设期利息及铺底流动资金。施工图总预算应控制在已批准的设计总概算投资范围以内。59.基本建设管理部门编制投资估算、编制基本建设计划、估算主要材料用量计划的依据是（）。A、概算指标B、施工定额C、预算定额D、概算定额答案：A解析：概算指标的主要作用：(1)是基本建设管理部门编制投资估算和编制基本建设计划，估算主要材料用量计划的依据；(2)是设计单位编制初步设计概算、选择设计方案的依据；(3)是考核基本建设投资效果的依据。60.当初步设计深度较深，有详细的设备清单时，最能精确的编制设备安装工程费概算的方式是（）。A、预算单价法B、扩大单价法C、设备价值百分比法D、综合吨位指标法答案：A解析：本题考查单位设备安装工程概算的编制方法，设备安装工程费概算的编制方法应根据初步设计深度和要求所明确的程度而采用，其主要编制方法有：1)预算单价法。当初步设计较深，有详细的设备清单时，可直接按安装工程预算定额单价编制安装工程概算，概算编制程序与安装工程施工图预算程序基本相同。该法的优点是计算比较具体，精确性较高。2)扩大单价法。当初步设计深度不够，设备清单不完备，只有主体设备或仅有成套设备重量时，可采用主体设备、成套设备的综合扩大安装单价来编制概算。上述两种方法的具体编制步骤与建筑工程概算相类似。3)设备价值百分比法，又称安装设备百分比法。当初步设计深度不够，只有设备出厂价而无详细规格、重量时，安装费可按占设备费的百分比计算。其百分比值(即安装费率)由相关管理部门制定或由设计单位根据已完类似工程确定。该法常用于价格波动不大的定型产品和通用设备产品，其计算公式为：设备安装费=设备原价×安装费率(%)(3.2.16)4)综合吨位指标法。当初步设计提供的设备清单有规格和设备重量时，可采用综合吨位指标编制概算61.经现场观测，完成10m3某分项工程需消耗某种材料2.76m3，其中现场内材料运输及施工操作过程中的损耗量0.095m3，则该种材料的损耗率为()。A、3.64%B、3.57%C、3.44%D、3.56%答案：D解析：材料净用量=材料消耗量-损耗量=2.76-0.095=2.665(m3)材料损耗率=损耗量／净用量×100%=0.095/2.665=3.56%62.根据《建设工程安全生产管理条例》，下列工程中，需要编制专项施工方案并组织专家进行论证、审查的是（）。A、爆破工程B、起重吊装工程C、脚手架工程D、高大模板工程答案：D解析：对下列达到一定规模的危险性较大的分部分项工程编制专项施工方案，并附具安全验算结果，经施工单位技术负责人、总监理工程师签字后实施，由专职安全生产管理人员进行现场监督：①基坑支护与降水工程；②土方开挖工程；③模板工程；④起重吊装工程；⑤脚手架工程；⑥拆除、爆破工程；⑦国务院建设行政主管部门或者其他有关部门规定的其他危险性较大的工程。上述所列工程中涉及深基坑、地下暗挖工程、高大模板工程的专项施工方案，施工单位还应当组织专家进行论证、审查。63.世界银行贷款项目的建设周期中各工作阶段的正确顺序是()。A、项目选定、项目评估、项目准备、项目谈判、项目实施、项目总结评价B、项目评估、项目选定、项目谈判、项目准备、项目实施、项目总结评价C、项目选定、项目准备、项目评估、项目谈判、项目实施、项目总结评价D、项目评估、项目选定、项目准备、项目谈判、项目实施、项目总结评价答案：C解析：以世界银行贷款项目为例，其建设周期包括项目选定、项目准备、项目评估、项目谈判、项目实施和项目总结评价六个阶段.世界银行贷款选准评谈实总64.关于建设工程施工合同价款纠纷的处理，下列说法中正确的是（）。A、竣工验收不合格，经承包人修复后合格的，承包人支付修复费用的要求应予支持B、竣工验收不合格，经承包人修复后合格的，修复费用应由承包人承担C、竣工验收不合格，多次修复后仍不合格的，发包人应酌情给予承包人部分人修复费用D、安装后发现加工设备存在质量问题，但承包人参与进场验收的，发包人不应支付承包人设备拆除、重新安装的费用答案：B解析：本题考查的是合同价款纠纷的处理。建设工程经竣工验收不合格的，按照以下情形分别处理：（1）修复后的建设工程经竣工验收合格，发包人请求承包人承担修复费用的，应予支持。（2）修复后的建设工程经竣工验收不合格，承包人请求支付工程价款的，不予支持。