2014二级建造师考试 建设工程法规及相关知识建工模考点评班试卷(达江).doc

2014年二级建造师执业资格考试 建设工程法规及相关知识模考点评班2014年二级建造师相关法规点题模拟试卷（一）一、单项选择题：（共60题，每题1分，每题的备选项中，只有一个最符合题意）【例题单选1】合同法属于我国的法律体系中的（ ）。p2a. 民法商法b. 经济法c. 行政法d. 诉讼法【答案】a【例题单选2】委托代理终止的情况，不包括下列（ ）。p11a. 代理人死亡b. 代理人丧失民事行为能力c. 被代理人取得民事行为能力d. 代理期间届满【答案】c【例题单选3】下列有关代理的描述 错误的是（ ）。p14a. 委托书授权不明的，被代理人应当向第三人承担民事责任，与代理人无关b. 代理人不履行现职责而给被代理人造成损害的，应当承担民事责任c. 代理人和第三人串通，损害被代理人的利益的，由第三人和代理人负连带责任d. 代理人知道被委托代理的事项违法仍然进行代理活动的，由被代理人和代理人负连带责任【答案】a【例题单选4】根据物权法规定，动产物权的转让自（ ）时发生效力,但法律另有规定的除外。a. 买卖合同生效b. 交付c. 转移登记d. 买方占有【答案】b【例题单选5】某企业因特殊原因未能在规定时间内提取所采购的设备，一个月后提取设备时，对方向该企业索要设备保存管理费，这属于（ ）。p20a. 侵权行为b. 合同之债c. 不当得利之债d. 无因管理之债【答案】d【例题单选6】2012年3月12日，甲建设单位与乙施工单位签订了一份施工合同。2012年5月22日，乙施工单位在对某处进行施工时，既没有设置明显标志，又未采取安全措施，李某不小心掉进了施工现场的基坑中，造成腿部受伤，花去医疗费8000元。李某多次找该项目的建设单位、施工单位索赔，双方互相推诿。根据我国建设工程安全生产管理条例的规定，承担该责任的主体应是( )。p20a. 甲建设单位b. 乙施工单位c. 李某与甲建设单位d. 李某与乙施工单位【答案】b【例题单选7】某公司希望将在某直辖市的总部大楼建成标志性建筑，于是向全社会征集设计方案，并声明如果方案被采纳奖励设计者人民币20万元。在对众多稿件的评审后，该公司并没有发现满意的方案，于是委托工程师黄某在综合李某和张某二人的设计稿的基础上进行改进完成了设计稿，并且支付给黄某20万元报酬。某公司的行为( )。p24a. 侵犯了李某和张某的著作权b. 侵犯了李某和张某的专利权c. 侵犯了李某和张某的商标权d. 没有侵犯李某和张某的任何权利【答案】a【例题单选8】侵犯建设工程专利权的行为中，应当由（ ）责令改正并予公告。p27a. 建设部b. 国务院c. 专利主管部门d. 专利行政部门【答案】c【例题单选9】下列关于保证方式的说法，不正确的一项是（ ）。a. 一般保证，是指当事人在保证合同中约定，当债务人不履行债务时，由保证人承担保证责任的保证方式b. 一般保证的保证人在主合同纠纷未经审判或仲裁，并就债务人财产依法强制执行仍不能履行债务前，对债权人可以拒绝承担保证责任c. 连带保证，是指当事人在保证合同中约定保证人与债务人对债务承担连带责任的保证方式d. 连带责任保证的债务人在主合同规定的债务履行期届满没有履行债务的，债权人在要求债务人履行债务后，才能要求保证人承担保证责任【答案】d【例题单选10】如果当事人之间没有特别约定，则债权人与债务人协议变更主合同的或债权人许可债务人转让债务的，应当取得保证人的同意。这种同意（）。a. 明示即可b. 必须进行公证c. 必须采取书面形式d. 可以默认【答案】c【例题单选11】建设单位将自己开发的房地产项目抵押给银行，订立了抵押合同，后来又办理了抵押登记。则（ ）。a. 项目转移给银行占有，抵押合同自签订之日起生效b. 项目转移给银行占有，抵押合同自登记之日起生效c. 项目不转移占有，抵押合同自签订之日起生效d. 项目不转移占有，抵押合同自登记之日起生效【答案】c【例题单选12】下列（ ）不属于在工程建设领域，法律、行政法规所设定的行政处罚。p41a. 责令限期改正b. 降低资质等级c. 吊销资质证书d. 剥压政治权利【答案】d【例题单选13】申请领取建筑工程施工许可证不必具备下列条件（ ）。p46a. 在城市规划区的建筑工程，已经取得规划许可证b. 已经确定建筑施工企业c. 建设资金已经落实d. 拆迁工作已经全部完成【答案】d【例题单选14】下列建筑工程中，开工前依法可以不办理施工许可证的是（ ）。p45a. 投资50万无的厂房b. 造价为100万元的管道安装工程c. 建筑面积为200平方米的装修工程d. 建筑面积为500平方米的修缮工程【答案】c【例题单选15】以下符合房屋建筑工程施工总承包一级企业的法定条件的是（ ）。