2011一级法规串讲习题.doc

2011法规串讲习题一、单选题1、在我国法律体系中，合同法属于（ b ）部门。a社会法b民商法 c经济法 d. 诉讼法2.下列规范性文件中，效力最高的是（a ）。a行政法规b司法解释c地方性法规d行政规章3、下列与工程建设相关的规范性文件中，由国务院制定的是（ b ） a工程建设施工招标投标办法； b安全生产许可证条例； c安全生产法； d建筑企业资质管理规定；4、下列关于企业法人与项目经理部的法律关系的叙述不正确的是（d） a项目经理部不具备法人资格，是施工企业根据工程施工项目而组建的非常设的下属机构 b项目经理是企业法人授权在项目上的管理者c项目经理部是施工企业为完成某建设施工任务而设立的组织d项目经理部的行为后果由企业的法定代表人承担5、某施工单位法定代表人授权市场和约部经理赵某参加某工程招标活动,这个行为属于( b )a.法定代理 b.委托代理 c.指定代理 d.表见代理6、关于表见代理的说法错误的是（ b ） a表见代理的行为人没有代理权； b表见代理是无效代理； c表见代理本质上属于无权代理； d善意相对人有理由相信行为人有代理权；7、在代理关系中，如果因为授权不明确而给第三人造成损失的，（ d ）。a 代理人向第三人承担责任，被代理人承担连带责任b 被代理人独自向第三人承担责任c 代理人独自向第三人承担责任d 被代理人要向第三人承担责任，代理人承担连带责任8、根据物权法的相关规定，以建筑物抵押的抵押权自（d）时设立。a合同签订b备案c交付d登记9、当他人的行为非法妨碍物权人行使物权时，物权人可以（ c ）排除妨碍。a请求法院b 请求妨碍人c请求法院或妨碍人d 自行10、根据物权法规定，建设用地使用权属于（ ） a所有权； b用益物权； c担保物权； d留置物权；11、某工程在施工过程中由于电焊工操作不当发生火灾，与该工程毗邻的甲单位主动组织本单位人员参与灭火。这一行为使施工单位减少损失10万元，甲单位因此损失1万元。在下列表述中正确的是：甲单位（ b ）。a. 只能自行承担这一损失 b. 有权要求施工单位支付1万元c. 有权要求施工单位支付6万元 d. 有权要求施工单位支付11万元12、某施工单位在所承包的高层办公楼的施工中，由于基坑围护措施不当，造成毗邻一大楼产生不均匀沉降、外墙开裂。对此，该施工单位应当承担（ a ）。a. 侵权责任 b. 违约责任c. 过错责任 d. 过失责任13没有法定或者约定义务，为避免他人利益受损失进行管理或者服务而发生的债称为(d )之债。a合同b侵权c不当得利d无因管理 14、自然人的软件著作权保护期为（a） a自然人终生及其死亡后50年； b 50年；c 自然人终生及其死亡后30年； d 30年 15.根据担保法规定，必须由第三人为当事人提供担保的方式是（ a）a保证b抵押c留置d定金 16施工单位偷工减料；降低工程质量标准，导致整栋建筑倒场,12名工人被砸死。该行为 涉嫌触犯（ c ）。a重大责任事故罪b. 重大劳动安全事故罪c工程重大安全事故罪d以其他方式危害公共安全罪17、下列选项中，当事人应承担侵权责任的是（ a）a工地的塔吊倒塌造成临近的民房被砸塌b某施工单位未按照合同约定工期竣工c因台风导致工程损害d某工程存在质量问题18一般情况下，（ b ）的建筑工程可以不申请施工许可证。a 工程投资额3万元以下或者建筑面积在30平方米以下b 工程投资额30万元以下或者建筑面积在300平方米以下c 工程投资额300万元以下或者建筑面积在3000平方米以下d 工程投资额3000万元以下或者建筑面积在30000平方米以下19、下列关于施工企业资质申请延续说法中不正确的是（c）a企业首次申请、增项申请企业资质的，不考核企业业绩；b企业首次申请资质的，其等级按照最低资质等级核定；c企业申请多项建筑企业资质的，可以选择多项为企业主项资质；d建筑企业资质证书有效期为5年；20、按照有关规定一级建造师可以担任（ a ）及以下建筑业企业资质的建设工程项目施工的项目经理。a.特级 b.一级 c.预二级d.二级21. 非法挂靠或借用其他企业的资质证书参加投标，是（ c ）的行为。 a. 投标人之间串通投标 b. 投标人用行贿手段谋取中标c. 投标人以非法手段骗取中标 d. 投标人以低于成本的报价竞标22. 在下列关于评标委员会的规定中，正确的是：评标委员会（ a ）。a. 成员的名单在中标结果确定之前应保密 b. 技术、经济专家为五人以上单数c. 