因建设工程不合格造成的损失，发包人有过错的，也应承担相应的民事责任。65.下列建设工程项目目标控制方法中，可用来综合控制工程进度和工程造价的方法是（）。A、决策树法和流程图法B、S曲线法和香蕉曲线法C、横道图法和树枝图法D、网络图法和横道图法答案：B解析：S曲线可用于控制工程造价和工程进度。香蕉曲线法的原理与S曲线法的原理基本相同，与S曲线法相同，香蕉曲线同样可用来控制工程造价和工程进度。66.在采用格式条款的合同中，提供格式条款一方对可能造成人身伤害而免除其责任的条款（）。A、有效B、无效C、经公证后有效D、被拒绝后无效答案：B解析：合同中免责条款无效情形合同有下列情形之一的，合同无效：（1）造成对方人身损害的；（2）因故意或者重大过失造成对方财产损失的。67.下面关于建设项目总投资的说法正确的是（）。A、建设项目总投资就是动态投资B、建设项目总投资包括动态投资和静态投资C、生产性建设项目总投资包括固定资产投资和流动资产投资D、建设项目总投资包括固定资产投资和建筑安装工程造价答案：C解析：要理解各工程造价相关概念的含义，注意区分它们的差别。生产性建设项目总投资包括固定资产投资和流动资产投资。68.(2012年)下列用时中，同时包含在劳动定额和预算定额人工消耗量中的是()。A、隐蔽工程验收的影响时间B、工序搭接发生的停歇时间C、不可避免的中断时间D、加工材料所需的时间答案：C解析：此题本质考查的是人工幅度差，它是在劳动定额中未包括，在预算定额中要考虑的。即选择出不属于人工幅度差的即是本题答案。①各工种间的工序搭接及交叉作业相互配合或影响所发生的停歇用工。②施工机械在单位工程之间转移及临时水电线路移动所造成的停工。③质量检查和隐蔽工程验收工作的影响。④班组操作地点转移用工。⑤工序交接时对前一工序不可避免的修整用工。⑥施工中不可避免的其他零星用工。D属于辅助用工中材料加工时间，是劳动定额不考虑的。69.既是编制项目建议书、可行性研究报告等前期工作阶段投资估算的依据，也可以作为编制固定资产长远规划投资额的参考的是（）。A、工程建设投资估算指标B、概算指标C、预算定额D、概算定额答案：A解析：工程建设投资估算指标是编制项目建议书、可行性研究报告等前期工作阶段技资估算的依据，也可以作为编制固定资产长远规划投资额的参考。投资估算指标为完成项目建设的投资估算提供依据和手段，它在固定资产的形成过程中起着投资预测、投资控制、投资效益分析的作用，是合理确定项目投资的基础。70.下列说法中，准确表述工程计价基本原理的是()。A、项目的分解B、分部分项工程费=∑[基本构造单元工程量（定额项目或清单项目）×相应单价]C、工程计量与工程定额D、项目的划分和工程量的计算答案：B解析：工程计价的基本原理就在于项目的分解与组合。工程造价的计价可分为工程计量和工程计价两个环节。工程计量工作包括工程项目的划分和工程量的计算。公式的表达形式为：分部分项工程费=∑[基本构造单元工程量（定额项目或清单项目）×相应单价]71.根据相关规定，工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以（）为实际竣工日期。A、承包人提交竣工验收报告之日B、转移占有工程之日C、监理人组织竣工初验之日D、发包人签发工程接收证书之日答案：B解析：本题考查的是最高人民法院司法解释有关要求。根据相关规定，工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有工程之日为实际竣工日期。72.工业项目总面积设计中，影响工程造价的主要因素包括()。A、现场条件、占地面积、功能分区、运输方式B、现场条件、产品方案、运输方式、柱网布置C、占地面积、功能分区、空间组合、建筑材料D、功能分区、空间组合、设备选型、厂址方案答案：A解析：总平面设计中影响工程造价的主要因素包括：现场条件、占地面积、功能分区、运输方式的选择。73.根据《招标投标法实施条例》，依法必须进行招标的项目可以不进行招标的情形是（）。A、受自然环境限制只有少量潜在投标人B、需要采用不可替代的专利或者专有技术C、招标费用占项目及合同金额的比例过大D、因技术复杂只有少量潜在投标人答案：B解析：涉及国家安全、国家秘密、抢险救灾或者属于利用扶贫资金实行以工代赈、需要使用农民工等特殊情况，不适宜进行招标的项目，按照国家有关规定可以不进行招标。