安阳市某医院玻璃幕墙、采光顶工程施工招标.doc

安阳市肿瘤医院玻璃幕墙、采光顶工程施工招标文件目 录 第一章 投标须知及投标须知前附表2第二章 主要合同条款20第三章 技术要求和规范24第四章 图纸26第五章 工程量清单28第六章 投标文件投标函部分格式30第七章 投标文件商务部分格式36第一章 投标须知及投标须知前附表一、 投标须知前附表项号条款号内容说明与要求11.1工程名称安阳市肿瘤医院玻璃幕墙、采光顶工程施工2招标人安阳市肿瘤医院31.1建设地点安阳市肿瘤医院院内41.1投资规模玻璃幕墙80万元约500平方米、采光顶约80万元约600平方米51.1承包方式固定总价合同。6 2.1招标范围玻璃幕墙、采光顶安装（详见图纸）72.2质量标准达到国家施工验收规范合格及以上标准82.2工期要求 日历天93.1资金来源自筹104.1投标人资质等级玻璃幕墙：具有三级（含三级）以上建筑幕墙施工专业资质；采光顶：具有钢结构工程专业资质114.2资格审查方式资格预审1213.2工程计价方式工程量清单1315.1投标有效期60日历天（从投标截止之日算起）1416.1投标保证金额万元155.1发标时间及地点时间：200 年 月 日 时 地点：安阳市建筑工程交易中心16答疑时间及地点200 年 月 日 时 地点：安阳市建筑工程交易中心1717.1踏勘现场时间200 年 月 日 时 1818.1投标文件份数一份正本，三份副本1921.1投标文件提交截止时间及地点 时间：200 年 月 日 时前 地点：安阳市建设工程交易中心2025.1开标时间及地点 时间：200 年 月 日 时 地点：安阳市建设工程交易中心2133.4评标方法及标准详见评标办法2237履约担保金额万元23图纸元24招标代理机构安阳市诚信建设工程招标代理有限责任公司电话：037-571039 联系人：卢宏本次招标代理费用（13000元）由中标单位支付二、投标须知（一）总 则1、工程说明1.1 本招标工程项目说明详见本须知前附表第1项第5项；1.2 本招标工程项目按照中华人民共和国招标投标法等有关法律及国家、河南省、安阳市有关法规和规章，通过公开招标方式选定承包人。2、招标范围及工期21 本招标工程项目的范围：施工图玻璃幕墙、采光顶安装（以工程量清单为准）。22 本招标工程项目的质量：达到国家施工验收规范合格及以上标准。23 本招标工程项目的工期： 日历天。3、资金来源31 本招标工程项目资金来源：自筹。4、合格的投标人4.1 投标人资质等级：玻璃幕墙：投标人须具有独立法人资格；具有三级（含三级）以上建筑幕墙施工专业资质，项目经理应具有三级资质。采光顶：投标人须具有独立法人资格，具有钢结构工程专业资质。4.2 只有收到招标人发出的资格预审合格通知书的投标人，才能参加本招标工程的投标。5、踏勘现场5.1 招标人将在发标会结束后，组织投标人对工程现场及周围环境进行踏勘，以便投标人获取有关编制投标文件和签署合同所涉及现场的资料。投标人承担踏勘现场所发生的自身费用。5.2 招标人向投标人提供的有关现场的数据和资料，是招标人现有的能被投标人利用的资料，招标人对投标人做出的任何推论、理解和结论均不负责任。5.3 经招标人允许，投标人可为踏勘目的进入招标人的项目现场，但投标人不得因此使招标人承担有关的责任和蒙受损失。投标人应承担踏勘现场的责任和风险。6、投标费用61投标人应承担其参加本招标活动自身所发生的一切费用。(二)招标文件7、招标文件的组成71 招标文件包括下列内容： 第一章 投标须知前附表、投标须知及评标办法 第二章 主要合同条款 第三章 技术要求和规范 第四章 图纸 第五章 工程量清单第六章 投标文件投标函部分格式第七章 投标文件商务部分格式7.2 除7.1内容外，投标人在提交投标文件截止时间前，招标人以书面形式发出的对招标文件的澄清或修改内容，均为招标文件的组成部分，对招标人和投标人起约束作用。