2008-2013年二级建造师公路工程管理与实务真题及答案解析 优路校正版.doc

2013年二级建造师公路工程管理与实务真题及答案解析一、单项选择题（共20题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意）1某四级公路路面面层采用水泥混凝土，路基填料为黏性土，路基压实度标准应采用（ ）公路的规定值。a一级b二级c三级d四级2一般情况下，同一路段应先施工的路基地面排水设施是（ ）。a边沟b急流槽c截水沟d拦水带3高速公路中线放样主要依据的设计表格是（ ）。a路基设计表b水准点表c交点固定表d逐桩坐标表4填隙碎石底基层，拟采用干法施工，为使摊铺好的粗碎石稳定就位，初压时应选用的压路机为（ ）。a8t两轮静力压路机b16t两轮振动压路机c8t羊足碾d16t胶轮压路机5对于地下水位较高、且有重载交通行驶的路面，为隔绝地下水上升影响路面稳定性，应在路基顶面设置（ ）。a反滤层b垫层c稀浆封层d透层6沥青玛碲脂碎石的简称是（ ）。asacbsbscsmadac-167单跨拱桥的两拱脚截面最低点之间的水平距离称为该桥的（ ）。a净跨径b单跨跨径c计算跨径d桥梁全长8关于连续梁桥与简支梁桥的受力特点，下列说法正确的是（ ）。a连续梁支座位置弯矩为正弯矩b简支梁跨中弯矩为负弯矩c连续梁支座位置弯矩均为零d简支梁支座位置弯矩均为零9桥梁桩基钻孔时，钻渣从钻杆下口吸进，通过钻杆中心排出至沉淀池内，这种钻孔方法称为（ ）。a冲击钻孔法b正循环回转钻孔法c反循环回转钻孔法d旋挖钻机钻孔法10公路隧道明洞顶的填土厚度应不小于（ ）m。a10b20c30d4011在隧道施工监控量测中，收敛计是用来量测（ ）。a拱顶下沉b地表下沉c围岩体内位移d围岩周边位移12农村公路包括县道和乡道两个层次，其中县道一般采用（ ）标准。a一、二级公路b二、三级公路c三、四级公路d四级、等外级公路13对于钢筋混凝土立柱局部出现的麻面现象，一般应进行（ ）。a装饰b整修c返工d综合处理14交通标线热熔型涂料分为普通型、反光型和（ ）。a彩色型b摩擦型c耐温型d突起型15配电箱、开关箱的导线进口和出口应设在箱体的（ ）。a下底面b上顶面c侧面d背面16辅助生产间接费的计算基数是（ ）。a人工费b材料费c机械费d直接费17公路工程材料的验收程序依次为（ ）。a验收准备一核对证件一检验实物一办理入库b市场调研一检验实物一核对证件一办理入库c市场调研一合同签订一核对证件一办理入库d合同签订一检验实物一报告批复一办理入库18某大桥0号桥台混凝土工程量为100m3，按配合比设计，浇注该桥台混凝土需用卵石80m3，若材料损耗率为2，则该桥台施工中的卵石用量为（ ）m3。a78.4b80.0c81.6d83.219按照公路水运工程安全生产监督管理办法的规定，施工单位在工程报价中的安全生产费不得低于投标价的（ ）。a0.5b1c15d220按照注册建造师执业工程规模标准的规定，下列属于中型规模的工程是（ ）。a长5km的高速公路路面工程b640m的桥梁工程c长1.2km的隧道工程d单项合同金额5000万元的路基工程二、多项选择题（共10题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分）21按公路工程竣（交）工验收办法的规定，公路工程（合同段）进行交工验收应具备的条件包括（ ）。a合同约定的各项内容已完成b通车试运营2年后c各参建单位已按交通运输部规定的内容完成各自的工作报告d质量监督机构已按相关规定形成工程质量鉴定报告e竣工文件已按交通运输部规定的内容编制完成22石灰稳定碎石底基层的石灰质量控制应检验石灰的（ ）含量。a有效钙b二氧化硅c氧化镁d氧化铝e氧化铁23桥梁支架施工时需对支架进行设计计算，其计算荷载应主要考虑（ ）。a梁体混凝土重量b支架、模板重量c人、料、机及风荷载d保证设施荷载e预压试验荷载24公路隧道按照长度可划分为（ ）。a特长隧道b长隧道c中隧道d短隧道e特短隧道25下列交通安全设施中，属于交通标志的有（ ）。a禁令标志b旅游区标志c里程标d线形诱导标e道路施工安全标志26公路工程质量评定时，互通式立交单位工程主要包含的分部工程有（ ）。a桥梁工程（每座）b防护工程c匝道工程（每条）d主线路基路面工程（13km路段）e绿化工程（13km路段或每处）27下列关于基坑开挖作业的说法中，正确的有（ ）。