XX项目管道安装工程施工合同书20111226.doc

管道安装工程施工合同书 工程名称： 建设地点： 合同编号： 发 包 方： 承 包 方： 签订日期： 2011年 月 日 管道安装工程施工合同书发包方(甲方)： 承包方(乙方)： 依照国家相关法律、法规的规定，甲、乙双方经平等友好协商就乙方承建甲方所属xx项目管道安装工程的相关事宜达成协议，订立本合同以资共遵。1、工程概况1.1 工程名称：xxxx。1.2 工程地点：xxxx1.3 工程内容：1.3.1xx项目改造管道及管道安装。1.3.2其它配套和配合工程等，具体施工内容以甲方书面通知确认为准。1.4 承包方式：1.4.1本合同工程实行全包，即：包土建（挖填管沟，砌筑，盖板等，包施工、包主次要材料及辅材）、包工期、包质量、包验收、包安全等。2、 合同工期2.1本合同工程工期为15 天。2.2开工日期：以本合同生效后甲方向乙方书面下达的开工通知确定的开工日期为准。超过开工日期3天乙方仍未组织材料和劳动力等全面进场的，视为乙方违约，甲方有权终止合同。2.3竣工日期：以乙方全面完成本合同项下工程内容，经甲方验收合格并全部交付给甲方使用之日为竣工日期。2.4因乙方责任不能按期开工或中途停工而影响的工期不顺延。2.5非乙方原因造成停电、停水及恶劣天气条件等不可抗力因素而影响施工的，经双方签证盖章确认的，工期相应顺延。3、工程质量标准与检查验收3.1本合同工程必须严格按照甲方确认的施工图纸、说明文件以及国家和行业现行相关安装规范、技术(操作)规程等进行施工。在施工过程中，应随时接受监理、甲方、质量监督站的监督和检查。本合同工程质量必须达到国家和行业质量评定合格标准。3.2本工程使用的乙方采供的材料、设备等乙方均须提前随产品合格证书及检测报告一起向甲方提交样品，经甲方确认后封样留存。本工程乙方采购的材料、设备进场须提前24小时书面通知甲方代表验收，经甲方检验符合质量标准或样品质量、满足设计及规范要求并签证确认后，乙方方可投入施工。凡采购的材料、设备不符合质量要求或规格有差异的，以及未经甲方签证认可的，应禁止使用。否则，对工程造成的返工责任和经济损失由乙方负责。3.3工程具备隐蔽条件或达到中间验收部位的，乙方进行自检，自检合格后提前2天书面通知甲方由甲方组织相关人员进行现场中间交接检查。经检查，工程质量符合标准、规范和设计图纸等要求的，乙方可进行隐蔽或继续下一道工序的施工。乙方未提前通知甲方检查验收就自行封蔽的隐蔽工程，甲方有权要求复验，其复验及返工费均由乙方承担，影响工期的，工期不予顺延。3.4本合同工程全部施工内容完工、乙方提交书面验收报告后，由甲方会同相关主管部门进行工程验收。验收合格后，双方办理验收手续和工程交接手续。若工程验收不合格，由乙方负责立即组织返工。返工费用由乙方承担，且工期不予顺延。3.5工程竣工后15日内，乙方应向甲方提交5套完整的符合规范的竣工图纸、竣工资料，以及相关的工程结算资料。3.6按国家规定需要进行单项验收的项目，由乙方负责办理相关资料、手续和完成验收手续，甲方参与配合和协调。4、关于工程计价和工程价款的约定4.1 工程量计算依据：4.1.1经甲方签字盖章认可的施工设计图、设计变更通知书。4.1.2经双方签字盖章确认的隐蔽工程资料及现场签证。4.1.3经双方签字盖章确认的工程量收、验方签证。4.2工程价款计算办法：4.2.1使用定额：按2009年四川省建设工程工程量清单计价定额安装工程定额和相关配套定额文本及现行文件为依据套价计取工程价款。4.2取费标准:4.2.1措施项目(一)中的所列环境保护费、文明施工费、安全施工费和临时设施费四种费用，计取办法和标准按四川省建设工程安全文明施工费计价管理办法(川建发20116号文件)规定执行。4.2.2措施项目(二) 中的所列项目应依据施工条件和需要，由乙方提交书面施工措施方案，经甲方审查同意后且乙方也实际采取了相应措施并经甲方签证确认的，按实计取相应的费用。4.2.3 规费计取：按照相关主管部门核定的本合同乙方单位的规费取费证上核定的取费标准计取。4.2.4人工费调整按现行相关文件规定中的本地标准计取。4.3乙供材料价格确认：4.3.1本合同工程乙方采购的材料价格统一依据工程造价管理部门发布的工程造价信息上的同期材料价格标准确定材料价格。4.3.2工程造价信息上未发布价格标准的未计价材料由甲方按市场价格核定，并以书面形式盖章确认；双方无法就价格等达成一致意见的未计价材料，由甲方直接采供。