土地整治项目最新监理细则.doc

2013村土地整治项目最新监理细则 等3个村土地整治项目ab标监 理 实 施 细 则 编制 审批 监理有限责任公司 2012年12月23日目 录1工程监理实施细则111 总 则112 监理工作依据113 监理机构职责114 监理工作程序22工程施工进度计划监理细则1021 总 则1022 监理职责1023 施工进度计划的申报1024 施工进度控制1225 合同工期管理133工程合同计量与支付监理实施细则1531 总 则1532 监理职责1533 合同工程计量及支付依据1534 工程量计量方法1635 合同支付工程量计量的量测控制1736 合同支付申报控制184工程变更监理实施细则1941 总 则1942 监理职责1943 工程变更条件与内容1944 变更处理程序和要求2045 工程变更的申报内容与要求2146 工程变更的合同支付225工程验收监理实施细则2351 验 收2352 组 织2353 监理职责2354 验收工程程序246工程建筑材料质量监理实施细则2761 总 则2762 施工单位的责任2763 申报签证程序2864 质量检验程序2865 材料的管理297工程施工测量监理实施细则3171 总 则3172 开工许可证申请程序3173 测量过程监理3174 测量质量控制328基础清理工程监理实施细则3381 总 则3382 开工申请控制3383 施工过程监理3484 其 他369土方填筑工程监理实施细则3791 目 的3792 适用范围3793 开工申请控制3794 施工过程控制3895 质量检查与验收4296 计量和支付4310混凝土工程监理实施细则44101 总 则44102 开工申请控制44103 施工过程监理46104 质量检查和验收59105 计量和支付6311安全施工监理实施细则65111 总 则65112监理安全生产监督保证体系66113安全生产监督管理措施67114施工准备阶段的安全监理67115施工阶段的安全监理68116土石方作业安全监督管理规定69117施工用电安全监督管理规定72118设备及物资存放安全监督管理规定7512 监理工作程序流程图781工程监理实施细则11 总 则com 为规范工程监理工作明确工程监理工作职责和程序提高工程建设质量制定本细则com 本细则适用于钦州市灵山县那隆镇塘表村等3个村土地整治项目12 监理工作依据com 广西壮族自治区土地开发整理项目验收技术规范广西壮族自治区土地开发整理项目工程质量评定规程试行土地开发整理标准tdt1011-1013-2000 国家及国土资源部水利部等有关工程建设的法律法规和规章13 监理机构职责项目监理机构应依照监理合同中项目法人授予的职责与权限与参加工程建设各方密切协作检查督促施工单位严格履行工程施工合同的职责和义务通过认真谨慎勤奋与高效的工作促使工程建设合同目标得到实现项目监理机构应履行设计文件核查确认施工组织设计及施工措施计划审批工程开工 停工返工复工 与完工指示施工质量签证工程施工合同文件解释与合同争端调解有限施工变更合同支付签证安全生产与施工环境保护监督施工关系协调对施工单位和施工人员资质审查等各项必需的职责与权限com 总监理工程师负责组织实施项目监理工作保证监理机构高效有序运转负责对项目监理工作分解指定相关监理工程师对相关项目监理工作负责com 项目监理机构应作好文件收发登记文件资料记录管理监理工程师行为规范监督岗位管理内部协调和对外公共关系处理等项工作com 项目监理机构应做好对施工单位检验和测量机构的资质手段方法与成果的监理com 项目监理工程师直接负责相应工程项目现场的施工准备资源投入工序作业目标实施合同履行等全过程的跟踪监理和信息 记录 处理承担工程进度施工质量合同支付三项目标控制和合同管理等监理业务负责工程施工控制目标与对策措施的制订进展跟踪过程分析与目标调整各级监理工程师应按工程各级监理工程师岗位职责履行各自的职责14 监理工作程序com 工程建设监理的一般程序com1签订监理合同明确监理职权和监理工作内容com2组建项目监理机构选派总监理工程师监理工程师和监理员com3编制工程建设监理规划com4以施工承包合同文件为依据按工程建设进度编制工程监理实施细则com5按照建设监理实施细则进行施工监理com6组织主持或参与工程验收及工程竣工预验收并签署监理意见com7监理业务完成后向项目法人提交工程建设监理档案资料和工作总结报告com 准备阶段监理工作程序com1组建项目监理班子按工程建设内容选聘满足工程建设监理需要的人员com2按工程监理规划编写的要求结合工程实际情况编写项目监理规划com3熟悉设计文件备齐与工程有关的技术文件资料com4进行工程项目划分确定关键部位并制定相应监理控制办法编制监理实施细则工作记录表格和工程质量控制支付计量控制样表 com5总监理工程师在监理工程师监理员进场前应根据监理合同和施工承包合同中规定的监理工作内容结合机构人员组成进行大致分工制定监理工程师员岗位职责进行监理工作交底 