此外，有下列情形之一的，也可以不进行招标：1）需要采用不可替代的专利或者专有技术；2）采购人依法能够自行建设、生产或者提供；3）已通过招标方式选定的特许经营项目投资人依法能够自行建设、生产或者提供；4）需要向原中标人采购工程、货物或者服务，否则将影响施工或者功能配套要求；5）国家规定的其他特殊情形。74.2017年4月30日，甲以手机短信形式向乙发出购买一台笔记本电脑的要约，乙于当日回短信同意要约。但由于“五一”期间短信系统繁忙，甲于5月3日才收到乙的短信，并因个人原因于5月8日才阅读乙的短信，后于9日回复乙“短信收到”。甲乙之间买卖合同的成立时间是（）。A、2017年4月30日B、2017年5月3日C、2017年5月8日D、2017年5月9日答案：B解析：本题考查的是合同的成立。根据规定，承诺生效时合同成立，承诺自通知到达要约人时生效，采取数据电文形式订立合同，该数据电文进入该特定系统的时间，视为承诺到达时间。本题中，甲于5月3日收到乙的承诺短信，此时合同成立，本题正确答案应选B。75.业务核算是施工成本分析的依据之一，其目的是（）。A、预测成本变化发展的趋势B、迅速取得资料，及时采取措施调整经济活动C、计算当前的实际成本水平D、记录企业的一切生产经营活动答案：B解析：业务核算的范围比会计、统计核算要广。会计和统计核算一般是对已经发生的经济活动进行核算，而业务核算不但可以核算已经完成的项目是否达到原定的目的、取得预期的效果，而且可以对尚未发生或正在发生的经济活动进行核算，以确定该项经济活动是否有经济效果，是否有执行的必要。业务核算的目的在于迅速取得资料，以便在经济活动中及时采取措施进行调整。76.根据《建设项目工程总承包合同示范文本GF-2011-0216》，下列说法正确的是（）。A、预付款支付的时间和额度在通用条款中约定B、预付款抵扣完后，承包人应及时向发包人退还预付款保函C、发包人延误付款20天以上经催告仍不付款的，承包人即可停工D、合同解除发包人有权要求承包人支付尚未扣完的预付款答案：D解析：预付款支付的时间和额度在专用条款中约定。预付款抵扣完后，发包人应及时向承包人退还预付款保函。77.(2014年)根据世界银行对工程项目建设成本的规定，下列费用应计入项目间接建设成本的是（）A、临时公告设施及场地的维持费B、建筑保险和债卷费C、开工试车费D、土地征购费答案：C解析：本题考查的是项目间接建设成本，包括项目管理费、开工试车费、业主的行政费用、生产前费用、运费和保险费及税金。78.根据现行建设项目工程造价构成的相关规定，工程造价是指（）。A、为完成工程项目建造，生产性设备及配合工程安装设备的费用B、建设期内直接用于工程建造、设备购置及其安装的建设投资C、为完成工程项目建设，在建设期内投入且形成现金流出的全部费用D、在建设期内预计或实际支出的建设费用答案：D解析：本题考查的是建设项目总投资的构成。工程造价是指在建设期预计或实际支出的建设费用。79.(2016年)根据《建筑施工组织设计规范》，施工组织设计有三个层次是指()。A、施工组织总设计、单位工程施工组织设计和施工方案B、施工组织总设计、单项工程施工组织设计和施工进度计划C、施工组织设计、施工进度计划和施工方案D、指导性施工组织设计、实施性施工组织设计和施工方案答案：A解析：该题主要考察的是：施工组织设计的三个层次按编制对象不同，施工组织设计包括三个层次，即：施工组织总设计、单位工程施工组织设计和施工方案。80.编制工程量清单出现计算规范附录中未包括的清单项目时，编制人应作补充，下列有关编制补充项目的说法中正确的是（）。A、补充项目编码应由B与三位阿拉伯数字组成B、补充项目应报县级工程造价管理机构备案C、补充项目的工作内容应予以明确D、补充项目编码应顺序编制，起始序号由编制人根据需要自主确定答案：C解析：在编制工程量清单时，当出现计量规范附录中未包括的清单项目时，编制人应作补充。在工程量清单中应附补充项目的项目名称、项目特征、计量单位、工程量计算规则和工作内容。81.项目编码是分部(分项)工程量清单项目名称的数字标识，应采用（）位阿拉伯数字表示。