安装工程招标承包商考试题库.doc

安装工程招标承包商考试题库一、单项选择题：1工程测量包括控制网测量和（c）两部分。a、施工前控制测量 b、验收时控制测量 c、施工过程控制测量 d、主体工程控制测量2长距离输电线路钢塔架（铁塔）基础施工测量中，当采用钢尺量距时，其丈量长度不宜大于（a）m，同时，不宜小于（a）m。a、80 20 b、80 10 c、60 20 d、60 103机电工程中的常用材料有金属材料、非金属材料和（b）。a、钳工材料 b、电工线材 c、机械材料 d、钢材4在起重技术中，吊装方法的选用原则是：（d）、有序、快捷、经济。a、实用 b、高效 c、高质量 d、安全5在进行焊接作业工序时，其中的焊前检验包含原材料检查、（a）、焊接设备检查、工件装配质量检查、焊工资格检查和焊接环境检查六项内容。a、技术文件检查 b、管理资料检查 c、图纸检查 d、设计文件检查6管道工程施工中，在进行阀门安装前，应作（d）和严密性实验。a、刚度 b、压力 c、气密性 d、强度7管道防腐方法主要有：涂漆、衬里、（b）和阴极保护等方法。a、阳极保护 b、静电保护 c、刷油 d、镀膜8管道绝热按其用途可分为（b）、保冷、加热保护三种类型。a、防裂 b、保温c、保热 d、防冻9建筑电气工程由供电设备、（d）、用电设备电气部分三大部分组成。a、电缆 b、供电线路c、电网 d、布线系统10防雷保护装置由接闪器、引下线和（c）三部分组成。a、接地线 b、避雷针c、接地装置 d、避雷器11消防工程验收应由建设单位组织，（a）主持，公安消防监督机构指挥，施工单位操作，设计单位等参与。a、监理单位 b、建设单位c、公安消防监督机构 d、施工单位12设备安装精度包括位置精度、（d）和运行精度等三方面的精度。a、安装精度 b、设计精度c、调试精度 d、制造精度13室外电缆敷设工程中，要求直埋电缆埋设深度距地面不应小于（b）m。a、0.6 b、0.7c、0.8 d、0.914室内线路安装工程中，长距离电缆桥架每隔（c）距离接地一次。a、2050m b、3060m c、3050m d、2070m15工业管道中的中压管道，其设计压力为：大于（d）而小于10mpa 。a、2.4mpa b、1.8mpa c、1.0mpa d、1.6mpa16在进行仪表设备及其材料保管时，要求将测量仪表、控制仪表计算机及其外部设备等精密设备存放在温度为540 0c、相对湿度不大于（b）的保温库内。a、60% b、80% c、70% d、75%17在管路进行保护层施工时，当设备直径大于（a）时，宜采用波形板；直径小于（a）以下，宜采用平板。a、1m 1m b、0.5m 0.5m c、2m 2m d、1.5m 1.5m 18焊工合格证（含合格项目）有效期为（c）年。a、1 b、5 c、3 d、219机电工程试运行一般可分为单机试运行、（d）、投料试运行及试生产等间段。a、单价投料试运行 b、多机试运行c、多机空载试运行 d、联动试运行20工程项目建设主要包括：新建项目、扩建项目、（b）、恢复项目、迁建项目。a、改扩建项目 b、改建项目c、技改项目 d、改造项目21工程项目按层次可划分为：建设项目、单项工程、（a）三个层次。a、单位工程 b、主体工程c、分部工程 d、分项工程22神华神东公司在编制预算或招标控制价时采用两种计价法。分别是定额计价法和（a）。a、工程量清单计价 b、施工图预算法c、综合人工、材料计价 d、定额预算法23现行工程定额中，按其审批权限和管理范围主要有：全国统一定额、（c）、行业（专业）统一定额和基础定额。a、地市级统一定额 b、省级统一定额c、地区统一定额 d、省部级统一定额24煤炭建筑安装工程费用由直接费、（b）、利润和税金组成。a、措施费 b、间接费c、管理费 d、材料费25在建设领域的“三超”是指概算超估算、预算超概算和（c）。a、决算超预算 b、结算超概算c、结算超预算 d、预算超估算26煤炭建设2007定额比99定额综合费率（d）了。a、上升 b、基本持平c、未变 d、下降27煤炭建设费用定额中规定三类地区中内蒙属（a）地区，山西、陕西属二类地区。a、一类 b、二类c、三类 d、一类或二类28在进行临时用电施工组织设计的编制时，要求临时用电设备在（ ）台及其以上或设备总容量在（ ）kw及其以上者，均应编制临时用电施工组织设计。