必须参考标底对投标文件进行评审 d. 专家均采取随机抽取方式确定23. 某工程的招标人在某次招标投标活动中确定了某施工单位为中标人，则下列表述中正确的是（ d ）。a. 不必将中标结果通知未中标人，但须退还未中标人的投标保证金b. 同时将中标结果通知未中标人，但无须退还未中标人的投标保证金c. 不必将中标结果通知未中标人，且无须退还未中标人的投标保证金d. 同时将中标结果通知未中标人，且须退还未中标人的投标保证金24、使用财政预算资金的建设项目，需要设备采购的单项合同估算价最低在（ b ）万元人民币以上的，必须进行招标。a50 b.100 c200 d。300025、某施工项目招标，招标文件开始出售的时间为3月20日，停止出售的时间为3月30日，提交招标文件的截止时间为4月25日，评标结束的时间为4月30日，则投标有效期开始的时间为（ c ）a3月20日 b。3月30日c4月25日 d。4月30日26.根据工程建设项目施工招标投标办法规定，在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，投标人（ a）。a可以补充修改或者撤回已经提交的投标的文件，并书面通知招标人b不得补充、修改、替代或者撤回已经提交的投标文件c须经过招标人的同意才可以补充、修改、替代已经提交的投标文件d撤回已经提交的投标文件的，其投标保证金将被没收27某工程项目的招标投标活动中，发现投标人甲以低于成本的报价竞标。这里的成 本是指（ c ）。 a.整个建筑行业的平均成本b.所有投标人的平均成本 c.投标人甲的成本d.项目所在地的平均成本28、下列选项中关于开标的说法正确的是（ a ） (a)开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止付问的同时间公开进行(b)开标地点由招标人在开标前通知 (c)开标地点应当根据行政主管部门指定的地点确定 (d)开标由建设行政主管部门主持，邀请所有投标人参加 29、某招标人2005年4月1日向中标人发出了中标通知书。根据相关法律规定，招标人和投标人应在（ b ）前按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。 a. 2005年4月15日b.2005年5月1日c. 2005年5月15日d.2005年6月1日30.招标人采取招标公告的方式对某工程进行施工招标，于2007年3月3日开始发售招标 文件，3月6日停售；招标文件规定投标保证金为100万元；3月22日招标人对已发出的招标文件作了必要的澄清和修改，投标截止日期为同年3月25日。上述事实中错误有（ c ）处。a 1b. 2 c.d. 431、根据工程建设项目施工招标投标办法，关于投标保证金的说法，正确的是（ a ） a中标人拒绝签合同的，招标人有权没收其投标保证金； b投标保证金不得采用银行保函方式； c招标人发出中标通知书，投标保证金的有效期自动终止； d投标保证金的最高不得超过50万；32、大型建筑工程或者结构复杂的建筑工程，可以由两个以上的承包单位联合共同承包。共同承包的各方对承包合同的履行( b )。 a独立承担各自的责任 b承担连带责任 c. 不承担责任 d承担适当的责任33、 甲、乙二家施工单位签订共同投标协议组成联合体，以一个投标人的身份参加某工程的投标。该共同投标协议约定，甲和乙按70%和30%的比例分享利润和分担债务。下列关于此联合体的表述中，正确的是（ b ）。a. 联合体内部的共同投标协议与招标人无关，不必交予招标人b. 若该联合体中标，甲、乙应当共同与招标人签订合同c. 若甲不能履行债务，乙有权拒绝履行全部债务d. 若甲清偿全部债务后，不能解除乙的履行义务34、不属于承揽业务不良行为认定标准的是（b） a、相互串通投标；b、超资质承揽工程；c、骗标；d、违法分包35根据合同法规定，建设工程监理合同不属于（ c）。a双务合同b有偿合同c实践合同d要式合同 36、甲施工单位由于施工需要大量钢材，逐向乙供应商发出要约，要求其在一个月内供货，但数量待定，乙回函表示一个月内可供货2000吨，甲未作表示，下列表述正确的是（ d）。a该供货合同成立 b该供货合同已生效c该供货合同效力特定d该供货合同未成立37甲企业于2月1日向乙企业发出签订合同的信函。2月5日乙企业收到了该信函，第二天又收到了通知该信函作废的传真，甲企业发出传真，通知信函作废的行为属于要约（ c ）的行为。