2023-2024年《家用地板砖施工合同样本范本范本简单版》

家用地板砖施工合同样本范本范本简单版家用地板砖施工合同样本范本范本简单版/家用地板砖施工合同样本范本范本简单版家用地板砖施工合同范本简单版合同编号：__________第一章：合同双方基本信息全称：____________________地址：____________________联系人：____________________电话：____________________全称：____________________地址：____________________联系人：____________________电话：____________________第二章：施工内容与范围2.1施工内容：乙方根据甲方的需求，负责家用地板砖的铺设施工。2.2施工范围：本施工范围包括但不限于甲方指定的住宅区域，具体施工面积及位置以双方确认的施工图纸为准。第三章：施工材料3.1材料提供：乙方负责提供符合国家标准及合同约定的地板砖材料。甲方对乙方提供的材料有异议时，应立即提出，并由乙方负责更换或修正。第四章：施工期限4.1施工期限：乙方应按照双方协商确定的时间表进行施工，并确保按时完成。4.2施工延期：如因不可抗力或其他非乙方原因导致施工延期，乙方应及时通知甲方，并协商确定延期时间。第五章：验收与质保5.1验收标准：施工完成后，双方应按照国家相关标准及合同约定进行验收。验收合格后，甲方应在规定时间内支付剩余款项。5.2质保期限：乙方对施工的地板砖质保期限为____年，自验收合格之日起计算。在质保期内，如出现质量问题，乙方应负责修复或更换。第六章：合同价格与支付方式6.1合同价格：双方确认，本合同总价为人民币____元（大写：____________________元整），该价格已包括乙方为完成施工内容所需的一切费用和利润。6.2支付方式：6.2.1预付款：合同签订后__个工作日内，甲方支付合同总价款的__%，即人民币____元；6.2.2进度款：乙方完成合同约定施工进度的__%后，甲方支付合同总价款的__%，即人民币____元；6.2.3验收款：工程全部完工并经甲方验收合格后__个工作日内，甲方支付合同总价款的剩余__%，即人民币____元。6.3发票开具：乙方应在收到每笔款项后__个工作日内，向甲方开具等额的正规发票。第七章：施工安全保障7.1安全责任：乙方应严格遵守国家及地方有关施工安全的规定，采取必要的安全防护措施，确保施工安全。7.2事故处理：施工过程中如发生安全事故，乙方应立即采取紧急措施，并及时通知甲方，同时按照相关法律法规处理。第八章：施工变更8.1变更程序：如甲方要求变更施工内容，应书面通知乙方，乙方应根据变更内容及时调整施工方案，并书面确认变更对合同价格和工期的影响。8.2变更费用：因甲方原因导致的变更，甲方应承担由此产生的额外费用；因乙方原因导致的变更，乙方应承担相应费用。第九章：违约责任9.1甲方违约：如甲方未按约定支付合同价款，应按逾期付款金额的__%向乙方支付违约金。9.2乙方违约：如乙方未按约定完成施工，或施工质量不符合标准，甲方有权要求乙方采取补救措施，并按逾期完工天数的__%向甲方支付违约金。第十章：争议解决10.1协商解决：合同履行过程中发生的任何争议，双方应通过友好协商解决。10.2仲裁条款：若协商不成，任何一方均可向合同签订地的人民法院提起诉讼。第十一章：知识产权11.1权利归属：乙方在施工过程中产生的所有智力成果，包括但不限于设计图纸、施工方案等，其知识产权归乙方所有。甲方对乙方提供的图纸、方案等享有使用权，但未经乙方书面同意，不得用于其他目的或向第三方披露。11.2保密义务：双方对在合同履行过程中获得的对方商业秘密和机密信息负有保密义务，未经对方同意不得泄露给任何第三方。第十二章：不可抗力12.1不可抗力定义：不可抗力是指双方在合同签订时无法预见、无法避免且无法克服的客观情况，如自然灾害、战争、罢工等。12.2不可抗力处理：如因不可抗力导致合同无法履行或部分履行，受影响的一方应立即通知对方，并在合理时间内提供相关证明。双方应协商确定是否延期履行或解除合同，并免除因不可抗力导致的违约责任。第十三章：合同解除13.1合同解除条件：在合同履行期间，如一方严重违约，另一方有权书面通知违约方解除合同。双方协商一致，可以书面形式解除合同。13.2解除后果：合同解除后，双方应根据已履行部分的情况进行结算。因解除合同给一方造成损失的，违约方应承担赔偿责任。第十四章：适用法律与管辖14.1适用法律：本合同的签订、效力、解释、履行和争议解决等均适用中华人民共和国的法律。14.2管辖法院：凡因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，双方同意提交至合同签订地人民法院管辖。第十五章：其他条款15.1完整协议：本合同构成双方的完整协议，取代所有先前的口头或书面协议。15.2修改与补充：本合同的任何修改或补充均应以书面形式作出，并经双方签署后生效。15.3语言与效力：本合同以中文书写，一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等