（ a ）a、5，50 b、3,50 c、5,100 d、3，10029施工现场使用的计量器具和设备，必须具有技术鉴定书和（ a ）。a、产品合格证书 b、质量保证书 c、售后服务卡 d、销售发票30在风险应对即应急预案的制定和启动原则是：( a )a、回避、承受、降低和转移 b、回避、承受、增加和转移 c、规避、承受、降低和转移 d、回避、承受、降低和转嫁31工程回访制度中，对于用户的投诉应（ a ）a、进行解释、答复和处理 b、进行解释、答复 c、迅速进行解释、答复和处理 d、迅速进行解释、答复 32由于设计变更引起的工程量清单项目或工程量的变化，招标人或中标人应根据规范有关规定提出调整意见，经（ a ）确认后调整。a、招标人和中标人 b、招标人和监理单位 c、监理单位和设计单位d、监理单位和中标人 33工程竣工验收的步骤：（ a ）a、自检自验预（初）验收复验竣工验收 b、预（初）验收复验竣工验收c、自检自验预（初）验收竣工验收d、预（初）验收复验自检自验竣工验收 34制定施工安全技术措施应遵循（ a ）的原则。a、消除、预防、减少、隔离、个体保护 b、消除、预防、增加、隔离、个体保护 c、消除、预防、减少、隔离、群体保护 d、消除、预防、减少、分隔、个体保护 35按照规定，单机试运行的参加单位有：（ a ）。a、施工单位、监理单位、设计单位、建设单位、重要机械设备的生产厂家b、施工单位、监理单位、设计单位、建设单位、质量技术监督部门 c、施工单位、监理单位、设计单位、质量技术监督部门、重要机械设备的生产厂家d、建设单位、监理单位、设计单位、质量技术监督部门、重要机械设备的生产厂家36管道工程中，当管道系统的对地电阻值超过（ a ）时，应设两处接地引线。a、100欧姆 b、10欧姆 c、4欧姆 d、20欧姆37高压管道设计压力为：（ a ）a、大于100mpa b、小于1.6mpa c、大于1.6mpa而小于10mpa d、大于10mpa而小于100mpa38规费和税金属于(a)费用(a) 不可竞争 (b) 可竞争 (c) 可竞争或不可竞争都行 39安全文明施工及环境保护费为措施性费用，但属于(a)性的，不参与商务标价格竞争。(a) 非竞争 (b) 竞争 (c) 非竞争或竞争都行 40按照煤炭建设工程费用定额规定，按建设项目所在地的地区类别选用有关费用标准，地区类别共分(c)类。(a) 一类 (b) 二类 (c)三类型 (d)四类41煤炭建设2007定额比99定额综合费率(b)了。(a) 提高 (b) 下降 (c) 既没提高也没下降 42工程定额测定费：指按规定支付(c)的定额测定费。(a) 施工单位 (b) 建设单位 (c)工程造价（定额）管理部门 43按先后顺序排列下列经济活动，正确的是：(d)(a) 投资估算、设计概算、施工图预算、竣工决算、竣工结算(b) 设计概算、投资估算、施工图预算、竣工结算、竣工决算 (c) 投资估算、施工图预算、设计概算、竣工结算、竣工决算 (d) 投资估算、设计概算、施工图预算、竣工结算、竣工决算44基础工程、墙体工程属于(c)(a) 单位工程 (b) 单项工程 (c)分部工程 (d)分项工程45一台某型号设备安装工程属于(d) (a) 单位工程 (b) 单项工程 (c)分部工程 (d)分项工程46全国建设工程造价员资格证书原则上每(c)验证一次，由各管理机构和各专委会负责具体实施(a) 一年 (b) 二年 (c)三年 (d)四年47中华人民共和国招标投标法适用于(a)(a) 中华人民共和国境内 (b) 中华人民共和国境外 (c)中华人民共和国境内和境外 48投标人不得以低于(c)的报价竞标，也不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标(a) 概算 (b)预算 (c)成本 49招标人在招标文件要求提交投标文件的截止时间(a)收到的所有投标文件，开标时都应当当众予以拆封、宣读。(a) 前 (b)中 (c)后 50依法必须进行招标的项目，其评标委员会由招标人的代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为(b)人以上单数，其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。(a) 3 (b)5 (c)7 51自招标文件开始发出之日至投标人提交投标文件截止之日的期限不得少于(b)日。