阐明有关合同中规定的建设监理施工单位的权利和义务主要监理工作内容监理控制工作的基本程序和方法有关报表的报审要求 com 原材料控制原则和工作程序com1项目监理机构应严格要求施工单位执行材料进场检验制度没有经过检验或检验不合格的材料不准用于工程建设com2对钢材水泥等原材料实行施工单位进场检验 检查产品合格证厂家生产许可证产品许可证批号代表数量外观检查等 抽样试验和报监理工程师认可制度未经监理工程师认可的材料不能用于工程建设com3对石材砂等实行施工单位现场检测提出材质报告并进行复查试验和报监理工程师认可制度未经监理工程师认可的不能用于工程建设com4督促施工单位根据原材料采购计划建立原材料进出台帐台帐内容至少包括进货日期材料来源进货数量规格合格证编号检验试验结果监理认可结果用途使用部位等com5检查施工单位原材料检测试验单位资质是否经过省 市 技术监督部门计量认证检测人员是否持证上岗com6对施工单位报送的原材料检验单进行审核签署意见 认可或不认可意见及理由 com7必要时对重要的原材料进行见证抽样试验或监理抽样试验委托试验的对试验单位提出的报告要检查认可com 施工质量控制原则和工作程序com1以施工及验收规范工程质量评定标准为依据督促施工单位全面实现工程项目施工合同约定的质量目标com2对工程项目施工全过程实施质量控制以质量预控为重点com3对工程项目的人机料法环境等因素进行全面的质量控制监督施工质量保证体系落实到位com4严格坚持本工序质量不合格或未进行验收不予签证下一道工序不得施工的制度com5事前控制 1 受项目法人委托组织设计交底工作核转设计文件 2 组织设计和施工单位研究确定工程项目划分和工程关键部位将划分结果报相应工程质量监督机构认定 3 进行监理交底明确监理工作的控制方法和要求 4 审批施工单位报送的施工组织设计审批内容至少包括施工进度计划是否合理施工方法是否可行质量保证措施是否可靠并具有针对性等 5 核查开工条件 设计文件施工技术措施计划及质量标准工程项目划分等已交底主要施工设备机具到位施工安全工程管理和质量保证措施到位原材料半成品报验合格施工组织和人员组合安排完成风水电等必需的辅助生产设备就绪场地平整交通临时设施和准备工作就绪主要材料供应已落实等 签署开工意见发布开工令 6 查验施工测量放线成果 包括内业资料外业成果 签署查验意见 7 签认混凝土 砂浆 配合比试验报告单 8 审查生产性试验的技术参数和工艺流程com6事中控制 1 对施工现场有目的地进行检查巡视对施工过程的关键工序特殊工序重点部位和关键控制点进行旁站监理抽样 平行 检测和控制工序交接检查施工技术措施的落实情况发现并及时纠正施工中不符合要求的问题签发监理通知或整改通知等 2 依据广西壮族自治区土地开发整理项目验收技术规范广西壮族自治区土地开发整理项目工程质量评定规程试行土地开发整理标准tdt1011-1013-2000及时核定单元工程质量等级签署核定意见 3 根据施工单位隐蔽工程报验单对隐蔽工程进行现场检测核查签署隐蔽工程检查验收意见对合格的准予进入下一道工序施工对不合格的由监理工程师签发不合格工程项目通知待施工单位整改合格后报监理工程师复验对重要的隐蔽工程验收需质检监理设计和施工等四方到场签署联合验收意见 4 对施工单位报送的工程质量报验单及资料 包括原材料和中间产品资料 进行审查并到现场进行抽查核查签署质量等级评定意见做好检查记录对符合要求的确认质量等级对不符合要求的由监理工程师签发不合格工程项目通知待施工单位整改合格后报监理工程师复验com7当工程建设达到一定阶段应按广西壮族自治区土地开发整理项目验收技术规范广西壮族自治区土地开发整理项目工程质量评定规程试行土地开发整理标准tdt1011-1013-2000进行分部工程验收阶段验收和单位工程验收和竣工验收工程验收监理工作程序按工程验收监理实施细则执行com5施工质量问题处理 1 监理工程师对施工中的质量问题除在日常巡视旁站分部工程检验过程中解决外可针对质量问题的严重程度分别处理 2 对可以通过返修弥补的质量缺陷应责成施工单位先写出质量问题调查报告提出处理方案监理工程师审核后 必要时报经项目法人和设计单位认可 批复施工单位处理处理结果应重新进行验收确定 3 对需要返工处理或加固补强的质量问题应责成施工单位先写出质量问题调查报告提出处理意见总监理工程师应签发工程部分暂停指令并与项目法人和设计单位研究由设计单位提出处理方案项目监理机构批复施工单位处理处理结果应重新进行验收 4 监理工程师应将完整的质量问题处理记录归档 5 施工中发现的质量事故施工单位应按国土资源部及国家有关规定上报处理总监理工程师应书面报告项目法人和监理单位 6 监理工程师应对质量问题和质量事故的处理结果进行复查com 工程进度控制原则和程序com1进度控制原则 1 工程进度控制的依据是施工合同约定的工期目标 