7.3 投标人获取招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如有残缺等问题应在获得招标文件3日内向招标人提出，否则，由此引起的损失由投标人自己承担。投标人同时应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该投标有可能被拒绝。8、招标文件的澄清8.1 投标人若对招标文件有任何疑问，应按投标须知前附表第16项规定以书面形式向招标人提出澄清要求。无论是招标人根据需要主动对招标文件进行必要的澄清，或是根据投标人的要求对招标文件做出澄清，招标人都将于投标截止时间3日前以书面形式予以澄清，同时将书面澄清文件向所有投标人发送。投标人在收到该澄清文件后应于当日内，以书面形式给予确认，该澄清作为招标文件的组成部分，具有约束作用。9、招标文件的修改9.1 招标文件发出后，在提交投标文件截止时间前，招标人可对招标文件进行必要的修改。9.2 招标文件的修改将以书面形式发送给所有投标人，投标人应于收到该修改文件后当日内以书面形式给予确认。招标文件的修改内容作为招标文件的组成部分，具有约束作用。9.3 招标文件的澄清、修改、补充等内容均以书面形式明确的内容为准。当招标文件、招标文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面文件为准。9.4 为使投标人在编制投标文件时有充分的时间对招标文件的澄清、修改、补充等内容进行研究，招标人可酌情延长提交投标文件的截止时间，具体时间将在招标文件的修改、补充通知中予以明确。(三)投标文件的编制10、投标文件的语言及度量衡单位10.1 投标文件和与投标有关的所有文件均应使用中文。10.2 除工程规范另有规定外，投标文件使用的度量衡单位，均采用中华人民共和国法定计量单位。11、投标文件的组成11.1 投标文件由商务部分和技术部分二部分组成，其中投标文件技术部分单独成册。11.2商务部分主要包括下列内容：11.2.1 法定代表人身份证明书；11.2.2 投标文件签署授权委托书；11.2.3 投标函；11.2.4 对招标文件及合同条款的承诺及补充意见；11.2.5 投标保证金交存凭证复印件；11.2.6 投标报价说明：11.2.7 投标总价；11.2.8 投标报价汇总表；11.2.9 分部分项工程量清单计价表；11.2.10 措施项目清单计价表；11.2.11 其他项目清单计价表；11.2.12 分部分项工程量清单综合单价分析表：11.2.13 措施项目费分析表；11.2.14 主要材料价格表；11.2.15 投标书附件 a、 投标单位营业执照、资质证书(复印件)； b、 现场项目班子的配备情况及其技术、管理素质介绍，近年来承担的主要工程业绩和正在施工的工程情况； c、 承担此次项目主要人员的学历、职称、任职资格等证书(复印件)； d、 近三年来项目经理承担工程的获奖情况证明及其他荣誉证明(复印件)； e、 近三年来投标单位获得的工程质量、文明施工等企业荣誉证明(复印件)； f、 投标单位通过质量认证体系的证明文件(复印件)；g、 投标单位近三年获得的其他荣誉证明(复印件)。以上内容按招标文件格式要求编写，格式没有要求的部分由投标单位自行编写。113技术部分(施工组织设计)主要包括但不限于下列内容：11.3.1 主要施工方法 11.3.2 拟投入的主要物质计划 11.3.3 拟投入的主要施工机械 11.3.4 劳动力安排计划 11.3.5 确保工程质量的技术组织措施 11.3.6 确保安全生产的技术组织措施 11.3.7 确保工期的技术组织措施 11.3.8 确保文明施工的技术组织措施 11.3.9 施工总进度表或施工网络图 11.3.10 确保报价完成工程建设的技术和管理措施 11.3.11 施工总平面图 12、投标文件格式121 投标文件包括本须知第1l条中规定的内容，投标人提交的投标文件应当使用招标文件所提供的投标文件全部格式(表格可以按同样格式扩展)。 122 商务部分使用的格式及清单项目的顺序应与招标人提供的清单格式及清单项目的顺序一致。