p52a. 注册资本金 3 亿元以上，净资产 3.6 亿元以上；具有一级建造师 50 人以上b. 注册资本金 5000 万元以上，净资产 6000 万元以上；具有一级建造师 12 人以上c. 注册资本金 6000 万元以上，净资产 5000 万元以上；具有一级建造师 10 人以上d. 注册资本金 2000 万元以上，净资产 2500 万元以上；具有一级建造师 10 人以上【答案】b【例题单选16】施工企业资质有效期为（ ）年。p56a. 1年b. 2年c. 3年d. 5年【答案】d【例题单选17】外商建筑业企业在其资质许可的范围内，不可以直接承包（ ）。p58a. 全部由外国投资、外国赠款、外国投资及赠款建设的工程b. 由国际金融机构资助并通过根据贷款条款进行的国际招标授予的建设项目c. 外资等于或者超过50%的中外联合建设项目，以及外资少于50%，但因技术困难而不能由国建筑企业独立实施，经省级建设主管部门批准的中外联合建设项目d. 由中国投资，但因技术困难而不能由中国建筑企业独立实施的建设项目，可由中外建筑企业联合承担【答案】d【例题单选18】建筑施工企业以欺骗、贿赂等不正当手段取得安全生产许可证的,撤销安全生产许可证，（ ）年内不得再次申请安全生产许可证。p62a. 1b. 2c. 3d. 4【答案】c【例题单选19】某涉及国家安全的投资项目,施工单项合同估算价为8000万元人民币，该项目( )。p74a. 必须公开招标b. 必须邀请招标c. 可直接委托发包d. 必须聘请招标代理机构委托发包【答案】c【例题单选20】按中华人民共和国招标投标法相关规定，以下说法正确的是（ ）。p76、83a. 投标准备时间从开始发放招标文件之日起至开标之日止最短不得少于15日b. 招标人对已发出的招标文件进行修改时，应当在开标前20日进行c. 投标保证金有效期应当超出投标有效期30日d. 评标结束后，招标人最迟应当在投标有效期结束日30个工作日前确定中标人【答案】d【例题单选21】某项目的评标委员会组成如下：招标人代表3人，建设行政监督部门代表3人，技术、经济方面专家6人。关于此评标委员会人员的组成，下列说法正确的有（ ）。p78a. 不应该包括招标人代表b. 招标人代表所占比例偏低c. 不应该包括建设行政监督部门代表d. 技术、经济方面的专家所占比例符合相关规定【答案】c【例题单选22】根据建筑法，下列说法错误的是( )。p81a. 建筑施工企业只能在本企业资质等级许可的业务范围内承揽工程b. 有两个以上的不同资质等级承包商联合承揽工程，可以按照资质等级高的单位的业务许可范围承揽工程c. 建筑工程的部分工程的分包应当经建设单位的认可d. 禁止承包单位将其承包的全部工程转包他人【答案】b【例题单选23】在某大型项目进行施工总承包招标，其中有三家具有施工总承包资质的施工单位组成联合体进行投标。该三家施工单位的资质等级依次为特级、一级和二级。根据有关规定，该联合体的资质等级应当为()。p81a. 特级b. 一级c. 二级d. 三级【答案】c【例题单选24】在建设工程项目的招标活动中，某投标人以低于社会平均成本的报价竞标，则（ ）。p85a. 该投标文件应作废标处理b. 该报价是降低了工程造价，应当提倡c. 该投标行为的效力难以确定d. 该投标行为符合低价中标原则，不应禁止【答案】c【例题单选25】a、b、c三家施工单位签订了共同投标协议组成联合体，以一个投标人的身份投标，该联合体接到中标通知书后经认真测算发现该项目投标报价过低，遂决定放弃该项目。结果导致招标人重新招标、工程竣工日期后延。下列关于联合体承担赔偿责任的叙述中，正确的是( )。p92a. 由于尚未签订合同，招标人应当退还投标保证金b. 投标保证金超过实际损失，超过部分应当退还c. 损失超过投标保证金部分，不再承担赔偿责任d. 损失超过投标保证金部分，联合体各方仍应承担连带赔偿责任【答案】d【例题单选26】实施施工总承包的建筑工程（ ）的施工必须由总承包单位自行完成。p97a. 装修工程b. 大体积部位c. 主体结构d. 危险部位【答案】c【例题单选27】某施工合同约定由施工单位负责采购材料，合同履行过程中，由于材料供应商违约而没有按期供货，导致施工没有按期完成。此时应当由（ ）追究违约责任。a. 建设单位直接向材料供应商b. 建设单位向施工单位追究责任，施工单位向材料供应商c. 建设单位向施工单位追究责任，施工单位向项目经理d. 建设单位不追究施工单位的责任，应由施工单位向材料供应商【答案】b【例题单选28】由于下列（ ）造成工期延误，工期不予相应顺延。p109a. 经工程师确认，发包人未能按专用条款的约定提供图纸及开工条件b. 