A、13B、12C、11D、10答案：B解析：项目编码是分部分项工程项目和措施项目清单名称的阿拉伯数字标识。分部分项工程量清单项目编码以五级编码设置，用十二位阿拉伯数字表示。82.确定项目生产规模的前提是项目的()。A、盈利能力B、资金情况C、产品市场需求情况D、原材料、燃料供应状况答案：C解析：制约项目规模合理化的主要因素包括市场因素、技术因素和环境因素，其中市场因素是确定建设规模需考虑的首要因素，而项目产品的市场需求状况是确定项目生产规模的前提。通过对产品市场需求的科学分析与预测，在准确把握市场需求状况、及时了解竞争对手情况的基础上，最终确定项目的最佳生产规模。83.建设工程项目管理工作的核心任务是（）。A、项目的目标控制B、为项目建设的决策和实施增值C、实现工程项目实施阶段的建设目标D、为工程建设和使用增值答案：A解析：本题考查的是工程项目管理概述。工程项目管理的核心是控制项目基本目标（质量、造价、进度），最终实现项目功能，以满足项目使用者及利益相关者需求。84.下列关于可行性研究对工程造价确定与控制影响的表述，错误的是（）。A、项目可行性研究的内容是决定工程造价的基础B、项目可行性研究结论的正确性是工程造价合理性的前提C、可行性研究结论影响工程造价的投资高低D、可行性研究的深度影响投资估算的精确度，也影响工程造价的控制效果答案：C解析：项目可行性研究与工程造价有着密不可分的联系：(1)项目可行性研究结论的正确性是工程造价合理性的前提。(2)项目可行性研究的内容是决定工程造价的基础。(3)工程造价高低、投资多少也影响可行性研究结论。(4)可行性研究的深度影响投资估算的精确度，也影响工程造价的控制效果。85.关于建设工程施工合同价款纠纷的处理，下列说法中正确的是（）。A、竣工验收不合格，经承包人修复后合格的，承包人支付修复费用的要求应予支持B、竣工验收不合格，经承包人修复后合格的，修复费用应由承包人承担C、竣工验收不合格，多次修复后仍不合格的，发包人应酌情给予承包人部分人修复费用D、安装后发现加工设备存在质量问题，但承包人参与进场验收的，发包人不应支付承包人设备拆除、重新安装的费用答案：B解析：建设工程施工合同无效，但建设工程经竣工验收合格，承包人请求参照合同约定支付工程价款的，应予支持。建设工程施工合同无效，且建设工程经竣工验收不合格的，按照以下情形分别处理：⑴修复后的建设工程经竣工验收合格，发包人请求承包人承担修复费用的，应予支持。⑵修复后的建设工程经竣工验收不合格，承包人请求支付工程价款的，不予支持。86.承包商可以向业主提起索赔的情形的是（）。A、承包商为确保质量而增加的措施费B、监理工程师提出的工程变更造成费用的增加C、分包商因返工造成费用增加，工期顺延D、承包商自行采购材料的质量有问题造成费用增加、工期顺延答案：B解析：考点:索赔成立的条件。承包商可以提起索赔的事件包括：因工程变更（含设计变更、发包人提出的工程变更、监理工程师提出的工程变更，以及承包人提出并经监理工程师批准的变更）造成的时间、费用损失。87.(2011年)根据《合同法》，下列关于承诺的说法，正确的是()。A、发出后的承诺通知不得撤回B、承诺通知到达要约人时生效C、超过承诺期限发出的承诺视为新要约D、承诺的内容可以与要约的内容不一致答案：B解析：2）承诺生效。承诺通知到达要约人时生效。88.正常施工条件下，完成单位合格建筑产品所需某材料的不可避免损耗量为0.90kg，已知该材料的损耗率为7.20%，则其总消耗量为()kg。A、13.5B、13.4C、12.5D、11.6答案：B解析：本题考查的是材料消耗量的计算。损耗率=损耗量/净用量×100%，总损耗量=净用量+损耗量=净用量×（1+损耗率）；因此材料净用量=0.9/7.2%=12.50(kg)；材料消耗量=12.5+0.9=13.40(kg)89.关于投标保证金，下列说法中正确的是（）A、投标保证金的数额不得少于投标总价的2%B、招标人应当在签订合同后的30日内退还未中标人的投标保证金C、投标人拒绝延长投标有效期的，投标人无权收回其投标保证金D、投标保证金的有效期应与投标有效期相同答案：D解析：投标人在递交投标文件的同时，应按规定递交投标保证金，数额不得超过投标总价的2%。