13、投标报价131 本工程的投标报价不能超过招标人公布的拦标价，否则为无效标函。本工程拦标价为： 万元。132本工程的投标报价按投标须知前附表第12项规定报价。133投标报价为投标人在投标文件中提出的各项支付金额的总和。134投标人的投标报价，应是完成本须知第2条和合同条款上所列招标工程范围及工期的全部。135 除非招标人对招标文件予以修改，投标人应按招标人提供的工程量清单中列出的工程量填报单价和合价，每一项目只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受。投标人未填单价或合价的工程项目，在实施后，招标人将不予以支付，并视为该项费用已包括在其他有价款的单价或合价内。136 投标报价为投标人充分考虑招标文件的各项条款和所掌握的市场情况及本工程的实际，根据自身情况自主报价。137 本招标工程的施工地点为安阳市肿瘤医院院内，投标人在报价中具有标价的工程量清单中所报的单价和合价，以及投标报价汇总表中的价格均包括完成该工程项目的成本、利润、税金、措施费(安全文明施工措施费应根据国家有关要求足额取费并在施工过程中保证做到安全文明施工要求)、大型机械进出场费、风险费、政策性文件规定费用等所有费用。13.8投标人可先到工地踏勘以充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其他足以影响承包价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。凡因投标人对招标文件阅读疏忽或误解，或因对施工现场，施工环境，市场行情等了解不清而造成的后果和风险，由投标人负责。13.9 本工程社会保险费在投标报价时单列，不计入投标报价。13.10本工程安全文明施工措施费执行豫建设标200682号和200722号文件。13.11 本工程总承包管理费按 %的标准进入投标报价，并向总承包单位支付。13.12 施工现场水电费的计取：水表、电表由承包人负责安装，承包人按总包单位核定的实际耗水、耗电量和自来水公司、供电局公布的工业用水、用电市场价向总包单位缴纳水电费。13.13 招标人提供的工程量清单为招标范围的全部内容，投标人应根据招标图纸对招标人提供的工程量清单进行复核，若投标人发现招标人提供的工程量清单有明显错误，应及时告知招标人。投标人应根据市场行情及本企业的实际情况进行合理投标报价，如果评标委员会在评标过程中发现投标人的投标报价（包括投标总价及其工程量清单中的单项报价）明显异常，评标委员会将要求该投标人进行相应澄清，若发现投标人的投标价格低于其企业成本或投标人对报价异常情况不能做出合理解释者，将按废标处理。14、投标货币141 本工程投标报价采用的币种为人民币。15、投标有效期15.l 投标有效期见投标须知前附表第13项，在此期限内，凡符合本招标文件要求的投标文件均保持有效。15.2 在特殊情况下，招标人在原定投标有效期内，可以根据需要以书面形式向投标人提出延长投标有效期的要求，对此要求投标人须以书面形式予以答复。投标人可以拒绝招标人这种要求，而不被没收投标保证金。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，但需要相应的延长投标担保的有效期，在延长的投标有效期内本须知第16条关于投标保证金的退还与没收的规定仍然适用。 16、投标保证金 16.1 投标人应按有关规定提交投标须知前附表第14项所规定数额的投标保证金，并作为其投标文件的一部分。 16.2 投标人应按要求在发标前向招标人提交投标保证金，发标时以招标人出具的收据为准。 16.3 对于未能按要求提交投标保证金的投标，招标人将视为不响应招标文件而予以拒绝。16.4 非中标候选人的投标保证金将在确定中标候选人后5个工作日内退还(不计利息)。16.5 中标候选人的投标保证金，在中标人按规定签订合同生效后5个工作日内予以退还(不计利息)。