(a) 10 (b)20 (c)30 (d)4052材料原价是指生产或供应单位的材料(a)。(a) 销售价格 (b) 市场价格 (c) 信息价 (d) 预算价格53.神东煤炭现在使用的煤炭建设工程定额是(a)。(a) 2007统一基价定额 (b) 99统一基价定额 54内墙工程量应按(d)计算。(a)外边线 b)中心线 (c)内边线 (d)净长线55神东煤炭分公司招投标管理制度（试行）中规定中标通知书发出(c)日内，按照招标文件、投标文件相关内容，起草、签订合同。(a) 10 (b) 20 (c) 30 (d)40 56以下各项属于单位工程的(a)(a)图书馆 (b)土建工程 (c)外墙 (d)煤矿57时间定额与产量定额的关系是(c)(a) 时间定额=产量定额 (b) 时间定额+产量定额=1(c) 时间定额*产量定额=1(d) 时间定额与产量定额没有关系58在预算定额中，主要材料、辅助材料及周转性材料均列出相应的名称及数量，但对于零星的其它材料，往往以(d)的形式列入预算定额。 (a)材料 (b)人工 (c)机械 (d)货币金额592009届“内蒙古自治区建设工程计价依据”中的消耗量是在正常合理的施工组织设计和施工条件下，完成相应建筑合格产品所需的人工、材料、机械台班的。(a)(a) 社会最高水平(b) 社会平均水平 (c)社会最低水平602009届内蒙古自治区建筑工程预算定额金属结构构件最大运输距离按(b)考虑的，超过时另行计算。(a)10km (b) 20km (c)25km (d)30km61在建筑安装工程费用中，企业管理费是施工企业为组织生产经营活动所发生的管理费用，它是(c)的组织部分之一。(a)临时设施费 (b) 现场管理费(c)间接费 (d)现场经费62建筑施工企业的哪些人员应当经建设行政主管部门或者其他有关部门考核合格后方可任职。（ d ）a、施工单位主要负责人和项目负责人； b、项目负责人和安全员 ；c、专职安全生产管理人员； d、a 和c63国家规定：施工单位应对管理人员和作业人员每（ c ）至少进行一次安全生产教育培训。a、3个月； b 、半年； c、一年； d、2年64工程项目实行总承包的应由（ b ）单位统一组织编制“生产安全事故应急救援预案”。a、甲方； b、总包； c、监理； d、分包65建设工程安全生产管理条例第六十四条规定，施工单位在尚未竣工的建筑物内设置员工集体宿舍，责令限期改正；逾期未改正的责令停业整顿，并处（ c ）的罚款；造成重大安全事故，构成犯罪的，对直接责任人员，依照刑法有关规定追刑事责任。a、2万元以上5万元以下； b5万元以上10万元以下；c5万元以上20万元以下66对实行总承包的施工项目，分包单位应当服从总承包单位的安全生管理，分包单位不服从管理，导致生产安全事故的，由（ b ）单位承担主要责任。 a、总包； b、分包； c、监理； d、甲方67中华人民共和国安全生产法第二十八条规定，生产经营单位应当在较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上，设置明显的（ c ）。a、安全宣传标语； b、安全宣教挂图； c、安全警示标志 68建设工程安全生产管理条例第二十五条规定，特种作业人员必须经专门的安全作业培训，并取得特种作业（ a ）证书，方可上岗作业。a、 操作资格； b、安全许可； c、生产安全；69施工企业安全生产评价标准规定，施工企业安全生产条件、安全生产业绩的单项评价和安全生产能力综合评价结果分为（ b ）。a、优、良、差； b、合格、基本合格、不合格 ；c、较好、一般、合格70国家规定：施工单位使用未经验收或者验收不合格的施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施的，责令限期改正；逾期未改正的，责令停业整顿，并处以（ a ）的罚款。a、10万元以上30万元以下； b、5万元以上10万元以下；c10万元以上20万元以下； d、15万元以上30万元以下71电焊机一次侧电源线长度最大不得超过（ a ）米。二次侧电源线长度最大不得超过（ b ）米a、5 ； b、15； c、20； d、3072登高焊割作业时，一般在地面周围（ c ） 米范围内为危险区。a、3； b、5； c、10； d、2073槽、坑、沟开挖深度超过（ c ）米时，必须在周围设置两道牢固的防护栏杆。