a.发出b. 撤回 c.撤销d. 变更38、某承包公司向某水泥厂乙方发出采购10吨水泥的要约，某水泥厂于5月1日寄出承诺信，5月8日信件寄至，适逢某承包公司总经理王某外出，5月9日王某知悉了该信内容，遂于5月10日电传告知某水泥厂收到承诺。该承诺何时生效？（ b ） (a) 5月1日（b）5月8日（c）5月9日（d）5月10日39施工合同文本规定当承包商在合理的期内提出延期开工要求，工程师在接到要求后的（ a）内以书面的形式答复承包商。a 48小时 b 8小时 c 7天 d 14天40、某施工合同约定承包人对基础工程垫资施工，发包人对垫付资金按银行贷款利率2倍支付利息，后发包人未按合同约定支付垫资利息，承包人诉至法院，则人民法院对垫资利息的处理，正确的是（ d ）a、予以追缴 b、不予支持c、支付按合同约定全部支付 d、只支持按银行同类贷款利息支付 41、甲、乙于4月1日签订一份施工合同。合同履行过程中，双方于5月1日发生争议，甲于5月20日单方要求解除合同。乙遂向法院提起诉讼，法院于6月30日判定该合同无效。则此合同自（ a ）无效。a. 4月1日 b. 5月1日 c. 5月20日d. 6月30日 42.某建筑公司从本市租赁若干工程模板到外地施工，施工完毕后，因觉得模板运回来费用很高，建筑公司就擅自将该批模板处理了，后租赁公司同意将该批模板卖给该建筑公司，则建筑公司处理该批模板的行为（ b）a无效b有效c效力特定d失效43、甲公司将其塔吊租给乙公司使用，乙公司却将该塔吊卖给丙公司。依据我国合同法的规定，乙公司与丙公司的塔吊买卖合同属于（ c ）合同。a.无效b.可撤销c效力待定d.可变更44.某建筑材料买卖合同被认定为无效合同，则其民事法律后果不可能是（ c ）。a返还财产b赔偿损失 c.罚金d折价补偿 45、甲乙两公司为减少应纳税款，以低于实际成本的价格签订合同。根据合同法的规定，该合同为（ a ）合同。 a无效； b可变更、可撤销； c有效； d效力待定46、施工合同履行过程中，合同一方当事人提出变更合同要求。在双方就变更内容协商期间，合同应（ c ）履行。a.中止 b.终止c.继续 d.对要求变更的部分中止47、我国某对外承包公司在某国参与一王宫项目的投标，因翻译人员疏忽，将招标文件中的“金把手”误译为“镀金把手”，并据此报价。该公司中标后在施工过程中发现当初翻译错误，对此，该公司可以（ d ）。a. 中止履行合同，并对“金把手”重新报价b. 按“金把手”继续履行合同，并要求业主按“金把手”支付工程款c. 请求法院或仲裁机构确认该合同无效d. 请求法院或仲裁机构变更或撤销48、根据合同法规定，当事人对合同变更的内容约定不明确的，推定为（ b）a变更b重新协定c原则上变更d未变更49、合同的权利义务终止，不影响合同中（ c）条款的效力。a履行时间b履行地点c争议解决d质量检验 50、甲公司欠某供应商500万货款，现甲公司分立为乙丙两家公司。关于甲公司分立后的500万元的债务清偿问题，正确的是（ b ） a乙公司与丙公司均不承担清偿责任； b乙、丙公司应承担连带责任； c应当由丙公司承担连带责任；d应当由乙公司承担连带责任；52、某工程在5、12地震中迫使承包人停工，5月15日发包人与承包人共同检查工程损害程度，并一致认为损害程度严重，需要拆除重建，原合同无法履行，5月20日发包人依法单方解除合同的通知到达承包人，5月25日发包人接到承包人同意解除合同通知。依据合同法规定，该施工合同解除的时间为（ c ）a 5月12日； b 5月15日； c 5月20日； d 5月25日；53、施工单位甲与钢铁生产企业乙签订了购买一批钢材的合同，合同约定于2004年5月31日交货，逾期交货需支付违约金3000元/天；定金为5万元，合同订立后7天内交付。甲按合同规定交付了定金，但乙直到2004年6月30才交货。对此，（ d ）a. 乙可以选择向甲双倍返还定金10万元b. 甲可以要求乙支付逾期违约金9万元，并双倍返还定金10万元c. 甲可以要求乙支付逾期违约金9万元，但定金5万元不予退还d. 甲可以要求乙支付逾期违约金9万元，并以定金5万元抵作货款54、在甲乙双方订立的货物运输合同中，双方约定乙方必须2004年8月1日前将货物运到甲方指定的地点，货到后付运费。乙方于2004年8月3日装货起运。2004年8月10日，乙方运输途中遇到洪涝灾害，造成公路中断，直到2004年8月20日乙方才将货物运到指定地点。