不按要求递交投标保证金的投标文件作废标处理。最迟应当在书面合同签订后5日内向中标人和来中标的投标人退还投标保证金及银行同期存款利息。投标保证金的有效期应与投标有效期保持一致。出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。90.关于合同价款的期中支付，下列说法不正确的是（）。A、合同价款的期中支付是指发包人在合同工程施工过程中，按照合同约定对付款周期内承包人完成的合同价款给予支付的款项B、合同价款的期中支付是工程进度款的预付C、发承包双方应按照合同约定的时间、程序和方法，根据工程计量结果，办理期中价款结算，支付进度款D、进度款支付周期，应与合同约定的工程计量周期一致答案：B解析：合同价款的期中支付，是指发包人在合同工程施工过程中，按照合同约定对付款周期内承包人完成的合同价款给予支付的款项，也就是工程进度款的结算支付。发承包双方应按照合同约定的时间、程序和方法，根据工程计量结果，办理期中价款结算，支付进度款。进度款支付周期应与合同约定的工程计量周期一致。91.根据我国《合同法》，（）时合同成立。A、承诺通知到达要约人B、要约通知发出C、要约通知到达受要约人D、承诺通知发出答案：A解析：承诺的生效。承诺通知到达要约人时生效。92.关于投标保证金，下列说法中正确的是()。A、投标保证金的数额不得少于投标总价的2％B、投标人应当在签订合同后的30日内退还未中标人的投标保证金C、投标人拒绝延长投标有效期的，投标人无权收回其投标保证金D、投标保证金的有效期与投标有效期相同答案：D解析：一般项目投标有效期为60～90天，大型项目120天左右。投标保证金的有效期应与投标有效期保持一致。投标保障金的数额不得超过项目估算价的2%，且最高不超过80万元。投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。93.某合同约定了违约金，当事人一方迟延履行的，根据《合同法》，违约方应支付违约金并（）。A、终止合同履行B、赔偿损失C、继续履行债务D、中止合同履行答案：C解析：本题考查的是合同的变更、转让及终止。当事人一方迟延履行的，根据《合同法》，违约方应支付违约金并继续履行债务。94.根据《工程造价咨询企业管理办法》，乙级工程造价咨询企业可以从事工程造价（）万元以下各类建设项目的工程造价咨询业务。A、20000B、3000C、4000D、5000答案：D95.对于建筑设计因素对工业项目工程造价的影响，下列说法中正确的是（）。A、建筑周长系数越高，建筑工程造价越低B、多跨厂房跨度不变，中跨数目越多越经济C、在建筑面积不变的情况下，建筑层高增加会引起各项费用的降低D、建筑物层数越多，单位建筑面积的造价会降低答案：B解析：本题考查的是工程决策和设计阶段造价管理概述。多跨厂房，当跨度不变时，中跨数目越多越经济，因为柱子和基础分摊在单位面积上的造价减少。96.根据《建设项目工程总承包合同示范为本（试行）》GF-2011-2016，下列属于施工变更的是（）。A、对区域内标准高的调整B、对备品备件采购数量的调整C、发包人对竣工检验合格的项目重新进行竣工试验D、因发包人原因暂停工程超过45天，调减受影响的部分工程答案：C解析：施工变更的范围包括：1）因设计变更，造成施工方法改变、设备、材料、部件和工程量的增减；2）发包人要求增加的附加试验、改变试验地点；3）在发包人提供的项目基础资料和现场障碍资料之外，新增加的施工障碍处理；4）发包人对竣工试验经验或视为验收合格的项目，通知重新进行竣工试验；5）因执行基准日期之后新颁布的法律、标准、规范引起的变更；6）上述变更所需的附加工作。97.分部(分项)工程量清单项目编码中，第二级表示（）。A、专业工程代码B、附录分类顺序码C、分部工程顺序码D、分项工程项目名称顺序码答案：B解析：分部分项工程量清单项目编码以五级编码设置，用十二位阿拉伯数字表示。一、二、三、四级编码为全国统一，即一至九位按计算规范附录的规定设置；最新题库，考前第五级即十至十二位应根据拟建工程的工程量清单项目名称设置，不得有重码，这三位清单项目编码由招标人针对招标工程项目具体编制，并应自001其顺序编制。