槽、坑、沟边堆土高度不得超过（ b ）米。槽、坑、沟与建筑物的距离不得小于（ b ）米。a、1； b、1.5； c、2 ； d、374当槽、坑、沟开挖深度超过（ b ）米时，必须根据土质和深度情况放坡或加护壁支撑。a、1； b、1.5； c、2； d、2.575焊接电缆横过通道时，必须采取架空、穿管、（ c ）保护措施。a、降低电压； b、派人看护； c、埋入地下； d、直接通过76模板工程安装后，应由（ d ）按照施工方案进行验收。a、施工人员； b、项目负责人； c、安全监督人员； d、技术负责人77临时用电施工组织设计必须由（ c ）编制，技术负责人审核，并经主管部门批准后实施，临时用电工程图纸必须单独绘制，并作为临时用电施工的依据。a、电工班长； b、项目负责人； c、电气工程技术人员；d、安全员78凡临时用电的设施使用超过（ b ）个月以上（含）的，应按正式线路架设。a、3； b、6； c、9； d、1279变配电室要求做到的五防是：防火、防水、防漏、防雪、（ c ）。a、防盗； b、防撞； c、防小动物； d、防风80起重机的拆装必须由取得拆装资质证书的专业队进行，并应有（ d ）在场监护。a、拆装人员； b、监理人员； c、施工人员d、技术和安全人员81施工升降机防坠安全器的有效标定期限不得超过（ b ）a、1； b、2； c、3； d、582重大安全事故发生后，施工单位应在 （ b ） 小时内以书面形式逐级上报。a、 8 b、 24 c、 1283龙门架、外用电梯首层进料口一侧应搭设防护棚，且防护棚两侧用 （ a ）安全网进行封闭。a、密目 b、施工现场使用 c、防护84夜间作业场所必须配备足够的照明设施。沟槽边、作业点、道路口必须设明显安全标志，夜间必须设 （ a ） 。a、红色警示灯 b、黄色警示灯 c、蓝色警示灯 d、红/黄色警示灯85起重机载物行走时，载荷不得超过额定荷载的70%，重物离地面不得超过 （ c ） mm，并应栓好拉绳，缓慢行驶。a、 600 b、 700 c、 500 d、80086在（ b ）米以上高度从事支模、绑筋等作业时，必须有可靠防护的施工作业面。并设置安全稳固的爬梯。a、 1 b、 2 c、3 d、 487脚手架主节点处必须设置一根（ a ），用直角扣件扣接且严禁拆除。a、横向水平杆 b、纵向水平杆 c、竖向水平杆88施工现场的消防车道，其宽度不得小于（ b ）。a、3m b、3.5m c、4m d、5m89转换工作岗位和离岗后重新上岗人员，必须（ c ）才允许上岗工作。a、经过登记手续 b、经过领导同意 c、重新经过安全生产教育 d、专业培训90外用电梯的电源控制开关应用（ a ），且必须装入箱内，停用时上锁。a、空气开关 b、铁壳开关 c、胶盖闸 d、隔离开关91吊蓝升降时，必须独立的保险绳，绳径不得小于（ c ）mm。a、8 b、10 c、12.592在有坠落危险的高处作业时，应系好安全带，安全带（ c ）挂在牢靠处。a、低挂高用 b、高挂高用 c、高挂低用93起重吊装人员必须遵守（ b ）规定，严禁违章、无证操作。a、 防火 b、 十不吊 c、 电气94人工开挖土方，两人横向间距不得小于2m，纵向间距不得小于（ a ）m。严禁掏洞挖土，搜底挖槽。a、 3 b、 4 c、 695拆除高度 （ b ） m 以上的模板时。应搭设脚手架，并设护身栏，防止上下在同一垂直面操作。a、 4 b、 5 c、 696施工单位挪用安全生产作业环境及安全施工措施费用的，处挪用费用20以上 （ b ）以下罚款；造成损失的，依法承担赔偿责任。a、 30 b、 50 c、 10097国务院75号令规定，轻伤、重伤事故，由 （ b ） 或其指定人员，组织生产、技术、安全等有关人员以及工会成员参加的事故调查组进行调查。a、 项目经理 b、 企业负责人 c、 安全管理人员98事故发生单位及其有关人员谎报或者瞒报或事故发生后，逃匿的，对主要负责人、直接负责的管理人员和直接责任人员处以一年年收入 （ c ）的罚款。a、 40至80 b、50至100 c、 60至10099根据建筑安全生产监督管理规定，建筑安全生产监督管理，应当根据（ c ）的原则，贯彻“预防为主”的方针，依靠科学管理和技术进步，推动建筑安全生产工作的发展，控制因工伤亡事故的发生。a、安全第一 b、责任重于泰山 c、管生产必须管安全 d、加强安全管理100悬挑卸料平台承载面积不宜大于（ c ）；长宽比不应大于1.5：1。