请问，对于本案中违约责任的说法正确的是（ d ）。 a.乙方不承担违约责任，因为迟延履行并未造成合同目的落空 b.乙方不承担违约责任，因为履行合同过程中发生了不可抗力 c.甲乙双方共同承担违约责任，因为发生了不可抗力d.乙方应当承担全部违约责任，因为该发生在迟延履行期间55施工单位乙与建设单位甲签订了施工合同后，经建设单位同意，将其中的装修工程分包给施工单位丙，乙与丙签订了分包合同，则该分包合同表现为（ a ）。a. 债务转移 b. 债权转让c. 合同转让 d. 债权债务概括转让 56、农村建筑队乙与建设单位甲签订了建造一幢多层住宅的施工合同，由乙所在地乡政府提供了履约保证。在施工过程中，由于乙施工技术措施不当，造成甲很大损失。对此，甲应当要求（ b ）。a. 该乡政府承担赔偿责任 b. 乙承担赔偿责任c. 该乡政府和乙承担连带赔偿责任 d. 该乡政府或乙承担赔偿责任57、施工单位乙是规模较大的上市公司，近期以bot方式承接了一越江隧道工程，需要大笔资金投入。乙以其公司的股票于2006年7月20日与银行签订了质押借款合同并与银行签订了质押合同，则（ d ）。a. 该工程合同要求带资垫资，为无效合同，因而从合同质押合同也无效b. 质押合同自2006年7月20日起生效c. 乙应当在合同约定的期限内将股票交付银行，质押合同自股票交付之日起生效d. 乙应当向证券登记机构办理出质登记，质押合同自登记之日起生效58、李某今年51岁，自1995年起就一直在某企业做临时工，担任厂区门卫。现企业首次与所有员工签订劳动合同。李某提出自己愿意长久在本单位工作，也应与单位签订合同，但被拒绝并责令其结算工资走人。根据劳动合同法规定，企业（ b ）。a应当与其签订固定期限劳动合同 b. 应当与其签订无固定期限的劳动合同 c应当与其签订以完成一定工作任务为期限的劳动合同d可以不与之签订劳动合同，因其是临时工59、用人单位自用工之日起超过一个月不满一年未与劳动者订立书面劳动合同的，应当向劳动者每月支付（ b ）倍的工资，并与劳动者补订书面劳动合同。 a一 b二 c. 三 d四 60、工人王某与某建筑公司签订了一个四年期的劳动合同，合同中约定的生效时间为2009年2月20日。为了考察王某是否具备相应的工作能力，合同中约定了试用期，则试用期最长截止于( c )（a）2009年3月20日（b）2009年5月20日（c）2009年8月20日（d）2009年2月20日 61、在试用期内劳动要终止劳动合同关系，应提前（ c ）天通知用人单位。a1 b2 c. 3 d无须通知，可随时解除 62、按照劳动合同的规定，企业的集体合同由（ a ）与企业订立。a企业工会代表企业职工b企业每一名职工c企业10名以上职工d企业绝大部分职工 63、在下列情形中，用人单位可以解除劳动合同，但是应当提前30日以书面形式通知劳动者本人的是（ b ）。a. 年龄17周岁的李某不服从企业安排，拒绝到矿山井下作业b. 王某在周末参加极限运动意外受伤导致丧失劳动能力c. 张某经常迟到早退，经多次批评教育仍不改正d. 刘某原定产假结束即上班，后决定继续用母乳喂养婴儿6个月 64、某建筑公司与在公司工作了15年的王某解除合同并进行经济补偿，王某月工资为8000元，当地上年度职工月平均工资2500元。下列关于经济补偿说法正确的是（ c ） a建筑公司应给王某12万元经济补偿； b建筑公司应给王某3.75万元经济补偿； c建筑公司应给王某9万元经济补偿； d建筑公司应给王某8万元经济补偿； 65、 参加养老保险的个人，达到法定退休年龄时累计缴费（ b ）年的，可以按月领取基本养老保险。 a 10 b 15 c 20 d 25 66、下列选项中，不能纳入基本医疗保险基金支付范围的的医疗费用有（ d ） a急诊医疗费； b符合基本医疗保险的诊疗项目； c抢救医疗费； d境外就医费；67、某工程需租用钢管，双方约定租凭期限为8个月，则下列关于该租凭合同的说法，错误的是（ b ）a、应以书面方式订立b、若以口头方式订立，则租凭期视为6个月c、若以口头方式订立，出租人可随时解除合同d、若以口头方式订立，承租人可随时解除合同 68、建设单位拟建一座造纸厂，为了尽量减少对环境的污染，应当采取的措施是（ d ） a 污水处理设施要设计、施工、生产同时进行； b 造纸厂投入运营后3个月内必须建设污水处理设施； c 建设单位对造纸厂污染环境进行监测后决定何时修建污水处理设施； d 污水处理设施与造纸厂主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用；69、某建筑公司实施了以下行为，其中符合我国环境污染防治法律规范的是（ d ）。