经工程师确认，发包人未能按约定日期支付工程预付款c. 经工程师确认，设计变更和工程量增加d. 经工程师确认，一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计4小时【答案】d【例题单选29】发包人拖欠承包人工程款，对于利息没有约定的，按照（ ）计算。p111a. 中国人民银行发布的同期同类贷款利息b. 无息c. 中国人民银行发布的同期同类贷款利息的1.5倍d. 中国人民银行发布的同期同类存款利息【答案】a【例题单选30】甲向乙定购电梯3部，约定的违约赔偿金是10万元，因乙方原因造成甲方延期安装，造成损失8万元，则甲方可以要求乙方支付（ ）万元的赔偿金。p114a. 2b. 8c. 10d. 18【答案】c【例题单选31】关于无效合同的说法，错误的是（ ）。p116a. 无效合同指合同虽然已经成立，但因其严重欠缺生效要件而不产生合同法律效力的合同b. 所有通过欺诈、胁迫的手段订立的合同都只能按照无效合同对待c. 一方以欺诈的手段订立合同，损害国家利益是无效合同d. 以合法形式掩盖非法目的是无效合同【答案】b【例题单选32】合同中的下列免责条款有效的是（ ）。p117a. 受法律约束力的条款b. 造成对方人身伤害的c. 因故意行为造成对方财产损失的d. 因重大过失造成对方财产损失的【答案】a【例题单选33】甲企业因基建需要竹签，与乙厂签订了一供货合同，合同约定，乙供应甲竹签100捆，每根竹签单价1元，未约定总价。乙如约按惯例供应竹签100捆，每捆100根，甲企业以自己认为每捆竹签为10根，现每捆竹签为100根为由，主张变更合同，遭乙企业反对，双方发生纠纷。对此纠纷处理正确的是（ ）。p120a. 按重大误解处理b. 按合同解释处理c. 按无效合同或效力合同的规定处理，或按合同解释处理d. 按无效合同和效力待定合同的规定处理【答案】a【例题单选34】集体合同订立后，应当报送劳动行政部门；劳动行政部门自收到集体合同文本之日起（ ）日内未提异议的，集体合同即行生效。p128a. 3b. 7c. 10d. 15【答案】d【例题单选35】王某应聘到某施工单位，双方于4月15日签订为期三年的劳动合同，其中约定试用期3个月，次日合同开始履行。7月18日，王某拟解除劳动合同，则（ ）。p130a. 必须取得用人单位同意b. 口头通知用人单位即可c. 应提前30目以书面形式通知用人单位d. 应报请劳动行政主管部门同意后以书面形式通知用人单位【答案】c【例题单选36】新就业后，再次失业的，缴费时间重新计算。领取失业保险金的期限与前次失业应当领取而尚未领取的失业保险金的期限合并计算，最长不得超过（ ）个月。a. 12b. 18c. 20d. 24【答案】d【例题单选37】出卖人出卖交由承运人运输的在途标的物的,除当事人另有约定的以外,毁损、灭失的 风险自合同成立时起由（ ）承担。p152a. 出卖人b. 买受人c. 承运人d. 承运人和买受人按比例【答案】b【例题单选38】以下不属于融资租赁合同的法律特征有（ ）。p159a. 出租人身份的二重性b. 出卖权利与义务相对人的差异性c. 融资租赁合同是双务合同d. 融资租赁合同是要试合同【答案】d【例题单选39】施工单位处置施工过程中产生的废水、废物的下列做法中，符合环境保护相关法律法规规定的是（ ）。p173a. 人工回灌补给地下水，不得恶化地下水质b. 将清洗设备的废水回灌补给地下水c. 经当地环境部门许可，将废物用于外省工地d. 将施工中产生的危险废弃材料堆放到住宅小区临近垃圾场【答案】a【例题单选40】全国重点文物保护单位和省级文物保护单位自核定公布之日起（ ）年内，由省、自治区、直辖市人民政府划定必要的保护范围，作出标志说明，建立记录档案，设置专门机构或者指定专人负责管理。p189a. 1b. 2c. 3d. 4【答案】a【例题单选41】关于建筑施工企业安全生产许可证的管理，下列说法错误的是（ ）。p197a. 不得转让、冒用或者伪造安全生产许可证b. 未取得安全生产许可证不得从事建筑施工活动c. 未取得安全生产许可证的不得颁发施工许可证d. 没有取得施工许可证的不得颁发安全生产许可证【答案】d【例题单选42】下列关于施工单位安全生产责任制度的说法，正确的是（ ）。p201a. 施工单位主要负责人是指施工单位法定代表人b. 施工单位的项目负责人对项目的安全施工负责c. 专职安全生产管理人员应常驻现场对安全生产进行监督检查d. 应按照工程总造价配备相应数量的专职安全生产管理人员【答案】b【例题单选43】特级资质的建筑施工总承包单位，相应配备的专职安全生产管理人员应不少于（ ）人。