a、 10m2 b、15m2 c、20m2 d、25m2101工伤保险条例第十九条规定：职工或者其近亲属认为是工伤，用人单位不认为是工伤的，由（ b ）承担举证责任。a、司法机关 b、用人单位 c、 医疗单位 d、职工个人102将电器设备正产情况下不带电的金属外壳与系统的零线做电气连接，称为（ c ）。a、重复接地； b、保护接地； c、保护接零 d、三项五线103建筑工程、装修工程建筑面积为1万-5万平方米，专职安全生产管理人员的配置至少为（ a ）a、2人 b、 5人 c、1人 d、3人104高度超过（ b ）的建筑工程，应安装临时消防竖管。a、15米 b、24米 c、30米 d、42米 105塔吊本体避雷接地后，接地电阻值须（ d ）。a、小于等于8欧 b、 小于等于10欧姆 c、小于等于30欧姆 d、小于等于4欧姆106现场供电系统的( d ）处须做重复接地。a、分闸箱： b、开关箱； c、分配箱； d、总开关箱107变配电室搭设必须采用防火材料，门必须朝向（ d ）开启。a、随意； b、两边； c、内侧： d、外侧108物料提升机必须设（ c ）等安全装置。a、超重保护装置； b、保险装置： c、断绳保护器； d、超高限位装置109安全生产法规定：两个以上生产经营单位在同一作业区域内进行生产经营活动，可能危及对方生产安全的，应当签订（ a ）协议，明确各自的安全生产管理职责和应当采取的安全措施。a、安全生产管理； b、安全生产计划； c、安全生产技术； d、安全生产分包110施工单位应向作业人员（ b ）告知危险岗位的操作规程和违章操作的危害。a、交底 b、书面 c、安全 d、口头111建设工程安全生产管理条例第二十四条规定：总承包单位依法将建设工程分包给其他单位的，分包合同中应当明确各自的安全生产方面的权利、义务。总承包单位和分包单位对分包工程的安全生产承担（ b ）。a、施工责任 b、连带责任 c、安全责任 d、经济责任112吊运大块或整体模板时，竖向吊运不少于（ b ）吊点。水平吊运整体模板不少于（ c ）吊点。a1个 b2个 c4个 d6个113采用扣件式钢管脚手架作模板立柱支撑时，立柱必须设置纵横向扫地杆，纵上横下，使直角扣件与立杆扣牢须在离地（ a ）。a200mm处 b250mm处 c300mm处 d350mm处114墙模板拼接时，u型卡应正反交替安装，间距不得大于（ c ）。a100mm b200mm c300mm d400mm115木工机械距闸箱水平距离不得大于（ c ）m，以便发生故障时，迅速切断电源。 a1 b2 c3 d4116钢筋弯曲机弯钢筋时，严禁在弯曲钢筋的作业半径内和机身不设（ c ）的一侧站人。a防护装置 b漏电保护器 c固定销 d活动销117木工机械应安装（ a ）开关。a按扭 b倒顺 c闸刀 d负荷118遇有（ b ）以上强风、浓雾等恶劣气候，不得进行露天攀登与悬空高处作业。a5级 b6级 c7级 d8级119高度超过（c ）的层次上的交叉作业，凡人员进出的通道口应设双层安全防护棚。 a18m b20m c24m d28m120搭设临边防户栏杆，当在基坑四周固定时，栏杆柱可采用钢管并打入地面（ c ）。a4060 cm b4565 cm c5070 cm d5575 cm121支设高度在（ c ）以上的柱模板，四周应设斜撑，并应设立操作平台。a2m b2.5m c3m d3.5m122各种垂直运输接料平台，除两侧设防护栏杆外，平台口还应设置（ b ）或活动防护栏杆。a安全围栏 b安全门 c安全立网 d竹笆123移动式配电箱、开关箱中心点与地面的相对高度可为（ b ）。固定式配电箱开关箱中心点与地面的相对高度应为（ d ）。a0.5m b0.9m c1.0m d1.5m124父母作为监护人代理未成年子女进行民事诉讼活动，这种情况属于( d)。a.指定代理b.委托代理c.无权代理d.法定代理125以规定计量单位的分项工程为编制对象的定额是(b)。a.施工定额b.预算定额c.概算定额d.概算指标126在编制施工进度计划时，如果合理地考虑(a )，将有利于提高施工质量、降低施工成本。a.施工资源的运用b.施工工期的延长 c.施工队伍的素质d.施工资金的安排127在对热力管道单项工程的验收中，(b)是工程质量进行检查和评定的重点之一。a.水压试验b.承重或受力结构c.工程决算d.