2 在确保工程质量和安全的原则下控制工程进度com2进度控制工作程序 1 审批施工单位报送的施工进度计划根据工程规模质量标准工艺复杂程度施工现场条件施工队伍条件材料供应计划落实情况等全面分析施工单位编制的进度计划的合理性和可行性工期是否满足建设工程施工合同要求所需的人力 特殊专业操作人员要求持证上岗 材料设备的配置与进度计划是否协调等问题后签署审批意见 2 监督检查进度计划的实施根据检查结果对工程进度进行评价和分析发现偏离应要求施工单位及时采取措施作出赶工计划进度的安排 3 发现工程进度严重偏离计划时总监理工程师应组织监理工程师进行原因分析召集建设各方研究措施调整进度计划并督促实施com 工程量计量控制原则和工作程序com1工程量计量原则 1 严格执行承包合同约定的工程量计量支付方法 2 坚持在报验资料不全与合同文件的约定不符未经质量签证合格或有违约的不予审核和计量的原则 3 施工单位实际完成的并按合同规定进行计量的项目工程量 4 工程量的审核应在承包合同约定的时限内进行com2工程量计量程序1工程项目开工前监理机构应监督施工单位按有关规定或合同约定完成原始地面地形以及计量起始位置图的测绘并审核测绘成果2工程计量前监理机构应审查施工单位计量人员的资格和计量仪器设备的精度及率定情况审定计量的程序和方法 3工程计量工序或单元工程完工在接到施工单位的计量申请后监理机构应会同施工单位共同进行工程计量或监督施工单位的计量过程确认计量结果或依据施工合同进行抽样复核 4工程计量工序或单元工程完工在接到施工单位的计量申请后监理机构应会同施工单位共同进行工程计量或监督施工单位的计量过程确认计量结果或依据施工合同进行抽样复核5在支付签证前监理机构应完成对计量项目范围方式与方法计量成果以及申请支付项目质量评定的审查与批准6若事后监理机构发现工程计量有误可重新进行计量进行必要的修正与调整7监理机构应建立月完成工程量和工作量统计表对工程量清单中每个项目累计决算工程量进行汇总与核实8当施工单位完成了工程量清单中每个计价项目的全部工程量后监理机构应要求施工单位派员共同对每个项目的历次计量报表进行汇总和通过总体测量核实该项目的累计决算工程量如果施工单位未按要求派员参加则监理工程师最终核实的工程量应被视为该项目完成的准确工程量并在此基础上对实际完成量与计划完成量进行比较分析制定调整措施在监理月报中向项目法人报告com3工程支付1只有按设计文件图纸和有关技术要求完成工程质量检验合格计量结果被认可按施工合同约定应予以支付的工程项目监理机构方可受理支付申请2在接到施工单位支付申请后监理机构应在合同约定时间内完成审核审核内容主要包括支付申报格式符合约定证明材料齐全申报支付项目范围内容方式符合约定开工及质量检验签证完备工程计量有效准确支付单价及合价无误因施工单位申报资料不全或不符合要求引起支付签证延误监理机构可认定由施工单位承担责任如事后发现有误监理机构可对支付签证重新审核修正和调整未经监理机构签字确认项目法人不应支付任何工程款项com 合同管理原则和程序com1合同管理原则监理工程师应采取预先分析调查的方法经常跟踪合同执行情况和施工中的问题及时通过监理通知督促和纠正施工单位不符合合同约定的行为和提前向项目法人和施工单位发出预示防止偏离合同约定事件的发生com2合同管理程序根据设计变更工期延期费用索赔合同争议和违约事件处理管理程序的要求项目监理机构在监理过程中应记录 要求每一项活动都有记录 收集详细资料依据上述事件的事实审核评估施工单位提交的设计变更费用申报表工程延期申请表费用索赔申请表和合同一方或双方提交的解决合同争议申请和违约申诉报告等对上述事件做出公正处理com3项目监理机构应严格工程暂停的管理若由于发生必须暂停施工的紧急事件时监理工程师应协同有关单位按合同约定处理好因工程暂停诱发的各类问题com4要加强对工程分包合同的控制与管理com 监理文件资料管理程序应遵照工程建设监理文件资料管理程序执行com 监理工作制度com1技术文件审核审批制度施工单位的施工组织设计施工进度计划施工技术方案工程款支付申请开工申请等文件应由总监理工程师或授权监理工程师进行审核或审批签署意见后方可实施com2原材料中间成品工程报验制度进场的原材料中间成品工程设备须有出厂合格证明和技术说明书经收货责任方自检合格后方可报监理机构检验不合格的材料设备必须在规定时限内运离工地或进行相应处理 