p202a. 2b. 3c. 5d. 6【答案】d【例题单选44】对于高大模板工程，施工企业编制专项施工方案后，组织专家认证后，经（ ）签字后实施。p214a. 施工企业项目经理、现场监理工程师b. 施工企业技术负责人、建设单位负责人、总监理工程师c. 施工企业技术负责人、总监理工程师d. 建设单位负责人、总监理工程师、施工企业项目经理【答案】b【例题单选45】2013年7月8日，甲市b区某生产经营单位发生了安全生产事故，造成29人重伤，直接经济损失6000万元。根据生产安全事故报告和调查处理条例的规定，该事故属于（ ）事故。p232a. 特别重大b. 重大c. 较大d. 一般【答案】b【例题单选46】根据我国安全生产法的规定，生产经营单位的（ ）具有组织制定并实施本单位的生产安全事故应急预案的职责。p233a. 技术负责人b. 质量负责人c. 主要负责人d. 监督负责人【答案】c【例题单选47】某施工现场发生模板支撑系统坍塌事故，导致5名作业人员被埋，施工单位负责人接到项目经理事故报告后，应当在（ ）向事故发生地政府安全监管部门报告事故。p236a. 1小时b. 24小时c. 作业人员救出后1小时d. 作业人员救出后24小时【答案】a【例题单选48】对涉及结构安全的试块、试件及有关材料，应当在监理人员监管下现场取样并送（ ）的质量检测单位进行检测。p262a. 具有相应资质等级b. 建设单位许可c. 建设行业协会许可d. 监理协会认可【答案】a【例题单选49】根据建设工程质量管理条例规定，（ ）应当将施工图设计文件报建设行政主管部门审查，施工图设计文件未经审查批准的不得使用。p269a. 建设单位b. 施工单位c. 监理单位d. 设计单位【答案】a【例题单选50】关于监理单位相关质量责任和义务的说法中，错误的是（ ）。p275a. 监理工程师应当按照工程监理规范的要求，采取旁站、巡视和平行检验等形式，对建设工程实施监理b. 工程监理单位不得转让工程监理业务c. 未经监理工程师签字，建设单位不拨付工程款，不进行竣工验收d. 监理单位对施工质量承担监理责任，包括违约责任和违法责任【答案】c【例题单选51】某施工合同约定以建设工程价款结算暂行办法作为结算依据，该工程结算价约600万元，发包人应从接到承包人竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起（ ）天内核对(审查)完毕并提出审查意见。p283a. 20b. 30c. 60d. 45【答案】b【例题单选52】某工程竣式验收合格后第6年内，屋面发生漏水。经有相应资质的质量鉴定机 构鉴定,确认漏水原因为防水卷材老化所致,则该质量缺陷应由（ ）。p287a. 建设单位维修并承担维修费用b. 施工单位维修并承担维修费用c. 施工单位维修,设计单位承担维修费用d. 施工单位维修,混凝土供应单位承担维修费用【答案】a【例题单选53】工程建设中预留保证金的说法中，下列说法正确的是（ ）。p289a. 保证金的预留期限，最低为2年b. 质量保修期内的所有保修费用，均从质量保证金中扣除c. 保证金的比例一般为5%d. 返还剩余保证金，则保修期结束【答案】c【例题单选54】某市a区的建设单位将其位于本市b区的办公楼发包给本市c区的施工企业，双方在本市d区签订的施工合同中未约定纠纷管辖地。后因工程质量问题产生纠纷，则建设单位可以向该市（ ）人民法院提起诉讼。p297a. a区或b区b. b区或c区c. c区或d区d. 以上均不对【答案】b【例题单选55】关于当事人提交证据材料的期限，下列说法错误的是（ ）。p305a. 当事人在举证期限内不提交证据的，视为放弃举证权利b. 当事人逾期提交的证据材料，人民法院审理时不组织质证c. 当事人增加、变更诉讼请求，可以在举证期限届满后提出d. 当事人提交证据材料确有困难的，经人民法院准许可以延长举证期限【答案】c【例题单选56】仲裁委员会收到仲裁申请书之日起（ ）日内，认为符合受理条件的应当受理，并通知当事人。p324a. 15b. 10c. 7d. 5【答案】d【例题单选57】关于诉讼与仲裁的区别，下列说法错误的是（ ）。p325a. 与诉讼相比，仲裁的保密性更强b. 与诉讼相比，仲裁程序更加灵活更具弹性c. 仲裁无需多审级收费，使得仲裁费往往低于诉讼费d. 仲裁裁决书不具有强制执行的效力，法院的判决书具有强制执行的效力【答案】d【例题单选58】根据我国行政复议法的规定，以下属于不可申请行政复议的是（ ）。p335a. 建设行政主管部门吊销建筑公司的资质证书b. 认为行政机关侵犯其合法的经营自主权的c. 当事人对行政机关作出的没收违法所得不服的d. 