16.6 如投标人发生下列情况之一时，投标保证金将被拒绝退还：16.6.1 投标人拒绝按本须知第30条规定修正标价：16.6.2 投标人在投标有效期内撤回投标；16.6.3 中标人因自身原因未能在规定期限内签订合同的。17、投标人的替代方案17.1 投标人所提交的投标文件应满足招标文件的要求，本次招标不接受投标人提交的替代方案。18、投标文件的份数和签署18.1 投标人应按投标须知前附表第18项规定的份数提交投标文件。 18.2 投标文件的正本和副本均需打印或使用不褪色的蓝、黑墨水笔书写，字迹应清晰易于辨认。18.3 投标函、投标文件商务标应加盖投标人印章并经法定代表人或其委托代理人盖章。由委托代理人盖章的在投标文件中须同时提交投标文件签署授权委托书。投标文件签署授权委托书格式、签字、盖章及内容均应符合招标文件要求，否则投标文件签署授权委托书无效。18.4 除投标人对错误处须修改外，全套投标文件应无涂改或行间插字和增删。如有修改，修改处应由投标人加盖投标人的印章和法定代表人或授权的委托代理人印章（仅限商务标）。(四)投标文件的提交19、投标文件的编制、装订、密封19.1 投标人须编制投标文件1份“正本”和3份“副本”，并相应标明“正本”和“副本”字样。投标文件正本副本不一致时，以正本为准（仅限商务标）；技术标为一式四份。19.2 投标文件应用不褪色的墨水书写或打印，并加盖投标单位公章和法定代表人（或授权委托人）印鉴（仅限商务标）。19.3 投标文件的任何一页都不应涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，不论何种原因，均应由投标文件签署人在改动处盖章（仅限商务标）。19.4 投标书应将商务标和技术标（施工组织设计）分别单独密封。技术标应按照招标人所提供的封皮、封面及资料卡进行装订。技术标封皮封面应无任何内容，技术标内容中不得有任何显示投标人单位名称、标志和人员姓名的符号和痕迹，密封档案盒也不得有任何显示投标人单位标志和人员的符号和痕迹，所有字体均采用国标3号仿宋体（其中页码采用5号阿拉伯数字居中），用a4型纸打印或复印；技术标中有关进度图各平面布置图统一采用a3型纸打印，页面设置为a3横向，字体采用国标5号仿宋体；技术标首页为目录，目录内容页码要清楚；投标人还应把单位名称、法人签章用稿纸写清楚装进招标人指定的信封中密封好，装入技术标档案盒中，评标后再打开信封确定单位。19.5 封标应按统一提供的包装盒及外包装袋按商务标和技术标分别包装。商务标资料和技术标资料应首先分别放入招标人提供的塑料盒内，然后再用招标人提供的专用商务标和技术标外包装纸袋进行包装和密封。商务标按要求密封后，须写明工程名称和投标单位名称，并在封口处加盖公章、法人印鉴。技术标按要求密封后，外包装袋上不要有任何内容和标志。 投标人须严格按照上述要求编制、装订、密封投标文件，否则将按废标处理。20、投标文件的提交20.1 投标人应按投标须知前附表第19项所规定的地点，于截止时间前提交投标文件。21、投标文件提交的截止时间21.1 投标文件的截止时间见投标须知前附表第19项规定。21.2 招标人可按本须知第9条规定以修改补充通知的方式，酌情延长提交投标文件的截止时间。在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制约的截止时间，均以延长后新的投标截止时间为准。21.3 到投标截止时间止，招标人收到的投标文件少于3个的，招标人将依法重新组织招标。由此可能给投标人造成的损失，招标人不负责。22、迟交的投标文件22.1 招标人在本须知第19条规定的投标截止时间以后收到的投标文件，将被拒绝并退回给投标人。23、投标文件的补充、修改与撤回23.1 投标人在提交投标文件以后，在规定的投标截止时间之前，可以书面形式补充修改或撤回已提交的投标文件，并以书面形式通知招标人。补充、修改的内容为投标文件的组成部分。23.2 投标人对投标文件的补充、修改，应按本须知第19条有关规定密封、标记和提交，并在内外层投标文件密封袋上清楚标明“补充、修改”或“撤回”字样。 