com3工程质量检验制度施工单位每完成一道工序及一个单元工程都必须经过三检合格后方可报监理机构进行复核检验上道工序及上一单元工程未经复核检验或复核检验不合格不得进行下道工序及下一单元工程施工com4工程计量支付签证制度所有应支付的工程量均应进行计量未经总监理工程师签证的支付申请项目法人不应支付com5会议制度监理机构应建立会议制度包括第一次工地会议监理例会和监理专题会议会议由总监理工程师或授权监理工程师主持工程建设有关各方应参加com51第一次工地会议在工程开工前就工程开工准备情况进行检查介绍各方负责人及其授权人和授权内容沟通相关信息宣布监理机构基本工作程序工作制度和工作方法com52监理例会监理机构应定期主持召开由参建各方有关人员参加的会议通报工程进展隋况检查上次监理例会中有关决定的执行情况分析当前存在的问题提出问题的解决方案或建议com53监理专题会议监理机构应根据需要主持召开监理专题会议研究解决施工中出现的技术问题和涉及工程变更索赔争议等的专题问题com54总监理工程师应组织编写各类会议纪要并分发与会各方com6施工现场紧急情况处理制度监理机构应编制关于施工现场紧急情况的处理程序应急措施等文件当紧急情况发生时可依据上述文件指示施工单位立即采取有效措施进行处理并及时向项目法人汇报com7工作报告制度监理机构应定期或不定期向项目法人提交监理月报或监理专题报告并根据各类验收需要提交监理工作报告com8工程验收制度在施工单位提交完工验收申请后总监理工程师应对其是否具备验收条件进行审核并根据有关土地开发整理工程验收规程和合同约定组织或协助项目法人在约定的时间内进行验收2工程施工进度计划监理细则21 总 则com 为保证工程施工进度和合同工期目标得到有效控制促使施工进度计划监理工作程序化和规范化制订本实施细则22 监理职责com 总监理工程师负责组织施工进度计划监理工作的实施负责合同工程项目进度总目标的控制com 项目监理工程师负责实施相关项目的施工进度控制23 施工进度计划的申报com 施工单位应根据合同工期设计文件技术规范现场自然条件及施工水平完成施工组织设计于开工前14d将施工组织设计文件报送项目监理部批准施工组织设计文件应包括以下内容com1合同工程项目概述com2施工管理组织与机构com3施工总布置图com4合同工程项目控制性施工总进度计划 包括分月施工横道进度表关键路线网络进度图施工强度分析及其说明 com5主要工程项目施工程序施工方法和措施com6每月主要施工设备材料劳动力等施工资源投入计划com7建材供应计划com8工程质量管理组织与控制措施com9安全防护措施及安全作业规程com10施工环境保护措施com 各单项 单位分部 工程开工前施工单位应向项目监理部报送单项工程施工措施计划该施工措施计划至少应包括以下内容并应于该项目工程开工前14d送达项目监理部com1单项工程概述com2施工组织与管理机构设置com3施工布置com4施工进度实施计划com5施工程序施工方法和措施com6主要施工设备材料劳动力等施工资源配置计划com7合同支付资金计划com8建材供应计划com9质量控制措施com10安全防护与环境保护措施com 合同工程项目控制性施工总进度计划及单项 单位分部 工程施工进度实施计划应包括以下主要内容com1采用主要施工机械设备台班台时生产定额指标com2重要工序或控制工序作业循环时间分析com3施工进度计划横道表 包括分部工程项目合同报价工程量累计已完工程量作业计划完成工程量以及主要分部工程分月施工强度 com4关键路线网络进度分析com5控制性施工进度形象示意图com6永久工程设备的安装交货时间安排com7主要材料消耗定额指标com8施工资源 机械设备分技术工种劳力主要材料 配置com9施工进度计划控制措施com 施工单位必须报送批准的文件连同意见单均一式四份其项目经理 或其授权代 表 签署后递交项目监理站将在报送文件送达后的7d内完成审阅并退回意见单一份原件不退回审签意见包括照此执行按意见修改后执行和修改后重新报送3种com 施工措施计划将被作为施工单位申请的单位工程分部工程开工许可证的审批依据之一com 如果施工单位未能按期向监理部报送上述文件因此造成的施工工期延误由施工单位承担合同责任com 对于必须报送项目监理部审批的进度计划报告若施工单位在限期内未收到项目监理部应退回的审签或批复意见可视为已报经审阅24 施工进度控制com 在工程施工过程中施工单位应按承建合同文件规定以报经批准的合同工程项目控制性施工总进度计划为依据向项目监理部报送年季月施工实施进度计划com 施工单位必须在每月开始前7d将下月的施工实施进度计划报项目监理部批准 进度计划应包括以下内容com1包括临建工程在内的计划按期完成的施工进度工程形象和工程量com2主要物资材料 钢材木材水泥粉煤灰等 计划耗用量com3各类主要施工设备投入计划com4施工现场各类人员数量和下期劳动力安排计划com5材料设备的定货交货和使用安排com6累计合同价款结算情况以及下期预计完成的合同支付额com7其他需要说明的事项com 施工单位应按报经批准的施工措施计划和施工实施进度计划做好施工准备合理安排资源投入做到安全生产均衡生产按章作业文明施工com 由于施工单位的责任或原因施工进度发生严重拖延致使工程进展可能影响到合同工期目标的按期实现或项目法人为提前实现合同工期目标而要求施工单位加快施工进度项目监理部将根据施工合同规定发出要求施工单位加速赶工的指令施工单位应予以执行并作出调整安排com 