竣工资料128不属于必须实施监理的工程是(a)。a.使用国债的工程b.国家重点工程c.成片开发的住宅小区d.利用外资的项目129债务人或第三人将其动产或权利转移债权人占有，用以担保债权的实现，当债务人不能履行债务时，债权人依法有权就该动产或权利优先得到清偿的法律行为，叫做(d)。a.保证 b.抵押c.留置d.质押130工程建设法律关系中，建设工程合同的主体一般只能是(b)。a.公民b.法人c.个体工商户d.其他社会组织131设计、采购和施工任务综合的承包被简称为(a)。a.epc承包b.联合体承包c.d-b承包d.cm总承包132按照建设工程项目总进度目标论证的工作步骤，在调查研究和收集资料之后应进行的步骤是(a)。a.进行项目结构分析b.确定项目工作编码b.编制各层进度计划d.进行进度计划系统的结构分析133对实行强制性监理的建设工程范围作出具体规定的法规是(d )。a.中华人民共和国建筑法b.中华人民共和国招投标法c.建设工程质量管理条例d.建设工程监理范围和规模标准规定134按照我国建筑安装工程的有关规定，材料损耗率的计算公式可以表示为(d)x100%。a.净用量/总用量b.净用量/损耗量c.损耗量/总用量d.损耗量/净用量135下列(d)不是实木复合地板按结构分类。a.三层复合实木地板b.多层实木复合地板c.细木工板复合实木地板d.粗木工板复合实木地板136价值工程中的总成本是指(d)。a.生产成本b.使用成本c.使用和维护费用d.产品寿命成本137在施工人力资源管理中，提倡员工采取主动行动弥补业绩中的不足，鼓励员工在事业上取得更大的成绩属于(c)。a.编制组织和人力资源规划b.组织项目管理班子人员的获取c.管理项目管理班子的成员 d.团队建设138当事人迟延履行后发生不可抗力的应当(b)。a.全部免除责任b.不能免除责任c.部分免除责任d.由相对方决定是否免除责任139政府部门对工期的新要求，如环境保护要求、城市规划要求等导致的工程变更，(c)应该承担其可能引起的工期、费用的变化。a.政府部门b.承包人c.业主d.施工总承包管理单位140建筑工程施工质量验收时对涉及结构安全和使用功能的分部工程应进行(a)。a.抽样检测b.全数检验c.无损检测d.见证取样检测141某施工机械的预算价格为10万元，耐用总台班数为1000，残值率为10%，则该机械的台班折旧费为(b)。a.80b.90c.100d.110142某工程施工过程中发生工程变更，合同中有类似变更工程的价格，按施工合同示范文本的规定，则该变更工程可(b)确定变更价款。a.按合同已有价格b.参照合同价格c.由承包人提出价格，发包人确认后 d.由承包人提出价格，工程师确认后143下列关于钢筋代换原则的说法中不正确的是(b)。a.钢筋代换原则有等强度代换和等面积代换b.构件按最小配筋率配筋时，应按等强度原则进行代换c.构件配筋受强度控制时，按等强度原则进行代换d.相同种类和级别的钢筋代换时，按等面积原则进行代换144某施工项目由预算表和规定标准可知，其直接费为800万元。其中，人工费和机械费合计为800万元，按人工费和机械费之和计算的间接费费率为20%，利润率为5%，则该项目的不含税金的造价为(a)万元。a.1000b.1100c.875d.1200145在工程索赔中，电话记录(b)。a.不可以作为索赔证据b.可以作为索赔证据c.只能作为索赔参考d.是索赔的物证146总时差指的是(b)。a.最早开工时间与最迟结束时间的差b.在不影响总工期的前提下，可以利用的机动时间c.完成工期的最大期望时间d.最迟开工时间与最早结束时间的差147既可以用于同城结算，又可以用于异地结算的是(d)。a.支票结算 b.银行本票结算c.银行汇票结算d.委托收款结算148 在工程量清单计价中，分部分项工程综合单价由(c)组成。a.人工费、材料费、机械使用费b.人工费、材料费、机械使用费、管理费c.人工费、材料费、机械使用费、管理费和利润d.人工费、材料费、机械使用费、管理费、利润、规费和税金149对于设在市区的施工企业，其城市维护建设税的税率为(d)。a.1%b.3%c.5%d.7%150建筑业企业应具备的条件中法规没有明确要求的是(b)。a.有符合国家规定的注册资本b.有国家税务机关的有关证明c.有从事相关建筑活动所应有的技术装备d.法律、行政法规规定的其他条件151下列事实中，发生不当得利的事实有(d)。a.