a为便利人员上下基坑的专用坡道宽度应为40cmb基坑深度超过1.5m且不加支撑时，应按要求放坡c应采取截流措施，防止地表水流人基坑d开挖深度超过2.0m时，应按高处作业进行安全防护e在开挖的沟槽坑边沿10m以内不许堆土和物料28下列关于施工现场临时用电要求中，正确的有（ ）。a采用tn-s接地、接零保护系统b采用三级配电系统c采用两级漏电保护和两道防线d采用同一个开关电器直接控制多个用电设备e必须按照开关箱。分配电箱。总配电箱顺序送电29下列费用中，属于直接费的有（ ）。a安全及文明施工措施费b主副食运输补贴c工程排污费d临时设施费e施工辅助费30在软土地基上填筑路堤时，如软基处理不当，易产生的病害有（ ）。a路堤冻胀b路基开裂c路堤边坡失稳d路堤融沉e路基沉降过大三、案例分析题（共4题，每题20分）（一）某预应力工型梁桥，大桥主体工程施工完成后，施工单位即进行台背回填。该桥台高9m，桥台地基为微风化砂岩。为了施工管理和质量检验评定的需要，施工单位将台背回填作为分部工程，下设挖台阶与填土两个分项工程进行质量评定。台背回填前，进行了挖台阶施工，自检后请监理工程师检查验收，但驻地监理工程师临时外出开会，考虑到地基为砂岩，强度满足要求，施工单位及时进行了台背填筑，等监理工程师回来后补办手续。台背填筑时，采用与桥头引道一致的粘土作为台背填料，并对进场的填料进行检验，在桥台上绘出每层填筑的填厚线位，采用水平分层填筑方法填筑，分层松铺厚度30mm，用夯压机械进行夯实，每层夯实完工后进行自检并照相，并对每个桥台单独建立了技术档案。问题1指出施工单位质量评定中的错误做法并改正。2地基处理的验收是否符合隐蔽工程验收制度规定？说明理由。3指出台背填筑施工过程中的错误做法并改正。4通车后，该桥台最易出现哪种病害？（二) 问题1在施工组织设计的第一条中，还应补充哪些基本原则？2改正施工组织设计中第二条的错误做法。3本隧道可能遇到的不良地质情况及危害有哪些？4左线隧道按长度划分属于哪一种7说明理由。（三）某二级公路跨河大桥，左岸引桥结构为11跨20m预应力混凝土简支梁桥，柱式墩，1.5m桩基础。0#桥台至6#墩桩长1214m，靠近主桥四跨桩长超过20m。由于该河段枯水期长，且左岸地质水文条件较好，故引桥桩基采用人工挖孔方法施工，挖孔桩施工照明、电器和起吊设备安全控制要点部分如下：（1）孔内不得使用超过110v电压的灯具照明；（2）电器设备必须同时装设接零和接地保护；（3）起吊设备必须有限位器、防脱钩器等装置。引桥所处河滩宽阔平坦，局部存在坑洼与淤泥地段，淤泥厚度1030mm，其下为砂砾土，地基经处理后承载力能满足预制场施工要求。项目经理部决定将引桥主梁预制场设在该段河滩上，主梁采用预制吊装施工，施工现场分为a、b、c、d、e五个作业区域，具体布置如下图所示：施工现场作业区域具体布置图预应力张拉时部分主梁锚板处混凝土出现变形开裂现象，项目经理部现场处理方法如下：（1）清除锚下损坏混凝土，采用与主梁相同配比混凝土修补；（2）重新安设相同规格锚垫板，待混凝土强度满足要求后张拉。但张拉时仍然出现变形开裂情况，监理工程师指出了项目经理部现场处理方法的不足，并提出整改要求。问题1就左岸靠近主桥四跨的桩长情况，该段引桥桩基采用人工挖孔方法施工是否恰当，并说明理由。2改正背景中挖孔桩安全控制要点的错误之处。3根据图示，指出引桥主梁所用的吊装方法。4c、d、e施工作业区域布置不合理？说明理由。5改正背景中锚板处混凝土变形开裂现场处理方法中的不妥之处。某二级公路的主要工序如下表：工作代号 工作名称 备注 a 施工准备 b 路基土石方开挖 其中部分石方需爆破施工 c 挡墙基坑开挖 d 涵洞施工 e 桥梁基础施工 钻孔灌注桩基础 f 上边坡防护工程施工 分5级，平均高40m 施工单位编制了如下网络计划：网络计划施工中发生了如下事件：事件1：由于施工单位设备故障，导致c工作中断4d。事件2：由于百年一遇的冰雪灾害，导致d工作晚开工15d。事件3：由于图纸晚到，导致e工作停工10d。针对上述事件中的暂停施工，施工单位在合同规定时间内向监理提出了延期申请和费用索赔的要求。合同约定，成本损失费为人民币1.5万元d，利润损失费为人民币0.2万元d。问题1计算图示网络工期，并指出关键线路。