因加速赶工所增加的费用属于施工单位合同责任与风险的由施工单位承担属于项目法人责任风险与要求的因加速赶工所增加的费用由施工单位申报项目监理部审核并经项目法人确认后列人合同支付com 施工单位未能执行项目监理部发出的加速赶工指令或因执行不力造成合同工期延误由施工单位承担合同责任com 施工单位必须于次月7d前向项目监理部递交当月施工进度实施报告报告中应附有适当的文字说明形象进度示意图和图片 实施报告至少应包括下述内容com1监理项目范围内完成的分部工程 包括临建工程 工程量和累计完成工程量com2主要物资材料的实际进货消耗和储存情况com3主要施工机械设备进场情况以及现有施工机械设备维护和使用情况com4施工现场各类人员的数量com5已完成工程的形象进度com6记述已经延误或可能延误施工进度的影响因素和克服这些因素以重新达到原计划进度所采取的措施 com7水文气象等资料com8记述意外事故如质量问题安全事故停工及复工等情况com9其他必须申报说明的事项25 合同工期管理com 属于下列任何一种情况所造成的工期延误施工单位均不能提出延长工期的要求项目法人也不为此而给予费用补偿com1由于施工单位失误或违规违约引起的或因此而被项目监理部指令的暂停施工com2由于现场非异常恶劣气候条件引起的正常停工com3为工程的合理施工和保证安全所必须的或因此而被项目监理部指令的暂停施工com4施工单位未得到项目监理部批准的擅自停工com5合同中另有规定的com 工程施工暂停后施工单位在妥善保护照管工程和提供安全保障的同时应采取有效措施积极消除停工因素的影响创造早日复工条件当工程具备复工条件时项目监理部应立即向施工单位发出复工通知施工单位应在复工通知送达的2d内复工com 在施工过程中若造成工期延误属于项目法人的合同责任与风险施工单位应立即通知项目法人和项目监理部并在发出该通知后的7d内向项目监理部提交一份详情报告详细申述发生工期延误事件的细节和对工期的影响程度此后的3d内施工单位可按合同文件规定和监理文件要求修订进度计划和编制赶工措施提交项目监理部审批若施工单位未能按承建合同文件规定的程序及时限要求向项目监理部提出顺延合同工期申报的由施工单位承担合同责任com 监理工程师对施工单位施工计划的审查和批准并不意味着可以变更或减轻施工单位对合同工期应承担的义务和责任3工程合同计量与支付监理实施细则31 总 则 com 为促使合同投资目标得到有效控制规范合同计量与支付程序依据工程施工承建合同文件和监理合同文件以及土地开发整理工程施工技术规程规范技术标准编制本实施细则 com 监理项目范围内的工程项目以及按施工承建合同规定必须列入支付的其他工作项目com 合同计量与支付签证依据工程施工承建合同文件规定进行32 监理职责 com 总监理工程师负责合同工程总投资控制负责组织实施本工程合同支付并最终签发合同工程支付签证单 com 相关项目监理工程师负责审核施工单位申报的工程量协助总监理工程师副总监理工程师审核施工单位申报的支付申请 com 监理员负责预审施工单位申报的工程量和协助相关项目监理工程师进行工程量计量复核33 合同工程计量及支付依据 com 工程施工承建合同及其他有效的合同组成文件 com 经项目监理部签发的工程施工详图技术要求设计变更通知及其他有效设计文件com 国家及部门颁发的施工技术规程规范技术标准中关于工程量计量的规定com 经项目法人或项目监理部确认并有文字依据的有关工程量度量与量测图件等资料com 只有按有效设计文件施工完成工程质量检验合格按合同文件规定应度量支付并按合同规定程序要求进行的已完工程项目的工程量才能列入支付计量与合同支付申报34 工程量计量方法com 一般要求com1工程项目应按tdt1011-1013-2000土地开发整理工程施工合同和招标文件示范文本合同通用合同条款规定进行计量com2所有工程项目的计量方法均应符合合同文件技术条款各章的规定施工单位应自供一切计量设备和用具并保证计量设备和用具符合国家度量衡标准的精度要求com3凡超出施工图纸和本技术条款的计量范围以外的长度面积或体积均不予计量或计算com4实物工程量的计量应由施工单位应用标准的计量设备进行称量或计算并经监理工程师签认后列入施工单位的每月工程量报表com 重量计量的计算com1凡以重量计量的材料应由施工单位合格的称量人员使用经国家计量监督部门检验合格的称量器在规定的地点进行称量com2钢材的计量应按施工图纸所示的净值计量钢筋应按监理工程师批准的钢筋下料表以直径和长度计算不计入钢筋员耗和架设定位的附加钢筋量钢板和型钢钢材按制成件的成型净尺寸和钢材规格的标准单位重量计算其工程量不计其下料损耗量和施工安装等所需的附加钢材施工附加量均不单独计量而应包括在有关钢筋钢材等各自的单价中com 面积计量的计算结构面积的计算应按施工图纸所示结构物尺寸线或监理工程师指示在现场实际量测的结构物净尺寸线进行计算 