a将建筑垃圾倾倒在季节性干枯的河道里 b对已受污染的潜水和承压水混合开采 c冬季工地上工人燃烧沥青、油毡取暖d直接从事收集、处置危险废物的人员必须接受专业培训70、国家投资的某建设项目的主体工程于2005年4月15日竣工，其配套建设的环境保护设施于同年4月30日竣工，该项目于当年5月8日开始试生产。建设单位申请该项目配套建设的环境保护设施竣工验收的最后时限为2005年（ c ）。a. 7月15日 b. 7月30日c. 8月8日 d. 11月8日71、某工程位于甲、乙两省交界处的甲省境内，毗邻该工程的乙省境内有一片低洼地。该工程有较多土方需要外运，施工单位在编制施工组织设计时计划将需外运的土方运到该低洼地。对此，（ c ）。a. 属于常规土方外运，且可达到一举两得的效果，无需办理任何手续b. 应向移出地省环保部门报告，并经其许可c. 应向移出地省环保部门报告，并经接受地省环保部门许可d. 应向接受地省环保部门报告，并经其许可72、下列关于民用建筑节能的表述正确的是（ b ）。a对不符合节能强制性标准的项目，建设行政主管部门不得颁发建设工程规划许可证 b对既有建筑实施节能改造，优先采用遮阳、改善通风等低成本改造措施 c国家要求在新建建筑中必须安装和使用太阳能等可再生资源利用系统d企业可以制定高于国家、行业能耗标准的企业节能标准 73、下列选项中，属于建筑施工企业取得安全生产许可证应当具备的安全生产条件是（ b）。a在城市规划区的建筑工程已经取得建设工程规划许可证b依法参加工伤保险，依法为施工现场从事危险作业人员办理意外伤害保险，为从业人员交纳保险费c施工场地已基本具备施工条件，需要拆迁的，其拆迁进度符合施工要求d有保证工程质量和安全的具体措施74、施工企业未取得安全生产许可证擅自进行生产的，责令停止生产，没收违法所得，并处（ c ）的罚款 a 5万以上10万以下 b 10万以上20万以下 c 10万以上50万以下 d 20万以上20万以下75、下列关于施工单位安全生产责任制度的说法，正确的是（ c ）a施工单位主要负责人是指施工单位法定代表人b专职安全生产管理人员对项目的安全施工负责c专职安全生产管理人员应常驻现场对安全生产进行监督检查d建筑施工总承包特级资质配备的专职安全生产管理人员不少于4人76、某现场施工人员发现脚手架有倒塌的危险时，停止作业并撤离现场。这是安全生产法规定从业人员所具有的（ b ）。 a.应急处理权b.紧急避险权 c.拒绝作业权d.回避求救权77. 根据建设工程安全生产管理条例的规定，建筑生产中最基本的安全管理制度是（ a ）。a. 安全生产责任制度 b. 群防群治制度c. 安全生产检查制度 d. 安全生产教育培训制度78. 根据建设工程安全生产管理条例的规定，在下列内容中，属于建设单位安全生产管理的责任和义务的是（ d ）。a. 设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员b. 工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用c. 建立应急救援组织，配备必要的应急救援器材、设备d. 办理施工许可证时报送安全施工措施79. 按照建设工程安全生产管理条例的规定，在北京奥运主体育场“鸟巢”方案的设计中，设计单位应当（ c ）。a. 考虑施工安全操作和防护的需要b. 对防范安全生产事故提出指导意见c. 提出保障施工作业人员安全和预防生产安全事故的措施建议d. 提出安全施工技术措施和安全施工管理方案80、（ d ）不属于建设单位的责任范围。 a向建设行政主管部门提供安全施工措施资料； b向施工方提供准确的地下管线资料； c对拆除工程进行备案； d为施工现场从事特种作业人员提供安全保障；81、乙建筑公司是甲建筑公司的分包商。在2011年7月7日，乙建筑公司的施工项目发生安全事故，应由（ b）向负有安全生产监管职责部门报告。 a 甲或乙建筑公司； b 甲建筑公司； c 乙建筑公司； d 甲和乙一起报告；82. 某工程监理单位在实施监理过程中，发现施工单位未按照经审查批准的专项施工方案组织施工，存在严重的安全事故隐患。对此，该监理单位应当（ c ）。a. 要求施工单位整改b. 