当事人对建设行政主管部门对建设工程合同争议进行的调解结果不满的【答案】d【例题单选59】关于仲裁协议的效力，说法错误的是（ ）。p332a. 当事人只能通过向仲裁协议中所约定的仲裁机构申请仲裁的方式解决该纠纷b. 仲裁委员会只能对当事人在仲裁协议中约定的争议事项进行仲裁c. 一方向人民法院起诉未声明有仲裁协议，另一方在首次开庭前提交仲裁协议的，人民法院应当驳回起诉d. 仲裁协议是争议合同的附属协议，合同无效则仲裁协议无效【答案】d【例题单选60】甲公司与乙公司就国际买卖合同纠纷在中国某仲裁委员会仲裁，乙申请财产保全，要求扣押甲在中国某港口的一批设备，仲裁委员会对乙的申请的处理，正确的是（ ）。p327a. 将乙的申请提交港口所在地的中级法院裁定b. 不予受理，告知乙直接向有关法院提出申请c. 将乙的申请提交甲所在地的基层法院裁定d. 审查后，直接作出裁定，由设备所在地的法院执行【答案】a二、多项选择题（共20题，每题2分，每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意。至少有1 个错项，错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分）【例题多选1】以下有关代理的法律特征说法正确的是（ ）。p10a. 代理人必须在代理权限范围内实施代理行为b. 代理人应该以被代理人的名义实施代理行为c. 代理行为必须是具有法律意义的行为d. 被代理人对代理人的代理行为不承担民事责任e. 代理行为的法律后果归属于代理人【答案】abc【例题多选2】下列关于专利权期限的说法 正确的是（ ）。p23a. 发明专利权的极限是20年b. 实用新型和外观设计专利权的极限是5年，均自申请日起计算c. 外观设计专利权的期限是5年d. 发明专利权限自批准之日起计算e. 专利权期限届满后，专利权终止【答案】abe【例题多选3】甲乙双方签订买卖合同，丙为乙的债务提供保证，但担保合同未约定担保方式及保证期间。关于该保证合同的说法，正确的有（ ）。p31a. 保证期间与买卖合同的诉讼时效相同b. 丙的保证方式为连带责任保证c. 保证期间为主债务履行期届满之日起6个月内d. 甲在保证期内未经丙书面同意将主债务转让给丁，丙不再承担保证责任e. 甲在保证期间未要求丙勇担保证责任，则丙免除保证责任【答案】bce【例题多选4】下列属于违法分包行为的有（ ）。p60a. 总承包商将建设工程分包给不具备相应资质的分包商b. 分包商将其承包的部分非关键工程分包给某公司c. 分包商将工程施工中的劳务作业分包给某劳务分包企业d. 建设单位要求总承包商将某分项工程分包给由其指定的分包商e. 总承包商将建设工程的主体结构施工分包给具备相应资质的分包商【答案】abde【例题多选5】建造师的执业范围包括（ ）。p68a. 行业协会规定的其他业务b. 从事其他施工活动的管理工作c. 担任建设工程项目施工的项目经理d. 担任建设工程项目勘察设计的项目经理e. 法律、行政法规或国务院建设行政管理部门规定的其他业务【答案】bce【例题多选6】根据有关规定，注册机关可以撤销注册的情形有（ ）。p70a. 注册机关工作人员滥用职权、玩忽职守作出准予注册许可的b. 违反法定程序作出准予注册许可的c. 对不符合法定条件的申请人颁发注册证书和执业印章的d. 注册建造师未达到继续教育要求的e. 注册建造师有效期满且未延续注册的【答案】abc【例题多选7】甲建设单位委托乙招标代理机构通过公开招标方式选择施工单位，乙招标代理公司的（ ）行为不符合法律的规定。p7677a. 以甲的名义在媒体上发布招标公告b. 是当地建委的下属部门c. 将招标事宜转委托给另一招标代理机构d. 接受委托后，指派工作人员张某具体操办该招标事宜e. 接受某一投标人委托，指派王某编制该工程的投标书【答案】bce【例题多选8】在一次招标投标活动中，确定了某某施工单位为某项目的中标人，则下列表述中不正确的是( )。p83a. 不必将中标结果通知未中标人，但须退还未中标人的投标保证金b. 同时将中标结果通知未中标人，但无须退还未中标人的投标保证金c. 不必将中标结果通知未中标人，且无须退还未中标人的投标保证金d. 同时将中标结果通知未中标人，且须退还未中标人的投标保证金e. 同时将中标结果通知未中标人，且可退还部分未中标人的投标保证金【答案】abce【例题多选9】根据我国合同法的规定，具有（ ）情形时合同无效。p116a. 违反法律、行政法规的强制性规定b. 损害社会公共利益c. 以合法形式掩盖非法目的d. 恶意串通，损害国家、集体或者第三人利益e. 乘人之危，使对方在违背真实意思情况下订立的合同【答案】abcd【例题多选10】劳动合同法规定，被派遣者被劳务派遣单位派遣后，用工单位应当履行的义务包括（ ）。