com 体积计量的计算com1结构物体积计量的计算应按施工图纸所示轮廓线内的实际工程量或按监理工程师指示在现场量测的净尺寸线进行计算经监理工程师批准大体积混凝土中所设体积小于01m3的孔洞排水管预埋管和凹槽等工程量不予扣除按施工图纸和指示要求对临时孔洞进行回填的工程量不重复计量com2混凝土工程量的计量应按监理工程师签认的已完工程的净尺寸计算土石方填筑工程量的计量应按完工验收时实测的工程量进行最终计量特别是变截面体积计算公式应用以下公式计算vl3s1s2s1 s212 com 长度计量的计算所有以延米计量的结构物除施工图纸另有规定应按平行于结构物位置的纵向轴线或基础方向的长度计算35 合同支付工程量计量的量测控制com 投标书工程量报价单中所列的工程量不能作为合同支付结算的工程量施工单位申报支付结算的工程量应以经监理工程师验收合格符合支付计量要求的已完工程量按合同工程量报价单中的支付分类单价按单位分部单元工程分类进行量测与度量com 施工单位对某项工程 或部位 进行支付工程量量测时应在量测前向项目监理部递交验收量测申请报告报告内容应包括工程名称分部工程单元工程名称及编号量测方法和实施措施经项目监理部审查同意后即可进行工程量量测工作项目监理部届时将派出监理测量或计量工程师参加和监督量测工作的进行com 监理工程师要求对收方工程任何部位进行补充或对照量测时施工单位应立即派出代表和测量人员按要求进行测量并及时按监理工程师的要求提供测量成果资料如果施工单位未按指定时间和要求派出上述代表和测量人员则由监理工程师主持的量测成果被视为对该部分工程合同支付工程量的正确量测除非施工单位在被告知量测成果后3d内向项目监理部提出书面复查复测申请并被总监理工程师接受com 土石方开挖开工前施工单位应对该区域的地形进行复测监理部将派出监理工程师员参加和监督测量工作的进行测量工作完成后施工单位应将测量成果及时报项目监理部以便项目监理部进行复核com 所有为合同支付所进行的量测与度量 包括计算书测图等 成果都必须事先报经项目监理部认可com 除非合同文件另有规定否则合同支付计量以有效设计文件所确定的已完工程项目的构筑物边线按净值计量与度量com 计量精度所有计量的数据最多保留小数点后两位小数36 合同支付申报控制com 项目监理部只承认工程施工中的合格的工程量并据此以合同工程量报价单分类分项进行计量支付com 施工单位应按合同规定的时间向项目监理部递交合同支付申请报告 或报表 com 项目监理部只接受符合下述条件的工程量合同支付申报com1当月完成或当月以前完成尚未进行支付结算的com2属于监理范围工程施工承建合同规定必须进行支付结算的com3有相应的开工指令施工质量终检合格证和单元工程 工序 质量评定表 属于某分部或单位工程最后一个单元工程者尚必须同时具备该分部或单位工程质量评定表 等完整的监理认证文件的com4有监理确认签证的合同索赔支付com 施工单位向监理部递交的合同支付申报 或报表 必须包括下列内容com1申请支付工程项目的单位工程名称分部工程和单元工程名称及其编码com2施工作业时段及设计文件文图号com3申请支付工程项目施工中的质量事故安全事故停 返 工或违规警告记录以及施工过程处理说明com4由监理工程师签署的支付工程量确认签证com5必须进行施工地质测绘 或编录 工作的工程项目还必须同时提供地质测绘 或编录 工作已经完成的认证记录com 如果因为施工单位报送资料不全或不符合要求引起合同支付审签的延误由施工单位承担合同责任com 项目监理部对施工单位递交的合同支付申请的签证意见包括下述3种com1全部申报工程量准予支付com2全部或部分申报工程量暂缓支付com3全部或部分申报工程量不予支付4工程变更监理实施细则41 总 则com 为规范工程变更监理工作使工程变更监理工作程序化规范化依据工程承建合同文件的有关规定编制本实施细则42 监理职责com 总监理工程师负责组织实施工程变更审查签署合同文件授权范围的一切工程变更指令com 监理工程师在总监理工程师领导下完成工程变更监理具体工作43 工程变更条件与内容工程变更包括设计变更和施工变更是指因设计条件施工现场条件设计方案发生变化或项目法人与监理机构认为必要时为实现合同目标而对设计文件或施工状态所作出的变更与修改com 监理机构仅接受下列工程变更指示通知或建议执行项目法人发出的工程变更指示设计单位根据施工现场条件变化所提出的工程变更建议或设计修改通知3施工单位根据施工现场条件施工方案或施工状态发生变化依照合同文件规定的程序提出的施工变更建议com 在履行合同过程中项目监理机构可根据工程的需要指示施工单位进行以下各种类型的变更没有监理工程师指示施工单位不得擅自变更com1增加或减少合同所包括的工作的数量com2省略合同工作或工程项目com3改变任何合同工程或工作的性质质量或类型com4改变部分工程的高程基线位置和尺寸com5进行工程完工所必要的附加工作com6改动部分工作规定的施工顺序或时间安排44 