2023-2024年《钢结构安装施工合同样本范本合同样本书 》

钢结构安装施工合同样本范本合同样本书钢结构安装施工合同样本范本合同样本书/钢结构安装施工合同样本范本合同样本书钢结构安装施工合同协议书合同编号：__________第一章：合同双方基本信息1.1.1名称：________________1.1.2地址：________________1.1.3联系人：________________1.1.4电话：________________1.1.5：________________1.2.1名称：________________1.2.2地址：________________1.2.3联系人：________________1.2.4电话：________________1.2.5：________________第二章：工程范围2.1工程内容：2.1.1.1钢结构主体框架的制作、安装；2.1.1.2钢结构屋顶的制作、安装；2.1.1.3钢结构外墙的制作、安装；2.1.1.4钢结构内部隔断的制作、安装；2.1.1.5钢结构楼梯、电梯井道的制作、安装；2.1.1.6钢结构门窗的制作、安装；2.1.1.7钢结构其他附属结构的制作、安装。2.2工程地点：________________2.3工程面积：________________第三章：工程期限3.1工程开始日期：____年____月____日3.2工程结束日期：____年____月____日3.3工程延期：若因不可抗力等因素导致工程延期，双方应协商确定延期时间和相关事项。第四章：工程价款4.1工程总价款：人民币（大写）：____佰____拾____万____仟____佰____拾____元整（小写）：____元4.2支付方式：4.2.1预付款：甲方在合同签订后____个工作日内支付乙方工程总价款的____%作为预付款；4.2.2进度款：乙方按照工程进度完成相应阶段的工作后，甲方应支付乙方相应阶段的工程款；4.2.3结算款：工程全部完工并经甲方验收合格后，甲方应在____个工作日内支付乙方剩余的工程款。第五章：工程质量5.1工程质量标准：乙方应按照国家相关法律法规、行业标准和规范进行施工，确保工程质量达到相关要求。5.2验收：5.2.1乙方应在工程完工后及时通知甲方进行验收；5.2.2甲方应在接到乙方通知后____个工作日内进行验收；5.2.3若甲方对工程质量有异议，应在验收合格后____个工作日内向乙方提出，乙方应在接到甲方通知后及时进行整改；5.2.4若甲方未在规定时间内进行验收或提出异议，视为甲方对工程质量无异议。5.3质量保证：乙方应对其施工的工程提供____年的质量保证期，自工程验收合格之日起计算。在质量保证期内，乙方应负责对工程出现的质量问题进行维修和整改。第六章：材料供应6.1材料供应责任：乙方负责提供施工所需的所有材料和设备，并确保其符合国家相关标准和质量要求。6.1.1乙方应提前向甲方提交材料清单，包括材料品牌、型号、规格、数量等信息，供甲方审核。6.1.2乙方采购的材料应具备合格证明、质量保证书等相关文件，并按照甲方要求进行进场验收。6.2材料更换：若甲方对乙方提供的材料有异议，乙方应在接到甲方通知后立即更换，不得影响工程进度。6.3材料保管：乙方负责施工过程中材料的妥善保管，防止材料丢失、损坏或被盗。第七章：施工安全7.1安全管理：乙方应建立健全施工现场安全管理制度，严格遵守国家有关施工安全的法律法规和标准。7.1.1乙方应制定详细的施工安全计划，包括安全培训、安全检查、应急预案等，并报甲方备案。7.1.2乙方应定期对施工现场进行安全检查，发现问题及时整改，并做好记录。7.2安全事故处理：若发生安全事故，乙方应立即采取措施进行救援，并按照规定及时向甲方和有关部门报告。7.3安全防护：乙方应采取必要的安全防护措施，确保施工现场的人员和财产安全。第八章：环境保护8.1环保措施：乙方应采取有效措施，保护施工现场的环境，防止施工过程中的污染和破坏。