2针对背景中的网络计划，分别分析c、d、e工作工期索赔和费用索赔的合理性。3计算可索赔的费用。4结合背景，分析施工单位应编制哪些安全生产专项施工方案。参考答案及解析一、单项选择题1、b。本题考查的重点内容是土质路基压实度标准。土质路基压实度以公路土工试验规程（jyj 051）重型击实试验法为准。三、四级公路铺筑水泥混凝土路面或沥青混凝土路面时，其压实度应采用二级公路的规定值。路堤采用特殊填料或处于特殊气候地区时，压实度标准根据试验路在保证路基强度要求的前提下可适当降低。特别干旱地区的压实度标准可降低23。正确答案为b项。2、c。本题考查的主要内容是路基地面排水设施的施工要点。截水沟应先施工，与其他排水设施应衔接平顺。故应选c。3、d。本题考查的重点内容是路基施工的测量方法。按照路基施工规范规定：高速公路、一级公路中线放样宜采用坐标法进行测量放样。4、a。本题考查的主要内容是填料碎石施工中的干法施工要求。初压时用8t两轮压路机碾压34遍，使租碎石稳定就位。5、b。本题考查的主要内容是路面基层排水的相关知识。对于地下水位较高、路基长期处于潮湿状态，强度和稳定性会降低，在重载作用下路面会出现问题的地段，应设置渗透性小的垫层，隔绝地下水向上入侵。6、c。本题考查的是特殊沥青混凝土路面施工的知识。沥青玛碲脂碎石sma是一种以沥青、矿粉及纤维稳定剂组成的沥青玛蹄脂结合料，填于间断级配的矿料骨架中，形成沥青混合料。具有抗滑耐磨、密实耐久、抗疲劳、抗车辙、减少低温开裂的优点，适用作为高速公路、一级公路抗滑表层材料。7、a。本题考查的主要内容是桥梁工程的术语名称。其中包括净跨径、总跨径、计算跨径、桥梁全长、桥梁高度、桥下净空高度、净矢高、净矢比等。而净跨径对于梁式桥来说是设计洪水位上相邻两个桥墩（或桥台）之间的净距。对于拱式桥，净跨径是每孔拱跨两个拱脚截面最低点之间的水平距离。8、a。本题考查的主要内容为粱的受力特点。简支粱是静定结构，连续梁是超静定的。简支梁只承受正弯矩，而连续粱在有中间支点的位置是负弯矩。9、c。本题考查的主要内容为桥梁桩基钻孔的常用方法。其中包括螺旋钻孔、正循环回转钻孔、反循环回转钻孔、潜水钻机钻孔、冲抓钻孔、冲击钻孔、旋挖钻机钻孔等。而反循环回转钻孔法与正循环法不同的是泥浆输入钻孔内，然后从钻头的钻杆下口吸进，通过钻杆中心排出至沉淀池内。10、b。本题考查的内容为隧道施工中对明洞的填土要求。明洞顶设计填土厚度，应根据山坡病害的情况，预计明洞顶可能出现的坍塌量及将来明洞所要起的作用来确定。其中公路隧道明洞填土小小于20m。11、d。本题考查的重点内容为复合式村砌隧道现场监控项目及测量方法。其中收敛计用来测量周边位移。水平仪、水准尺、钢尺或测杆用来测量拱顶下沉，围岩体内位移的测量工具是单点、多点杆式或钢丝式位移计，地表下沉的测量工具为水平仪、水准尺。12、c。本题考查的主要内容是农村公路施工的技术要求。其中，县道一般采用三、四级公路标准；多道采用四级公路或等外路标准。13、b。本题考查的知识点是工程质量缺陷的处理方法。其方法主要包括整修、返工和综合处理。缺陷的整修，主要是针对局部性的、轻微的且不会给整体工程质量带来严重影响的缺陷。而是否返工，应视缺陷经过补救后能否达到规范标准而定，对于补救后不能满足标准的工程必须返工。故本题答案为b项。14、d。本题考查的内容是交通涂料的分类。热熔型涂料分为普通型、反光型和突起型。a、b、c三项均为涂料的检测项目，故考生可直接选出正确项d。15、a。本题考查的知识点是公路工程施工现场配电箱与开关箱设置的安全技术要点。其中，配电箱、开关箱中的导线进线口和出线口应设在箱体的下底面，严禁设在箱体的上顶面、侧面、后面或箱门处。故选项a为正确选项。16、a。本题考查的是公路工程施工项目成本的计费依据。其中，辅助生产间接费按人工费的5计，该项费用并人材料预算单价内构成材料费，不直接出现在概预算中。故a项正确。17、a。本题考查的知识点是公路施工现场对材料的验收程序。该程序中包括验收准备、核对证件、检验实物、办理入库手续四项，不存在市场词研和合同签订，故a为正确选项。18、c。本题考查的重点是一般材料消耗定额的基本公式。依据材料消耗定额=（1+材料损耗率）完成单位产品的材料净用量，即可得出本题中材料消耗定额为81 6m3，故应选择a项。19、b。本题考查的重点为公路水运工程安全生产监督管理办法中的安全生产费用。