23.3 在投标截止时间之后，投标人不得补充、修改投标文件。 23.4 在投标截止时间至投标有效期满之前，投标人不得撤回其投标文件，否则其投标保证金将被没收。 24、资格预审申请书材料的更新 24.1 投标人在提交投标文件时，如资格预审申请书中的内容发生重大变化，投标人须对其重新更新，以证明其仍能满足资格预审评审标准。所提交的更新资料必须经招标代理机构和业主确认，如果在开标时投标人已经不能达到资格预审标准，其投标将会被拒绝。(五)开标25、开标25.1 招标人按投标须知前附表第20项所规定的时间和地点公开开标，并邀请所有投标人参加。25.2 各投标单位参加开标会时，法定代表人或其授权委托人必须到场，并携带法定代表人证书和其授权委托书及其本人身份证、 项目经理证原件。投标的项目经理应与资格预审申请书所报的项目经理保持一致。项目经理原则上不能有在建工程，中标后如发现项目经理有在建工程的，必须在中标通知书发放前办理变更手续，并报监督部门备案。否则，招标人有权解除合同，并由中标人承担一切损失。25.3按规定提交合格的撤回通知的投标文件不予开封，并退回给投标人，按本须知第26条规定确定为无效的投标文件，不予送交评审。 25.4 开标程序：25.4.1 开标由招标人或招标代理机构主持；25.4.2 由投标人或其推选的代表和监标人检查投标文件的密封情况；25.4.3 开标顺序：25.4.3.1 开启商务标，唱标人唱标并记录；25.4.3.2 各投标单位法定代表人或法定代表委托代理人对唱标结果进行确认；25.5 招标人在招标文件要求提交投标文件的截止时间前收到的投标文件，开标时都应当众予以拆封、宣读。25.6 招标人对开标过程进行记录，并存档备查。26、投标文件的有效性26.1 开标时，投标文件出现下列情形之一的，应当作为无效投标：26.1.1 投标文件末按照本须知第19条的要求装订、密封和标记的；26.1.2 投标文件有关内容未按规定加盖投标人印章法定代表人或其委托代理人印章的，由委托代理人盖章的，但末随投标文件一起提交有效的授权委托书的；26.1.3 投标文件的关键内容字迹模糊、无法辨认的；26.1.4 投标人未按照招标文件的规定提交投标保证金的。(六)评 标27、评标委员会与评标27.1 评标委员会由招标人和招标代理机构依法组建，负责评标活动。评标委员会由招标人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为 5 人，其中技术、经济等方面专家 4人，业主代表1人，评委会组成人员中具有注册造价工程师资格的人数不得少于2名。 27.2 评标采用保密方式进行。28、评标过程的保密28.1 开标后，直至授予中标人合同为止，凡属于对投标文件的审查、澄清、评价和比较的有关资料以及中标人的推荐情况，与评标有关的其他任何情况均严格保密。28.2 在投标文件的评审和比较、中标人推荐以及授予合同的过程中，投标人向招标人和评标委员会施加影响的任何行为，都将会导致其投标被拒绝。28.3 中标人确定后，招标人和招标代理机构不对未中标人就评标过程以及未能中标原因作出任何解释，亦不退回投标文件。未中标人不得向评标委员会组成人员或其他有关人员索问评标过程的情况和材料。29、投标文件的澄清29.1 为有助于投标文件的审查、评价和比较，评标委员会可以书面形式要求投标人对投标文件含义不明确的内容作必要的澄清或说明，投标人应采用书面形式进行澄清或说明，但不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容。根据本须知第30条规定，凡属于评标委员会在评标中发现的计算错误进行核实的修改不在此列。