4.4工程价款确认：4.4.1双方约定的工程款（进度款）支付的方式和时间：发包人根据发包人工程师核定的工程量，并按合同中相应的单价计算出的相应的工程价款，按月进度价款的85%支付工程进度款。5、关于工程决算和工程款支付的约定5.1本合同签订生效、乙方所供材料全部进场，经甲方检验合格并签证确认后-日内，甲方向乙方支付工程材料款￥-元(大写：人民币-万元整)。5.2本合同项下工程全部完工，经甲方验收合格后-日内，乙方须向甲方提交完完整、规范的工程竣工资料和其它相关工程资料。相关资料经甲方审查合格后乙方向甲方上报工程决算资料。甲、乙双方共同完成工程初步决算手续并经双方签字盖章确认后，甲方向乙方支付工程款至双方办理的工程决算手续初步认定总额的-%。5.3甲乙双方约定：双方共同完成工程初步决算手续后，由甲方指定第三方专业机构负责办理工程竣工结算或审计工程竣工结算书，以甲方指定的第三方专业机构出具的签字盖章的工程竣工结算书或审计报告书确定的金额作为本合同工程的结算价款，甲方向乙方支付工程款至工程结算价款的-%。5.4余-%作为工程质量保证金。在无质量问题的前提下，于本合同规定的质量保修期满后-个工作日内一次付清。5.5工程结算时甲方支付的工程款乙方必须优先用于民工工资和当地材料欠款的支付，必要时甲方可以代扣支付。6、工程质量保修6.1乙方应按照国家规定对承建的工程内容承担质量保修责任。6.2本合同工程的质量保修期为壹年，自工程竣工验收合格之日计起。6.3在质量保修期内出现工程质量问题，乙方应在接到甲方通知后4小时内派人免费修理。乙方未在约定期限内派人修理或抢修，甲方可委托其他人员修理，维修费用从质量保证金中扣除；当质保金不够抵付时，甲方有权向乙方追索赔款。非乙方施工质量引起的事故，维修费用由甲方承担。7、关于安全文明施工7.1严格执行施工规范、安全技术操作规程、防火安全规定、环境保护规定等国家和地方现行有关规范要求，遵守甲方有关工程的管理规定，严禁任何人员在施工现场吸烟和动用明火。7.2乙方应遵守国家或地方对施工现场的有关规定，妥善保护好施工现场周围建筑物和构筑物、设备管线、树木花草等，造成损害的负责赔偿或修复；严格安全文明施工，施工车辆、机具、材料按指定地点停放和堆码整齐。做好施工现场的安全保卫和环境清理工作，道路上的建筑垃圾等当日清理干净，不得影响甲方酒店的经营和管理，否则，甲方可勒令停工整改或予以处罚。因乙方现场管理不善引发的纠纷由乙方自行解决并承担相应责任。7.3在施工过程中，由于乙方原因导致发生的质量事故、安全事故或火灾事故等，乙方应承担全部责任和一切损失。8、特别约定8.1乙方必须具有管道安装工程专业承包企业资质等级三级以上和承担管道施工许可证及其他应有的资质。有关证书复印件、原件须于本合同签订前提供给甲方核实并备案，复印件须加盖单位公章(鲜章)，否则即视为乙方违约。8.2向甲方提供符合国家规定要求和数量的工地负责人及主要技术人员、管理人员名册，法律、法规、规章要求该人员应具有特定资质的，乙方应提供该人员的资质证明；且乙方实际到场人员的资质、数量应和名册相符，否则即视为乙方违约，且甲方有权终止本合同。8.3乙方负责根据当地电力主管部门的规定和要求办理本合同工程的施工许可手续。9、违约责任及争议处理9.1甲乙双方任何一方擅自终止履行本合同，或擅自中止履行本合同达5日以上的，应承担违约责任，支付对方违约金。双方约定违约金为-万元。违约方除承担违约金外，还须承担本合同约定的罚款并赔偿给对方造成的经济损失。9.2乙方每延误本合同工期一日，应向甲方支付1000元罚金。9.3甲方未按期支付工程款的，应按应付金额的日万分之三支付乙方滞纳金。9.4因乙方原因造成本合同工程质量验收不合格的，乙方除承担返工责任外，还应承担违约责任。同时，还需赔偿给甲方和其它施工单位带来的损失。9.5本合同在履行期间，双方发生争议时，在不影响工程进度的前提下，双方协商解决或提请有关部门进行调解，若协商、调解不成，可向工程所在地人民法院提起诉讼。在协商、调解、诉讼期间，未经建设单位同意，乙方不得借故停工，否则，按乙方违约论处。10、其他10.1本合同工程所使用材料的质量证明文件、检测报告等属本合同必须附件。本合同所有附件均系本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等