p134a. 执行国家劳动标准，提供相应的劳动条件和劳动保护b. 告知被派遣劳动者的工作要求和劳动报酬c. 支付加班费、绩效奖金，提供与工作岗位相关的福利待遇d. 对在岗被派遣劳动者进行工作岗位所必需的培训e. 用工单位可以将优秀的被派遣劳动者再派遣到其他用人单位【答案】abcd【例题多选11】以下（ ）当事人中的一方具有任意解除权。p148a. 借款合同b. 承揽合同c. 运输合同d. 买卖合同e. 保管合同【答案】bc【例题多选12】某施工单位在某学校教学楼扩建项目施工中，为保护工程进度，拟在夜间进行连续施工作业，根据环境噪声污染防治法规定，必须满足以下（ ）条件，方可进行。p168a. 取得建设单位同意b. 取得县级以上人民政府或有关部门的证明c. 征得附近居民的同意d. 公告附近居民e. 征得城管部门同意【答案】bd【例题多选13】根据安全生产许可证条例规定，属于企业取得安全生产许可证条件的是（ ）。p196a. 建立健全安全生产责任制，制定完备的安全生产规章制度和操作流程b. 保证本单位安全生产条件所需资金的投入c. 依法参加工伤保险，为从业人员交纳保险费d. 设置生产管理机构，按照规定配置兼职安全生产管理人员e. 及时报告安全生产事故隐患【答案】abcd【例题多选14】总承包单位将其承揽的工程依法分包给专业承包单位。工程主体结构施工过程中发生了生产安全事故，专业承包单位由此开始质疑总承包单位的管理能力，并一再违反总承包单位的安全管理指令导致重大生产安全事故。则关于本工程的安全生产管理，下列说法中正确的有（ ）。p205a. 总承包单位对施工现场的安全生产负总责b. 专业承包单位应服从总承包单位的安全生产管理c. 总承包单位与专业承包单位对全部生产安全事故承担连带责任d. 专业承包单位对该重大生产安全事故承担主要责任e. 分包合同中应明确双方的安全生产方面的权利与义务【答案】abde【例题多选15】施工单位应对达到一定规模的危险性较大的分部分项工程编制专项施工方案。对于涉及（ ）工程的专项施工方案，施工单位还应当组织专家进行论证和和审查。p214a. 起重吊装b. 地下暗挖c. 高大模板d. 拆除、爆破e. 脚手架【答案】bc【例题多选16】根据施工企业要求对原工程进行变更的，说法正确的有（ ）。p263a. 施工企业在施工中不得对原工程设计进行变更b. 施工企业在施工中提出更改施工组织设计的须经工程师同意，延误的工期不予顺延c. 工程师采用施工企业合理化建议所获得的收益，建设单位和施工企业另行约定分享d. 施工企业擅自变更设计发生的费用和由此导致的建设单位的损失由施工企业承担，延误的工期不予顺延e. 施工企业自行承担差价时，对原材料、设备换用而不必经工程师同意【答案】abcd【例题多选17】建设单位的质量责任和义务有（ ）。p268a. 向施工单位提供有关原始资料b. 不得迫使承包方以低于成本价格竞标c. 依法进行设备、材料等的采购招标d. 按照图纸的施工技术标准进行施工e. 在领取施工许可证之前办理工程质量监督手续【答案】abce【例题多选18】采用和解的方式解决纠纷，既有利于维持和发展双方的合作关系，又使当事人之间的争议得以较为经济和及时地解决。以下关于和解的理解正确的是（ ）。 p292a. 和解可以发生在民事诉讼的任何阶段b. 和解协议没有强制执行力c. 和解应该发生在仲裁、诉讼程序之外d. 当事人申请仲裁后，达成和解协议的，应撤回仲裁申请e. 当事人达成和解协议，撤回仲裁申请后反悔的，可以根据仲裁协议申请仲裁【答案】abe【例题多选19】市建委的下列行为中，当事人不服，可以申请行政复议的包括( )。p335a. 限制某项目经理的人身自由b. 查封某建筑公司的主要财产c. 给其内部某公务员行政处分d. 冻结某建筑公司的银行账户e. 向某建筑公司摊派赞助费【答案】abde【例题多选20】当事人的申请符合下列（ ）情形之一的，人民法院应当再审但不停止判决、裁定的执行。p316a. 有新的证据b. 原判决、裁定认定的基本事实缺乏证据证明c. 原判决、裁定认定事实的主要证据是伪造的d. 原判决、裁定认定事实的主要证据未经质证e. 未经传票传唤，缺席判决的【答案】bcde2014年二级建造师相关法规模拟试卷（二）一、单项选择题：（共60题，每题1分，每题的备选项中，只有一个最符合题意）【例题单选1】下列属于行政法规的是（ ）。p3a. 合同法b. 北京市招标投标条例c. 建筑法d. 建设工程质量管理条例【答案】d【例题单选2】招标投标法属于（ ）。p11a. 民商法b. 行政法c. 经济法d. 