30、投标文件计算错误的修正30.1 评标委员会将对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行校核，看其是否有计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：30.1.1 如果数字表示的金额和用文字表示的金额不一致时，应以文字表示的金额为准；30.1.2 当出现合价与汇总价不符时，以合价为准，重新计算汇总价；当单价与数量的乘积与合价不一致时，以单价为准，重新计算合价，除非评标委员会认为单价有明显的小数点错误，此时应以标出的合价为准，并修改单价。30.1.3 当投标人的工程量与招标文件提供的工程量清单数量不一致时，其投标人清单单价不变，以招标文件提供的工程量清单数量乘以投标人单价，重新确定投标合价。30.1.4 不可竞争的规费、税费，凡未按规定标准填报时，按计算错误对待，应予以纠正并调整投标总价。30.2 按上述修正错误的原则及方法调整或修下投标文件的投标报价，投标人同意后，调整后的投标报价对投标人起约束作用，修正后的报价参与报价的评分。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将被拒绝并且其投标担保也将被没收，并不影响评标工作。如果评标委员会在评标期间没有发现上述错误，在完成评标后，将不再修改评标意见。3l、 投标文件的评审、比较和否决31.1 评标委员会将按照本须知第30条规定，仅对在实质上响应招标文件要求的投标文件进行评估和比较。31.2 在评审过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人就投标文件中含义不明确的内容进行书面说明并提供相关材料。31.3 评标委员会依据投标须知前附表第21项规定的评标标准和方法，对投标文件进行评审和比较，按得分高低排出顺序，并向招标人提出书面评标报告。招标人根据评标委员会提出的书面评标报告依法确定中标人，评标结果公示3天，若没有异议则发出中标通知书。31.4 评标委员会经评审，认为所有投标都不符合招标文件要求的，可以否决所有投标。所有投标被否决后，招标人应当依法重新招标。由此可能给投标人造成的损失，招标人和招标代理公司不负责。32、评标办法和定标办法 本工程评标办法见附件 (七)合同的授予33、合同授予标准33.1本招标工程的施工合同将授予按本须知第313条款所确定的中标人。34、招标人拒绝投标的权力34.1招标人不承诺将合同授予报价最低的投标人。35、中标通知书35.1评标结束并将评标结果公示后，招标人将向安阳市建设工程招标投标管理办公室提交招标情况的书面报告，评标结果无异议后，招标人将向中标人发出中标通知书。35.2若中标人放弃中标时，则选择总得分排名第二的投标人为中标单位(依次类推)。如果中标人全部放弃中标时，由招标人将重新招标或按有关规定采用其他方式发包，放弃中标者将失去其投标保证金。36、合同协议书的签订36.1招标人与中标人将于中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面工程施工合同。36.2中标人如因自身原因不按本投标须知第361款的规定与招标人订立合同，则招标人将废除授标，投标保证金不予退还，给招标人及招标代理机构造成的损失超过投标担保数额的，还应当对超过部分予以赔偿，同时依法承担相应法律责任。36.3中标人应当按照合同约定履行义务，完成中标项目施工，不得将中标项目施工转让(转包)给他人。中标人如有转包或交给挂靠单位施工，招标人有权立即终止合同，由招标人另行确定施工单位，由此造成的损失由责任单位承担。 37、履约担保 37.1承包人履约担保可采用银行保函、专业担保公司的保证或保证金担保方式，合同协议书签署后5个工作日内，中标人应向招标人提交 万元（投标保证金 万元转为履约担保，中标人须再交万元作为履约担保）的履约担保。有效期截止时间为工程建设合同约定的工程竣工验收合格之日后的30天至180天。37.2若中标人不能按本须知第37.1款的规定执行，招标人将有充分的理由解除合同，并没收其投标保证金，给招标人造成的损失超过投标担保数额的，还应当对超过部分予以赔偿。