养子女给其生父母的赡养费b.甲公司利用乙公司倒掉的废煤渣制作建筑材料c.给付因赌博而欠的钱款d.售货员找零时多找给顾客的钱152物体打击事故指的是落物、滚石、锤击、碎裂、崩块、(a)等造成的人身伤害。a.砸伤b.碾压c.挤压d.坠落153职业健康安全与环境管理是建造师的重要职责，也是(c)。a.业主的要求b.工程设计者的要求c.时代的要求d.民工的要求154价值工程中，价值、功能、成本之间的关系式为(a)。a.v=f/cb.v=c/fc.f=v/cd.f=c/v155由于建设工程项目大量数据处理的需要，应重视利用信息技术的手段进行信息管理，当今时代其核心手段是(c)。a.数据处理b.点对点信息技术c.基于网络的信息处理平台d.信息处理工作平台156大理石的化学性质是(b)。a.酸性石材b.碱性石材c.中等硬度石材d.中性石材157工程项目管理风险是指可能出现的(a)的不确定因素。a.影响项目目标实现b.影响项目风险控制c.影响项目团队建设d.影响项目组织协调158在确定建设工程项目施工的安全目标时，需按(d)方法以在项目经理为首的项目管理系统内进行分解，从而确定每个岗位的安全目标，实现全员安全控制。a.系统管理b.wbsc.项目管理d.目标管理159以下属于项目目标的过程控制的是(d)。a.进行任务分工、规定工作流程b.事前分析可能导致项目目标偏离的各种影响因素c.针对可能导致项目目标偏离的各种影响因素采取预防措施d.定期进行项目目标的计划值与实际值的比较160以下(a)属于分包人安全生产责任之一。a.对本施工现场的安全工作负责b.对承包项目的安全负责c.审查分包工程范围内的安全生产保证体系d.制定并执行分包项目的安全生产制度161在业主方项目管理的任务中，最重要的任务是(c)。a.合同管理b.投资控制c.质量控制d.安全管理162建设工程合同应当采用(a)。a.书面形式b.口头形式c.书面形式为原则，口头形式例外d.口头形式为原则，书面形式例外163人身安全控制计划方面的风险属于(b )风险。a.组织b.经济与管理c.工程环境d.技术164钢结构构件的防腐施涂方法一般有刷涂法和喷涂法，其中刷涂法适用于(a)的涂料。a.油性基料b.酸性基料c.中性基料d.碱性基料165安全生产必须把好“六关”，这“六关”包括(a)。a.措施关、交底关、教育关、防护关、检查关、改进关b.计划关、交底关、教育关、监控关、检查关、改进关c.计划关、培训关、教育关、防护关、检查关、改进关d.措施关、培训关、教育关、监控关、检查关、改进关166石材幕墙工程所用花岗石板材的弯曲强度应经(d )检测确认。a.国家检测机构b.省级检测机构c.当地检测机构d.法定检测机构167根据工程合同管理，工程师在合同权限内发出的变更指令，承包商(b)。a.在没有确定工期延长时间时，可以暂不执行b.须无条件执行，同时根据合同寻求合理的工程变更价款c.在没有商议好工程变更价款时，可以暂不执行指令d.认为变更指令不合理时，可以申请不执行指令168财务评价是根据(b)，计算和分析项目的盈利状况。a.预期市场价格b.现行市场价格c.历史市场价格d.影子价格169在工程开工前所进行的施工组织设计，是投标阶段施工组织设计的进一步深化，其范围由(d )来界定。a.招标文件中的发包范围b.投标文件c.招标文件d.施工合同170下列合同中，属于从合同的是(c)。a.买卖合同b.借款合同c.保证合同d.承揽合同171结构抵抗变形的能力被称为(a)。a.刚度b.强度c.稳定性d.安全性 172事故的发生是两类危险源共同作用的结果，其中(a)是事故发生的前提。a.第一类危险源b.第二类危险源c.第一、第二类共同作用的结果 d.第一、第二类都不是173假设工作c的紧前工作为a.b，如果a.b两项工作的最早开始时间分别为6天和7天，持续时间分别为4天和5天，则工作c的最早开始时间为(c)。a.10天b.11天c.12天d.13天174按照当事人是否相互负有义务对合同进行分类，合同可以分为(b)。a.有偿合同、无偿合同b.双方合同、单务合同c.诺成合同、要物合同d.要式合同、不要式合同175代号网络计划中的虚箭线是实际工作中并不存在的一项虚设工作，一般起着工作之间的关系、区分和(d)三个作用。a.交叉b.汇合c.分流d.断路176下列人民法院受理的案件中，应当公开审理的是(d)。a.离婚案件b.涉及商业秘密的案件c.当事人申请不公开的案件 d.