各级编码代表的含义如下:(1)第一级表示专业工程代码(分二位)；(2)第二级表示附录分类顺序码(分二位);(3)第三级表示分部工程顺序码(分二位);(4)第四级表示分项工程项目名称顺序码(分三位);(5)第五级表示工程量清单项目名称顺序码(分三位)。98.新增固定资产价值的计算对象是（）。A、独立专业的单位工程B、独立施工的单位工程C、独立发挥生产能力的单项工程D、独立设计的单位工程答案：C解析：新增固定资产价值的计算是以独立发挥生产能力的单项工程为对象的。单项工程建成经有关部门验收鉴定合格，正式移交生产或使用，即应计算新增固定资产价值。99.根据《合同法》，合同价款或者报酬约定不明确，且通过补充协议等方式不能确定的，应按照（）的市场价格履行。A、接受货币方所在地B、合同订立地C、给付货币方所在地D、订立合同时履行地答案：D解析：价款或者报酬不明确的，按照订立合同时履行地的市场价格履行}依法应当执行政府定价或者政府指导价的，按照规定履行。100.(2012年)下列工程项目计划表中，用来阐明各单位工程的建筑面积、投资额、新增固定资产、新增生产能力等建筑总规模及本年计划完成情况的是()。A、年度竣工投产交付使用计划表B、年度计划项目表C、年度建设资金平衡表D、投资计划年度分配表答案：A解析：2）年度竣工投产交付使用计划表。用来阐明各单位工程的建设规模、^投资额、新增固定资产、新增生产能力等建设总规模及本年计划完成情况，并阐明其竣工日期。101.下列关于竣工图的说明，正确的是()。A、竣工图必须由施工单位绘制B、竣工图必须由设计单位绘制C、竣工图由业主负责绘制D、竣工图必须由施工单位加盖竣工图标志答案：D解析：本题考查的是工程项目建设程序。由于设计原因造成的，由设计草位负责重新绘图；由于施工原因造成的，由施工承包单位负责重新绘图；由于其他原因造成的，由业主自行绘图或委托设计单位绘图，施工承包单位负责在新图上加盖“竣工图”标志，并附以有关记录和说明，作为竣工图。102.(2016年)关于工程量清单编制总说明的内容，下列说法中正确的是()。A、建设规模是指工程投资总额B、工程特征是指结构类型及主要施工方案C、环境保护要求包括避免材料运输影响周边环境的防护要求D、施工现场实际情况是指自然地理条件答案：C解析：(1)工程概况。工程概况中要对建设规模、工程特征、计划工期、施工现场实际情况、自然地理条件、环境保护要求等做出描述。其中建设规模是指建筑面积；工程特征应说明基础及结构类型、建筑层数、高度、门窗类型及各部位装饰、装修做法；计划工期是指按工期定额计算的施工天数；施工现场实际情况是指施工场地的地表状况；自然地理条件，是指建筑场地所处地理位置的气候及交通运输条件；环境保护要求，是针对施工噪声及材料运输可能对周围环境造成的影响和污染所提出的防护要求。103.关于建设期利息的说法，正确的是（）。A、建设期利息包括国际商业银行贷款在建设期间应计的借款利息B、建设期利息包括在境内发行的债券在建设期后支付的借款利息C、建设期利息不包括国外贷款银行以年利率方式收取的各种管理费D、建设期利息不包括国内代理机构以年利率方式收取的转贷费和担保费答案：A解析：建设期利息主要是指在建设期内发生的为工程项目筹措资金的融资费用及债务资金利息。利用国外贷款的利息计算中，年利率应综合考虑贷款协议中向贷款方加收的手续费、管理费、承诺费，以及国内代理机构向贷款方收取的转贷费、担保费和管理费等。104.根据我国现行规定，甲级和乙级工程造价咨询企业专职从事工程造价专业工作的人员中，取得造价工程师注册证书的人员分别不得少于（）人。A、20和12B、16和8C、10和6D、8和6答案：C解析：根据我国现行规定，甲级工程造价咨询企业专职从事工程造价专业工作的人员中，取得造价工程师注册证书的人员不得少于10人。乙级工程造价咨询企业专职从事工程造价专业工作的人员中，取得造价工程师注册证书的人员不得少于6人。因此，正确答案是C。105.根据《标准施工招标文件》，关于施工合同索赔程序的规定，正确的是（）。A.设计变更发生后，承包人应在14天内向发包人提交索赔通知B.索赔事件持续进行，承包人应在事件终了后立即提交索赔报告C.承包人在发出索赔意向通知书后28天内，向监理人正式递交索赔通知书D.