2024年基础设施建设工程合同范文（二篇）

第3页共3页2024年基础设施建设工程合同范文发包方(以下简称甲方)承包方(一下简称乙方)本工程于____年____月____日议定，由乙方承建。为明确甲、乙双方在施工过程中权利和义务，促使双方互相创造条件，搞好配合工作，保证质量按期完成任务，根据《中华人民共和国建筑合同法》《建筑安装工程承包合同条例》经双方协商签订本合同以使共同遵守。第一条工程概况一、工程名称：二、工程地点：三、承包范围：四、结构形式及建筑面积：第二条承包方式和工程造价一、承包方式：按甲、乙双方商定后意见及预算项目工程，包工我、包工期、包质量、包安全二、承包金额，暂定工程造价：第三条工期总天数(有效工期)____天一、开工日期于____年____月____日开工，竣工日期于____年____月____日竣工。三、竣工日期，遇到有下列情况经甲方签证，工期方可顺延1、因遇人力不可抗拒的自然灾害造成停工。2、工程变更。3、其他原因。四、物资材料凡乙方采购的物资材料要及时通知甲方，经验收合格后方可用于工程上。凡由乙方采购的物资，资料不符合要求的，而造成的损失，应由乙方负责。五、工程支付方式工程施工队进场拨付包工，工程资_____，主体一层封顶后拨_____，主体合格后拨_____，总体验收合格后拨_____(包括材料)六、乙方负责1、按《施工及技术验收规范》要求进行精心施工，确保工程质量，确保工期，由乙方造成的返工，停工费用由乙方承担(包括材料)2、按施工安全要求和文明施工要求，搞好安全和文明施工，由于自身原因造成的设备损坏和人员伤亡事故的，其费用乙方自负3、若因乙方责任发生的人身伤亡施工员，其费用均由乙方负责。4、乙方进场前后，运输费、机械费、人工费等由乙方负责。5、乙方不得拖欠工人工资，若拖欠工人工资或工人上访闹事，与甲方无关。七、因一方不履行合同，而造成的经济损失，由违约方承担经济责任和赔偿对方的经济损失。八、在履行合同中若双方发生争议，应本着实事求是的原则，协商决定。2024年基础设施建设工程合同范文（二）合同编号：[合同编号]甲方：[甲方全称]地址：[甲方地址]联系人：[甲方联系人]电话：[甲方联系电话]乙方：[乙方全称]地址：[乙方地址]联系人：[乙方联系人]电话：[乙方联系电话]鉴于甲、乙双方就基础设施建设工程进行合作并达成以下协议，特制定本合同。一、工程概述1.1项目名称：[项目名称]1.2工程地点：[工程地点]1.3工程范围：[工程范围]1.4工期：[工期]1.5工程预算：[工程预算]二、合同价格及支付方式2.1合同总价款为人民币[合同总价款]元（大写：人民币[大写合同总价款]元），包含全部工程费用。2.2乙方应在合同签订之日起5个工作日内收到甲方支付合同总价款[支付总价款]元，合同款项应通过银行转账方式支付至乙方指定账户。三、保证金及质量保证金3.1甲方应在合同签订之日起5个工作日内支付保证金[保证金]元，保证金用于履行合同及保证工程质量。3.2乙方在按期完工并经甲方验收合格后，保证金在5个工作日内退还给甲方；如存在未尽责或工程质量不合格情况，乙方应扣除保证金作为违约金或赔偿金。四、工程进度及验收4.1工程应按照本合同约定的工期及进度进行施工，如遇不可抗力等特殊情况需延期或变更工程进度时，应提前至少5个工作日向对方书面告知并协商解决。4.2工程竣工后，乙方应向甲方提供工程完成报告，并约定时间进行验收。验收标准以国家相关标准及双方约定的技术规范为准。4.3工程验收合格后，甲方应在7个工作日内支付最后一笔款项[支付款项]元。五、工程质量及保修5.1乙方对工程质量承担全面质量责任，并承诺按照合同约定的质量要求进行施工，确保工程达到相关标准及技术规范。5.2若工程发生质量问题，乙方应在甲方通知下及时进行维修或更换，期限为质保期内。5.3工程竣工之日起，乙方应提供质保期为[质保期]年，期间内因乙方施工或材料等原因造成的质量问题，乙方应承担相应责任并进行修复或更换。六、合同变更6.1如需对本合同进行任何变更，甲乙双方应协商一致，并在书面形式上予以签署和确认。6.2经甲乙双方协商一致的合同变更事项，应作为本合同附件并具有同等法律效力。七、合同解除7.1在下列情况下，乙方有权解除合同：（1）甲方未按合同约定时间支付款项，且在接到乙方催告后仍未支付；（2）甲方违反合同约定，对乙方进行恶意阻挠、干扰或侵犯乙方合法权益；（3）其他导致乙方不能履行合同的情况。7.2在下列情况下，甲方有权解除合同：（1）乙方未按合同约定时间完工，且在甲方催告后仍未按要求完工；（2）乙方未按合同约定质量要求进行施工，导致工程质量差或无法达到验收标准；（3）其他导致甲方不能接收工程或乙方无法履行合同的情况。7.3解除合同后，双方应按照相关法律法规进行赔偿及其他后续事宜。八、违约责任8.1若甲方或乙方违反本合同任何条款，应向对方承担相应的违约责任，并与对方协商解决违约事宜。8.2若一方违约导致另一方受损，违约方应承担赔偿责任，包括但不限于违约金、赔偿金等。8.3在履行合同过程中，如遭遇不可抗力等不可预见、不可避免的情况，双方不承担违约责任，但应及时通知对方并协商解决措施。九、争议解决9.1双方如发生争议，应友好协商解决；如协商无法解决，则应提交至自履行地有管辖权的人民法院诉讼解决。9.2本合同适用中华人民共和国法律。十、附则10.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。10.2本合同自双方经过协商后签订即生效，