要求施工单位整改，并及时报告建设单位c. 要求施工单位暂时停止施工，并及时报告建设单位d. 要求施工单位暂时停止施工，并及时报告有关主管部门83. 某高层住宅的施工现场，施工单位根据建设工程安全生产管理条例的规定，在许多部位设置了安全警示标志，在下列部位中，可以不设置安全警示标志的是（ a ）。a. 外阳台 b. 现场入口处c. 基坑边沿 d. 临时用电设施84. 某施工分包合同约定，某大型施工起重机械由分包单位租赁用于工程施工，则该施工起重机械在使用前应当由（ d ）共同进行验收。a. 总承包单位、出租单位、监理单位和建设单位b. 总承包单位、出租单位、安装单位和监理单位c. 分包单位、出租单位、安装单位和建设单位d. 总承包单位、分包单位、出租单位和安装单位85、施工单位挪用列入建设工程概算的安全生产作业环境及安全施工措施所需费用的，责令限期改正，并处挪用费用（ c ）的罚款。 a 10%-20% b 20%-40% c 20%-50% d 40%-60%86、.注册建造师、注册结构师、注册监理工程师等注册执业人员因过错造成安全事故的，责令停止执业（ b ）年；造成重大质量事故的，吊销执业资格证书，5年内不让注册。 a 0.5 b 3个月到1年 c 1.5 d 287、对于涉及（ a ）工程的专项施工方案，施工单位依法应当组织专家进行论证、审查。a地下暗挖 b降水 c.脚手架 d.起重吊装88、建设工程安全生产管理条例规定，施工单位施工现场临时搭建的建筑物不符合安全使用要求的，可处（a）的罚款。a.510万元 b.1020万元c.1030万元 d.2050万元89、生产事故造成3人以上10人以下死亡、或1000万以上5000万以下直接经济损失的，应界定为（ b ） a一般事故 b 较大事故 c 重大事故 d 特别重大100.某工地发生了安全事故，造成3人死亡，按照生产安全事故报告和调查处理条例的规定，该事故属于（ c）。a特别重大b重大c较大d一些101、安全事故发生后，事故现场人员应立即向本单位负责人报告，单位负责人接到报告后，应当在（ a ）内向事故发生地县级以上政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。 a 1小时 b 8小时 c 1天 d 3天102、某施工现场发生安全事故，现场死亡2人，5人受伤送到医院，3天之后有2人死亡。则此事故应界定为（ b ）a一般事故 b 较大事故 c 重大事故 d 特别重大103、安全事故发生后，事故单位主要负责人不立即组织事故抢救的，处一年收入（ d ）罚款。a 10%-30% b 20%-40% c 40%-60% d 40%-80%104、根据建设工程安全生产管理条例的规定，属于施工单位安全责任的是（ b ）a提供相邻构筑物的有关资料b编制安全技术措施及专项施工方案c办理施工许可证时报送安全施工措施d提供安全施工措施费用105、在施工监理过程中，工程监理单位发现存在重大安全事故隐患，要求施工单位停工整改，而施工单位拒不整改或者不停止施工，监理单位应当（ c ）。 a.继续要求施工单位整改b.要求施工单位停止施工 c.及时向有关主管部门报告d.协助施工单位消除隐患106、.施工起重机械现场安装完毕后，以下不属于安装单位的工作是（ d ）。 a.出具自检合格证明b.向施工单位进行安全使用说明 c.办理验收手续并签字d.定期进行检验检测 107、.根据建设工程质量管理条例，以下对施工单位质量责任和义务的正确表述是（ bd ）。 a.施工单位不得转包和分包所承揽的工程 b施工单位不得超越其资质等级许可的范围承揽工程 c.施工单位应当按照国家有关规定办理工程质量监督手续 d.对涉及结构安全的试块应现场取样，并送具有相应资质等级的质量检测单位进行检测 108. 某建于20世纪90年代初的商住楼的所有人为适应市场需要，拟将其改建为通用商用办公楼，为此，需改变原商住楼的承重结构并重新装修。根据建设工程质量管理条例的规定，对这一改建工程，（ c ）a. 须经原设计单位同意，并由原设计单位提出改建方案b. 设计单位要有设计方案，并经监理工程师审查c. 建设单位要有设计方案，并由具有相应资质的施工单位施工d. 可以重新装修，但不得改变其承重结构109. 根据建设工程质量管理条例的规定，建设工程的保修范围和保修期限（ a ）。a. 既有法律规定又有合同约定 b. 均由当事人在合同中约定c. 均由法律规定 d. 