索赔意向通知发出后42天内，承包人应向监理人提交正式索赔报告A、B、C、D、E、答案：C解析：根据合同约定，承包人认为有权得到追加付款和（或）延长工期的，应按以下程序向发包人提出索赔：（1）承包人应在知道或应当知道索赔事件发生后28天内，向监理人递交索赔意向通知书，并说明发生索赔事件的事由。承包人未在前述28天内发出索赔意向通知书的，丧失要求追加付款和（或）延长工期的权利；（2）承包人应在发出索赔意向通知书后28天内，向监理人正式递交索赔通知书。索赔通知书应详细说明索赔理由以及要求追加的付款金额和（或）延长的工期，并附必要的记录和证明材料；（3）索赔事件具有连续影响的，承包人应按合理时间间隔继续递交延续索赔通知，说明连续影响的实际情况和记录，列出累计的追加付款金额和（或）工期延长天数；（4）在索赔事件影响结束后的28天内，承包人应向监理人递交最终索赔通知书，说明最终要求索赔的追加付款金额和延长的工期，并附必要的记录和证明材料。106.关于工程建设其他费用，下列说法中正确的是（）。A、建设单位管理费一般按建筑安装工程费乘以相应费率计算B、研究试验费包括新产品试制费C、改扩建项目的场地准备及临时设施费一般只计拆除清理费D、勘察设计费可以计入研究试验费答案：C107.生产性建设项目的总投资由（）两部分构成。A、固定资产投资和流动资产投资B、有形资产投资和无形资产投资C、建筑安装工程费用和设备工器具购置费用D、建筑安装工程费用和工程建设其他费用答案：A解析：生产性建设项目总投资包括固定资产投资和流动资产投资两部分；非生产性建设项目总投资只包括固定资产投资，不含流动资产投资。108.下列选项中，（）是指在项目实施过程中，对影响项目成本的各项要素，即施工生产所耗费的人力、物力和各项费用开支，采取一定措施进行监督、调节和控制，及时预防、发现和纠正偏差，保证项目成本目标的实现。A、成本核算B、成本控制C、成本分析D、成本测算答案：B解析：成本控制是指在工程项目实施过程中，对影响工程项目成本的各项要素，即施工生产所耗费的人力、物力和各项费用开支，采取一定措施进行监督、调节和控制，及时预防、发现和纠正偏差，保证工程项目成本目标的实现。成本核算是施工承包单位利用会计核算体系，对工程项目施工过程中所发生的各项费用进行归集，统计其实际发生额，并计算工程项目总成本和单位工程成本的管理工作。成本分析是揭示工程项目成本变化情况及其变化原因的过程。成本分析为成本考核提供依据，也为未来的成本预测与成本计划编制指明方向。成本测算是指施工承包单位凭借历史数据和工程经验，运用一定方法对工程项目未来的成本水平及其可能的发展趋势做出科学估计。109.实行招标的工程合同价款在中标通知书发出（）天内，由发、承包人双方依据招标文件和中标人的投标文件在书面合同中约定。A、30B、40C、45D、60答案：A解析：招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。招标人和中标人不得再订立背离合同实质性内容的其他协议。110.某施工企业投标一城市基础设施项目，投标总价为5000万元，则投标保证金最高数额为()万元。A、50B、80C、76D、100答案：B111.根据《建设工程质量管理条例》，在正常使用条件下，设备安装工程的最低保修期限是（）年。A、1B、2C、3D、4答案：B解析：根据《建设工程质量管理条例》，在正常使用条件下，建设工程最低保修期限为：①基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程，为设计文件规定的该工程合理使用年限；②屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，为5年；③供热与供冷系统，为2个采暖期、供冷期；④电气管道、给排水管道、设备安装和装修工程，为2年。其他工程的保修期限由发包方与承包方约定。112.招标控制价中暂列金额一般按分部分项工程费的一定比率参考计算，这一比率的范围是（）。A、3%~5%B、5%~10%C、10%~15%D、15%~20%答案：C解析：招标控制价编制时，暂列金额由招标人根据工程特点、工期长短，按有关计价规定进行估算，一般可以分部分项工程费的10%~15%为参考。