其中建设单位在编制工程招标文件时，应当确定公路水运工程项目安全作业环境及安全施工措施所需的安全生产费用。施工单位在工程报价中应当包含的安全生产费用，一般不得低于投标价的1，且不得作为竞争性报价。20、b。本题考查的是公路工程的类别。注册建造师执业工程规模标准（试行）将公路工程划分为高速公路各工程类别、桥梁l二程、隧道工程、单项合同额4个类别。除高速公路各工程类别外，其他的3个类别叉进一步划分为大型、中型、小型考生应逐一掌握。二、多项选择题21、ae。本题考查的知识点为公路工程（合同段）进行交工验收应具备的条件。本题的干扰项b、c、d为公路工程进行竣工验收应具备的条件。考生应认真读题，注意区分交工和竣工验收应具备的条件。故本题正确答案为ae。22、ac。本题考查的主要内容为无机结合料稳定基层施工中对原材料的技术要求。其中石灰质量应符合gb l594规定的级以上消石灰或生石灰的技术指标。应检验石灰的有效钙和氧化镁含量。23、abcd。本题考查的知识点是影响桥梁支架施工时荷载计算的主要因素。支架的布置根据粱截面大小并通过计算确定以确保强度、刚度、稳定性满足要求，计算时除考虑梁体混凝土重量外，还需考虑模板及支架重量，施工荷载（人、料、机等），作用模板、支架上的风力及其他可能产生的荷载（如雪荷载，保证设施荷载）等。故正确答案为abcd。24、abed。本题考查的知识点是公路隧道的分类。按照长度分为特长隧道：l3000m，长隧道：3000l1000m，中隧道：1000l）500m，短隧道：l500m。故应选择abcd。25、abe。本题考查的重点内容是交通标志的种类。交通标志是用图形符号、颜色和文字向交通参与者传递特定信息，用于管理交通的设施，主要起到提示、诱导、指标等作用。它主要包括警告标志、禁令标志、指示标志、指路标志、旅游区标志、道路施工安全标志等主标志以及附设在主标志下的辅助标志。26、acd。本题考查的内容是一般建设项目工程的划分。其中，互通立交工程包括桥梁工程（每座）、匝道工程（每条）、主线路基路面工程（13km路段）。27、bcde。本题考查的是公路工程明挖基础施工安全要点。基坑深度超过15m时为便利上下必须挖设专用坡道或铺设跳板，其宽度应超过60cm，深狭沟槽应设靠梯或软梯，禁止脚踏固壁支撑上下。故a项为错误选项，答案为bcde。28、abc。本题考查的知识点为公路工程施工现场临时用电的基本原则和安全技术要点。施工现场临时用电要求每台用电设备应有各自专用的开关箱，必须实行一机一闸制，严禁用同一个开关电器直接控制两台及两台上的用电设备（含插座）。故选项d排除。所有配电箱、开关箱在使用过程中必须按照由总配电箱一分配电箱一开关箱的顺序送电和由开关箱一分配电箱一总配电箱的顺序停电。故e项表述错误。29、ade。本题考查的是公路工程项目中直接费的组成。直接费由直接工程费和其他工程费组成。其他工程费指直接工程费以外施工过程中发生的直接用于工程的费用，内容包括冬季施工增加费、雨期施工增加费、夜间施工增加费、特殊地区施工增加费、行车干扰t程施工增加费、安全及文明施工措施费、临时设施费、施工辅助费、工地转移费等九项。故应选ade。30、ce。本题考查的知识点是在软土地基修建公路的注意事项。在软土地基上修建公路时，容易产生路堤失稳或沉降过大等问题。我国沿海、沿湖、沿河地带都有广泛的软土分布。故ce为正确选项。三、案例分析题（一）1、施工单位质鼍评定中的错误做法：施工单位将台背回填作为分部工程，下设挖台阶与填土两个分项工程进行质量评定。正确做法：台背回填应作为分项工程，挖台阶与填土不应作为分项工程。2、地基处理的验收不符合隐蔽工程验收制度规定。理由：隐蔽工程是指为下道工序施工所隐蔽的工程项目，隐蔽前必须进行质量检查和验收，由施丁项目负责人组织施工人员、质检人员，并请监理单位、建设单位代表参加必要时请设计人参加，检查意见应具体明确，检查手续应及时办理，不得后补。须复验的要办理复验手续，填写复验13期并由复验人做出结论。3台背填筑施工过程中的错误做法以及改正。（1）错误做法：采用与桥头引道一致的粘土作为台背填料。正确做法：台背填筑应采用透水性材料填筑，优先选用砂砾类土，如砂砾、碎石、碎石土等，并有一定的级配。（2）错误做法：桥台上绘出每层填筑的填厚线位正确做法：挂牌划线施工，每层填筑均照相并与检测资料一并保存。（3）错误做法：分层松铺厚度30cm。