37.3中标人向招标人提交履约担保的同时，招标人应向中标人提高同等额度的业主工程款支付担保。37.4招标人和中标人相互提供工程担保时，应按安建200741号文件执行。第二章 主要合同条款一、合同价款及调整1、招标人与中标人依据中标价签订合同，中标价即为本次发包工程的合同价。2、合同价采用 ，价格的风险由承包人承担。3、工程量清单的工程数量有误或由于设计变更引起的工程量增加，增减幅度在15%及其以内的，按原综合单价结算；增减幅度在15%以外的（其增加部分的工程量或减少后剩余部分的工程量），调整综合单价，由承包人提出报工程师审核，经发包人确认后，作为结算的依据。4、承包人应当在调整情况发生后14天内，将调整原因、金额以书面形式告知工程师，工程师确认调整金额后作为追加合同价款，与工程款同期支付。工程师收到承包人通知后14天内不予确认也不提出修改意见，视为已经同意该项调整。二、付款办法1、工程进度款：本工程按月进度拨款，承包人每月25日提出工程进度款申请报工程师审核报发包人，发包人在提出工程进度款申请14日内，按工程款的80%支付进度款。2、工程款结算：全部工程验收合格后付工程总价的80%，工程结算后，再拨付到竣工结算的95%，剩余5%作为工程质量保修金。保修期满无质量问题后30日内一次付清（不计息）。3、承包人应当按月向发包人提交已完工程量的报告，发包人接到报告14天内核实已完工程量。并在核实前一天通知承包人，承包人应提供条件并派人参加核实，承包人收到通知不参加核实，以发包人核实的工程量作为工程价款支付的依据。发包人不按约定时间通知承包人，致使承包人未能参加核实，则核实结果无效。三、工程设计变更1、施工中发生工程变更，承包人按照发包人认可的变更设计文件，进行变更施工。2、在工程设计变更确定后14天内，设计变更涉及工程价款调整的，由承包人向发包人提出。经发包人审核同意后调整合同价款，变更合同价款按照下列方法进行。（1）合同中已有适用于变更工程的价格，按照合同中工程量清单已有的综合单价变更合同价款。（2）合同中有类似于变更工程的价格，应参照工程量清单类似的综合单价变更合同价款。（3）合同中没有适用于变更工程的价格，由承包人或发包人提出适当的变更价格经双方确认后执行。如双方不能达成一致，双方可提交工程所在地工程造价管理机构进行咨询或按照合同约定的争议或纠纷解决程序办理。3、工程设计变更确定后14天内，如承包人未提出变更工程价款报告。则发包人可根据所掌握的资料决定是否调整合同价款和调整的具体金额。重大工程变更涉及工程价款变更报告和确认的时限由发承包双方确定。收到变更工程价款报告一方应在收到之日起14日内予以确认或提出协商意见，自变更工程价款报告送达之日起14天内，对方未确认也未提出协商意见时，视为变更工程价款报告已确认。确认增（减）的工程变更价款作为追加（减）合同价款与工程进度款同期支付。四、争议1、发包人、承包人在履行合同时发生争议，可以和解或者要求工程造价管理部门调解，当事人愿各解、调解或者和解、调解不成的，双方可以在专用条款内约定下一种方式解决争议：（1）向约定的仲裁机构申请仲裁；（2）向有管辖权的人民法院起诉。2、发生争议后，除非出现下列情况，双方都应继续履行合同，保持施工连续，保护好已完工程：（1）单方违约导致合同已无法履行，双方协议停止施工；（2）调解要求停止施工，且为双方接受；（3）仲裁机构要求停止施工；（4）法院要求停止施工。五、竣工验收1、工程具备验收条件，承包人按国家工程竣工验收有关规定向发包人提供完整竣工资料及竣工报告；2、发包人收到竣工验收报告后28天内组织有关单位验收，并在验收后14天内给与认可或提出修改意见，承包人按要求修改，并承担由自身原因造成个性的费用；3、工程未经竣工验收或竣工验收未通过的，发包人不得使用。发包人强行使用时，由此发生的质量问题及其他问题，由发包人承担责任。六、竣工结算1、工程竣工验收报告经发包人认可后28天内，承包人向发包人递交竣工结算报告及完整的结算资料，双方按照协议书约定的合同价款及专用条款约定的合同价款调整内容，进行工程竣工结算；2、发包人收到承包人提交的竣工结算资料后28天内进行核实，给予确认或提出修改意见。