普通建设工程纠纷177当事人不服地方人民法院第一审判决的，有权在判决书送达之日起(b)内向上一级人民法院提起上诉。a.10日b.15日c.30日d.60日178从主体上看，债权是(c)。a.相对权b.绝对权c.对人权d.对世权179施工进度控制的经济措施涉及的内容是(b)。a.施工人员的奖金发放计划b.工程资金需求计划和加快施工进度的经济激励措施c.对工作人员的培训计划d.施工过程的项目资金预算计划180工程质量验收合格后，建设单位应在工程验收合格之日起(a)日内，向工程所在地的政府建设行政主管部门备案。a.15b.16c.17d.18181风险是指损失的(d)。a.确定性b.可能性c.不可能性d.不确定性182检验批应由(d)组织施工单位项目专业质量(技术)负责人等进行验收。a.施工单位项目负责人b.建设单位项目负责人c.总监理工程师d.监理工程师183有形磨损的局部补偿形式适用于(a)。a.可消除性的有形磨损b.不可消除性的有形磨损c.第一种无形磨损d.第二种无形磨损184政府对工程质量的监督管理的主要目的是(a)。a.保证工程使用安全和环境质量b.保证招标投标活动的公开进行c.保证建设资金的合理使用d.保证招标投标活动的合法性185 反映项目管理班子内部及各工作部门、岗位对各项工作任务的管理职能分工的分工表是(a )。a.职能分工表b.任务分工表c.项目结构表d.项目编码表186功能价值v的计算可分为功能成本法和(b)。a.方案估算法b.功能指数法c.强制确定法d.多比例评分法187下列权利中属于著作财产权的是(d)。a.发表权b.署名权c.修改权d.发行权188根据建设工程施工合同示范文本，下列关于工程进度管理的论述正确的是(c)。a.承发包双方在协议书中约定的工期是指开工日期、竣工日期和总工作天数b.工程竣工通过验收后，实际竣工的日期为工程移交的日期c.由于非承包入的原因造成的实际进度与计划进度不符时，其后果由发包人承担责任d.承包人完成施工任务后的28天内，由工程师提出竣工验收报告189如果施工单位编写的施工组织设计的范围由招标文件中的发包范围来界定，则该施工组织设计应该是在(b)编写的。a.工程施工阶段b.工程投标阶段c.工程设计阶段d.施工准备阶段 190某建设工地在拆除脚手架作业时，发生未拆完的脚手架倒塌事故，在脚手架上作业的工作当场摔死2人，摔伤7人，其中1人重伤送医院抢救36小时内死亡。则此次事故属于(c)事故。a.人员伤亡b.死亡c.重大伤亡d.特大伤亡191玻璃卡普隆板分类中不包括(d)。a.中空板b.实心板c.波纹板d.网格板192要约的生效时间是(a)。a.到达受约人时生效 b.发出时生效c.到达受约人的第二天生效 d.受约人发出承诺前193工程量清单漏项或设计变更引起的新的工程量清单项目，除合同另有约定外，属于合同约定幅度以外的综合单价的确定方法是(a)。a.由承包商提出，经发包商确认b.发包商直接发出变更指令c.执行合同中相应项目的综合单价d.由工程师提出，经发包商确认194损失控制和安全管理人员的能力方面带来的风险属于(c )。 a、经济和管理风险 b、技术风险 c、组织风险 d、工程环境风险 195。发包人将其按合同约定采购的某种材料运至现场，经与承包人共同清点后由承包人保管。承包人在使用前抽样检验认为合格后投入使用。施工过程中发现该种材料存在质量问题，由此造成的承包人费用与工期损失，应(b)。 a、费用与工期损失均由承包人承担 b、费用由发包人承担，工期可以顺延 c、费用由发包人承担，工期不顺延 d、费用由承包人承担，工期顺延 196风险是指损失的(d)。 a、确定性 b、可能性 c、不可能性 d、不确定性 197职业健康安全管理体系包括为制定、实施、实现、评审和保持职业健康安全方针所需的(d)。 a、应急响应措施和演习方案和计划 b、对作业现场各种事故隐患的识别和控制 c、对危险源的辨识、评价和控制 d、组织结构、策划活动、职责、惯例、程序、过程和资源 198见证取样检测是指在监理单位或建设单位监督下，由施工单位有关人员现场取样，并送至(d)所进行的检测。 a、施工单位 b、监理单位 c、政府质量监督职能部门 d、具备相应资质的检测单位 199项目管理的核心任务是项目的(c)。 a、目标管理 b、目标规划 c、目标控制 d、目标比较 200施工过程水污染的防治措施不妥当的有(d)。 a、控制污水的排