变更处理程序和要求com 设计单位对原设计存在的缺陷提出的工程变更应编制设计变更文件建设单位或施工单位提出的工程变更应提交总监理工程师由总监理工程师组织专业监理工程师审查审查同意后应由建设单位转交原设计单位编制设计变更文件com 监理机构在接受设计单位的设计修改通知或施工单位的工程变更建议后总监理工程师必须根据实际情况设计变更文件和其他有关资料按照施工合同的有关条款在指定专业监理工程师完成下列工作后对工程变更的费用和工期作出评估com1对变更项目设计的可行性与可靠性进行技术审查com2对变更项目的工程量清单及经济性进行审查com3对变更项目的施工进度计划及对合同工期的影响进行审查com 总监理工程师应就工程变更费用及工期的评估情况与施工单位和建设单位进行协调根据项目法人授权批准签发工程变更单工程变更单应包括工程变更要求工程变更说明工程变更费用和工期设计变更文件和必要的附件等内容com 监理部对工程变更的通知要求或建议审查遵循的基本原则com1变更后不降低工程的质量标准不影响工程完建后的运行管理com2工程变更设计技术可靠安全可靠com3工程变更有利于施工实施不至于因施工工艺或施工方案的变更导致合同价格的大幅度增加com4工程变更的费用及工期经济合理不至于导致合同价格的大幅度增加com5工程变更尽可能不对后续施工产生不良影响不至于因此而导致合同控制性工期目标的延迟com 施工单位接受监理部的工程变更指令应考虑下列两种情况com1如果这种变更不符合工程承包合同文件规定或超出合同工程项目或工作项目范围施工单位可以提出签订补充协议与合理补偿或提出拒绝执行的要求com2如果这种变更超出施工单位所具备的施工手段与能力或将导致施工单位造成额外费用与工期延误施工单位可提出理由申报项目法人或监理机构重新审议或在执行期间提出施工索赔申报com 工程变更的申报联系要求审查批准发出等过程与依据文件均必须是有效的书面文件监理机构对工程变更的审查批准权限及审查程序还应同时受工程建设监理合同文件规定和项目法人授予权的约束并依据工程建设监理合同文件和工程承建合同文件规定进行com 只要工程变更指令是按工程承建合同文件规定发出的则这类变更不解除或减轻合同双方应承担的合同义务与责任45 工程变更的申报内容与要求com 施工单位向监理部提交的施工变更建议应包括以下主要内容com1变更的原因及依据com2变更的内容及范围com3变更的工程量清单包括工程量引用单价变更后的合同价格以及引起对施工项目合同价格的增加或减少总额com4变更项目施工进度计划包括施工方案施工进度以及对合同控制进度目标和完工工期的影响com5为对工程变更建议进行有效审查与批准而向监理机构与项目法人必须提交的图纸与资料com 工程变更指令通知与建议均应在可能实施变更的时间之前提出并考虑留有为项目法人与监理机构能对变更要求进行有效审查批准以及施工单位能进行必须准备的合理时间com1设计修改通知应在施工实施前10d提出com2在出现危及生命或工程安全的紧急情况下工程变更可不受程序与时间的限制但施工单位或变更发布单位仍应及时补办有关申报和批准手续46 工程变更的合同支付com 工程变更支付按合同文件规定执行除非另行签订协议或合同文件另有规定否则按下列要求执行com1工程项目相同的按合同报价单中已有单价或价格执行com2合同报价单中没有适用单价或价格的引用合同报价中类似的单价或价格修正调整后执行com3合同报价单中的单价或价格明显不合理或不适用的经协商确定或由施工单位依照合同报价的原则和编制依据重新编制后报送审核与批准com4经协商仍长久不能达成一致意见的监理机构有权独立地决定其认为合适的暂定单价或价格并通知施工单位和项目法人后执行com 工程变更的支付方式与价格确定后随工程变更实施列入工程款支付com 如果工程变更的发生是由于施工单位的合同责任与风险所导致则为执行工程变更所发生的与工期延误的合同责任由施工单位承担com 未经总监理工程师审查同意而实施的工程变更项目监理机构不得予以计量5工程验收监理实施细则51 验 收com 为规范工程验收工作依据工程承建合同文件 简称合同文件 工程设计文件广西壮族自治区土地开发发整理项目验收技术规范广西壮族自治区土地开发整理项目工程质量评定规程试行土地开发整理标准tdt1011-1013-2000及国家有关规定编制本实施细则52 组 织工程验收是指工程的分部工程验收阶段验收单位工程验收和竣工验收工程验收的分部工程验收由项目法人组织项目监理机构主持对于其它阶段的验收工作项目监理机构作为参加单位应做好相关资料的准备工作并履行监理合同中赋予的职责53 监理职责项目监理机构协助项目法人组织和进行水利工程验收工作其职责如下com 协助项目法人制定验收计划安排验收工作com 组织编写审定工程验收监理工作报告报告至少应包括以下内容com1工程概况com2监理规划及监理制度的建立组织机构的设置检测采用的方法和主要设备等com3监理过程的三控制二管理一协调情况com4监理效果com5经验与建议com6 