主要由合同约定110. 根据建设工程质量管理条例的规定，施工人员对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料，应在（ d ）监督下现场取样。a. 建设单位和设计单位 b. 设计单位和监理单位c. 建设单位和监理单位 d. 建设单位或监理单位111. 某高层住宅在交付使用后第6年至第8年间，发生了多种原因造成的质量缺陷，其中，属于法律规定保修范围的是（ b ）。a. 地震引起的外墙开裂 b. 地基处理不当造成的不均匀沉降c. 毗邻工地塔吊意外倾覆导致的屋顶损坏 d. 屋面防水材料老化引起的渗漏 112、依据的规定,以下工作中,应由总监理工程师签字认可的是( a )a.建设单位拨付工程款 b.施工单位实施隐蔽工程c.商品混凝土应于基础工程 d.大型非标构件进行吊装113、施工单位未对建筑材料、建筑构配件、设备和商品混凝土进行检验，可能受到的最严厉的行政处罚是（ c ）a. 停业整顿 b. 降低资质等级c. 吊销资质证书 d. 吊销营业执照114.依据建设工程质量管理条例，工程承包单位在（ c）时，应当向建设单位出具质量保修书。a工程价款结算完毕 b施工完毕c提交工程竣工验收报告 d竣工验收合格 115、某办公大楼在保修期内出现外墙裂缝，经查是由于设计缺陷所造成，原施工单位进行了维修，之后应向（ a ）主张维修费。 a建设单位； b设计单位； c物业管理单位； d施工方自己承担维修费；116、根据相关司法解释的规定，建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用后，又以使用后的（ a ）工程质量不符合约定为由主张权利的，法院应予以支持。a主体结构b电气 c.装饰d. 暖通117、建设单位应当自建设工程竣工验收合格之日起（ b ）日内，将竣工验收报告和规划、公安消防、环保等部门出具的认可文件或者准许使用文件报建设行政主管部门或者其他有关部门备案。a10b. 15 c.30d. 60 118.以下不属于民事纠纷处理方式的是（ b ）a当事人自行和解b行政复议c行政机关调解d商事仲裁 119、在一起钢材购销合同纠纷诉讼中，作为买方的施工企业将供应商在其网站上发布的价目表下载打印，并在法庭上作为证据出示，则该证据种类属于（ c ）a 物证； b 勘验笔录； c 书证； d 视听资料；120、人民法院可以根据情况对不同的证据采用不同的保全方法，下列行为不是证据保全方法的是（ a ） a、没收 b、扣押 c、查封 d、勘验121、当事人向人民法院申请保全证据，不得迟于举证期限届满前( a )日。a7 b14 c5 d10122、出售质量不合格的商品未声明的，诉讼时效期间为( b )。 a半年 b. 一年 c一年半 d两年123、根据施工合同，甲建设单位应于2009年9月30日支付乙建筑公司工程款。2010年6月1日，乙单位向甲单位提出支付请求，则就该项款额的诉讼时效（ a）a中断b中止c终止d届满124、某建设工程合同约定,建设单位应于工程验收合格交付后两个月内支付工程款。2005年9月1日，该工程经验收合格交付使用，但建设单位迟迟不予支付工程款。若施工单位通过诉讼解决此纠纷，则下列情形中，会导致诉讼 时效中止的是（ b ）。 a2006年8月，施工单位所在地突发洪灾，一个月后恢复生产 b2007年6月，施工单位所在地发生强烈的地震，一个月后恢复生产 c2007年7月，施工单位法定代表人生病住院，一 个月后痊愈出院 d2007年9月，施工单位向人民法院提起诉讼 125、某工程质量纠纷经仲栽庭开庭审理后，在赔偿数额上形成三种意见，甲、乙、丙仲裁员分别认为应赔偿15、16、20万元，其中丙仲裁员是由当事人双方共同选定的。此案中，应当裁决赔偿（d ）万元。 a15 b。16 c17 d。20126、对仲裁裁决不服的，当事人可以（ a ） 申请撤销。a在收到裁决书60日内，向仲裁委员所在地中级人民法院；b在收到裁决书45日内，向仲裁委员所在地中级人民法院；c在收到裁决书60日内，向仲裁委员所在地初级人民法院；d在收到裁决书45日内，向仲裁委员所在地初级人民法院；127、甲与乙因施工合同纠纷诉至人民法院。在法庭调查时，乙出示了双方订立的有效仲裁协议，此时人民法院应当（a ） a驳回起诉 b。继续审理 c终止起诉 d。将案件移交合同约定的仲裁机构 128、甲总承包单位将其承建的工程分包给乙承包单位，双方订立分包合同并约 定因本合同发生的一切争议均由某仲裁委员会裁决。