社会法【答案】a【例题单选3】下列关于法律效力等级排序正确的是（ ）。p45a. 宪法法律行政法规地方政府规章b. 法律行政法规地方性法规部门规章c. 行政法规部门规章地方性法规地方政府规章d. 国际条约宪法地方性法规司法解释【答案】a【例题单选4】施工企业取得法人资格的时间为（ ）日。p7a. 注册资金到位b. 公司成立c. 工商行政管理机关核准登记d. 建设行政主管部门颁发资质证书【答案】c【例题单选5】关于表见代理的错误说法是（ ）。p13a. 表见代理的行为人没有代理权b. 表见代理是无效代理c. 表见代理在本质上属于无权代理d. 善意相对人有理由相信行为人有代理权【答案】b【例题单选6】甲建筑工程公司与乙水泥厂签订200t水泥的买卖合同，交货时，由于乙公司所雇装卸工人的失误总共交货210t。根据有关法律规定，乙公司所产生的10t水泥的债权的发生根据是（ ）之债。p20a. 合同b. 侵权行为c. 不当得利d. 无因管理【答案】c【例题单选7】发明专利的期限为（ ）年，自申请日起计算。p23a. 3b. 10c. 20d. 50【答案】c【例题单选8】著作权的保护期说法正确的是（ ）。p25a. 作者的署名权、修改权、保护作品完整权的保护期为50年b. 公民的作品，其发表权、使用权和获得报酬权的保护期，为作者终生及其死后40年c. 法人或者其他组织的作品、著作权（署名权除外）由法人或者其他组织享有的职务作品，其发表权、使用权和获得报酬权的保护期为50年d. 作品创作完成后未发表的，不受著作权法保护【答案】c【例题单选9】王某与某信用社签订一份贷款合同，信用社要求王某提供保证人。依照我国担保法规定，下列主体可以作为保证人的是（ ）。p30a. 某大学教授b. 某企业财务科c. 某公立小学d. 某街道办事处【答案】a【例题单选10】甲施工企业与乙钢材生产企事业签订一份700万元的钢材购销合同，合同约定甲企业分期付款，最后一笔尾款于8月31日前付清，丙企业在贷款合同的保证人一栏中加盖了企业的印章。甲施工企业逾期没有还清欠款，乙企业9月20日向法院提起诉讼。下列关于保证责任和保证期间的表述，正确的是（ ）。p3031a. 丙企业承担一般保证责任，保证期间为自8月31日起6个月b. 丙企业承担一般保证责任，保证期间为自9月20日起6个月c. 丙企业承担连带保证责任，保证期间为自8月31日起6个月d. 丙企业承担连带保证责任，保证期间为自9月20日起6个月【答案】c【例题单选11】抵押权自抵押合同生效时设立，未经登记不得对抗善意第三人，不符合该描述的财产抵押是（ ）。p32a. 生产设备、原材料b. 交通运输工具c. 在建的船舶d. 在建的建筑物【答案】d【例题单选12】安装工程一切险对考核期的保险责任一般不超过（ ）个月。p38a. 1b. 2c. 3d. 4【答案】c【例题单选13】某工程预计工期18个月，施工合同价款为900万元。根据规定，建设单位在申请领取施工许可证时应当到位的资金原则上不得少于（ ）万元。p48a. 90b. 180c. 240d. 300【答案】d【例题单选14】中外合作经营单位建筑业企业中方合营者的出资总额不得低于注册资本的（ ）。p58a. 50%b. 35%c. 30%d. 25%【答案】d【例题单选15】建造师初始注册者逾期未申请者，须（ ）方可申请初始注册。p65a. 提交有关业绩资料后b. 符合本专业继续教育的要求后c. 重新考试合格并获得资格证书后d. 先解释未能及时注册的理由并经审查通过后【答案】b【例题单选16】二级建造师的初始注册有效期和续期注册有效期是（ ）年。p66a. 1b. 2c. 3d. 4【答案】c【例题单选17】因非承包方原因致使工程项目停工超过（ ）（含），经建设单位同意，原工程项目经理可以同时担任两个建设工程的项目负责人。p68a. 365天b. 120天c. 100天d. 14周【答案】b【例题单选18】建设工程施工活动中形成的有关工程施工管理文件，应当由（ ）签字并加盖执业印章。施工单位签署质量合格的文件上，必须有注册建造师的签字盖章。p69a. 注册造价工程师b. 注册咨询工程师c. 注册建造师d. 项目经理【答案】c【例题单选19】联合体中标的，联合体各方应当（ ）与招标人签订合同。p81a. 分别b. 共同c. 推选1名代表d. 由承担主要责任的公司【答案】b【例题单选20】某项目的招标人于2013年6月1日向中标人发出了中标通知书，双方于2013年6月25日签订了合同。根据相关法律规定，招标人应在（ ）前退还未中标人的投标保证金。p83a. 2013年6月15日b. 2013年6月30日c. 2013年7月10日d. 2013年7月25日【答案】b【例题单选21】某施工项目总承包招标，合同估算价为人民币1.0亿元，则要求投标方提供的投标保证金数额最高应为（ ）万元。