监理机构的设置与主要工作人员情况com7工程建设监理大事记com 主持分部工程验收参加阶段验收单位工程验收竣工验收签署工程质量等级评定和复核意见com 负责督促施工单位按计划完成验收资料整理工作com 按时完成监理验收资料的整理工作com 负责督促施工单位按验收遗留问题处理意见要求完成对遗留问题的处理54 验收工程程序com 单元工程质量评定单元工程质量在施工单位质检部门组织自评后监理工程师员在复核施工记录的基础上依据旁站或巡视的检 抽 查数据和广西壮族自治区土地开发整理项目验收技术规范广西壮族自治区土地开发整理项目工程质量评定规程试行土地开发整理标准tdt1011-1013-2000对单元工程质量等级进行核定单元工程 或工序 质量达不到合格要求时监理工程师员要令其进行处理并对处理结果进行验收com1 单元工程质量评定标准土地开发发整理工程单元工程质量评定等级分为优良合格两种本工程有关单元工程类型质量评定标准按有关质量标准执行com 分部工程验收com1在分部工程的所有单元工程已经完建且质量全部合格时提请项目法人组织进行分部工程验收com2分部工程验收由项目监理机构主持分部工程验收成立验收工作组由建设监理设计施工和运行管理单位有关专业技术人员组成 分部工程验收是专业技术性的验收应有相应专业技术人员参加并人员相对固定以保持验收尺度的连续和统一 验收程序和验收内容见广西壮族自治区土地开发整理项目工程质量评定规程试行的有关要求com3分部工程验收以单元工程验收签证为基础相互衔接监理机构应在分部工程验收前准备下列文件和资料 1 工程建设监理资料 单元工程质量等级评定表分部工程质量评定表隐蔽工程联合验收记录原材料质量验收签证单见证检测报告单抽样试验报告单中间产品验收签证单质量事故 缺陷 处理结果验收单监理过程中与项目法人设计施工等单位有关的文件资料等 2 提交分部工程验收签证草稿 3 资料整理应按竣工验收标准制备确保资料的完整性和整理质量com4督促指导检查施工单位按时完成工程施工管理工作报告的编写和备查资料 见tdt1011-1013-2000土地开发整理工程验收规程的整理工作及已完建报验的工程项目清单com5派出相应专业技术人员参加分部工程验收对验收组在现场和验收会议中提出的问题予以解答签署分部工程验收意见com 阶段验收com1当年度工程完工或部分完工工程汛期投入运行前监理机构应提请项目法人组织进行阶段验收com2阶段验收以分部工程验收为基础检查验收拟投入使用的工程是否具备运行条件并对其投入运行作出验收结论com3进行阶段验收前项目监理机构按竣工验收标准准备下列文件和资料 1 工程建设监理工作报告 2 工程建设监理资料 单元工程质量等级评定表分部工程质量评定表隐蔽工程联合验收记录原材料质量验收签证单见证检测报告单抽样试验报告单中间产品验收签证单质量事故 缺陷 处理结果验收单或分部工程验收资料监理过程中与项目法人设计施工等单位有关的文件资料等 com4督促指导检查施工单位按时完成阶段验收的工程施工管理工作报告编写和备查资料整理工作及已完建报验的工程项目清单com5派出总监理工程师和相应专业技术人员参加阶段验收对验收委员会在现场和验收会议上提出的问题予以解答com 单位工程验收com1所有分部工程已按批准的设计文件规定的内容全部建成并验收合格或在竣工验收前项目监理机构提请项目法人组织进行单位工程验收com2对需要进行外观质量评定的单位工程按照工程验收规程的规定和质量监督站制定的外观质量评定办法参加对外部尺寸观感质量进行评定com3单位工程验收以分部工程验收为基础在单位工程验收前项目监理机构按竣工验收标准准备下列文件和资料 1 工程建设监理工作报告 2 工程建设监理资料 分部工程验收全部资料单元工程质量评定表单元工程施工质量检测资料核查表和监理过程中的有关与设计项目法人施工单位的文件资料等 com4督促指导检查施工单位按时完成单位工程验收的工程施工管理工作报告编写和备查资料整理工作及已完建报验的工程项目清单com5派出总监理工程师和主要技术负责人参加单位工程验收对验收委员会在现场和验收会议上提出的问题予以解答com6督促施工单位按验收遗留问题处理意见要求完成对遗留问题的处理工作受验收委员会委托时对处理结果组织验收评价com7单位工程监理资料验收后移交给项目法人并办理移交手续com 竣工验收com1竣工验收应在全部工程完建后3个月内进行竣工验收前应进行初步验收 不进行初步验收必须经过竣工验收主持单位批准 com2初步验收由初步验收工作组负责初步验收工作组由项目法人主持由设计施工监理质量督运行管理有关上级主管单位代表 技术人员 以及有关专家组成com3初步验收以单位工程验收为基础在初步验收前项目监理机com求准备文件和资料报告和资料的内容还应包括工程质量的检查鉴定意见工程项目施工质量评