8.1.1乙方应制定环境保护计划，包括噪声、粉尘、废水、废弃物等污染物的控制和处理。8.1.2乙方应按照环境保护计划执行，确保施工现场符合国家环保标准和要求。8.2环境事故处理：若发生环境事故，乙方应立即采取措施进行应急处理，并按照规定及时向甲方和有关部门报告。8.3环保设施：乙方应提供必要的环保设施，如噪音屏障、防尘网、废水处理设施等，确保施工过程不对环境造成严重影响。第九章：变更与解除9.1变更：在施工过程中，若甲方要求变更工程内容，双方应协商一致，并签订书面变更协议。9.1.1乙方应按照变更协议进行施工，并相应调整工程价款和工程期限。9.1.2任何一方未经对方同意，不得单方面变更或解除合同。9.2解除：在合同履行过程中，若发生不可抗力等特殊情况，导致合同无法继续履行，双方可协商解除合同。9.2.1解除合同的一方应提前书面通知对方，并按照合同约定承担相应的违约责任。9.2.2合同解除后，乙方应按照甲方要求完成已施工工程的交接工作。第十章：违约责任10.1违约行为：任何一方违反合同约定的义务，视为违约行为。10.1.1甲方违约行为包括但不限于未按约定支付工程款项、未按约定提供施工条件等。10.1.2乙方违约行为包括但不限于未按约定完成工程、未按约定质量标准施工、未按约定期限完工等。10.2违约责任：违约方应承担违约责任，向守约方支付违约金，并赔偿因其违约行为给对方造成的损失。10.2.1违约金的计算方式为：违约金=违约行为涉及的金额×违约金比例。10.2.2双方应约定违约金比例，并在合同中明确违约金的上限。10.3违约救济：守约方有权要求违约方继续履行合同义务，或要求违约方承担违约责任。10.3.1若乙方未按约定期限完工，甲方有权要求乙方支付逾期完工违约金。10.3.2若甲方未按约定支付工程款项，乙方有权要求甲方支付逾期付款违约金。第十一章：争议解决11.1争议解决方式：双方在合同履行过程中发生的任何争议，应通过友好协商解决。11.1.1若协商不成，任何一方均有权将争议提交至合同签订地的人民法院诉讼解决。11.1.2诉讼费用的承担：除非另有约定或法院判决，诉讼费用由败诉方承担。11.2争议解决期间：在争议解决期间，除争议事项外，双方应继续履行合同的其他条款。第十二章：不可抗力12.1不可抗力定义：不可抗力指双方在合同签订时无法预见、无法避免且无法克服的客观情况。12.1.1不可抗力包括但不限于战争、地震、洪水、火灾、疫情、政府行为等。12.2不可抗力影响：若因不可抗力导致一方无法履行合同，受影响的一方应立即通知对方，并采取措施减少损失。12.2.1受影响的一方应在不可抗力事件发生后尽快提供相关证明文件，以证实不可抗力事件的存在。12.3不可抗力后果：因不可抗力导致的合同履行障碍，应根据不可抗力对合同履行的影响程度，协商确定是否延长履行期限或解除合同。第十三章：知识产权13.1知识产权归属：乙方在施工过程中产生的知识产权归乙方所有。13.1.1甲方对乙方在施工过程中产生的知识产权享有使用权，但未经乙方书面同意，不得转让或许可第三方使用。13.2知识产权保护：乙方应保证其施工过程中不侵犯第三方的知识产权。13.2.1若因乙方施工导致第三方知识产权侵权，乙方应承担全部责任，并赔偿甲方因此遭受的损失。第十四章：保密14.1保密义务：双方对在合同履行过程中获得的对方商业秘密和技术秘密承担保密义务。14.1.1除非法律规定或双方另有约定，否则任何一方不得向第三方披露或使用对方的商业秘密和技术秘密。14.2保密期限：保密义务自合同签订之日起生效，至合同终止或履行完毕后____年终止。第十五章：其他条款15.1合同修改：任何对合同的修改和补充均应以书面形式作出，并经双方签字盖章后生效。15.1.1口头修改无效，任何一方不得以口头形式要求或同意修改合同。15.2合同转让：未经对方书面同意，任何一方不得将合同的权利和义务转让给第三方。15.2.1若一方转让合同，应保证另一方在转让后的权利和义务不变。15.3法律适用：本合同的签订、效力、解释、履行和争议解决均适用中华人民共和国的法律。1