正确做法：分层松铺厚度宜小于20cm。4、通车后，该桥台最易出现的病害是：构造裂缝、桥头跳车。（二）1、在施工组织设计的第一条中，还应补充的基本原则：早喷锚、勤量测。2、施工组织设计中第二条的错误做法及改正：（1）错误做法：进洞50m左右后，开始做洞口工程。正确做法：掘进前应先做好隧道洞口工程，做好洞口边坡、仰坡及天沟、边沟等排水设施，确保地表水不危及隧道施工安全。（2）错误做法：支护面至开挖面的距离拟定为10m。正确做法：洞内支护，宜随挖随支护，支护至开挖面的距离一般不得超过4m。3、本隧道可能遇到的不良地质情况及危害：石灰岩、页岩、泥灰岩等可溶性地层，当有充水的溶槽、溶洞或暗河等与隧道相连通时可能会造成水害。4、左线隧道接长度划分属于中隧道。理由：隧道按照长度分为特长隧道：l3000m。长隧道：3000l1000m，中隧道；1000l500m短隧道：l500m。本案例中，左线隧道进口桩号为kl5+270，隧道出口桩号为kl6+050，其长度为（16050-15270）m=780m，因此属于中隧道。（三）1、就左岸靠近主桥四跨的桩长情况，该段引桥桩基采用人工挖孔方法施工不恰当。理由：人工挖7l超过10m深，应采用机械通风，并必须有足够保证安全的支护设施及常备的安全梯道。人工挖孔最深不得超过15m。2、改正背景中挖孔桩安全控制要点的错误之处。（1）孔内照明应使用36v电压的灯具。（2）电器设备必须装设漏电保护装置。3、根据图示，引桥主梁所用的吊装方法为整孔吊装。4、c、d、e施工作业区域布置不合理。理由：施工便道和预制台座不应该在存梁区与吊装区之间。5、将锚具取下，凿除锚下损坏部分，然后加筋用高强度混凝土修补，将锚下垫板加大加厚，使承压面扩大。（四）1、图示网络工期为320d，关键线为：a-c-f-i。2、针对背景中的网络计划，c、d、e工作工期索赔和费用索赔的合理性分析如下。c工作：工期索赔和费用索赔不合理。因为导致c工作中断的原因是施工单位设备故障，应由施工单位承担责任。d工作：工期索赔和费用索赔不合理。虽然百年一遇的冰雪灾害属于不可抗力，施工单位理应可以索赔工期，但是。工作的总时差为30d，晚开工l5d没有超过其总时差，所以不可提出工期索赔的申请。不可抗力发生后的停工损失的责任应由施工单位承担，所以也不可提出费用索赔的申请。e工作：工期索赔不合理，费用索赔合理。图纸晚到造成的停工责任应由建设单位承担，因此可提出费用索赔的申请。但由于e工作有10d的总时差，停工时间没有超过总时差，因此不可提出工期索赔的申请。3、可索赔的费用=10d（1.5+0.2）万元d=17万元。4、结合背景，施工单位应编制路基土石方开挖、挡墙基坑开挖、桥梁基础施工、上边坡防护工程施工安全生产专项施工方案。2012年二级建造师法律法规一、单项选择题（共60题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意）1关于注册建造师执业管理的说法，正确的是（ ）。a. 施工中形成的施工管理文件，应当由注册建造师签字或加盖执业印章b. 施工单位签署质量合格的文件上，必须有注册建造师的签字盖章c所有工程施工项目负责人必须由本专业注册建造师担任 d. 大型工程项目施工负责人可以由一级或者二级注册建造师担任【答案】b【解析】p3正中间“掌握执业管理”第23段。本题设置陷阱较多。a值得重视，施工管理文件应当由注册建造师签字并加盖执业印章，而不是二者有其一，这可能成为今后一二年命题的热点；b表述正确；c，小型工程项目负责人不要求由注册建造师担任；d，大型工程项目负责人必须由本专业一级注册建造师担任。2关于注册建造师信用档案信息管理的说法，正确的是（ ）。a. 注册建造师信用档案不包括注册建造师业绩b. 不良行为记入信用档案，良好行为不必记入c注册建造师信用档案信息应按照有关规定向社会公示 d. 由于信用档案信息包括个人基本情况，所以不需要公示【答案】c【解析】p4“掌握信用档案管理”。注册建造师信用档案信息不属于个人隐私，主管部门应当主动按规定向社会公示。3中华人民共和国建设工程质量管理条例属于（ ）。a法律 b. 行政法规c部门规章 d. 司法解释【答案】b【解析】我国规范性文件名称有如下规律：*法法律 行政法规*条例法规 地方法规（带地名） 部委规章*规定/办法规章 地方政府规章（带地名）4 总承包单位收到固定管理费后将承包工程全部转包给其他具有相应资质的公司。