发包人在经过有关部门审核后向承包人支付工程竣工结算价款。第三章 技术要求和规范（详见施工图纸）第四章 图纸（详见施工图）第五章 工程量清单（见附件）一、工程量清单说明 1、本工程量清单系按分部分项工程提供的，投标人可根据招标人提供的工程量清单和施工图纸填报工程量清单报价表。2、本工程量清单是招标文件的组成部分，一经中标且签订合同，即成为合同的组成部分。3、投标人在领取工程量清单后距投标截止时间17天以前应根据图纸核算，发现错误及时告知招标人。4、本工程量清单应与投标须知、合同条件、合同协议条款、工程规范和图纸一起使用。第六章投标文件投标函部分格式（招标工程项目名称）工程施工招标投标文件项目名称： 招标工程项目名称) 投标文件内容： 投标文件投标函部分 投标人： (盖公章)法定代表人或其委托代理人： (签字或盖章) 日 期： 年 月 日一、 法定代表人身份证书单位名称： 单位性质： 地 址： 成立时间： 年 月 日 经营期限： 姓名： 性别： 年龄： 职务： 系 （投标人单位名称） 的法定代表人。特此证明。投标人： （盖公章）日 期： 年 月 日二、 投标文件签署授权委托书本授权委托书声明：我 （姓名）系 （投标人名称）的法定代表人，现授权委托 （身份证号码： ）为我公司签署安阳 工程施工投标文件的法定代表人授权委托代理人，我承认代理人全权代表我所签署的投标文件的内容。代理人无转委托权，特此委托。本授权委托书有效期自签署之日起至本项目招投标结束止。代理人： （签字）性别： 年龄： 身份证号码： 职务： 投标人： （盖章） 法定代表人： （签字或盖章）授权委托日期： 年 月 日三、投标函致： 招标人l、根据你方 招标工程项目名称工程招标文件，遵照中华人民共和国招标投标法等有关规定，经踏勘项目现场和研究上述招标文件的投标须知、合同条款、图纸、工程建设标准和工程量清单及其他有关文件后，我方愿以人民币(大写) 元(rmb 元)的投标总报价参与竞标。一旦中标，我方同意按上述图纸、合同条款、工程建设标准和工程量清单的条件要求承包上述工程的施工、竣工，并承担任何质量缺陷保修责任。2、我方已详细审核全部招标文件，包括修改文件(如有时)及有关附件。3、一旦我方中标，我方保证按合同协议书中规定的工期 日历天内完成并移交全部工程。4、一旦我方中标，我方保证工程质量达到 。5、我方同意所提交的投标文件在招标文件的投标须知中第15条规定的投标有效期内有效，在此期间内如果中标，我方将受此约束。6、非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。7、一旦我方中标，我方保证按招标文件规定向贵方提交中标价10的履约保函。投标人： 单位地址： 邮政编码： 电话： 开户银行名称： 开户银行账号： 开户银行地址： 开户银行电话： 传真： 日期： 年 月 日四、对招标文件及合同条款的承诺及补充意见第七章 投标文件商务部分格式（招标工程项目名称）工程施工招标投标文件项目名称： （招标工程项目名称）投标文件名称： 投标文件商务部分 投标人： （盖章） 法定代表人或其委托代理人： （签字或盖章） 日期： 年 月 日 一、投标报价说明1本报价依据招标文件中的工程量清单、投标须知、合同文件的有关条款、施工现场实际情况和施工组织设计，依据本企业定额和市场价格信息进行编制。2投标报价汇总表中的价格为完成该工程项目的成本、措施费、规费、利润、税金、一定的风险费等全部费用。3措施项目报价表中所填入的措施项目报价，包括建设工程量清单计价规范表331内容、投标人编制的施工组织设计所采用方案等全部费用。本报价的币种为人民币。投 标 总 价建设单位： 工程名称： 投标总价（小写）： （大写）： 投标人： （单位签字盖章）法定代表人或委托代理人： （签字盖章）编制时间： 工程项目总价表工程名称： 第 页 共 页序号单项工程名称金额（元）