p83a. 200b. 100c. 80d. 20【答案】a【例题单选22】某工程项目的投票截止时间为7月10日，某投标人于7月9日提交了投标文件。7月11日，该投标人又提交了一份修改投标报价的函件。关于这份修改投标报价的函件，下列说法正确的是（ ）。p82a. 该投标文件不能修改，该函件无效b. 该投标文件可以修改，修改后的投标报价有效c. 该投标文件的其他内容可以修改，但投标报价不能修改d. 该投标文件不能修改，但在招标人同意接受的情况下有效【答案】a【例题单选23】根据招标投标法规定，必须进行招标的项目而不招标的，应承担的法律责任不包括（ ）。p88a. 责令限期改正b. 有关行政监督部门给予警告c. 处项目合同金额5以上10以下的罚款d. 对单位直接负责人员给予处分【答案】b【例题单选24】施工总承包单位与分包单位依法签订了“内墙抹灰工程分包协议”，在建设单位组织竣工验收时发现内墙抹灰工程质量不合格。下列表述正确的是（ ）。p95a. 分包单位可以不承担法律责任b. 分包单位就全部工程对建设单位承担法律责任c. 总包单位就分包工程对建设单位承担全部法律责任d. 总包单位和分包单位就分包工程对建设单位承担连带责任【答案】d【例题单选25】下列承包商的行为中，属于转包行为的是（ ）。p97a. 承包商将其承包的部分工程分包给某公司b. 承包商不具备相应资质条件而以他人名义承接工程c. 承包商将建设工程主体结构中的施工任务分包给某公司d. 承包商将其承包的工程肢解以分包的名义分别转给其他单位承包【答案】d【例题单选26】根据全国建筑市场各主体不良行为记录认定标准，属于工程质量不良行为的有（）。p102a. 允许其他单位或个人以本单位名义承揽工程b. 将承揽的工程转包或违法分包c. 施工前未对有关安全施工的技术要求做出详细说明的d. 未按照节能设计进行施工【答案】d【例题单选27】合同法规定，在履行合同义务时，当事人应当根据合同的性质、目的和交易习惯，履行及时通知、协助、提供必要的条件、防止损失扩大、保密等义务。此规定体现了合同法的（ ）原则。p106a. 效率优先b. 等价有偿c. 诚实信用d. 维护公共利益【答案】c【例题单选28】承包人在工期可以顺延的情况发生后（ ）内，就延误的工期以书面形式向工程师提出报告。p109a. 7天b. 14天c. 15天d. 28天【答案】b【例题单选29】某扩建工程建设单位因急于参加认证，于11月15日未经检验情况下而使用该工程， 11月20日承包人提交了竣工验收报告，11月30日建设单位组织验收，12月3日工程竣工验收合格，则该工程竣工日期为（ ）。a. 11月15日b. 11月20日c. 11月30日d. 12月3日【答案】a【例题单选30】某国有建筑工程公司的总经理王某采购建材过程中，与其妻弟林某控制的某建材供应公司签订水泥购销合同，以高于市场价10的价格购入水泥1000t。根据我国合同法的规定，此合同（ ）。p116a. 合法有效b. 因损害社会公共利益而无效c. 因显失公平而可撤销d. 因恶意串通损害国家利益而无效【答案】d【例题单选31】甲市a建筑工程公司与乙市b钢铁公司签订钢材购销合同，双方在合同中约定：“就本合同发生争议提请甲市的仲裁委员会仲裁。”后双方在履行合同过程中发生争议，a公司向乙市某区人民法院起诉要求b公司承担违约责任；b公司向乙市仲裁委员会申请仲裁。乙市某区人民法院应当（ ）。p117a. 裁定不予受理b. 裁定驳回起诉c. 将此案移交乙市仲裁委员会仲裁d. 受理并依法审理此案【答案】a【例题单选32】根据我国劳动法的规定，劳动合同可以约定试用期，试用期最长不得超过（ ）。p127a. 3b. 6c. 9d. 12【答案】b【例题单选33】用人单位可以解除劳动合同的情形是（ ）。p130a. 提供劳务的甲为未成年人b. 乙患病在规定的医疗期内c. 丙患职业病丧失劳动能力的d. 丁因公负伤部分丧失劳动能力的【答案】a【例题单选34】根据劳动法的规定，禁止安排女职工从事矿山井下、国家规定的（ ）的劳动和其他禁止从事的劳动。p139a. 夜班b. 第4级体力劳动强度c. 冷水低温作业d. 第3级体力劳动强度【答案】b【例题单选35】根据劳动法的规定，女职工生育享受不小于（ ）天的产假。p139a. 60b. 70c. 80d. 90【答案】d【例题单选36】某施工企业与供货商合订的钢材供货合同未约定交货地点及运费的负担，后双方对此没有达成补充协议，也不能依其他方法确定。则应当由（ ）。p150a. 供货商送货并负担运费b. 施工企业自