从民事法律行为角度看，该行为无效的原因是（ ）。a行为人不具有相应的行为能力 b. 行为人意思表示不真实c行为内容不合法 d. 行为形式不合法【答案】c【解析】p13“三、民事法律行为的成立要件”。5下列民事行为中，属于民事法律行为的是（ ）。a投标人之间相互约定抬高投标报价 b. 投标人在提交投标文件截止日前撤回了投标文件c施工人员按照低于强制性国家标准的合同要求进行施工 d. 承接分包工程的建筑公司将专业工程再分包【答案】b【解析】p13“一、民事法律行为的概念”。民事法律行为，是民事主体之间设立、变更、终止民事权利义务关系的合法行为。本题只限于考核第二个要件，即合法性要件。根据民法原理，国家允许民事主体依照自身意愿，与他方自由构建民事法律关系，并保障其权利义务的顺利履行。而这种私权关系的构建是通过当事人的特定行为来实现的，该行为即民事法律行为。在债的发生根据中，侵权、不当得利、无因管理，均属于事实行为，并非民事法律行为。而（有效）合同，则构成民事法律行为。根据上述分析，我总感觉教材中的表述，对民事法律行为概念的来龙去脉未做分析，只讲民事法律行为而不讲事实行为，不得要领；在这里命题，脱离工程实际，不利于引导考生的学习。6. 表见代理的法律后果应该由（ ）承担。a代理人 b. 被代理人c第三人 d. 代理人和第三人【答案】b【解析】p170“（二）无权代理人以被代理人名义订立的合同”第3段。7. 债权人无正当理由拒绝接受履行，致使债务人难以履行债务时，债务人可以采取的消灭债务的方式是（ ）。a抵销 b. 提存c混同 d. 免除【答案】b【解析】考核p16倒数第3段“提存”的概念。8. 劳动合同期限一年以上不满三年的，试用期最长不得超过（ ）个月。a1 b. 2c3 d. 6【答案】b【解析】p125正中间“（一）试用期的时间长度限制”9. 劳动合同补偿标准中的月工资是指劳动者在劳动合同解除或终止前（ ）个月的平均工资。a3 b. 6c10 d. 12【答案】d【解析】p130倒数第2段。10. 行政机关作出（ ）决定之前，应当告知当事人有要求举行听证的权利。a警告 b. 开除c责令停产停业 d. 撤职处分【答案】c【解析】p146倒数第2段“（3）听证程序”11. 项目经理强令作业人员违章冒险作业，因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的，其行为构成（ ）。a重大劳动安全事故罪 b. 重大责任事故罪c工程重大安全事故罪 d. 危害公共安全罪【答案】b【解析】p149第一段。12. 下列行为中，属于要约的是（ ）。a发布招标公告 b. 寄送价目表c寄送订货单 d. 发布招股说明书【答案】c【解析】p158“八、要约邀请”第3行。13. 根据合同法，不属于承诺构成要件的是（ ）。a承诺需由受要约人向要约人作出 b. 承诺必须以书面的形式通知要约人c承诺的内容应当与要约的实质性内容一致 d. 承诺必须在要约有效期内作出【答案】b【解析】p158“二、承诺的构成要件”14. 根据合同法，不可以采用口头形式的合同是（ ）。a租赁合同 b. 买卖合同c建设工程合同 d. 借款合同【答案】c【解析】p155“五、要式合同与不要式合同”，建设工程合同属于要式合同。合同法规定，建设工程合同应当以书面形式订立。1、租赁合同。按照租赁期限，6个月以上应当采用书面形式，为要式合同；6个月以内，可以口头，为不要式合同；2、买卖合同。房地产买卖合同应当采用书面形式，为要式合同；而其他买卖合同，则为不要式合同；3、借款合同。银行借贷应当采用书面形式，为要式合同；而自然人之间借贷，则可以口头，为不要式合同。15. 下列行为中，属于当事人应当承担缔约过失责任的是（ ）。a承包人没有按照合同约定的时间完成工程 b. 发包人没有按照合同约定的时间支付工程款c承包人在资格预审时没有通过审查 d. 承包人在订立合同时故意隐瞒其不良财产状况，给发包人造成损失【答案】d【解析】p162“二、缔约过失责任构成要件”。ab，有约可违，应负违约责任。c，虽然承包人有过失行为且发生在缔约过程中，但发包人并未存在信赖利益损失，第三个要件不具备，因此，发包人不能追究承包人的缔约过失责任。唯有d三个要件同时具备。16. 