113.下列属于工程建设其他费用中与未来生产经营有关的其他费用的是()。A、引进技术和引进设备其他费B、人员培训及提前进场费C、建设管理费D、工程监理费答案：B解析：与未来生产经营有关的其他费用主要包括生产准备及开办费等，具体包括：(1)人员培训费及提前进厂费。包括自行组织培训或委托其他单位培训的人员工资、工资性补贴、职工福利费、差旅交通费、劳动保护费、学习资料费等；选项D属于建设管理费，选项A、C属于与项目建设有关的其他费用，114.下列在施工合同履行期间由不可抗力造成的损失中，应由承包人承担的是（）A、因工程损害导致的第三方人员伤亡B、因工程损害导致的承包人人员伤亡C、工程设备的损害D、应监理人要求承包人照管工程的费用答案：B解析：本题考查的是施工合同示范文本。因工程损害导致的第三方人员伤亡由发包人承担。工程设备的损害由发包人承担。应监理人要求承包人照管工程的费用由发包人承担。115.下列属于建筑工程概算指标的是()。A、机械设备工程概算指标B、电气设备及安装工程概算指标C、采暖工程概算指标D、器具及生产家具购置费概算指标答案：C解析：A、B、D属于设备安装工程概算指标。116.建设工程价差预备费的计算应是（）。A、以编制年费的静态投资额为基数，采用单利方法B、以编制年费的静态投资额为基数，采用复利方法C、以估算年份价格水平的投资额为基数，采用单利方法D、以估算年份价格水平的投资额为基数，采用复利方法答案：D解析：价差预备费的测算方法，一般根据国家规定的投资综合价格指数，最新题库，考前按估算年份价格水平的投资额为基数，根据价格变动趋势，预测价值上涨率，采用复利方法计算。117.项目决策的()是决定工程造价的基础A、深度B、正确性C、内容D、建设规模答案：C解析：建设项目决策与工程造价的关系表现为四个方面：(1)项目决策的正确性是工程造价合理性的前提；(2)项目决策的内容是决定工程造价的基础；(3)项目决策的深度影响投资估算的精确度；(4)工程造价的数额影响项目决策的结果。118.(2015年)拟定施工总方案是编制招标工程量清单的一项准备工作，下列选项中属于拟定施工总方案范畴的是()。A、对关键工艺的原则性规定B、拟定施工步骤和施工顺序C、估算整体工程量D、编制施工进度计划答案：A解析：该题主要考察的是：拟定常规施工组织设计的内容“拟定施工总方案。施工总方案只需对重大问题和关键工艺作原则性的规定，不需考虑施工步骤，主要包括：施工方法，施工机械设备的选择，科学的施工组织，合理的施工进度，现场的平面布置及各种技术措施。制定总方案要满足以下原则：从实际出发，符合现场的实际情况，在切实可行的范围内尽量求其先进和快速；满足工期的要求；确保工程质量和施工安全；尽量降低施工成本，使方案更加经济合理”119.有关社会保障费的计算基础，正确的是()。A、定额人工费B、直接费C、人工费+机械费D、直接工程费答案：A解析：本题考查的是规费项目清单的编制表2.2.9规费、税金项目计价表，可知社会保障费的计算基础是定额人工费。120.建设工程竣工决算的文件，由（）负责组织人员编写。A、施工单位B、建设单位C、设计单位D、监理单位答案：B解析：建设项目竣工决算是指项目建设单位根据国家有关规定在项目竣工验收阶段为确定建设项目从筹建到竣工验收实际发生的全部建设费用(包括建筑工程费、安装工程费、设备及工器具购置费用、预备费等费用)而编制的财务文件。121.根据《招标投标法》，招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间至少()日前书面通知。A、7B、14C、21D、15答案：D解析：时限：招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间至少15日前发出。122.投标人为使报价具有竞争力，下列有关生产要素询价的做法中，正确的是（）。A、在投标报价之后进行询价B、尽量向咨询公司进行询价C、不论何时何地尽量使用自有机械D、劳务市场招募零散工有利于管理答案：B解析：询价应在投标报价之前进行。在外地施工需用的机械设备，有时在当地租赁或采购可能更为有利。采用劳务市场招募零散劳动力的方式进行劳务询价，虽然劳务价格低廉，但有