工程承包合同样本范本合同样本书

工程承包合同协议书合同编号：__________工程承包合同协议书第一章：定义和解释1.1定义“合同”指本工程承包合同协议书及其附件、附录和所有补充协议。“承包商”指甲方，即承担工程承包义务的一方。“业主”指乙方，即委托工程承包的一方。“工程”指业主委托承包商进行的特定工程建设项目。“合同价格”指承包商完成工程所应得的报酬，包括材料费、人工费、管理费等。1.2解释本合同各条款的仅为方便阅读而设，不影响合同条款的解释。本合同中的条款和附件、附录构成合同不可分割的一部分，具有同等法律效力。第二章：工程范围和内容2.1工程范围承包商应按照业主的要求和合同约定的范围进行工程建设。工程范围包括但不限于设计、施工、安装、调试等。2.2工程内容承包商应按照合同约定的工程内容进行工程建设。工程内容的具体要求应在合同附件中详细列明。第三章：合同价格和支付3.1合同价格合同价格应在合同中明确约定，包括但不限于材料费、人工费、管理费等。合同价格应包括承包商为完成工程所发生的所有费用。3.2价格调整在合同履行过程中，如发生法律法规、政策变化或其他不可抗力因素，导致合同价格需要调整的，双方应协商一致并签订补充协议。3.3支付方式业主应按照合同约定的支付方式和期限向承包商支付合同价格。支付方式可以是分期支付、预付款、进度款等。第四章：工期和进度4.1工期承包商应在合同约定的工期内完成工程。工期自合同生效之日起计算。4.2进度计划承包商应制定工程进度计划，并提交给业主批准。进度计划应包括关键节点、阶段性目标等。4.3进度延误如因承包商原因导致工程进度延误，承包商应承担相应的违约责任。如因业主原因导致工程进度延误，业主应承担相应的责任。第五章：质量和验收5.1工程质量承包商应保证工程质量符合合同约定的标准和要求。工程质量应满足国家法律法规、行业标准和规范的要求。5.2验收工程完成后，承包商应向业主提出验收申请。业主应在收到验收申请后及时组织验收，并在验收合格后出具验收合格证明。5.3竣工资料承包商应在工程验收合格后向业主提交竣工资料。竣工资料应包括施工图纸、技术资料、验收报告等。第六章：变更与调整6.1变更程序业主有权在合同履行过程中对工程范围、设计、施工等内容提出变更要求。业主应就变更事宜与承包商进行协商，并签订书面变更协议。变更协议应明确变更内容、范围、期限以及对合同价格和工期的调整。6.2变更费用变更导致合同价格增加的，业主应按照合同约定的价格调整方式向承包商支付增加的费用。变更导致合同价格减少的，承包商应按照合同约定的价格调整方式向业主退还减少的费用。6.3变更工期变更导致工期延长或缩短的，双方应协商一致并在变更协议中明确调整后的工期。工期调整不免除承包商按照合同约定完成工程的义务。第七章：风险与责任7.1风险承担双方应共同承担因不可抗力因素导致的工程风险。不可抗力因素包括但不限于自然灾害、战争、政策变化等。7.2违约责任如一方违反合同约定，导致合同无法履行或造成损失的，应承担违约责任。违约方应赔偿守约方因此遭受的损失，包括但不限于直接损失、间接损失和预期利益损失。7.3保险承包商应按照合同约定和法律法规要求办理工程建设相关保险。保险责任和保险期限应在保险合同中明确约定。第八章：知识产权与保密8.1知识产权归属工程建设过程中产生的知识产权归业主所有。承包商享有其提供的技术、工艺、设计等成果的知识产权。8.2知识产权许可业主授权承包商在合同范围内使用业主的知识产权。承包商授权业主在工程范围内使用承包商的知识产权。8.3保密义务双方应对在合同履行过程中获取的对方商业秘密和机密信息承担保密义务。保密义务不因合同终止而终止。第九章：争议解决9.1协商解决双方应通过友好协商解决合同履行过程中的争议。协商解决争议应遵循公平、合理、诚信原则。9.2仲裁如协商解决不成，双方同意将争议提交仲裁解决。仲裁机构为__________（具体仲裁机构名称）。仲裁裁决为终局裁决，对双方具有法律约束力。9.3诉讼如协商解决不成且双方未选择仲裁，任何一方有权将争议提交有管辖权的人民法院诉讼解决。第十章：合同解除与终止10.1合同解除双方协商一致可以解除合同。如一方违约，守约方有权解除合同。合同解除不免除双方的权利义务。10.2合同终止合同履行完毕后，合同自然终止。合同解除、违约、不可抗力等原因导致合同无法履行的，合同终止。合同终止不免除双方的权利义务。第十一章：违约责任与赔偿11.1违约行为任何一方违反合同条款的规定，均视为违约行为。违约行为包括但不限于未按期完成工程、未按约定支付合同价款、提供虚假材料等。11.2违约责任违约方应承担违约责任，包括但不限于继续履行、采取补救措施、支付违约金等。违约方应赔偿守约方因违约行为所造成的全部损失。11.3违约金合同各方同意，违约方应向守约方支付违约金，违约金的计算方式为__________（具体计算方式）。第十二章：转让与分包12.1转让未经对方书面同意，任何一方不得将合同项下的全部或部分权利义务转让给第三方。如一方需转让合同，应提前__________（具体时间）书面通知对方，并取得对方书面同意。12.2分包承包商不得将合同项下的全部工程分包给第三方。承包商分包部分工程的，应取得业主书面同意，并确保分包方符合业主的要求。第十三章：不可抗力13.1不可抗力不可抗力指不能预见、不能避免且不能克服的客观情况，如自然灾害、战争、政策变化等。因不可抗力导致合同无法履行或部分无法履行的，受影响的一方不承担违约责任。13.2不可抗力的通知遇到不可抗力的一方应立即通知对方，并在__________（具体时间）内提供不可抗力的证明。双方应共同协商解决不可抗力导致的合同履行问题。第十四章：适用法律与争议解决14.1适用法律本合同的订立、效力、解释、履行和争议解决均适用__________（具体国家或地区）的法律。如法律发生变化，本合同应适用变化后的法律。14.2争议解决双方应通过友好协商解决合同履行过程中的争议。如协商不成，任何一方均有权将争议提交__________（具体仲裁机构或法院）解决。第十五章：其他条款15.1完整协议本合同构成双方的完整协议，取代所有以前的口头或书面协议。任何修改或补充均应以书面形式作出，并由双方签署。15.2语言本合同以中文为准，如需翻译成其他语言，以中文文本为准。15.3通知任何通知、要