甲乙双方签订买卖合同的情形是：2010年11月10日，甲在合同书上签字后寄送乙方；2010年11月20日，乙在合同书上签字，并将双方签字的合同书寄还甲；2010年11月30日，甲收到该合同书；合同书约定合同于2010年12月10日生效。则该合同成立时间是（ ）。a2010年11月10日 b. 2010年11月20日c2010年11月30日 d. 2010年12月10日【答案】b【解析】p164最上面“（二）合同成立时间”第3行。当事人采用书面形式订立合同的，（承诺生效时合同不成立），自双方当事人签字或者盖章时合同成立。17. 因欺诈、胁迫订立的合同，（ ）的应认定为无效合同。a当事人产生重大误解 b. 损害合同相对人利益c当事人意思表示不真实 d. 损害国家利益【答案】d【解析】p168“（三）欺诈、胁迫而订立的合同”第1段。18. 后履行合同义务的一方当事人出现（ ）情形时，先履行合同义务的当事人不得以此主张不安抗辩权。a经营状况严重恶化 b. 丧失商业信誉c企业负有巨额债务 d. 转移资产以逃避债务【答案】c【解析】p183正中间往上（1）（4）。19. 债务人放弃到期债权或无偿转让财产，对债权人造成损害的，债权人可以行使撤销权。自债务人的行为发生之日起（ ）内没有行使撤销权的，该撤销权消灭。a6个月 b. 1年c2年 d. 5年【答案】d【解析】p185倒数第2段。20. 根据合同法，债务人转让合同债务应当（ ）a通知债权人 b. 与债权人协商c经过债权人的同意 d. 重新签订合同【答案】c【解析】p188倒数第2段，合同法84条规定。21. 甲乙签订总价100万元的买卖合同，双方约定：甲向乙交纳10万元定金，货到付款；如一方违约，向对方支付15万元违约金。甲如约交付了定金。合同履行中，乙不能按期交货构成违约，双方解除合同。则乙最多向甲支付（ ）万元。a15 b. 20c25 d. 30【答案】c【解析】p193最上面(三)第2段。违约金（同时返还定金），双倍返还定金，二种制裁方式中只能主张一个。22. 一般保证的保证人与债权人未约定保证期间的，保证期间为主债务履行期届满之日起（ ）。a3个月 b. 6个月c1年 d. 2年【答案】b【解析】p195倒数第一行。23. 关于留置的说法，正确的是（ ）a留置的标的是不动产 b. 不转移对物的占有是留置与质押的显著区别c留置权人负有妥善保管留置财产的义务 d. 置物留置期间债权人不能与债务人协议处理留置物【答案】c【解析】p23“掌握留置权”。24. 仲裁机构制作的调解书（ ）发生法律效力。a在调解书作出时 b. 在当事人达成调解协议时c在调解书送达对方时 d. 经双方当事人签收时【答案】d【解析】p222“4.仲裁和解、调解”第3段第一句。25. 下列证据中，属于民事证据中书证的是（ ）。a法律条文 b. 法院的司法解释c施工合同复印件 d. 建筑施工规范【答案】c【解析】p202正中间“一、书证”。26. 根据关于民事诉讼证据的若干规定，当事人申请证据保全的，应在（ ）提出。a举证期限届满前 b. 首次开庭前15日c不迟于举证期限届满前7日 d. 一审法庭辩论终结前【答案】c【解析】p204倒数第2段。27. 申请诉前财产保全应当向（ ）人民法院申请。a财产所在地 b. 被告住所地c合同履行地 d. 原告所在地【答案】a【解析】p211最上面1/3“（2）必须由利害关系人向财产所在地的人民法院申请”。28. 根据民事诉讼法，人民法院自收到强制执行申请书之日起超过（ ）未执行的，申请人可以向上一级人民法院申请强制执行。a3个月 b. 6个月c1年 d. 2年【答案】b【解析】p217正中间往下“（三）再申请”。29. 某施工合同仅约定工程质量产生争议时由甲仲裁委员会仲裁。合同履行中，发包人与承包人在工程质量和工程价款上产生纠纷。承包人向甲仲裁委员会申请仲裁，发包人提出管辖异议，关于该案件仲裁受理的说法中，正确的是（ ）。a质量与结算争议均应由甲仲裁委员会受理 b. 合同仲裁条款约定无效c双方必须签订补充仲裁协议 d. 双方协商不成，质量纠纷由甲仲裁委员会受理【答案】d【解析】p220第一行。这个点是第一次考核，很重要。30. 债务人向债权人表示同意支付欠款，该行为引起诉讼时效的（ ）a中止 b. 中断c延长 d. 消灭【答案】b【解析】p20“三、诉讼时效的中止和中断”。