后双方因质量问题发生争议，同时发现该分包行为未经建设单位同意。下列关于本案仲裁协议效力的说法，正确的是（d ） a分包合同无效，则仲裁协议无效 b分包合同有效，则仲裁协议有效 c分包合同效力待定，则仲裁协议效力待定 d分包合同效力与仲裁协议效力没有相关性 129. 某施工合同纠纷的仲裁庭由甲、乙、丙三名仲裁员组成，甲、乙分别由建设单位和施工单位选定，丙由仲裁委员会主任指定。在仲裁过程中，丙提出一裁决方案，对此，乙表示反对，甲则弃权。在这种情况下，（ b ）。a. 裁决应当按照丙的意见作出，甲和乙的意见不记入笔录b. 裁决应当按照丙的意见作出，甲和乙的意见可记入笔录c. 裁决应当由仲裁委员会主任作出d. 甲、乙、丙应当重新协商提出能为多数仲裁员接受的裁决意见130. 甲、乙因工程质量纠纷引起诉讼，在案件审理过程中，甲对法院委托的工程质量鉴定机构作出的结论有异议，申请重新鉴定。在下列理由中，能得到法院准许的是（ d ）。a. 鉴定结论没有日期 b. 鉴定结论未经鉴定人员签字盖章c. 鉴定结论有明显缺陷 d. 鉴定结论明显依据不足 131下列关于诉讼管辖的表述正确的是（ b ）。a. 第一审重大涉外民事案件应当由中级人民法院管辖 b. 建设工程施工合同纠纷应当由不动产所在地人民法院管辖c. 受移送人民法院认为移送的案件不属于本院管辖的，可继续移送有管辖权的人民法院d.房屋买卖纠纷实行“原告就被告”原则132、甲诉乙建设工程施工合同纠纷一案，法院立案审理。在庭审中，甲未经法庭许可中途退庭，则法院对此案件的处理是（ b） a移送二审法院裁决； b按撤诉处理； c按缺席判决； d进入再审程序；133 甲、乙对工程质量产生纠纷，按合同约定提请仲裁委员会仲裁，仲裁庭裁决乙承担工程质量缺陷责任。经了解，乙得知仲裁庭的某仲裁员处理此案时有受贿行为。对此，根据我国仲裁法的规定，乙可以（ c ）。a. 向上级仲裁委员会申诉 b. 向同级人民法院起诉c. 请求人员法院撤销仲裁裁决 d. 请求人员法院处理该仲裁员134.下列选项中，对调解的理解错误的是（ c）a当事人庭外和解的，可以请求法院制作调解书b仲裁调解生效后产生执行效力c仲裁裁决生效后可以进行仲裁调解d法院在强制执行时不能制作调解书135.当事人、利害关系人认为人民法院的执行程序违反法律规定的，可以向（ b）人民法院提出书面异议a原审b负责执行的c原告所在地d被告所在地136. 在下列情况中的（ b ），仲裁协议无效。a. 仲裁事项超出仲裁协议约定的范围b. 约定的事项超出法律规定的仲裁范围c. 仲裁事项为特定事项d. 纠纷发生后才签订的仲裁协议137. 建设单位甲与施工单位乙在施工合同中约定：“本合同发生争议采用仲裁方式解决，若当事人一方准备提请仲裁，届时由双方协商选定仲裁委员会。”在双方对工程价款发生争议后，对仲裁委员会的选定未能达成一致意见，则该仲裁协议（ a ）。a. 无效 b. 有效c. 效力待定 d. 可撤销138甲诉乙施工合同纠纷一案经某市一区法院一审终结，判决乙支付工程款及利息。乙不服，向该市中级法院提出上诉，二审法院驳回乙的诉讼请求。乙的住所地在该市二区，但在该区没有财产可供执行，而在该市三区存有50万元的钢材。则甲应当向该市（ a ）法院申请强制执行。 a.一区b.中级c.二区d.三区139、甲市的a公司与乙市的b公司在丙市签订施工合同，该工程位于丁市。双方在合同履行中发生争议，则对此案有管辖权的法院是（ d ）。 a.甲b.乙c.丙d丁 140、甲乙双方因施工合同产生纠纷，甲向法院提起民事诉讼。审理中，在法院主持下，双方达成调解协议，法院制作调解书并送达了双方当事人。双方签收后乙公司反悔，则下列说法正确的是（ a ）a 甲可以向人民法院申请强制执行； b 人民法院应根据调解书进行判决；c 人民法院应及时认定调解书无效并及时判决；d 人民法院应当认定调解书无效并重新进行调解；141、建设行政管理部门对建设工程合同争议进行调解，施工单位不服，施工单位可以采取的行为是（ b ） a申请行政复议或提起行政诉讼 b。申请仲裁或提起民事诉讼 c申请行政复议后提起行政诉讼 d。申请仲裁后提起民事诉讼142、施工单位对建设行政管理部门的下列行为提起行政诉讼，人民法院应当受理的是（b ）。 a对施工现场侵权赔偿纠纷进行的调解 b吊销施工单位资质证书的决定 c因工作人员违法颁发资质证书而给予的行政处分 d关于资质证书