中止的原因是客观的、外界的；而中断的原因是主观的、当事人之间造成的。31. 下列财产中，不能作为抵押财产的是（ ）。a正在建造的船舶 b. 在建工程项目c城市土地使用权 d. 被法院扣押的车辆【答案】d【解析】超纲题，穿越到一级教材中去了。32. 同一动产上已设立抵押权或者质权，该动产又被留置，（ ）优先受偿。a抵押权人 b. 质权人c留置权人 d. 已登记的担保物权人【答案】c【解析】p23最下面“（2）留置权人的优先受偿权”，第一次考核，很重要。33. 根据物权法，建设用地使用权自（ ）之日起设立。a取得建设用地使用权证书 b. 建设用地使用权登记c建设用地使用权登记信息公示 d. 建设用地使用权登记信息公示【答案】b【解析】p24最上面“（一）不动产物权”第一句。 不动产物权，登记设立；动产物权，交付设立。34. 根据用地使用权转让的，使用期限由（ ），但不得超过建设用地使用权剩余期限。a法律直接规定 b. 当事人约定c出让人决定 d. 受让人决定【答案】b【解析】p25倒数第2行。35. 建设单位取施工许可证后，若不能按期开工，应当向发证机关申请延期，延期不超过（ ）个月。a1 b. 2c3 d. 4【答案】c【解析】p30正中间（一）。36. 专业工程分包单位可以将（ ）分包给符合资质条件的分包单位。a全部专业工程 b. 部分专业工程c专业工程施工管理 d. 劳务作业【答案】d【解析】p38最上面“2.3.4”，09年以来，一二级建造师考试考核违法分包的方向全部集中在工程分包与劳务分包的区别。1、工程分包需建设单位认可，而劳务分包不需要认可；2、主体结构不允许分包，但主体结构施工中的劳务作业可以全部分包；3、分包单位不得再分包，但分包单位可以将劳务作业全部分包。37. 工程监理单位与所监理工程的（ ）有隶属关系时，不得承担该工程的监理业务。a建设单位 b. 设计单位c施工单位 d. 勘察单位【答案】c【解析】p41最上面“1.独立监理”。38. 关于建设项目招标的说法，正确的是（ ）a b. c d. 39. 某建筑公司对已经提交的投标文件进行修改，可以在（ ）修改投标文件，并书面通知招标人。a投标有效期内 b. 评标之前c投标文件截止时间后 d. 提交投标文件截止时间前【答案】d【解析】p44最上面“（三）投标文件的补充、修改、替代或撤回”第一句。40. 下列行为中，属于投标人与招标人串通投标行为的是（ ）。a投标人为了争取中标而降低报价 b. 投标人之间通过竞价内定中标人，再参加投标c某投标人为其他投标人陪标 d. 开标前招标人将其他投标人投标信息告知某投标人【答案】d【解析】p45最下面。41. 根据工程建设项目施工招标投标办法投标有效期从（ ）之日开始计算。a发布招标文件 b. 购买招标文件c提交投标文件截止 d. 发布中标通知【答案】c【解析】p54倒数第2段，最后一句。42. 生产经营单位的主要负责人因违反安全生产管理职责受到刑事处罚的，自刑罚执行完毕之日起最长（ ）年内不得担任任何生产经营单位的主要负责人。a1 b. 3c5 d. 7【答案】c【解析】p60倒数第一行。43. 关于建设单位安全责任的说法，错误的是（ ）a应当向施工单位提供资料，并对资料的真实性、正确性、完整性负责 b. 应当依法履行合同，不得压缩合同约定的工期c应当进行安全施工技术交底 d. 应当对拆除工程进行备案【答案】c【解析】p73“一、建设单位的安全责任”，每年考1分，一般考核6个小标题。44. 建设工程施工总承包单位依法将建设工程分包给其他单位的，关于安全生产责任的说法，正确的是（ ）。a分包合同中就应当明确总、分包单位各自的安全生产方面的权利和义务 b. 分包单位的安全生产责任由分包单位独立承担c总承包单位对分包单位的安全生产承担全部责任 d. 总承包单位和分包单位对施工现场安全生产承担同等责任【答案】a【解析】p77最上面“(二)总分包的安全责任划分”第一段。45. 关于安全生产许可证的说法，错误的是（ ）。a没有取得施工许可证的不得颁发安全生产许可证 b. 未取得安全生产许可证的企业，不得从事建筑施工活动c建设主管部门在颁发的施工许可证时。？ d. 在。？【答案】a【解析】p85倒数第3段。施工许可证，是发给建设单位发给项目的，证明项目具备了八项开工条件；安全生产许可证，是发给建筑施工企业的，证明该企业具备了12项安全生产条件，而不至